建设地工程施工劳务分包规定合同(2017的修订版)

建设工程施工劳务分包合同(2017修订版) 建设工程施工劳务分包合同甲方（工程总承包方）：（甲方名称、住所地）乙方（劳务分包方）：（乙方名称、住所地）鉴于，甲方准备在（建设工程项目名称）、位于（建设工程项目地址）的建设工程中进行施工劳务分包，经双方友好协商，达成以下合作协议：第一章合同订立和工作内容1.1 合同订立根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方的建设工程项目进行劳务分包，达成本合同。

1.2 工作内容1.2.1 乙方承担的工作内容包括但不限于：（详细乙方承担的具体工作内容，包括施工范围、施工工艺、质量要求等）1.2.2 乙方负责提供所需的施工人员和劳务设备，并确保施工过程中的安全和质量。

1.2.3 乙方应根据甲方的要求，按时完成工程任务，并保证工程质量符合相关标准和规范。

第二章合同价格和支付方式2.1 价格2.1.1 乙方提供的劳务分包价格为人民币（大写）（小写）。

2.1.2 乙方的价格包括了所提供的劳务分包工作的所有费用，包括但不限于工资、福利、保险等。

2.2 支付方式2.2.1 甲方根据工程进展情况，按以下方式支付给乙方：（具体列出支付方式，如阶段性支付、验收结算等）2.2.2 乙方应在收到甲方支付款项后的五个工作日内签发相应的发票。

第三章工期和保质期3.1 工期3.1.1 乙方应按照工程进度计划，完成工程分包任务。

3.1.2 如乙方无正当理由延迟工期，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.2 保质期3.2.1 乙方提供的劳务分包工作应符合相关的质量标准和规范。

3.2.2 作为保质期的开始，自工程分包竣工之日起，乙方应提供六个月的质保期。

第四章工程变更和索赔4.1 工程变更4.1.1 如因设计变更、材料调整、工艺需求等原因，导致工程分包内容发生变更，甲乙双方应按照相关规定进行合理的协商和调整。

4.2 索赔4.2.1 如因甲方原因导致乙方无法按时或按要求完成工程分包任务，乙方有权向甲方提出索赔要求。

合同编号：建设工程施工劳务分包合同工程名称：承包人：劳务分包人：签订地点：签订日期：年月日建设工程施工劳务分包合同承包人：劳务分包人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1. 劳务分包作业概况总包（或专业分包）工程名称：劳务作业地点：劳务分包作业范围及内容：。

2. 劳务分包作业期限计划开始日期：年月日计划完工日期：年月日作业总日历天数为：天。

作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。

3. 劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总(分)包合同有关质量的约定。

4. 劳务分包合同价款4.1劳务分包款合同价款为人民币元（RBM：）。

4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。

前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。

除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外，不再调整。

5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同及其附件；（2）履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工作量清单或预算书（如果有）；（8）本工程施工总承包合同及补充合同（协议）；（9）本工程施工专业承(分)包合同及补充合同（协议）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

6．标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；地方政府及国家没有规定的，按承包人指定的规范、标准执行；工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征承包人同意；新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。

建设工程施工合同(2017版本)合同背景本合同适用于建设工程施工过程中，业主与承包商之间签订的合同。

此合同为2017版本，用于规范施工合同的内容、流程和条文。

合同条文第一章：总则第一条：合同双方本合同由业主和承包商签订，业主为委托建设工程的单位，承包商为承接建设工程的单位。

第二条：合同价款及支付方式合同价款为 ______________ 元，业主应于 ________________ 年 ____________ 月____________ 日前支付总合同价款的 ____________ %，余下的 ____________ %在工程竣工验收合格后 ____________ 日内支付。

第三条：工程范围及建设标准本合同涉及的工程范围和建设标准详见附件，附件与本合同具有同等法律效力。

第二章：工程施工第四条：施工过程承包商负责按照本合同所确定的施工图纸、设计文件及相关标准进行施工，保证工程质量，保护施工安全，保障环境卫生。

第五条：变更和调整如需变更或调整工程范围和建设标准，应经业主同意后进行。

变更或调整后所引起的费用及计价办法、工期、质量标准等问题，按照合同约定进行调整。

第六条：施工工期工程完成时间为 ____________ 年 ____________ 月 ____________ 日（或自开始施工日起___________日内）。

