建设工程勘察合同协议(含风险提示与注意事项)
- 格式:docx
- 大小:14.89 KB
- 文档页数:3
建设工程勘察合同范文甲方:(委托人)地址:联系方式:乙方:(承包人)地址:联系方式:鉴于甲方有意进行建设工程勘察,为确保勘察工作的顺利进行,甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,达成以下合同:第一条项目名称本合同的项目名称为(项目名称)。
第二条勘察内容(项目名称)的勘察包括但不限于以下内容:1. 综合性调研与摸底勘察;2. 土地勘察与地质勘察;3. 工程地质勘察与勘探;4. 水文地质勘察与勘探;5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围(项目名称)的勘察范围包括但不限于以下区域:(详细描述勘察范围)第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为(工期),自本合同签订之日起计算;2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度,并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度,向乙方支付勘察费用,具体费用为(金额);2. 勘察费用的支付方式为(支付方式),支付时间为(支付时间)。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告,包括但不限于调查报告、设计图纸等;2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密;2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定,甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任;2. 甲方违约时,应支付违约金给乙方,违约金金额为本合同总价款的10%;3. 乙方违约时,应按照实际损失支付违约金给甲方,且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的,应通过书面方式通知对方;2. 出现以下情况之一,任何一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任:a) 违约严重影响勘察工作的进行;b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察协议书6篇篇1建设工程勘察协议书甲方:(委托方名称)乙方:(受托方名称)鉴于甲方拟开展某项建设工程项目,为了保证工程施工的顺利进行,甲方特委托乙方进行勘察工作,经甲、乙双方友好协商,达成以下协议:一、勘察范围1. 勘察范围包括但不限于工程项目的地形、地貌、地质、水文、气候、生态等情况;2. 勘察范围还包括相关的规划环评、工程设计要求等文档资料的整理和分析。
二、勘察内容1. 调查地质构造、岩土特性等地质情况;2. 发现地质灾害隐患并提出处理意见;3. 绘制详细的地质地形图、断面图;4. 初步确定地基承载力、地下水情况等;5. 对环保、水文、气象等进行调查;6. 提供相应勘察报告和资料。
三、勘察费用与支付方式1. 勘察费用为XXX元,由甲方支付;2. 勘察工作分为前期报价、实施勘察、报告编制等阶段,每个阶段支付方式为XXX。
四、勘察期限1. 勘察期限为XX个月,自双方签订本协议之日起计算;2. 如勘察工作需要延期,应提前与甲方协商并签订延期协议。
五、保密条款1. 双方需对涉及到的工程资料和信息进行保密,不得泄露给第三方;2. 勘察报告和资料仅限于双方内部使用,未经甲方同意,不得向外界透露。
六、违约责任1. 如乙方未能按照协议约定完成勘察工作,应承担相应违约责任;2. 如因乙方原因导致勘察报告不真实、有误,乙方应承担损失赔偿责任。
七、附则1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至勘察报告完成之日止;2. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:建设工程勘察协议书草案甲方(委托方):(单位名称)乙方(受托方):(单位名称)鉴于甲方拟对建设工程进行勘察,为了测量工作的顺利进行,甲方特委托乙方进行勘察工作。
一、勘察范围1. 勘察范围包括土地使用、地下情况、地表特征等内容;2. 勘察范围还包括现有建筑物、设施的情况,以及周边环境等情况。
二、勘察内容1. 对勘察范围内的地质构造、土地性质、地貌等情况进行调查;2. 对可能影响建设工程的地下水、地基承载力等进行勘察;3. 绘制详细的地形图、地质柱状图等;4. 提供勘察报告和相关资料。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇第1篇示例:建设工程勘察合同范文通用版本甲方:(委托方)地址:联系人:电话:鉴于甲方欲对具体项目进行勘察工作,乙方愿意承担该项目的相关勘察工作。
双方经友好协商,达成以下协议:一、勘察内容:乙方应按照甲方的要求,对项目进行全面勘察,包括但不限于地质勘查、环境勘察、设计勘查等工作。
勘察范围、深度、方法等需符合相关法规和标准。
二、勘察时间:勘察工作应在双方签订本合同后的规定时间内完成。
如因不可抗力等原因导致延误,应及时通知甲方并重新确定时间计划。
三、勘察报告:乙方应按照甲方要求及时提交勘察报告,并对勘察结果负责。
报告需真实、准确、完整,如有虚假,乙方应承担相应责任。
四、费用支付:甲方应按照合同约定支付勘察费用。
支付方式、金额及时间均在合同中明确规定。
如有增加费用的情况,应及时协商确定后支付。
五、保密条款:双方应妥善保管涉及项目的相关信息和数据,不得私自泄霩。
如因违反保密约定导致的损失,应承担相应法律责任。
六、违约责任:如一方未能按合同规定履行义务,应承担相应违约责任。
