电气安装分项工程经济承包合同---榆林中学

电气工程承包合同简易版范本电气工程承包合同简易版范本甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟开展电气工程承包业务，现甲、乙双方经友好协商，达成以下合同：一、项目名称电气工程承包合同二、项目内容甲方委托乙方进行电气工程的承包，具体内容以双方签署的工程承包协议为准。

三、履行方式1. 乙方应按照承包协议的要求，制定详细的工程计划，确保工期、质量、安全等要求的满足。

2. 乙方应严格按照承包协议的要求进行施工，保证施工质量和工程安全。

3. 在工程过程中，甲方应当积极配合乙方，及时提供必要的支持和配合。

四、期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至合同期限届满止。

2. 如果双方需要改变合同期限，则应当根据实际情况进行协商，并取得协商一致的书面备忘录。

五、违约责任1. 如果甲方未能按照合同约定的时间支付工程款项，则应当按照合同约定的比例承担违约责任，同时乙方有权暂停承包工程。

2. 如果乙方未能按照承包协议的要求进行施工，则应当承担违约责任，并对由此引起的一切后果承担责任。

3. 如果任何一方违反了本合同的约定，则另一方有权根据相关法律法规要求其承担违约责任。

六、法律效力和可执行性本合同的各项条款是符合中国有关法律法规的要求的，并且具有法律效力和可执行性。

七、其他条款1. 本合同所涉及的未尽事宜，应根据双方的实际情况进行协商，达成书面协议后方可生效。

2. 双方之间的纠纷应当友好协商解决，如协商无果，则应当向中华人民共和国法院提起诉讼。

3. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签名盖章之日起生效。

甲方：法定代表人或授权代表（签字）：日期：乙方：法定代表人或授权代表（签字）：日期：。

有关电气工程施工承包合同范本5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程的电气工程施工承包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电气工程施工项目2. 工程地点：__________3. 承包范围：配电系统、照明系统、动力系统、消防系统及其他电气设备的安装、调试等。

二、合同工期1. 承包工程期限：自合同签订之日起XX天。

2. 乙方应按照甲方要求的工期完成工程施工，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

该价格为固定总价，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。

2. 支付方式：合同签订后X日内，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程完工验收合格后X日内支付工程总价的XX%；剩余XX%作为质保金，质保期为XX年，期满后无质量问题一次性支付。

四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应当在接到通知后的X日内组织验收。

3. 如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工。

五、安全施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。

2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

六、保修服务1. 乙方对工程承担保修责任，保修期为XX年。

保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。

2. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

七、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应向乙方支付逾期付款违约金。

2. 若因乙方原因造成工期延误或工程质量不合格，乙方应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

学校高中部水电安装承包合同甲方：________________乙方：________________一、工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程内容：________________承包范围：________________承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。

依据有关法律、法规、规定签订本协议书。

经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

二、甲乙双方共同责任1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

2、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

3、坚持安全第一，预防为主的方针，不得违章指挥和违章作业。

在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

5、发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照三不放过的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

6、施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。

甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。

三、甲方的具体责任1、甲方对施工现场安全管理负责。

组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。

检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

电气工程承包合同甲方：（甲方全称）乙方：（乙方全称）鉴于甲方拟委托乙方承包电气工程项目，双方本着平等自愿、公平互利的原则，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程项目1.合同项目名称：（项目名称）2.工程地点：（工程地点）3.工程内容：包括但不限于设计、采购、安装、调试等工程环节。

