房地产公司认购书(协议)

深圳市房地产认购书特别提示一、购买房地产存在一定风险，请消费者结合自身经济状况，谨慎选择，慎重落定。

二、签署认购书前，买方应认真查阅并理解以下文件，卖方应提供查阅便利并解答：1、土地使用权出让合同书及其补充协议或《房地产证》；2、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》；3、《房地产预售许可证》；4、主管部门批准的总平面图、立面图、楼层平面图、分户平面图；5、卖方与物业管理企业签订的《前期物业管理服务合同》；6、《临时业主公约》；7、正式的房地产买卖合同文本及其补充协议；8、一手楼购房指引。

认购书正文卖方：资质证书编号：联系人：联系电话：委托代理机构：备案证书编号：联系人：联系电话：买方：□身份证/□护照号码：联系电话：公司或机构名称：联系人：联系电话：委托代理人：□身份证/□护照号码：电话：第一条项目的第栋单元层号房（以下称“□住宅/□别墅/□办公/□商业/□厂房/□；套内建筑面积平方米，以上面积为□预售测绘面积/□竣工测绘面积。

土地使用期限自年月日起至年月日止。

第二条本房地产总价款为□人民币/□港币亿仟佰拾万仟佰拾元（小写元）。

按套内建筑面积计算，单价为每平方米□人民币/□港币元。

第三条买方愿意采取下列第种方式付款：（一）一次性付款；（二）分期付款；（三）向银行借款方式付款。

第四条签订本认购书时，买方应向卖方支付定金□人民币/□港币佰拾万仟佰（小写元）。

签订正式的房地产买卖合同（以下称“买卖合同”）后，买方已付的定金自动转为购房款的一部分。

第五条自签订本认购书之日起日内，买卖双方应签订正式的买卖合同。

买卖合同一旦签订，本认购书的效力即行终止。

若买卖双方未在约定的时间内签订买卖合同，除非买卖双方书面同意本认购书时效延期，否则本认购书的效力即行终止，本房地产可另行出售。

如因买方原因导致买卖合同无法在约定时间内签订，买方已付定金不予退还。

如因卖方原因导致买卖合同无法在约定时间内签订，卖方应双倍返还买方已付定金。

认购协议书三篇认购协议书篇1双方当事人：出卖人(以下简称“甲方”)：__________认购人(以下简称“乙方”)：__________根据相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方认购甲方商品房相关事宜达成如下协议：一、认购标的的基本情况乙方所认购的商品房为甲方开发的位于_____市_____区_______________(以下简称商品房)。

该商品房的建筑面积为_____平方米。

以上面积均以房地局测绘中心最终测绘面积为准。

二、认购标的的价款该商品房按照建筑面积计价，单价为人民币__________元/平方米，房款计人民币__________元(大写：_______________)。

三、认购款乙方于本认购书签订之日，一次性向甲方支付认购款计人民币______________________元(大写：_______________)。

该商铺属一次性付清款项，出卖人和买受人无任何争议。

且在签订本协议时表示甲方已收到该款项。

甲方在取得预售许可证后，应立即通知乙方。

乙方在接到甲方的.签约通知次日起_____日内，到销售现场与甲方协商商品房买卖合同的相关条款，协商一致并签署《商品房买卖合同》。

甲方应在取得预售许可证____日内通知到乙方，因甲方取得预售许可证后未在规定时间内通知到乙方，因此产生的不利于乙方的后果均由甲方承担。

甲、乙双方在上述约定的期限内协商商品房买卖合同的相关条款，但双方未达成一致意见，自约定的期限届满次日起超过_____日的，本认购书自行解除。

甲方应当在本认购书解除次日起_____日内将已收取的认购款返还给乙方，并承担相关法律责任及乙方的一切经济损失。

甲乙双方协商一致签订《商品房买卖合同》的，乙方已交纳的认购款抵作该商品房的购房款，无须再补购房款。

四、其他约定在签订正式的《商品房买卖合同》时，变更认购人的，甲方应积极配合。

买受人已一次性交清购房款，甲方不得将此房进行调换，同样甲方不得将此房另出售给其他人，否则将作为违约处理。

值得参考！二手房认购协议书范本7篇篇1甲方（出售方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（认购方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方是二手房的合法持有人和出售权人，乙方经过认真考虑，自愿认购该房屋，现甲乙双方为了明确各自的权利和义务，达成以下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：详细地址____________________。