第三章：施工保证第七条：质量保证承包商承诺施工过程中的所有行为均符合法律法规的相关要求，并保证工程质量符合建设标准及设计要求。

第八条：事故保障在施工过程中，如发生意外事故，承包商应及时报告业主，并及时采取必要的救护措施，以减少损失。

第四章：合同变更第九条：合同变更如需对本合同作出变更，可通过书面形式进行通知和协商，经业主和承包商协商一致后，签订书面变更协议。

变更协议具有合同效力。

第五章：合同违约及责任第十条：违约责任任何一方违反本合同约定，给对方造成经济损失的，按实际损失承担相应的违约责任。

建筑劳务分包合同范本2017建筑劳务分包合同甲方（承包商）：名称：地址：法定代表人：电话：传真：电子邮箱：乙方（分包商）：名称：地址：法定代表人：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方为履行建筑工程合同，需要将部分工作分包给乙方，双方经协商，自愿订立本合同，共同遵守以下条款：一、甲方的权利和义务1. 甲方应根据建筑工程合同的要求，将部分工作分包给乙方，并对其进行监督检查。

2. 甲方应按照合同约定的时间及付款方式支付乙方的工程款项。

3. 甲方应提供相关的施工图纸和技术参数，并对乙方的工作进行培训和指导。

4. 如乙方未按照约定时间完成工作，甲方有权采取法律措施追究其责任。

二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照建筑工程合同的要求，承担甲方分包给其的工作，并按照合同约定的时间和质量要求完成。

2. 乙方应按照合同约定的方式接收相关材料，并进行妥善保管。

3. 乙方应保证施工质量，确保建筑工程符合相关法律、法规和标准要求。

4. 如乙方违反合同约定，甲方有权采取法律措施追究其责任，并有权赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

三、法律效力和可执行性1. 本合同采用书面形式，双方经过正式签署，并加盖公司公章后方为生效。

2. 本合同的任何一方没有权利擅自解除或者撤回本合同。

3. 本合同的签署、履行、变更和解除等事宜，应遵守中华人民共和国相关法律法规。

4. 如因本合同的履行发生争议，双方应协商解决，如协商未果，可按照相关法律法规申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

四、期限和违约责任1. 合同期限：自甲乙双方签署本合同之日起至建筑工程完工验收时止。

2. 如甲乙双方未能按照约定完成工作，应按照合同约定承担相应的违约责任。

3. 如本合同双方一方未能按照约定履行义务，应支付对方违约金，违约金的数额按照合同价款的10%计算，直至另行协商为止。

五、其他条款1. 本合同的有效性、解释和执行均适用中华人民共和国法律法规。

2. 本合同未规定的事项，双方可协商补充。

建筑劳务分包合同范本2017甲方（总承包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方已获得位于________________（项目地址）的建设项目的总承包权，且乙方具备相应的建筑劳务分包资质，双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方将该项目的部分建筑劳务分包给乙方事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 分包范围：____________________5. 工程量：____________________6. 工程期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日第二条分包工程质量要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求，确保分包工程的质量符合国家及行业标准。

2. 乙方应接受甲方的质量监督和检查，并在发现质量问题时及时整改。

第三条分包工程价款及支付方式1. 分包工程总价款为人民币（大写）：____________________2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付给乙方，具体支付时间和比例如下：- 工程开工前支付总价款的_____%作为预付款；- 工程进度达到_____%时支付总价款的_____%；- 工程竣工验收合格后支付至总价款的_____%；- 剩余_____%作为质量保证金，在工程保修期满后支付。