违约方须赔偿对方因此造成的损失,包括但不限于经济损失和信誉损失。
七、争议解决:双方如发生争议,应友好协商解决。
无法协商解决的,应提交有管辖权的法院诉讼解决。
八、其他约定:本合同未尽事宜由双方协商解决,相关内容可通过书面补充协议明确约定。
九、生效与终止:本合同自双方签字盖章后生效,有效期至完成勘察工作的结束。
双方一致同意终止合同的,应通过书面形式进行。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上内容为建设工程勘察合同范文通用版本,具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
愿双方本着诚信合作、互利共赢的原则,共同推动项目的顺利进行。
第2篇示例:建设工程勘察合同范本甲方:_______________单位名称法定代表人/授权代表:_______________联系地址:_______________电话:_______________邮编:_______________为了保障双方的合法权益,规范工程勘察活动,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商,就甲方委托乙方开展的建设工程勘察达成如下协议:一、勘察内容及范围1. 甲方委托乙方对_______________(项目名称)进行勘察工作,包括但不限于土地勘察、地质勘察、地基勘察等,具体勘察内容和范围详见附件《建设工程勘察任务书》。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例:建设工程勘察合同甲方:(委托方)法定代表人(或委托代理人):证件号码:联系地址:联系电话:鉴于甲方拟对建设工程进行勘察,为确保勘察工作的顺利进行,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同:第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作,包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。
第二条勘察范围本次勘察范围为:(具体描述勘察范围,如地理位置,用地范围,勘察内容等)第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作,并出具符合规定的勘察报告。
第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用,勘察费用为(具体金额)。
2. 勘察费用支付方式:甲方应在签订本合同后的(具体时间)内,向乙方支付全款。
第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作,并及时提交勘察报告。
第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务,未经对方书面许可,不得向第三方披露相关信息。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的,应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付勘察费用的,应承担相应的违约责任。
第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的,双方可协商解除本合同,解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。
第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如因履行合同发生争议,应协商解决;协商不成的,可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效,有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程勘察合同样本5篇篇1建设工程勘察合同样本甲方(甲方名称):法定代表人(负责人):联系地址:联系电话:乙方(乙方名称):法定代表人(负责人):联系地址:联系电话:鉴于,甲方拟对(建设工程名称)项目进行勘察,由乙方按照国家规定的有关工程建设标准、规范和规定,进行勘察。
为了明确双方权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条项目名称和地点1.1 项目名称:(建设工程名称)1.2 项目地点:(建设工程地点)第二条项目范围2.1 项目范围包括但不限于以下内容:(具体列举)第三条服务内容3.1 乙方应按照相关标准和规范,对项目进行详细勘察,包括但不限于地形地貌勘察、土壤勘察、地质勘察等,保证勘察数据准确可靠。
3.2 乙方应按照相关规定,出具勘察报告,并及时提交给甲方。
第四条服务费用4.1 甲方应按照相关协议规定,按时支付乙方勘察服务的费用。
4.2 如因甲方原因导致勘察工作无法进行或延误,甲方应承担相应赔偿责任。
第五条知识产权5.1 乙方所出具的勘察报告,相关知识产权归乙方所有,甲方有权合理使用。
5.2 未经乙方许可,甲方不得擅自向第三方披露或使用勘察报告。
第六条保密协议6.1 双方应对本合同及相关信息保密,未经对方许可,不得向第三方透露。
6.2 如果因一方违反保密协议导致对方损失,违约方应承担一切法律责任。
第七条违约责任7.1 本合同任何一方违反相关规定,应当承担相应的违约责任。
7.2 因不可抗力导致无法履行合同的,双方应友好协商解决,并及时书面通知对方。
第八条争议解决方式8.1 本合同履行过程中如出现争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有关部门进行调解;调解不成的,双方可以向有关部门提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同未尽事宜,双方可以根据实际情况进行补充协商。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为建设工程勘察合同样本,甲乙双方应当严格按照合同内容履行各自的义务,确保勘察工作的顺利进行。