4.工程期限：自合同签署之日起，至合同约定的完工时间止。

二、合同价款1.总价款：（金额）人民币（大写）2.付款方式：甲方应按照本合同约定的进度和质量验收结果，及时支付款项。

- 首付款：甲方应在本合同生效之日起（时间），向乙方支付总价款的（比例）作为首付款。

- 进度款：甲方应根据工程实际进展情况，在达到相应工程进度节点时，向乙方支付应支付比例的进度款。

- 完工款：工程竣工并通过甲方验收后，甲方应在（时间）内支付剩余总价款的（比例）作为完工款。

- 合同最后款项应在工程验收合格后（时间）内支付。

3.付款账户：（乙方提供付款账户信息）三、质量验收1.质量标准：乙方应根据相关法规和行业标准，确保工程达到甲方所要求的质量标准。

2.质量验收：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收。

- 若工程未能达到约定的质量标准，乙方应承担修复责任，并在甲方指定的时间内完成修复工作。

- 若工程经甲方验收合格，乙方有权向甲方提出最后款项支付要求。

四、工期延误与违约责任1.工期延误：若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

2.违约责任：如因甲、乙双方一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，并承担相应的法律责任。

五、保密条款1.信息保密：甲、乙双方应对在履行合同过程中所获得的商业机密、技术资料、设计方案等保密信息进行保密，并在合同终止后继续承担保密责任。

2.违约责任：如一方违反保密条款，应向对方支付违约金，并承担由此引起的其他法律责任。

六、争议解决1.法律适用：本合同的订立、生效、履行、解释和争议解决均应适用中华人民共和国法律。

电气安装工程承包合同甲方：（以下简称甲方）承包方： (以下简称乙方）双方为搞好施工配合，保证施工合同约定的工期目标、质量等级，安全优质完成施工任务，经协商达成如下施工协议，共同遵照执行。

一、承包方式：采用包工的方式，电气安装所用的机械设备，电焊机、切割机及焊条、锯片、轧丝、安全设施（如安全帽、安全带等)消耗材料由乙方负责。

未经甲方的同意,乙方不得私自将工具转借他人.二、承包价格及承包内容:1、工程造价:以甲乙双方协定价每户元（￥），每层元，每栋元(￥ )。

税费由甲方缴纳，乙方不承担任何税费。

2、承包内容:施工图纸及招标文件中包含的每户的照明系统、穿线工程、特殊楼层层户除外或另计。

三、工期要求：按项目部要求。

四:结算方式：乙方完成每栋楼的穿线工程后，甲方付给所属工程的预付款元，其余工程款在工程停工后一星期内一次性付清。

五、工程质量：甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，返工费用全部由乙方承担。

六、安全生产：1、必须按照甲方确定的现场整体规划布置现场，安排生产.2、进入施工现场的施工人员必须遵守项目部及公司的各种规章制度.3、操作者不得违章作业。

4、任何操作者不得自楼层向下抛掷一切物料。

5、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须系好安全带。

6、任何人中午不得喝酒及酒后严禁进入施工现场。

7、任何人不得私自拆改、接工地的线路及电器，如须用电,由工地电工负责。

8、乙方必须严格遵守安全操作规程，杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律,导致发生事故的一切后果由乙方负责（包括经济、法律责任）。

七、现场管理：1、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

电气工程施工承包合同范本3篇篇1电气工程施工承包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了规范电气工程施工的过程，明确双方的责任和权利，特订立本合同并共同遵守。

一、项目概况1. 项目名称：电气工程施工2. 项目地址：3. 项目规模：4. 项目工期：5. 项目费用：6. 工程内容：包括但不限于供电系统、照明系统、动力配电系统等。

二、合同标的1. 甲方要求乙方按照合同规定完成电气工程施工任务，确保工程质量和安全。

2. 乙方承诺按照甲方的要求、图纸和技术标准进行施工，保证工程质量。

3. 乙方应配备足够的工程人员和专业设备，保证施工进度。

三、付款方式1. 项目费用总额为（具体金额），分期支付，具体款项和支付比例如下：（1）合同签订后，乙方应支付工程总额的30%作为预付款；（2）工程完成50%时，乙方应支付工程总额的40%；（3）工程验收合格后，乙方应支付工程总额的30%。

四、工期安排1. 项目工期为（具体时间），乙方应按照约定时间完成工程安排。

2. 如果因乙方原因导致工程延期，乙方应承担延期责任并补偿甲方的损失。

五、质量保证1. 乙方承诺施工过程中严格按照国家标准和技术要求执行，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，保修期限为（具体天数）。

