下载文档原格式
水暖安装施工合同范文一发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况1、工程名称：榆林市第十二中学教师宿办楼水暖电安装工程2、工程地点：榆林市第十二中学3、工程内容及承包范围：(一)、电气工程(强、弱电)：1)、人工：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统：管路(含穿墙套管)的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
f)消防系统：管路预留、预埋、穿线，安装及调试相关设备等施工图纸要求内容。
乙方完成的工程内容不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成;一切以甲方的中标合同承包范围为乙方承包工程内容的前提和依据。
(二)、水、暖通、卫浴工程：1、人工：a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖：采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，空调冷凝水管道的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
d)通风系统：该系统的安装、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
e)主体及装修阶段楼上的施工供水系统安装。
f)卫生洁具安装、试压、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
电厂供蒸汽合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电厂供蒸汽合同模板甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拥有蒸汽供应的能力，乙方需要蒸汽用于生产或供暖等方面，双方经友好协商，就蒸汽供应事项达成以下合同：一、蒸汽供应1. 甲方同意向乙方供应蒸汽，蒸汽的质量、压力等参数按双方约定执行。
2. 甲方应保证蒸汽供应的稳定性，确保乙方生产、供暖等需求得到满足。
3. 乙方应按约定时间、地点接收蒸汽，并对甲方的蒸汽供应进行合理使用。
二、供汽时间1. 供汽时间：自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 双方如需延长合同期限，应提前一个月书面通知对方，并协商达成一致。
三、价格及支付1. 蒸汽价格：按双方约定的价格执行，具体价格在合同附件中予以明确。
2. 乙方应按约定的付款周期和付款方式向甲方支付蒸汽费用。
3. 双方有权根据市场行情变化对蒸汽价格进行调整，调整方式由双方协商确定。
四、安全保障1. 甲方应确保蒸汽供应过程中的安全，采取有效措施防止事故发生。
2. 乙方应按照甲方提供的蒸汽使用指南进行操作，确保使用安全。
3. 双方应共同应对蒸汽供应过程中出现的安全问题，及时采取措施予以解决。
五、违约责任1. 甲方未按约定供应蒸汽或蒸汽质量、压力等参数不符合约定的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
2. 乙方未按约定时间、地点接收蒸汽或未合理使用蒸汽的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。
2. 双方应保守合同内容及商业秘密，不得向第三方泄露。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
地暖施工合同合同编号：签订地点：签订时间：年月日发包方： (以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方）该工程根据国家安全生产劳动《合同法》、《安全生产管理条例》及相关法律、法规的规定，本着自愿、公平、诚实、信用的原则，经甲、乙双方协商一致，签订本施工承包合同，由双方共同遵照执行。
一、台同文件：下列文件构成本合同的组成部分：1、经审核后的地暖施工图；2、招标文件及投标书中的相关内容；3、投标书报价单相关内容；二、工程名称：小区的地暖分项安装工程的各项内容发包给乙方施工，以及日后的售后服务等内容。
I、合同范围：（1）甲方将小区的地暖分项安装工程的各项内容承包给乙方施工，以及日后的售后服务等内容。
(2)工程内容：所有原材料的采购、保管、施工安装、调试、试压、吹空、包括基层处理，苯板铺设、铝箔铺设、地暖管线敷设，分水器安装、热计量表安装、所有阀门（过滤器、各种球阀）的安装，室内采暖并立管至室外出散水两米，主管安装及管道保温部分。