2. 房屋类型：公寓/别墅/商铺等。

3. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。

4. 房屋权属证明文件：甲方提供房屋的权属证明文件，包括但不限于房产证、土地证等。

二、交易条款1. 交易价格：人民币______元整（大写：______元整）。

2. 付款方式：乙方应按照以下约定时间支付房款：（1）定金：签订本协议后______日内支付人民币______元整；（2）首付款：签订正式买卖合同后______日内支付房价总额的______%；（3）贷款/尾款：剩余款项通过银行贷款/一次性付清等方式支付。

3. 税费承担：甲乙双方按照国家法律法规的规定承担各自应承担的税费。

4. 交付时间：甲方应在签订正式买卖合同后的______日内将房屋交付给乙方。

三、认购条款1. 认购期限：本认购书的有效期限为______日，自本协议签订之日起计算。

2. 乙方应在认购期限内与甲方签订正式买卖合同，否则本认购书自动失效。

3. 乙方在认购期限内可以解除本认购书，但需提前______日通知甲方，并返还甲方已收取的定金。

4. 在认购期限内，甲方不得将房屋出售给第三方。

若甲方违反此约定，应双倍返还乙方已支付的定金。

四、违约责任1. 若乙方未按约定时间支付房款，则视为违约，甲方有权解除本协议，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。

商品房认购协议书商品房认购协议书_合同范本。

日期：_______年_____月_____日编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________乙方通讯地址：_______________工程地址：___________________签定地点：__________________一、认购房产1．住宅_____号楼_____层_____室；建筑面积_____m2、单价__________元/ m2 总房款人民币元〔大写〕_______________元整。

2．车库_____号楼_____号；建筑面积_____ m2 、单价_____元/ m2 总房款人民币_____元〔大写〕__________元整。

3．储藏间_____号楼 _____号；建筑面积_____ m2、单价_____元/ m2 总房款人民币_____元〔大写〕 _____元整。

4．商铺_____号楼_____ 层_____号；建筑面积 _____m2 、单价_____元/ m2总房款人民币_____元〔大写〕_____元整。

二、认购金额：人民币____________元〔大写〕三、付款方式1．一次性付款：签订《商品房买卖合同》之日起五日内付总房款人民币 _____元〔大写〕 __________元整。

2．分期付款：签订《商品房买卖合同》之日起五日内付首期房款人民币 _____元〔大写〕____________元整，余款人民币元 __________________〔大写〕于交房时付清。

3．银行按揭：①签订《商品房买卖合同》时，即付首付款人民币____________元〔大写〕____________元整。

②余款办理银行按揭贷款人民币元______〔大写〕____________元整。

签订《商品房买卖合同》时，总房款以核准的建筑面积计算为准，付款方式以上述条款为准，单价保持不变，假设付款方式变动，单价那么根据相应的付款方式而变动。

深圳市房地产认购书深圳市房地产认购书1. 引言本文档为一份深圳市房地产认购书的样板，用于明确买方与卖方之间的交易细节和责任。

通过认购书，买方表明了对房地产项目的购买意愿，而卖方则将在接受认购后根据约定的条件进行交易。

2. 买方信息姓名： [买方姓名][买方][买方]3. 卖方信息公司名称： [卖方公司名称]地址： [卖方地址]联系人： [卖方联系人][卖方]4. 房地产项目信息项目名称： [项目名称]项目地址： [项目地址]开发商： [开发商名称]设计单位： [设计单位名称]5. 房产信息房产类型： [房产类型]面积： [房产面积]楼层： [房产楼层]单价： [房产单价]总价： [房产总价]6. 交易条款1. 买方认购房产项目：买方确认自愿认购上述房产项目，并向卖方支付认购金。

认购金金额为 [认购金金额]，支付方式为 [支付方式]。

2. 认购金支付确认：卖方在收到买方认购金后 [确认时间] 内进行确认并出具收款凭证。

3. 支付尾款：买方在房产交付之前，按照双方约定的支付方式和时间表支付尾款。

4. 房产交付：卖方应在 [交付房产时间] 之前将房产正式交付给买方。

5. 买方违约责任：买方如在约定时间内未支付尾款或违反其他交易条款，买方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。

6. 卖方违约责任：卖方如在约定时间内未交付房产或违反其他交易条款，卖方将承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金等。

7. 合同变更：双方协商一致可以对本认购书进行变更，变更需以书面形式进行，并由双方签署确认。

8. 争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的法院处理。

7. 生效条件本认购书自双方签署之日起生效。

双方应尽快完成相关手续和文件的办理，并按本认购书约定的时间和方式履行各自的义务。

8. 签名买方（签字）： ____________________ 日期：__________________卖方（签字）： ____________________ 日期：__________________请注意：本认购书仅为样板，具体内容需根据实际情况进行修改和调整。