第四条工程进度及验收1. 乙方应按照甲方的工程进度要求，合理安排施工，确保工程按时完成。

2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后_____天内组织验收。

第五条工程保修1. 乙方对分包工程承担保修责任，保修期限为工程竣工验收合格之日起_____年。

2. 保修期内，乙方应负责对工程出现的质量问题进行免费维修。

劳务分包合同1 2017劳务分包合同1 20171. 合同概述本劳务分包合同（以下简称“合同”）由甲方（委托方）和乙方（承包方）共同订立，旨在规定双方在劳务分包方面的权利和义务。

2. 合同条款2.1 甲方责任甲方应按合同约定向乙方提供劳务分包项目的详细要求和相关资料。

2.2 乙方责任乙方应按照合同约定完成劳务分包项目，并保证按时交付合格的工作成果。

2.3 合同期限本合同自签署之日起生效，有效期为一年，到期后可根据实际情况进行续签或解除。

2.4 合作方式乙方通过与甲方的合作，执行劳务分包项目。

具体的工作内容和阶段性任务将在项目启动时共同商定。

2.5 付款方式甲方将根据乙方完成的工作成果及时支付相应的劳务分包费用。

付款方式及时间将在合同签署后双方协商确定。

3. 合同变更和解除3.1 合同变更如双方需要对合同内容进行变更，应在书面形式下进行协商，并经双方签字确认后生效。

3.2 合同解除合同解除应经双方一致同意，并签署解除协议，否则任何一方单方面解除合同的行为均被视为违约。

4. 违约责任4.1 甲方违约责任如果甲方未按合同约定提供所需的资料或付款，乙方有权要求甲方按照合同约定进行履约，并有权要求赔偿相应的损失。

4.2 乙方违约责任如果乙方未按合同约定完成劳务分包项目或提供合格的工作成果，甲方有权要求乙方进行修正和改进，并有权要求赔偿相应的损失。

5. 保密条款双方同意在合作过程中保守对方的商业秘密和知识产权，不得向任何第三方泄露相关信息。

6. 争议解决双方因本合同引起的争议应通过友好协商解决，如协商未果，可向相关仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

7. 合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效，并成为双方间的有约束力的协议。

---以上是对劳务分包合同1的基本条款的描述，仅供参考。

在实际签署合同前，请双方仔细阅读并根据具体情况进行适当的修改和补充。

建筑劳务分包合同2017甲方（总承包方）：______________乙方（分包方）：______________鉴于甲方作为总承包方已经与业主签订了建筑工程施工合同（以下简称“主合同”），并且甲方愿意将部分工程分包给乙方进行施工，乙方作为具有相应资质的分包方愿意承担该部分工程的施工任务。

现甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方分包甲方主合同中的部分工程事宜，经协商一致，订立本建筑劳务分包合同，以资共同遵守。

第一条分包工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 分包工程内容：________________1.4 分包工程范围：________________1.5 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，达到甲方与业主签订的主合同中约定的质量标准。

第二条分包方式及计价方式2.1 分包方式：本工程采用固定单价分包方式。

2.2 计价方式：按照实际完成的工程量和合同约定的单价进行结算。

第三条分包工程的结算和支付3.1 乙方每月25日前向甲方提交当月完成的工程量报告，甲方应在收到报告后7日内完成审核，并在确认无误后支付相应工程款项。

3.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，不得无故拖欠。

第四条工程质量与验收4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后15日内组织验收。

第五条安全生产与文明施工5.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定并执行安全生产规章制度，确保施工安全。

5.2 乙方应加强现场文明施工管理，遵守甲方的现场管理规定。

第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第七条合同变更与解除7.1 因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，书面确定。

7.2 未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。

建设工程施工劳务分包合同_建设工程施工合同2017建设工程施工劳务分包合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局建设工程施工劳务分包合同工程承包人：**建筑安装有限责任公司劳务分包人：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将石化公司周界门禁安防项目（炼油二期）项目工程劳务全部承包给劳务分包人，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：**石化公司周界门禁安防项目（炼油、乙烯等区域二期部分）工程地点：** 分包范围：劳务分包提供分包劳务内容：见建设工程施工合同**石化公司周界门禁安防项目（炼油、乙烯等区域二期部分）（2018-JD-GC-023）中4.2工程承包范围。