2、材料要求：（1）她暖管材：地暖管材选用由甲方指定地暖管，de20×2.0交联聚乙烯结构阻氧管，管径（外径）20+0.3mm．壁厚≥2.0mm，管材质量符合标准GB/T18992-2003之标准。
(2)分水器：选用由甲方指定的牌，并满足设计要求，符合国家标准和设计规范要求的产品。
(3)聚苯板：密度为20 kg／m3（二至六层采用2cm厚苯板，首层采用3cm厚聚苯板）。
（4）铝箔、锁闭阀、过滤器等其它所有材料必须符合国家标准和设计规范要求，井具有产品合格证及准入甘肃市场准人证。
(5)首次供暖调试完毕保证室内温度在16℃以上，十五天以后调试完毕运行正常保证室内温度在18℃以上。
3、施工要求：(J)、严格按甲方审定的地暖施工图进行施工，并遵照《建筑采暖工程质量验收标准》GB50242、《低温地板辐射采暖应用技术规范》DB62/25-3010-2002.《地面辐射供暖技术规程》JGGl42-2004等规范要求。
能源管理服务合同模板能源管理是指对能源生产过程的管理和消费过程的管理。
对于能源管理服务合同你了解多少呢?以下是为大家整理的最新能源管理服务合同模板，供大家参考学习。
能源管理服务合同1甲方：长沙怡盛物业管理有限公司地址：长沙市天心区芙蓉中路三段380号建发汇金国际金座20楼法定代表人：乙方：湖南弘美隆科技有限公司地址：长沙市芙蓉区芙蓉中路185号5-29层栋2102室法定代表人：覃秋香本着自愿、诚信的原则，甲乙双方就甲方公共照明改造项目达成以下一致意见：一、合作方式和期限乙方利用先进的LED系列节能灯产品免费为甲方湘江北尚地下车库进行照明节能改造，负责为甲方安装、调试和运行维护，甲方无需承担产品采购的费用。
合同期限为5 年，从甲方对乙方在湘江北尚地下车库的节能设备验收合格和节能数据测量完毕签字盖章确认之日起本合同生效。
二、付款方式：乙方将节能灯在甲方项目运行5 年，甲、乙双方每月按节能利益分配比例为：五年内按三七分配，即甲方30%，乙方70%。
具体金额见附表，节能计算分配表。
支付时间为每季度结算一次，乙方每季度最后一个月的25日前向甲方提供本季度费用发票，甲方在收到乙方发票后的下一季度首月的5日前将上一季度节能费用以转账方式汇入乙方指定帐户，电价若有调整以电业局当月实际电价计算。
三、节能效益计算：甲乙双方同时指派专人，对项目双方光源数量、功率进行测量，依据测量结果确定节能率，双方签字确认，依据双方确认的《公共照明灯具测量及替换数量记录确认表》结合最终改造数量计算节能效益。
如果甲方的用电状况发生变更，双方可重新确认、签字、执行。
四、设备归属：合同期限内，照明设备所有权属乙方所有，合同期限届满且甲方付清全部款项后，乙方将照明设施无偿转让甲方。
合约期内，如发生质量问题引起的更换，乙方应补足本合同签订时提供的数量。
五、乙方承诺：1、乙方产品符合国家产品质量要求及技术标准。
对节有灯实行合同期内免费维修。
合同期后的维修，双方另签订保修合同。
物业供暖合同起诉状模板原告：被告：法院：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，原告诉至法院，请求判决如下：一、案件基本情况1.原告为______小区的业主，被告为______物业管理公司；2.双方于______年______月______日签订了一份物业供暖合同，合同编号为______；3.合同约定，被告应负责向原告提供供暖服务，并按约定时间开启供暖设备；4.自合同签订以来，被告未按时履行供暖合同的义务，给原告造成了不可忽视的损失。
二、案件事实和理由原告与被告签订的物业供暖合同的目的是确保小区的居民能够享受到正常的供暖服务，维持良好的居住环境。
然而，自合同签订以来，被告未按期履行其供暖合同的义务。
根据合同内容，合同约定了供暖的开始时间和结束时间，约定被告应负责开启供暖设备，并确保供暖设备的正常运行。
然而，尽管已经进入了供暖季节，但被告却未按约定时间开启供暖设备，导致原告及其他业主在没有暖气供应的情况下过冬。
这严重影响了原告和其他业主的正常生活，也损害了他们的权益。
原告曾多次书面和口头要求被告履行供暖合同的义务，并要求其立即开启供暖设备，但被告无动于衷。
原告对被告的违约行为表示强烈不满，并认为被告的行为已构成合同违约。
原告于______年______月______日向被告发出了最后一次书面通知，要求被告立即履行合同义务，但被告仍未作出任何回应。
为了维护自己的合法权益，原告不得不诉诸法律，请求法院保护他的权益。
三、诉讼请求及理由1.请求法院判决被告立即履行供暖合同的义务，立即开启供暖设备，保障原告及其他业主的正常生活；2.要求被告赔偿由于供暖不到位而给原告带来的损失，包括但不限于生活费用的增加、健康问题的产生等；3.请求法院判决被告承担本案的诉讼费用。