深圳市房地产认购书尊敬的购房人：您好！为了确保您作为购房人的权益，特向您发出认购书，请您仔细阅读并按照指示进行操作。

一、购房人信息1. 姓名：（填写购房人姓名）2. 身份证号码：（填写购房人身份证号码）3. 手机号码：（填写购房人手机号码）二、购房信息1. 房地产项目名称：（填写项目名称）2. 房屋类型：（填写房屋类型，如住宅、商铺等）3. 房屋面积：（填写房屋建筑面积，单位为平方米）4. 房屋单价：（填写房屋单价，单位为人民币元/平方米）5. 认购单价：（填写购房人认购房屋的单价，单位为人民币元/平方米）6. 认购总价：（填写购房人认购房屋的总价款，单位为人民币元）三、认购款支付方式1. 认购金支付方式：（填写支付方式，如银行转账、支付宝、微信等）2. 认购金金额：（填写购房人支付认购金的金额，单位为人民币元）3. 支付时间：（填写认购金支付的时间）4. 支付账户：（填写购房人支付认购金的账户信息）四、权益保护1. 开发商承诺购房人享有合法权益，保证所售房屋信息真实、准确。

2. 购房人在签订正式购房合同前，享有在合同约定期限内签订合同的优先权。

3. 开发商保证购房人的购房权益，若因开发商原因导致购房合同无法成立，开发商将退还购房人全额认购款。

五、其他注意事项1. 购房人需按时支付认购金，否则开发商有权取消购房人的认购资格。

2. 购房人需在合同约定期限内与开发商签订正式购房合同，双方共同履行合同约定。

3. 购房人在购房过程中如有疑问，可随时与开发商联系，双方共同解决。

请您务必仔细阅读以上内容，并在认可后签署并回传此认购书以示确认。

如有其他需要补充的事项，请与开发商协商解决。

购房人（签名）：____________________日期：____________________开发商（盖章）：____________________日期：____________________以上为深圳市房地产认购书内容，感谢您的关注和支持！如有疑问，请及时与我们联系。

深圳市房地产认购书范本深圳市房地产认购书范本一、认购双方信息认购方（甲方）：____________________联系号：____________________________________________________销售方（乙方）：____________________ __________________________开发商：___________________________二、认购房屋信息房屋地址：__________________________房屋户型：__________________________建筑面积：__________________________总拟购买面积：______________________房屋总价：__________________________首付金额：__________________________贷款金额：__________________________三、认购条款1. 甲方同意购买房屋所示房屋，并支付定金作为认购房款的证明。

2. 乙方同意出售该房屋给甲方，并保证房屋的合法所有权归乙方所有。

3. 甲方需在_________日内支付首付款，并签署正式的购房合同。

4. 若甲方违约，支付的定金将不予返还；乙方违约，需支付双倍定金作为违约金。

5. 购房合同一经签署生效，双方均须按照合同约定履行各自义务，不得随意变更或解除合同。

四、其他约定1. 本认购书仅作为双方签署正式购房合同的依据之一，不具备法律效力。

2. 甲乙双方同意将纠纷提交深圳市X仲裁委员会裁决。

以上是深圳市房地产认购书的范本，仅供参考使用。

具体认购书的内容及条款应根据实际情况进行调整和修改。

在签署任何合同之前，建议双方详细阅读合同内容，并在有需要的情况下，咨询相关专业人士的意见。

北京商品房认购协议书样本出卖人：法定代表人：联系电话：委托代理人：联系电话：认购人：法定代表人：联系电话：委托代理人：联系电话：第一条基本情况（一）认购人所认购的商品房（以下简称该商品房）为出卖人所开发的位于北京市____区_____项目中的第____幢/座____单元/层____号房，朝向为：_____。

（二）该商品房的用途为：_____，建筑面积共____平方米，其中，套内建筑面积____平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积____平方米。

第二条销售依据（一）该商品房为预售商品房的，预售商品房批准机关为：_____，预售许可证号为：_____。

（二）该商品房为现房的，房屋所有权证号为：_____，国有土地使用证号为：_____。

第三条价款与付款方式（一）该商品房按照（套内建筑面积）计价，单价为_____元/平方米，总房价款为_____元人民币（大写）。

该商品房按照（建筑面积）计价，单价为_____元/平方米，总房价款为_____元人民币（大写）。

该商品房按照（套）计价，总房价款为_____元人民币（大写）。

（二）出卖人同意认购人按照下列第_____种方式付款：1、一次性付款。

2、分期付款。

3、贷款方式付款。

4、其他方式。

认购人选择第3种方式付款，认购人可以首期支付购房总价款的____％，其余价款可以向_____银行或住房公积金管理机构借款支付。

第四条认购定金（一）认购人应当自签订本认购书之日起____日内，向出卖人支付认购定金_____元人民币（大写）；出卖人在收取定金后，应当向认购人开具收款凭证，并注明收款时间。