建设单位(甲方):地址:邮码电话法定代表人:职务勘察单位(乙方):地址:邮码电话法定代表人:职务为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分商议,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点.第二条勘察的范围、进度和质量 .第三条甲方的义务1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时,甲方必须在年月日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位允许的勘测范围之地形图和建造平面布置图各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在年月日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在年月日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住款待所、饭店,费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2.乙方应于年月日进入现场勘察,年月日提交全部勘察资料,提交测量透明图份,提交工程地质报告书一式份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,此外收费)。
建设工程勘察合同书范本3篇篇1甲方(发包人):____________________乙方(勘察人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________二、勘察范围及内容乙方需对甲方的工程进行地质勘察,包括但不限于地形测量、地质结构分析、岩土工程勘察等。
乙方应按照甲方的要求进行相关专项勘察。
具体勘察任务按照甲方提供的勘察任务书执行。
三、勘察周期与进度乙方应根据工程实际情况和甲方需求,制定合理的勘察计划,确保勘察工作按时按质完成。
如遇特殊情况,双方应协商解决。
四、费用及支付方式1. 勘察费用:甲方需支付乙方总勘察费用人民币______元(大写:______元整)。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式:甲方应按以下约定支付乙方勘察费用:(1)合同签订后,甲方支付乙方总勘察费用的______%作为预付款;(2)乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后,甲方支付剩余款项。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家有关规范、标准、规程进行勘察工作,确保勘察数据真实可靠。
2. 甲方应在收到乙方提交的勘察报告后______日内提出书面验收意见。
如有异议,双方应协商解决。
3. 若甲方对乙方的勘察成果有特别要求,双方应在合同中明确约定。
六、保密条款1. 乙方应对甲方提供的资料及勘察成果承担保密责任。
未经甲方同意,乙方不得泄露与工程勘察相关的任何信息。
2. 若因乙方泄露甲方资料或勘察成果导致甲方损失,乙方应承担相应的法律责任。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用,甲方应承担违约责任,并支付逾期付款利息。
建设工程勘察协议书9篇第1篇示例:建设工程勘察协议书甲方(建设单位):______________乙方(勘察单位):______________根据《中华人民共和国建筑法》、《勘察规范》等相关法律法规,为保障建设工程的质量和安全,甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设工程勘察的相关事宜达成如下协议:一、勘察内容甲方委托乙方对建设工程进行勘察,包括但不限于土地状况、地质地貌、水文水质、气候条件等方面的调查研究,具体内容详见勘察方案。
二、勘察标准乙方应按照国家相关规定和标准进行勘察工作,确保勘察数据的真实可靠性,保证勘察质量。
三、勘察期限乙方应在双方确定的勘察期限内完成勘察工作,并按时提交相关勘察报告。
四、勘察报告乙方应根据勘察情况编制详细的勘察报告,报告内容包括勘察结果、分析意见、技术建议等,确保报告真实准确。
五、勘察费用1. 乙方应按照双方协议约定的方式和标准收取勘察费用,费用包括勘察人员工资、设备材料费用等。
2. 若勘察过程中需要额外开支,应提前向甲方报备并获得同意。
六、保密条款双方应对勘察过程中获取的信息和资料进行严格保密,未经对方书面同意不得向第三方披露。
七、合同变更若因勘察过程中出现不可抗力等因素导致合同内容需要修改,双方应友好协商后签订书面变更协议。
八、合同解除1. 若一方违反合同约定导致勘察工作无法继续进行,对方有权提前通知解除合同,并要求违约方承担相应责任。
2. 双方经协商一致同意解除合同的,应签订书面解除协议。
九、争议解决双方因合同履行发生争议应友好协商解决,如协商无果,应提交给有关部门或仲裁机构处理。
十、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效,期限至勘察工作完成并双方确认无争议为止。
以上为建设工程勘察协议书,双方遵守协议条款,共同努力完成勘察工作,促进建设工程质量和进度的顺利进行。
第2篇示例:建设工程勘察协议书甲方:(委托单位名称)_________鉴于甲方拟开展建设工程项目,为了保障工程质量,依法合规进行勘察工作,甲、乙双方本着互惠互利、平等自愿、诚实信用的原则,达成如下协议:一、勘察内容1. 甲方将委托乙方进行建设工程项目的勘察工作,具体勘察内容包括但不限于地质勘察、勘察报告编制、技术方案设计等。