2、分包工作期限开始工作日期：2018年5月8日；结束工作日期：2018年6月30日；总日历工作天数为：/ 天。

3、质量标准工程质量：乙方所承担的工程质量必须严格按照国家建设工程施工规范和质量验收规范的相关规定施工，本工作必须达到质量评定合格等级，如因质量问题造成的损失费用全部由乙方承担。

4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本工程建设工程施工合同；（3）工程承包人解释在前，劳务承包人解释在后；5、总（分）包合同5.1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。

当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本和复印件。

5.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

6、图纸6.1 工程承包人应在劳务分包工作开工3天前，向劳务分包人提供图纸1 套，及与本合同工作有关的标准图 1 套。

7、项目经理7.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为*** ，职务：项目经理。

2017建设工程施工专业分包合同甲方：____________________________乙方：____________________________协议目的1.1 本协议旨在确保甲方委托的工程项目按时完成。

乙方应采取适当措施，确保工程项目按预定工期完成，并符合双方约定的标准和要求。

双方在此明确工期管理的责任和措施，以防止工期延误。

1.2 双方同意，工期是工程项目的重要因素，为保障工程顺利进行，双方在此协议中确定了相关条款，以处理可能的工期问题和延误情况。

工程基本信息2.1 工程名称：____________________________2.2 工程地点：____________________________2.3 工程内容：包括房屋设计、施工、安装及相关设施的配备。

具体内容应根据甲方的要求进行。

2.4 工程总金额：____________________________元（人民币）。

金额涵盖所有施工、材料、劳务及其他相关费用。

工期安排3.1 工程开工日期：____________________________3.2 预计竣工日期：____________________________3.3 工期总天数：____________________________3.4 乙方在开工前需制定并提交详细的施工计划给甲方。

施工计划应明确工期安排、施工阶段的任务、关键节点以及各阶段的工作内容，以确保工程进度。

工期管理措施4.1 乙方应依照施工计划组织施工，配备足够的人员和设备，以保证施工进度。

乙方需负责所有施工工作，并采取有效措施防止工期延误。

4.2 乙方应定期向甲方报告工程进展，包括施工日志、进度报告及其他相关资料。

甲方有权对工程进展进行监督，并确保施工按照计划进行。

4.3 乙方应保证所需材料和设备及时到位，避免因供应链问题导致工期延误。

如材料或设备供应不足，乙方应采取措施解决问题，确保工期不受影响。

实用文档建设工程施工劳务分包合同工程名称： ___________________________________________甲 方： _______________________________________________乙 方： _______________________________________________合同编号:甲方（总承包人）：乙方（劳务分包人）: ______________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》及有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工劳务作业分包事项，协商一致，订立本合同，双方共同遵照执行。

1、工程概况1.1工程名称：________________________________________________________1.2工程地点：________________________________________________________1.3结构类型：________________________________________________________1.4建筑面积及层数：__________________________________________________2、劳务作业分包项目分包项目内容： _______________________________________________________3、履约担保乙方须向甲方提供合同价款—% （总计—元）的履约保证金。

分包工程验收合格、结算定案、乙方出具农民工工资支付完毕声明（附“作业队工资发放表”（表样4））后7日内，甲方将履约保证金无息返还乙方。

履约保证金采取以下第（）种方式：3.1以现金方式在合同签订前缴纳；3.2从甲方应付乙方__________________________________ 工程尾款中转账，在合同签订前完成转账手续；3.3 以乙方自有资产_____________ 作为履约担保，双方于本合同签订后—日内到__________ 办理抵押登记手续（详见附件一：抵押担保合同）；3.4第三方___________ 以其自有财产________ 为乙方提供连带履约担保，双方于本合同签订后—日内到___________ 办理抵押登记手续（详见附件一：抵押担保合同）。

合同编号：建设工程施工劳务分包合同工程名称：承包人：劳务分包人：签订地点：签订日期：年月日建设工程施工劳务分包合同承包人：劳务分包人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1. 劳务分包作业概况总包（或专业分包）工程名称：劳务作业地点：劳务分包作业范围及内容：。