四、证据清单1.物业供暖合同；2.原告向被告发出的书面和口头通知；3.被告的违约行为的证据，如供暖设备开启时间的记录、供暖时间的记录等；4.相关咨询和投诉的书面材料。
暖通质保合同书模板甲方（以下简称甲方）：地址：联系电话：乙方（以下简称乙方）：地址：联系电话：鉴于甲方需要对暖通系统进行质保服务，乙方具备相应的专业资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本质保合同书。
第一条质保范围1.1 本合同所指的暖通系统包括但不限于空调、供暖、通风等设备及其配件。
1.2 质保服务包括设备安装后的调试、维护、故障排除及必要的维修工作。
第二条质保期限2.1 本合同质保期限自设备安装完毕并经甲方验收合格之日起计算，为期____年。
第三条质保责任3.1 乙方保证所提供的暖通系统设备及服务符合国家相关标准和甲方的技术要求。
3.2 在质保期内，如因乙方原因导致设备出现故障或性能下降，乙方应负责无偿修复或更换。
3.3 乙方应提供及时的技术支持和咨询服务，确保甲方正常使用暖通系统。
第四条质保费用4.1 质保服务费用为人民币（大写）______元整（￥______元）。
4.2 甲方应在合同签订之日起____个工作日内支付质保费用的____%作为预付款，余款在质保期满且乙方履行完毕质保责任后支付。
第五条违约责任5.1 如乙方未能在约定时间内完成质保服务，应按日支付未完成部分服务费用的____%作为违约金。
5.2 如甲方未按约定支付质保费用，应按日支付未支付部分费用的____%作为违约金。
第六条合同变更与解除6.1 双方协商一致，可以书面形式变更或解除本合同。
6.2 如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决。
7.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日注：本合同模板仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议在签订前咨询专业法律人士。
甲方（全称）： [甲方全称]地址： [甲方地址]联系人： [甲方联系人]联系电话： [甲方联系电话]乙方（全称）： [乙方全称]地址： [乙方地址]联系人： [乙方联系人]联系电话： [乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方进行[具体工程名称]的暖气工程施工，为保证工程质量和后期使用效果，双方本着平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。
第一条工程概况1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体工程地点]1.3 工程内容：[具体暖气工程内容，包括但不限于供暖系统设计、管道安装、设备安装、调试等]1.4 工程造价：[工程总价]1.5 工程开工日期：[开工日期]1.6 工程竣工日期：[竣工日期]第二条质量保修范围及内容2.1 乙方保证本工程所使用的材料、设备均为合格产品，符合国家及行业标准。
2.2 乙方承诺按照国家及行业相关规范进行施工，确保工程质量。
2.3 质量保修范围包括但不限于以下内容：a) 供暖系统管道、阀门、配件等安装质量；b) 供暖设备运行稳定性和安全性；c) 供暖系统调试及验收；d) 供暖系统日常运行维护。
第三条质量保修期限3.1 本工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体如下：a) 供暖系统管道、阀门、配件等安装质量保修期为1年；b) 供暖设备运行稳定性和安全性保修期为2年；c) 供暖系统调试及验收保修期为3个月；d) 供暖系统日常运行维护保修期为1年。
第四条质量保修责任4.1 在质量保修期内，如因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担全部责任，包括但不限于维修、更换、赔偿等。
4.2 甲方在发现质量问题时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后24小时内到达现场进行处理。
4.3 保修期内，如因不可抗力因素导致的质量问题，双方协商解决。
第五条质量保修金的支付与退还5.1 甲方应向乙方支付质量保修金，具体金额为工程总价的[百分比]%。
5.2 质量保修期满后，如无质量保修责任，乙方应在15个工作日内退还甲方所支付的质量保修金。