建设工程勘察协议书4篇篇1建设工程勘察协议书甲方:(委托方全称)乙方:(承接方全称)鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作,为保证勘察工作的顺利进行,根据相关法律法规及双方的意向,甲、乙双方达成如下协议:一、勘察范围1. 甲方授权乙方对建设工程的勘察范围包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形测量、建筑设计等方面的工作。
2. 勘察范围具体详见附件一。
二、服务内容1. 乙方承诺按照相关标准和规范,完成勘察工作。
2. 乙方应按照约定的工作时间和工程进度,认真履行勘察任务。
三、报酬与支付方式1. 勘察工作完成后,甲方应按照约定的报酬支付给乙方。
2. 报酬支付方式:甲方应在勘察工作开始前支付总款的50%,剩余部分在工作完成后一周内支付清算。
四、工作标准1. 乙方应按照相关法规及勘察标准进行勘察工作,确保勘察数据的真实、完整和准确。
2. 乙方应遵守国家法律法规,严禁违规行为。
3. 乙方应根据勘察结果,提供建议和意见,为甲方提供决策依据。
五、保密条款1. 双方应保护勘察工作的机密性,未经对方许可,不得向第三方泄露工作内容。
2. 勘察数据和结果仅供甲乙双方使用,未经双方同意不得用于其他用途。
六、违约责任1. 若一方未能履行本协议规定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿对方因此产生的一切损失。
七、争议解决1. 双方如发生争议,应友好协商解决;协商不成,可向有权机关申请进行调解或仲裁。
2. 争议解决采用仲裁方式,仲裁裁决对双方具有约束力。
八、附则1. 本协议自双方签字生效,至勘察工作完成之日终止。
2. 本协议未尽事宜,可由双方协商补充或变更。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(委托方):乙方(承接方):签字:__________ 签字:__________日期:__________ 日期:__________附件一:建设工程勘察范围详细说明以上为建设工程勘察协议书范本,具体内容可根据实际情况进行调整。
建设工程勘察协议书甲方:(委托方)地址:电话:传真:邮编:乙方:(承揽方)地址:电话:传真:邮编:鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作,乙方具备相应的资质和经验,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成如下协议:第一条任务内容1. 乙方应根据甲方提供的勘察范围、要求和技术要点等,按照相关法律法规和规范标准进行勘察工作。
2. 勘察内容包括但不限于:地质勘察、勘测测绘、水文地质调查等,具体项目由甲方与乙方双方商定。
第二条工期要求1. 勘察工作应按双方商定的时间节点和进度要求进行,确保工期的合理性和可行性。
2. 如遇特殊情况需要延期或提前完成工作,乙方应提前书面通知甲方并征得甲方同意。
第三条费用及支付方式1. 勘察费用为人民币(大写)____________________元整(¥_________),由甲方支付给乙方。
2. 支付方式为:_______________________________________________________(双方商定)。
第四条质量要求1. 勘察工作应符合国家相关法律法规和规范标准,保证勘察结果的准确性和可靠性。
2. 如勘察结果存在质量问题或与甲方的要求不一致,乙方应承担相应责任,并在双方协商下予以修正和改正。
第五条保密条款1. 双方应对勘察工作所涉及的技术资料、商业机密等保密信息予以严格保密,不得向第三方透露或使用。
2. 勘察工作完成后,乙方应按甲方要求将相关资料归还给甲方,并删除在勘察过程中产生的电子数据等。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致勘察工作无法按时完成或质量存在问题,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此受到的损失。
2. 如因甲方原因导致勘察工作不能按时进行或不能完成,甲方应承担相应责任,并赔偿乙方因此受到的损失。
第七条争议解决本协议的履行、解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
如在履行协议过程中发生争议,双方应进行友好协商,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
建设工程勘察合同文本4篇篇1建设工程勘察合同文本甲方(委托人):______________乙方(受托人):______________鉴于甲方拟进行某项建设工程的勘察工作,为保障双方的合法权益,根据《中华人民共和国建设工程基本法》及有关法规,经双方协商一致,达成如下协议:第一条定义1.1 本合同项下,建设工程勘察范围包括但不限于工程设计前必要的地质勘察、勘测测量、水文勘察、地质灾害评估等工作。
1.2 勘察成果包括勘察报告、勘测图件、测绘资料等,应当真实、准确、合法。
第二条勘察内容及要求2.1 甲方授权乙方进行建设工程的勘察工作,乙方应当按照相关法规和标准,完成勘察工作,并提交合格的勘察成果。
2.2 乙方应当在勘察工作过程中,遵守诚实守信原则,严格按照甲方的要求,进行勘察工作。
2.3 勘察工作完成后,乙方应当提交《建设工程勘察报告》,并将相关勘察图件、测绘资料等交付给甲方。
第三条勘察费用及支付方式3.1 本次建设工程勘察的费用为______________,甲乙双方同意按照______________的比例分担。
3.2 勘察费用支付方式为______________,支付时间为______________。