2. 劳务分包作业期限计划开始日期：年月日计划完工日期：年月日作业总日历天数为：天。

作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。

3. 劳务作业质量劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总(分)包合同有关质量的约定。

4. 劳务分包合同价款4.1劳务分包款合同价款为人民币元（RBM：）。

4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。

前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。

除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外，不再调整。

5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同及其附件；（2）履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工作量清单或预算书（如果有）；（8）本工程施工总承包合同及补充合同（协议）；（9）本工程施工专业承(分)包合同及补充合同（协议）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

6．标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；地方政府及国家没有规定的，按承包人指定的规范、标准执行；工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征承包人同意；新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。

2017劳务分包合同甲方（发包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方因项目需要，需将部分劳务工作分包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本劳务分包合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。

第二条分包范围2.1 乙方负责的劳务分包范围为：_____________________2.2 乙方应按照甲方的要求，完成上述范围内的所有劳务工作。

第三条劳务费用及支付方式3.1 劳务费用：根据工程量清单及双方协商确定的费用总额为人民币（大写）：_____________________3.2 支付方式：甲方按照工程进度分期支付乙方劳务费用，具体支付时间和比例为：_____________________3.3 乙方应提供合法有效的发票。

第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合甲方及国家相关标准的要求。

4.2 工程验收标准按照甲方提供的验收标准执行。

4.3 工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起____天内支付剩余劳务费用。

第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方有权对乙方的工程进度和质量进行监督和检查。

5.1.2 甲方应按照合同约定支付劳务费用。

5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方应按照合同约定完成劳务工作。

5.2.2 乙方应保证工程质量，对工程质量负责。

第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：_____________________6.2 如乙方未能按期完成劳务工作或工程质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：_____________________6.3 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行的，双方互不承担违约责任。

施工劳务合同范本（2017年）甲方（施工方）：乙方（劳务方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就乙方向甲方提供施工劳务事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________1.5 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、劳务内容2.1 乙方承担本工程的施工劳务，包括（具体劳务内容详见附件）。

2.2 乙方应当按照甲方的要求，按时提供合格的劳务人员，并保证劳务人员的熟练程度和施工质量。

2.3 乙方应当遵守甲方的管理制度，服从甲方的指挥和监督，确保施工过程的顺利进行。

三、劳务人数及工资待遇3.1 乙方应当按照甲方的要求，提供足够的劳务人员，确保施工进度和质量。

具体劳务人数及技能要求详见附件。

3.2 乙方的劳务人员工资待遇标准为（具体工资待遇详见附件）。

3.3 乙方应当按时足额支付劳务人员的工资，并依法为劳务人员缴纳社会保险费。

3.4 乙方不得拖欠、克扣劳务人员的工资，不得降低工资待遇标准。

四、施工材料及设备4.1 甲方负责提供本工程的施工材料及设备，并保证施工材料及设备的质量。

4.2 乙方应当按照甲方的要求，合理使用施工材料及设备，并妥善保管，防止损坏和丢失。

4.3 乙方不得将施工材料及设备用于其他工程，不得擅自转让、出租、出借施工材料及设备。

五、质量及验收5.1 乙方应当严格按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保施工质量。

5.2 乙方应当配合甲方进行施工过程中的检查和验收，对甲方提出的问题及时进行整改。

5.3 工程竣工后，乙方应当向甲方提供完整的施工资料和验收资料，配合甲方进行竣工验收。

5.4 工程验收不合格的，乙方应当负责返工、整改，直至验收合格。

2017劳务分包合同甲方（总承包方）： [公司名称]乙方（分包方）： [公司名称]一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程范围：[具体工程范围描述]二、分包内容1. 分包工程的具体内容：[详细描述分包工程内容]2. 分包工程的施工标准：[施工标准或规范]三、合同价款1. 分包工程的合同价款为：[金额]元。

2. 付款方式：[具体付款方式，如进度付款、完工付款等]四、施工期限1. 开工日期：[具体开工日期]2. 竣工日期：[具体竣工日期]五、质量标准1. 工程质量应达到[具体质量标准或等级]。