合同条款及合同格式参考模板5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、致辞讲话、条据文书、合同协议、规章制度、策划方案、导游词、学科资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, speeches, policy documents, contract agreements, rules and regulations, planning plans, tour guides, subject materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!合同条款及合同格式参考模板5篇依法成立的合同，受法律保护。
( 合同范本 ) 甲 方：______________________ 乙 方：______________________ 日 期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-015720
供暖合同正式模版 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 供用热力合同
第 1 页 供暖合同正式模版
甲方：_________供暖公司（热力公司 供热站等）乙方：_________（业主、业主委员会等）为规范冬季采暖，维护供需双方的正当需求和合法权益，特制定本合同。本合同依据中华人民共和国的法律法规制定并解释，遵循公平平等的原则，在双方对有关条款的理解和未明确的事项有不同意见时，应当做有利于业主方的解释或优先采取有利于业主方的方案、方法。 一、鉴于冬季供暖涉及人的生存权利，直接关系到人的生存质量，甲方应当尽心尽力，保证按规定时间温度等本地惯例，向乙方提供热力供应服务，并保证持续的热力供应，不得中断，不得以用户未交、迟交供热费用而拖延、中断热力供应。 二、供热的质量约定： 温度：按有关规定或惯例，供热后室内温度不得低于_________℃。
说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，保证权利双方合法权益不受损害，可下载收藏或打印使用（请先阅读并同意条款后使用）。 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 供用热力合同
第 2 页 也就是指：24小时内的任何时点，在住户的每一个安装有暖气片、热风口等供热设备的房间的任何一个位置测量，温度均不得低于_________℃。 温度的测量：用户在关闭窗户1小时后，使用合格的温度计测量并记录的温度，即为向甲方交涉、诉讼、索赔追究违约责任的依据。如甲方对用户的测量有异议，可以要求用户提出测量时三个证人（包括邻居），证明测量符合上述第一项且测量结果准确的依据。若直接使用同一供热设备端口的三个（含三个）以上的用户共同提出达不到_________℃的测量记录时，甲方不得再要求提供证人证明。用户提出三个证人证明温度达不到_________℃和测量结果准确后，或三个以上用户共同提出温度达不到的记录时，甲方还持有异议，可以请求律师、公证机关作出现场测量公证、见证。公证、见证和有关差旅费用由甲方承担。应在用户测量结果提出后的24小时内作出。 在此期间，甲方不得对用户的供热端设备进行调整、改变。24小时内甲方未作出公证，用户的结果即为最终认可。用户直接聘请公证机构作出的公证测量结果可直接作为向甲方交涉、诉讼、索赔、追合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 供用热力合同
第 3 页 究违约责任的依据。如用户在经过上述程序，一段时间内持续（三次（含三次）以上）提出甲方供热室温达不到16℃的记录。在第一次记录的最后一次记录日期之间的期间，视为甲方持续达不到_________℃的证据。对此期间甲方应向乙方承担违约责任，除非甲方提出相反的证据证明在此期间达到了_________℃。甲方对经测量公证、见证的温度记录不能提出异议。 违约责任：通过上述程序所测量认定的温度和期间可以构成用户向甲方索赔、要求甲方承担违约责任的充分证据。温度每天每与_________℃相差1度，用户有权选择一种方式要求甲方承担违约责任。 （a）按户计算：以用户为一个计量单位，每与_________℃相差1度，每天甲方向用户支付_________元，温度每降低1度，加付1倍。如_________℃时，为每天_________元，_________℃为_________元，依此类推。 （b）按每户取暖费计算，温度每差1度，为相应期间取暖费的2倍。如平均取暖费为每天_________元，每差1度为_________元，差2合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 供用热力合同