3.3 如因勘察范围变更或其他原因导致费用增加,应当另行协商确定。
第四条保密条款4.1 乙方应当对甲方提供的所有信息和资料保密,并严禁泄露给任何第三方。
4.2 乙方不得将勘察过程中得到的任何机密信息透露给他人或用于其他目的。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按照约定时间完成勘察工作,应当承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。
5.2 如勘察成果不符合要求,乙方应当承担相应的责任,并提供重新勘察或修正的服务。
第六条争议解决6.1 合同履行过程中如发生争议,双方应当友好协商解决,如协商不成,可向有关主管部门申请调解。
6.2 若仍无法解决,应当提交仲裁委员会裁决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签署之日起生效,至勘察工作完成并验收合格之日止。
建筑工程监理勘察协议及注意事项一、协议概述这是一份关于建筑工程监理勘察的协议,旨在确保建筑工程监理勘察工作的顺利进行和质量保障。
本协议由建设单位和监理机构签订,并按照以下约定执行。
二、协议内容1. 监理勘察范围及目标监理勘察的范围包括工程质量监理、工程进度监管、工程验收及竣工验收等。
其目标是确保工程遵循相关法规、规范和技术标准,保证工程施工质量、工期进度和安全。
2. 建设单位责任建设单位应提供工程设计文件、施工图纸、规划许可证和相关资料。
并配合监理人员的进场勘察、检查和查阅工程资料的工作。
另外,建设单位还应及时支付监理勘察费用,并保证监理人员的安全和工作环境的卫生。
3. 监理机构责任监理机构应按照行业规范和标准,负责对工程施工全过程的监理和勘察工作。
包括监督施工质量、工期控制、遵守施工图纸等。
监理机构还应及时向建设单位报告工程进展情况,并提出合理化建议。
4. 协作机制建设单位和监理机构应建立良好的沟通和协作机制。
定期召开联席会议,交流工作情况和解决问题。
双方应本着互信、互利的原则,共同推进工程建设工作。
三、注意事项1. 工程勘察前的准备建设单位在工程勘察前应提供完整的施工图纸、各种审批文件和相关资料,确保勘察工作的顺利进行。
同时,建设单位还应与监理机构确定勘察工作的时间安排和具体要求。
2. 勘察人员的资质要求监理机构应派遣具备相关资质和经验的工程技术人员参与勘察工作。
他们应熟悉国家建设工程质量管理的法律法规和标准,并能独立、客观地对工程进行勘察。
3. 工程勘察的程序与方法工程勘察应严格按照国家相关规范和标准进行,包括对施工图纸、工程质量验收、施工现场的检查等。
同时勘察过程中应注意安全,确保人员和设备的安全。
4. 勘察报告的编制与提交监理机构应按照规定的时间安排编制勘察报告,并提交给建设单位。
勘察报告应详细记录工程的质量情况、进度情况和存在的问题,并提出改进和整改的意见。
四、协议终止协议终止的情况包括监理工作结束、双方协商解除和严重违约等。
建筑工程勘探协议及注意事项一、协议概述本协议旨在明确建筑工程勘探过程中的工作内容、费用分配、保密协议以及注意事项等方面的规定。
双方应本着公平、合作的原则达成一致,确保勘探工作的顺利进行。
二、工作内容1. 勘探范围:确定勘探区域及具体勘探地点,并详细描述勘探区域内需要涉及的工程项目信息。
2. 勘探项目:明确勘探的项目类型、目的和方法,例如岩土勘探、地质勘探、水文勘探等。
3. 勘探深度:规定勘探的深度范围及相关要求。
4. 勘探报告:约定勘探结果的报告形式、内容及提交时间。
三、费用分配1. 费用明细:详细列明勘探所需的各项费用,如人工费、设备费、材料费、报告费等。
2. 费用支付:约定费用的支付方式、时间以及支付比例。
一般情况下,费用可分为预付款和尾款两部分,预付款用于勘探前的准备工作,尾款则需在勘探报告提交后支付。
四、保密协议勘探过程中可能涉及到建筑设计、土地规划等敏感信息,为确保相关信息不被泄露,双方应遵守以下保密协议:1. 保密责任:双方需承诺对涉及到的保密信息严格保密,并不得向第三方透露或使用该信息。
2. 保密期限:约定信息的保密期限,一般规定为勘探项目完成后的特定时期。
3. 违约责任:明确因违反保密协议造成的损失,双方应承担相应的法律责任。
五、注意事项1. 安全措施:勘探作业过程中,应遵守相关的安全规定,确保勘探人员的人身安全。
2. 环境保护:勘探过程中需采取相应的环境保护措施,确保勘探不会对周边环境造成污染或破坏。
3. 法律合规:在勘探过程中需遵守相关的法律法规,如《建设工程质量管理条例》、《地质灾害防治法》等,确保勘探项目合法合规。
4. 风险提示:勘探过程中可能会面临一定的风险,双方需充分认识到该风险并采取相应的风险防范措施。
六、协议变更与解除1. 变更事项:若在勘探过程中需要对协议内容进行修改,双方应在书面形式下达成一致。
2. 解除条款:若双方无法达成一致、或因不可抗力等原因导致无法继续履行协议,可根据相关法律法规的规定解除协议。
建设工程勘察协议及注意事项一、引言本协议旨在确保建设工程勘察过程的顺利进行,明确各方的权责,并规定所需的注意事项。
请各方严格遵守协议内容,以确保勘察工作安全、高效进行。
二、协议主体1. 甲方:(具体名称、地址)2. 乙方:(具体名称、地址)三、勘察项目内容及目标1. 勘察内容:(详细描述勘察的具体内容)2. 勘察目标:(明确勘察的目标,如调查土地情况、测绘地形等)四、勘察范围和时限1. 勘察范围:(具体描述勘察的地理范围)2. 勘察时限:(明确勘察工作的起止时间)五、勘察费用及支付方式1. 勘察费用:(详细列出勘察的各项费用)2. 支付方式:(明确支付的方式及时间节点)六、勘察报告及成果交付1. 勘察报告:乙方应根据勘察工作完成情况,及时提交相应的勘察报告,报告内容应包括但不限于(列出报告所需内容要求)。
2. 成果交付:勘察报告及相关成果应在约定日期前交付甲方审查。
七、安全与环保1. 勘察工作中应遵守国家关于安全和环保的相关法律法规、标准及规范要求。
2. 勘察工程应确保勘察人员和周边群众的安全。