六、双方权利和义务1. 甲方负责提供施工图纸及相关技术资料。

2. 乙方应按照合同约定的施工标准和进度完成工程。

3. 甲方有权监督乙方的施工质量和进度。

4. 乙方有权按照合同约定获得相应的报酬。

七、违约责任1. 如甲方未按期支付工程款，应按[具体比例]支付违约金。

2. 如乙方未按期完成工程，应按[具体比例]支付违约金。

八、争议解决1. 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决。

2. 协商不成时，可提交[具体仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。

九、其他约定1. [其他双方认为有必要约定的事项]十、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）： ____________乙方代表（签字）： ____________签订日期： 2017年____月____日请注意，以上内容仅为示例，实际合同应根据具体情况和法律法规进行详细制定，并由法律专业人士审核。

劳务分包合同1 2017合同编号：劳务分包合同1/2017甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]一、合同目的与范围本合同旨在明确甲方委托乙方进行劳务分包的相关事宜。

双方经友好协商达成以下约定：二、合同工作描述1. 乙方接受甲方委托，承担以下工作内容：a) [具体工作内容一]b) [具体工作内容二]c) ...2. 乙方负责提供必要的劳动力和专业技术，确保按照甲方的要求和标准完成工作。

三、合同期限本合同的工作期限自合同签署之日起至[合同截止日期]。

四、工作报酬及支付方式1. 乙方为完成合同工作，应由甲方支付报酬。

具体报酬数额为每小时[报酬金额]人民币/人。

2. 甲方应按照合同约定的支付周期及方式，及时支付乙方的工作报酬。

五、保密条款1. 双方在合作期间共同获得的商业机密、技术秘密、客户资料等知识产权均属于甲方所有。

2. 乙方在合作过程中不得泄露、提供给第三方或利用甲方的商业机密，应对相关信息采取保密措施。

六、合同解除1. 甲方或乙方均有权在以下情况下解除本合同：a) 一方违反合同约定，且经对方提出书面通知后，未在合理期限内进行纠正；b) 甲方或乙方宣布破产或解散。

2. 解除合同后，甲乙双方应按照合同之前的约定进行结算。

七、争议解决1. 双方如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。

如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 本合同的解释、效力和执行均适用中华人民共和国法律。

八、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 除本合同约定的以外，未尽事宜，甲乙双方可另行协商，签订补充协议。

甲方：乙方：（签名）（签名）日期：日期：。

工程劳务分包合同（一）工程名称：工程地点：委托方（甲方）：承包方（乙方）：日期：年月日目录第一条工作内容 (3)第二条进度和成果资料要求 (3)第三条费用和支付方式 (3)第四条双方责任 (5)第五条项目完成工期 (6)第六条违约责任 (6)第七条其它 (7)委托方：x xx （以下称“甲方”）承接方：xxx（以下称“乙方”）甲方委托乙方承担xxx 任务。

甲乙双方根据自身的实际情况与发展需求，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合该合同具体情况，为明确责任、协作配合，经双方友好协商一致，签订本合同，共同遵守。

本合同签订依据:《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工劳务分包合同示范文本》。

甲方与业主签订的主合同及其它文件。

国家及地方有关劳务分包管理法规和规章。

建设工程批准文件。

第一条工作内容为圆满履行甲方与业主所签订合同中的有关约定，保证任务顺利完成，甲方委托乙方参与xx项目，协助进行xx工作。

第二条进度和成果资料要求2.1根据项目要求的进度，积极主动开展有关工作，具体进度以满足业主要求为原则，根据实际情况调整（请增加具体责任主体）。

2.2提供图纸、电子版文件及相关计算书（请增加具体责任主体）。

第三条费用和支付方式3.1经甲乙双方协商，按照项目初估的工作量，本合同的服务费（含增值税）为：人民币xxx元整（小写：￥xxx元），最终费用根据实际完成工作量，按照报价清单列出的单价据实结算。

标价清单项目预计工作量单价（元）小计合计3.2本合同服务费中包含：税金：人民币xxx元整（小写金额：￥xxx元），增值税税率xx %；不含税服务费金额：人民币xxx元整（小写金额：￥xxx元）。