认购人逾期未支付认购定金的，出卖人有权解除本认购书，并有权将该商品房另行出卖给第三方。

（二）认购人同意在支付定金之日起____日内，与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款（本款约定的期限为协商签约的起始时限，而非终止时限）。

第五条认购人未在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同相关条款的，出卖人有权解除本认购书。

深圳市房地产认购书尊敬的购房者：您好！感谢您对深圳市房地产项目的关注与支持。

为了确保您的权益和顺利完成购房手续，我们特向您提供本《深圳市房地产认购书》。

请您仔细阅读并在确认无误后予以签署。

一、购房者信息1. 乙方(购房人)姓名：2. 身份证号码：3. 联系电话：4. 现居住地址：二、项目信息1. 房地产项目名称：2. 房地产项目地址：3. 权属证明及项目备案情况：（此处描述项目的相关证明文件和备案情况）三、认购房屋信息1. 认购房屋所处楼层及房号：2. 建筑面积：3. 使用用途：4. 总价款：5. 认购款金额及支付方式：（描述认购金额和支付方式，如定金、首付款等）四、其他约定事项1. 因特殊原因导致认购金额退还的，需提供相应书面证明和权限要求；2. 出现限购政策变动或相关政策调整导致无法按时办理产权登记的，按相关部门规定办理退款手续，并且不承担其他违约责任；3. 本认购书一经签署，双方在此确认遵守本认购书的约定，并自愿履行其中的各项义务，并对认购的房屋不再撤单或变更。

五、违约责任1. 若购房人不按时支付认购款项，除支付逾期违约金外，乙方有权解除本合同；2. 若乙方未按时交付房屋，除支付赔偿金外，甲方有权解除本合同。

六、争议解决本认购书如发生任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。

七、生效及附件本《深圳市房地产认购书》一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签署之日起生效。

特此认购书，供双方共同遵守。

甲方（房地产开发商）：__________________________乙方（购房人）：__________________________日期：__________________________。

深圳市房地产认购书(完整版)深圳市房地产认购书(完整版)一、出卖方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，以下为深圳市房地产认购书的出卖方信息：出卖方姓名/名称：[出卖方姓名/公司名称]统一社会信用代码/[统一社会信用代码/]住所/注册地址：[住所/注册地址]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]签订日期：[签订日期]二、购买方以下为深圳市房地产认购书的购买方信息：购买方姓名：[购买方姓名][]住所：[住所]方式号码：[方式号码]电子邮箱：[电子邮箱]鉴于双方在公平、自愿、平等的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经协商一致，达成以下认购协议：三、认购房屋情况认购方愿购买的房屋信息如下：房屋名称/编号：[房屋名称/编号]楼盘名称：[楼盘名称]楼层：[楼层]建筑面积：[建筑面积]使用用途：[使用用途]房屋总价款：[房屋总价款]四、认购条件1. 买卖条件：双方确认买卖关系，并同意按照签订的《房地产认购协议》的相关条款执行。

2. 购买方式：一次性付款/分期付款（具体金额和时间以《房地产认购协议》为准）。

3. 签约日期：购买方需在认购后的[]个工作日内与出卖方签订《房地产认购协议》。

五、违约处理1. 若购买方在认购后[]个工作日内未与出卖方签订《房地产认购协议》，则认购自动失效。

2. 若购买方在签订《房地产认购协议》后且未按照约定时间和金额付款，则视为购买方违约，出卖方有权解除合同，并没收购买方已支付的认购金（如有）。

3. 若出卖方违约，购买方有权解除合同，并要求出卖方按照已支付的认购金退还购买方。

六、其他条款1. 本认购书及后续签订的《房地产认购协议》均受中华人民共和国法律的管辖。

2. 双方一致同意，在认购书和《房地产认购协议》存在争议时，应首先通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权通过法律途径解决争议。

七、附则本认购书一式两份，出卖方和购买方各执一份，具有同等法律效力。

出卖方（盖章）：购买方（盖章）：签订日期：签订日期：此为深圳市房地产认购书（完整版），请认真阅读并遵守相关条款。