八、知识产权保护1. 勘察成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将勘察成果用于其他项目或向第三方披露,除非事先取得甲方的书面同意。
九、违约责任1. 如果任何一方违反协议规定,应承担相应的违约责任。
2. 对于因勘察工作产生的人员伤亡、财产损失等问题,由违约方承担相应的法律责任。
十、争议解决1. 如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,可提起诉讼解决。
2. 诉讼解决的法院为(根据当地法律选择相关法院)。
十一、协议变更与终止1. 本协议可由双方协商一致变更或终止。
2. 协议终止的方式包括但不限于协商一致终止、发生重大违约等。
十二、其他事项1. 本协议自双方签署之日起生效,并持续有效直至勘察工作完成。
2. 本协议的所有附件与补充协议均构成本协议的组成部分。
以上为《建设工程勘察协议及注意事项》的内容要点,双方应在签署前对协议文本进行认真阅读,并确保自身权益的合理保护。
建设工程勘察合同注意什么我们要明白,工程勘察合同是勘察人(承包方)与发包人(业主)之间,就实施建设项目的工程勘察工作,明确双方权利、义务关系的法律文书。
因此,这份合同的内容必须全面,包括但不限于工程勘察的范围、标准、周期、费用、违约责任等方面。
1. 确定工程勘察范围和内容:合同应详细列出勘察的具体项目和内容,如地质勘察、测量、试验等,避免因模糊不清导致后续纠纷。
2. 明确工程勘察的标准和要求:根据国家相关规定和实际需求,约定好执行的勘察标准和技术规范。
3. 规定工程勘察的周期和进度:设定合理的工期,明确各阶段提交成果的时间点,保证工程按计划进行。
4. 商定工程勘察的费用和支付方式:包括总费用、预付款、进度款及尾款的支付条件和时间节点,以及费用调整机制。
5. 约定违约责任:明确双方违约时的法律责任及赔偿办法,以法律手段约束双方行为。
6. 解决争议的方式:一旦发生争议,应提前约定解决问题的途径,比如协商、调解、仲裁或诉讼等。
7. 其他特殊条款:根据实际情况可能需要包含保密协议、知识产权归属、第三方参与等其他特殊条款。
我们通过一个虚构案例来具体说明这些注意事项的应用。
案例名称:XX住宅区建设工程勘察合同纠纷案案情简介:发包方A公司与承包方工程咨询公司签订了一份建设工程勘察合同,合同规定了勘察工作的具体内容、执行标准、完成时间及相应费用。
然而在实际执行过程中,由于沟通不畅,出现了对某些条款理解的分歧,导致工作延误和额外成本的产生。
法院判决:经过审理,法院认定双方在合同条款的表达上存在不明确之处,特别是对工程勘察的范围和标准没有做出具体细化,因此双方都负有一定责任。
最终,法院根据民法典的相关规定和实际情况,判决双方按照一定比例分担因此产生的额外费用。
通过这个案例,我们可以看到,合同条款的明确性和具体性对于避免争议和纠纷至关重要。
因此,在签订建设工程勘察合同时,必须对各项条款进行仔细审阅和充分沟通,确保每一条款都尽可能明晰无歧义。
建设工程勘察合同条款一、合同前言甲方为满足工程项目需要,委托乙方进行工程地质勘察工作。
乙方应具备相应资质,并按照国家有关法律法规及标准规范完成勘察任务。
二、合同范围1. 本合同涉及的勘察工作包括但不限于:地质测绘、岩土工程调查、地下水调查、样品采集与试验等。
2. 乙方应根据甲方提供的工程资料和要求,制定详细的勘察方案。
三、合同期限1. 乙方应在合同约定的时间内完成勘察工作,并向甲方提交勘察报告。
2. 如遇不可抗力因素影响作业进度,乙方应及时通知甲方,并提出调整计划。
四、合同费用1. 双方应明确勘察费用的计算方式及支付时间。
2. 费用包括勘察人员的工费、材料费、机械使用费等直接成本,以及管理费、利润等间接成本。
五、质量要求1. 乙方应保证勘察工作的准确性和专业性,确保结果的真实性和可靠性。
2. 勘察报告应符合国家及行业标准,内容完整、数据准确。
六、违约责任1. 若乙方未能按期提交勘察报告或报告不符合质量要求,应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定支付费用,应向乙方支付违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效。
2. 合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
九、合同附件1. 本合同的附件包括工程勘察技术要求、费用明细表等相关文件。
2. 所有附件均为合同不可分割的一部分,并与合同具有同等法律效力。
十、签字页本合同文本至此结束,以下为甲乙双方签字页。
甲乙双方代表在确认合同无误后,在此页签字盖章。
甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:年月日。
建设工程勘察合同协议本合同由委托方(以下简称甲方)与承办方(以下简称乙方)共同订立,双方经友好协商,就建设工程勘察事宜达成协议,共同遵守以下条款和条件:第一条基本情况甲方是一家工程建设单位,拥有独立的法人地位,乙方是具备相关资质和技术实力的勘察企业。
第二条勘察任务1. 甲方委托乙方进行建设工程勘察,具体工程范围包括但不限于[详细工程范围]。
2. 勘察任务的完成应符合国家有关法律法规和技术标准的要求。
第三条勘察内容1. 乙方应根据甲方的要求,完成勘察任务书中所列的各项工作内容。
2. 勘察内容包括但不限于:工程测量、土质钻探、地质勘察、水文勘察、地质灾害评估等。
第四条勘察报告1. 乙方应按照国家和行业标准,编制勘察报告。
2. 勘察报告应包括勘察工程目的、勘察范围、勘察方法、勘察结果等内容。
3. 勘察报告应在约定的时间内提交给甲方,确保勘察结果的及时性和准确性。
第五条保密条款1. 双方在履行本合同过程中可能会涉及商业秘密和机密信息,请双方严格保守,不得泄露给第三方。
2. 双方应妥善保管有关信息的材料和文件,确保不会触犯保密条款。