3.3甲方按照如下方式支付:3.3.1本合同费用是乙方为完成本合同所规定义务的一切费用，由乙方包干使用，甲方将按项目业主支付的费用按比例（付款比例按照甲方与项目业主最终签订的合同中的付款比例）支付给乙方。

甲乙双方约定，其中预留合同额的5%作为质保金，待设计文件正式提交并经主管部门审批后，且甲方在收到业主支付的费用之后28天之内，向乙方支付费用。

工程施工分包合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工分包事项协商达成一致，订立本合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况1.1 工程名称：XXX工程项目1.2 工程地点：XXX地址1.3 工程规模：XXX平方米1.4 工程结构类型：XXX1.5 工程开工日期：XXX年XXX月XXX日1.6 工程竣工日期：XXX年XXX月XXX日二、分包范围及内容2.1 乙方分包范围包括：（1）XXX工程部位的施工；（2）XXX工程部位的施工；（3）XXX工程部位的施工；（4）其他工程部位的施工。

2.2 乙方应按照甲方的要求，提供施工图纸、设计变更等设计文件，并按照约定的时间、质量、安全标准完成分包工程。

三、质量标准3.1 乙方应严格按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工，保证分包工程的质量。

3.2 乙方应确保分包工程的施工材料、施工工艺、施工设备等符合工程质量和安全要求。

3.3 乙方应对分包工程的质量承担责任，如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担由此产生的费用。

四、合同价格及支付4.1 乙方向甲方提供的分包工程报价为：XXX元（大写：人民币XXX元整）。

4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付乙方工程进度款和竣工结算款。

4.3 甲方支付给乙方的款项，乙方应开具相应的发票。

五、工期5.1 乙方应按照约定的开工日期开始施工，确保工程按期竣工。

5.2 乙方如因特殊情况需延期竣工，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延期。

5.3 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照合同约定承担违约责任。

六、安全文明施工6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工。

6.2 乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工现场的安全。

建筑施工2017版合同本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包商）在平等自愿的基础上，双方共同遵守并签署。

合同内容和条款如下：第一条合同目的和范围甲方委托乙方负责建筑施工项目的全部工程，包括设计、施工、检测等工作。

双方合作遵循法律法规，确保工程质量和进度的顺利进行。

第二条项目概况本项目为（项目名称），项目地点位于（地点）。

合同工期为（工期），合同开始日期为（起始日期），结束日期为（截止日期）。

第三条权责和义务1. 甲方权责和义务：（1）提供项目的相关文件、资料，并解答乙方的疑问；（2）支付乙方工程款项；（3）协助乙方办理相关审批手续。

2. 乙方权责和义务：（1）按照甲方提供的设计文件进行施工；（2）保证工程质量符合国家标准和相关规定；（3）严格按照合同规定的工期完成工作；（4）合理利用资源，提高施工效率；（5）保证现场安全，遵循安全生产规定。

第四条工程款项和支付方式1. 甲方应按照约定支付乙方相应的工程款项，具体支付方式如下：（1）项目需预付款：金额为合同总价的10%，于双方签订合同时支付；（2）工程款阶段付款：乙方根据工程进度提出工程款申请，甲方应在收到申请后10个工作日内支付；（3）竣工验收后支付剩余款项。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，不承担因此产生的责任，同时有权要求甲方支付滞纳金。

第五条竣工验收和质量保证1. 乙方在工程完工后，应向甲方提出竣工验收申请，并提供相关资料；2. 甲方应在收到乙方竣工验收申请后30个工作日内完成验收工作，验收合格后应支付乙方剩余款项；3. 工程验收合格后，乙方提供合格证书，并承诺在保修期内对可能出现的质量问题予以免费修复。

第六条违约责任与争议解决1. 甲、乙双方如因自身原因导致合同无法履行，应承担相应违约责任；2. 如发生争议，应本着友好协商的原则，通过谈判解决；协商无果的情况下，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条合同终止和解除1. 合同终止条件：（1）双方共同协商一致，提前终止合同；（2）因不可抗力等因素导致合同无法履行。