第 4 页 度为_________元，以此类推。 甲方除按上述办法承担违约责任外，还应赔偿用户因温度下降造成的冻毁设备、物品及老人、儿童病人因温度过低导致的人员感冒等冻病坏及病情加重的医疗费、误工费及与之同等价格的身体损害赔偿。除非甲方证明这些情形的发生与甲方的违约无关。 遇燃料等涉及供暖成本的因素发生较大价格变化调整时（以原来为基数变化超过50％），双方应按本条第一款的程序协商供暖的价格。如双方在价格上协商不成，取暖费暂按上年度的50％的比例或按燃料下跌的比例计算收取，用户有权选择其中的一种计算方式。 无论用户与甲方就取暖费的价格是否能达成一致，甲方必须第二条和第三条的规定向各用户供暖，否则按第二条或第三条的规定，按上一年度的取暖费标准向用户承担违约责任。 三、供热的时间约定 按惯例本区域的供暖时间为每年的11月15日到第二年的3月15日，但如出现寒流的侵袭，使气温低于_________摄氏度，甲方应提前或延长供暖的时间，提前或延长一周以内的，不再计收取暖费，超过合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 供用热力合同
第 5 页 一周时间的，按实际增加的天数计收取暖费。多计收的取暖费可以当年收取，也可以在来年一并收取。供暖公司发生更换变化的，由双方协商计收的办法。 甲方不能及时按合同规定的时期供暖，每迟延一天或提前结束一天，按每户_________元或按取暖费各户日均的三倍向用户支付违约金，由用户选择以何种方式要求甲方承担违约责任。 当气温下降达日最低温度_________摄氏度时，甲方不能及时供暖的，每天按上述违约金的计算方法，由甲方向各用户支付违约金。 违约金由用户在当年或第二年的取暖费中扣除，用户在当年要求支付的，甲方应在用户提出支付请求后五个芥内付清。甲方除按上述方法向用户承担责任外，还应该赔偿因不能及时供暖而造成的冻毁设备、物品及老人、儿童病人因温度过低导致的人员感冒等冻病坏及病情加重的医疗费、误工费及与之同等价格的身体损害赔偿。除非甲方证明这些情形的发生与甲方的违约无关。 温度的确定以中央或各地方气象台电视台发布的气温预报为依据。当几年气象台、电视台预报的气温不一致时，以最低的预报为准或合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 供用热力合同
第 6 页 经用户同意以级别高的气象台、电视台的预报为准。 四、供暖的计价 每年供暖期开始之前，甲方应与用户组织（业主委员会、业主代表，区域业主联合组织等）协商取暖费的价格，在协商之前，如果用户提出，甲方应向用户公布期详尽的财务资料，包括原始的发票、单据、及其维修费用，职工工资、福利的标准，以验证甲方供暖的成本，以保护用户的知情权，使协商在信息平等的基础上进行。用户可以联合聘请专业的会计师、律师等对甲方提供的信息进行审查。 在协商没有结果前，如果供暖期开始，用户应按上年度供暖期的一半向甲方预付本年度的供暖费，以保证供暖的顺利进行。 取暖费可以按建筑面积、使用面积、供暖时间、供暖量等因素计算。采用串联供暖的，用户可以选择按建筑面积或使用面积计算取暖费，采取并联分户供暖的，用户还可以结合供暖时间，供暖量等因素计算取暖费，如在按建筑面积计算取暖费的基础上，用户可以选择三个月、二个月等供暖时间，并按相应的比例计算取暖费。甲方应尽可能地采用分户供暖，按供暖量计算取暖费的技术，以节约能源，合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 供用热力合同
第 7 页 降低消耗，合理负担取暖费用。如更换新的计量设施，用户房间外（指用户房间外墙外）的设备设施支出应由甲方负担，在按各个计量标准计量取暖费的结果不一致时，用户可以选择计量结果最低的标准计算取暖费。 五、如果因为价格等问题双方协商不成时，用户有权选择其他供暖公司的服务，用户所必需使用的管网等用户有权随时使用，甲方不得以任何理由拒绝、阻止，如甲方干涉用户对供暖公司的选择，应按所涉及的用户每迟延一天，向每户赔偿_________元或按各户日均取暖费的三倍向用户支付违约金， 由用户选择以何种方式要求甲方承担违约责任。 六、用户应该于每年的_________日前向四方支付取暖费，但在达成取暖协议的前提下，按协议约定的支付日期，每迟延一天用户应向甲方支付取暖费_________％的滞纳金，但总额不得超过每个用户取暖费的20％。 七、用户的其他责任 不得非法取暖，破坏供暖设施，未经甲方同意不得擅自改动户外或合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 供用热力合同
第 8 页 楼外的供暖设施，如因用户的责任造成甲方的损失和供暖的中断、延期，由用户自己承担并向其他用户承担违约责任，但甲方不得使损失扩大，在甲方不能证明损失与用户的行为之间存在必然的因果关系时，责任由甲方负担。 甲方（签章）：_________用户（签章）：__________________年____月____日_________年____月____日
云博图文设计 本文档文字均可以自由修改