第六条合同价款及支付方式1. 乙方完成勘察任务后,甲方应支付相应的合同价款。
2. 合同价款及支付方式详见附件(合同价款及支付方式表)。
第七条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付合同价款的,乙方有权要求甲方支付违约金,并承担全部损失。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察任务并提交勘察报告的,应赔偿甲方因此造成的直接经济损失,并承担违约责任。
第八条不可抗力1. 因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方均不承担违约责任。
2. 不可抗力事件包括但不限于:自然灾害、战争、严重危害社会安全事件等。
第九条争议解决1. 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
2. 若因履行本合同发生争议,双方应通过友好协商解决,协商不成的,双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
第十条合同生效及变更1. 本合同经甲方和乙方签字、盖章后生效,并具有合同的法律效力。
建设工程勘察协议精选模板甲方:(委托方名称)乙方:(勘察方名称)根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,为确保工程顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成以下协议:一、勘察范围1.1 项目名称:1.2 建设地点:1.3 勘察范围:根据工程需求,详细列举需进行的勘察内容,如地质勘察、水文勘察、地形勘察等。
二、勘察工作内容及要求2.1 勘察工作内容:根据勘察范围明确的内容,由乙方完成。
2.2 勘察工作要求:勘察工作应按照相关规范、标准进行,确保勘察结果准确、可靠。
2.3 勘察报告要求:乙方应提交相应的勘察报告,包含勘察数据、图纸、资料等,要求内容详实完备。
三、质量与检验3.1 勘察质量:乙方应保证勘察工作的质量和准确性。
3.2 检验:甲方有权对勘察工作进行抽查和检验,如发现问题,乙方应及时进行整改。
3.3 合格标准:勘察工作应符合国家相关规范、标准的要求。
四、奖惩条款4.1 如乙方未按照本协议约定的时间和质量完成勘察工作,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并可终止本协议。
4.2 如甲方未按照本协议约定支付勘察费用或其他费用,乙方有权要求甲方补偿相应的损失,并可终止本协议。
五、知识产权5.1 勘察成果的知识产权归属:勘察成果的知识产权归乙方所有,但甲方有权在合理范围内使用该成果。
5.2 保密:双方应对在履行本协议过程中获得的对方商业秘密和其他保密内容予以保密。
六、争议解决6.1 乙方在履行过程中发生争议,应由双方友好协商解决;协商不成时,可向相关仲裁机构申请仲裁。
6.2 本协议的解释和适用适用中华人民共和国的法律法规。
七、其他条款7.1 本协议自双方签署之日起生效,期限为(具体期限)。
7.2 如需对本协议内容进行修改或补充,应经双方协商一致,并以书面形式作出补充协议。
7.3 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(委托方):乙方(勘察方):签字:签字:日期:日期:。
建设工程勘察合同注意一、合同当事人信息合同中应当明确列出委托方(甲方)和受托方(乙方)的基本信息,包括双方的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等。
这是合同的基本要素,也是日后可能发生争议时查找和确定责任主体的重要依据。
二、勘察内容与范围合同中应详细描述勘察的具体内容和范围,包括但不限于地形地貌、地质结构、水文条件、环境影响等方面的勘察。
还应明确勘察的目的、标准和要求,以及是否包含特殊条件下的勘察工作。
三、勘察时间与进度明确规定勘察工作的起止日期和阶段性进度要求,以及如何根据实际工作情况调整时间表。
同时,应当注明因不可抗力或其他特殊情况导致的时间延误的处理方式。
四、费用支付与结算合同应当明确勘察费用的计算方式、支付条件、支付时限以及结算方法。
包括预付款、进度款、尾款的支付比例和时间,以及可能产生的违约金或滞纳金的相关条款。
五、成果报告与交付详细规定勘察成果的报告形式、内容、交付时间和份数。
同时,应当约定对成果报告的验收标准和程序,以及不合格时的处理办法。
六、保密与知识产权对于可能涉及的技术秘密和商业秘密,合同中应有明确的保密条款。
同时,应当明确勘察成果的知识产权归属和使用权限,以及未经授权使用的法律后果。
七、违约责任合同应当明确双方违反合同约定的责任,包括违约的定义、责任承担、赔偿范围和计算方法等。
这有助于在发生争议时,依法依规进行处理。
八、争议解决约定争议解决的方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等,以及争议解决的地点和适用的法律。
这有助于在发生争议时,能够高效且公正地解决问题。
九、其他事项根据具体情况,合同还可以包括保险要求、第三方参与、合同变更和终止条件等其他相关条款。
在签订建设工程勘察合同时,双方应当本着平等自愿、诚实信用的原则,充分沟通协商,确保合同内容的完整性和准确性。
这不仅能够为工程建设提供坚实的基础,也能有效防范和减少未来可能出现的风险和争议。
建设工程勘察合同全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:建设工程勘察合同一、签约方甲方(委托方):名称:地址:法定代表人:联系方式:二、合同背景为了有效保障建设工程的质量和安全,确保工程施工的顺利进行,甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作。
为此,双方达成以下协议,共同遵守并执行。
三、合同内容1. 勘察范围乙方应根据甲方的要求和工程实际情况,对建设工程范围内的地质、地貌、水文、气象等情况进行详细勘察,并提供相应的勘察报告和数据资料。
2. 勘察报告乙方应在约定的时间内提交建设工程勘察报告,内容应包括但不限于地质勘察、工程地质条件、地基处理意见、水文勘察、气象环境勘察等内容,并由专业人员进行认可签字确认。
3. 合作方式乙方可依据实际需要,选派合适的工程技术人员和专家组成勘察团队,与甲方进行密切配合,保证勘察工作的顺利进行。
4. 质量保证乙方保证所提供的勘察报告真实准确,不得篡改数据,如有造假行为,将承担法律责任。
5. 保密条款双方应对勘察过程中所获取的全部资料和数据进行保密,未经双方书面同意,不得向第三方披露。
6. 合同价款甲方应按照约定的时间和方式支付勘察费用,无任何拖欠。
7. 违约责任若因乙方原因未能按时提供勘察报告或报告内容不符合约定要求,甲方有权要求返还部分或全部勘察费用,并有权向乙方追究违约责任。
8. 合同变更如遇特殊情况,甲乙双方应书面协商,可以对合同内容进行适当的变更或修改,并在双方认可后签订补充协议。
9. 合同解除如因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行,双方可书面解除合同,并协商处理相关事宜。
四、其他条款1. 本合同自双方签署之日起生效,至勘察报告交付甲方之日止。
2. 本合同涉及的争议,双方应协商解决,协商不成的,提交合同履行地法院解决。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
4. 其他双方约定事项:_______________。
甲方(盖章):法定代表人:日期:以上为《建设工程勘察合同》,双方共同遵守并执行,未尽事宜另行协商解决。
编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载
建设工程勘察合同协议(含风险提示与注意事
项)
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
建设单位(甲方):
地址:邮码电话
法定代表人:职务
勘察单位(乙方):
地址:邮码电话
法定代表人:职务
风险提示:注意审查合同招投标要求、承包方主体资格
1.对于:国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目,必须通过招投标。
2.2004第14号〈〈关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》:将五
种合同依法认定为无效:(一)承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的;(二)没
有资
质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(三)建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的;(四)承包人非法转包建设工程的;(五)承包人违法分包建设工程的。
因此,对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。
实务操作中修改施工合同时,合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段,但仍需要从具体合同特点角度予以分析。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 .
第二条勘察的范围、进度和质量 .
第三条甲方的义务
1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时,甲方必须在年月日向乙方提交由设计单位提出、
经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写
的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在年月日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道
路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
4.甲方必须在年月日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采
青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务
1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
2.乙方应于年月日进入现场勘察,年月日提交全
部勘察资料,提交测量透明图份,提交工程地质报告书一式份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费)。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上,工期可顺延。
第五条定金及勘察收费标准及拨付办法
1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费,总价预计为
元。
自本勘察合同生效后日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;
勘察合同履行后,定金抵作勘察费。
甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行
合同的,应当双倍返回定金。
勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘
察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理。