六、安全责任1. 乙方应加强施工现场的安全防护工作，确保工程安全顺利进行。

2. 如果发生安全事故，乙方应承担全部责任并赔偿甲方的损失。

七、变更和解决纠纷1. 如果因为工程变更需要调整合同内容，双方应协商一致后签订补充协议。

2. 如发生纠纷，双方应友好协商解决，无法协商解决的，提交仲裁机构处理。

八、其他约定1. 本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。

甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：以上为电气工程施工承包合同范本，双方应认真履行合同规定，确保工程顺利进行并达到预期效果。

电气工程安装承包合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气工程安装的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________电气工程安装项目1.2 工程地点：________1.3 工程内容：根据施工图纸及工程量清单，包括但不限于电气设备的安装、电缆敷设、配电柜安装、照明系统安装、防雷接地系统安装等。

1.4 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准要求，达到优良工程。

二、合同价款2.1 本工程合同总价为人民币____元（大写：__________________________元整），包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。

2.2 甲方支付乙方工程预付款为合同总价的30%，即人民币____元（大写：__________________________元整）。

2.3 剩余款项在工程验收合格后，甲方支付至合同总价的95%，即人民币____元（大写：__________________________元整）。

2.4 剩余的5%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题支付。

三、付款方式3.1 甲方支付乙方工程预付款后，乙方开始进行施工。

3.2 甲方按照乙方提交的进度报表进行工程进度款的支付。

3.3 工程验收合格后，甲方支付至合同总价的95%。

3.4 质保期满后，无质量问题，甲方支付剩余的5%质量保证金。

四、工程期限4.1 本工程计划开工日期为____年__月__日，计划竣工日期为____年__月__日。

4.2 乙方应当按照约定的工期完成工程。

如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

五、工程质量及保修5.1 乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，保证工程质量。

5.2 工程验收合格后，乙方应按约定进行质保，质保期为____年。

电气安装工程承包合同1. 合同背景本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）就电气安装工程进行合作，并达成协议，双方同意遵守合同条款。

2. 项目概述本项目的主要目标是为业主提供电气安装工程服务。

具体工程内容包括但不限于：电气线缆敷设电气设备安装调试电气系统维护等3. 合同条款3.1 服务范围承包商必须按照双方共同商定的技术要求和进度计划，完成工作: 进行电气线缆的敷设和连接安装调试各种电气设备和电控设备负责电气系统的维修和保养提供工程期间的技术支持和工程质保3.2 工期和进度本项目的工期为（具体工期根据双方协商的结果而定）。

承包商需根据项目进度计划，按时完成各个阶段的工作，并按时提交相关工作成果。

3.3 价格支付及结算方式•合同总价格为（具体金额根据双方商议的结果而定），合同价款将分为若干批次进行支付。

•支付方式为分期支付，具体支付比例根据工程进度及验收情况而定。

•承包商应向业主提供符合法律法规要求的发票和其他相关财务文件。

3.4 质量保证及售后服务•承包商应负责所提供服务的质量，并承诺所提供的材料和设备符合国家标准和业主的要求。

•对于因承包商工作质量或材料问题而导致的故障和损坏，承包商应负责修复和更换，并承担相应的费用。

3.5 违约责任•若承包商不能按照合同要求完成工作或提供服务，则承包商应承担相应的违约责任，并按照法律法规进行处理。

•若业主未能按时支付款项，则业主应承担相应的违约责任，并按合同约定支付违约金。

4. 合同变更和终止4.1 合同变更任何一方需变更合同内容时，必须经过双方协商并以书面形式进行确认。

4.2 合同终止合同可能终止的情况包括但不限于情况：合同期满双方协商一致终止合同法律法规规定的其他情况5. 法律适用和争议解决本合同受的法律管辖；双方在履行合同过程中发生的任何争议都应通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼解决。

6. 其他事项本合同未尽事宜由双方通过友好协商解决，经双方签字盖章后生效。

学校配电安装工程施工合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写学校名称]乙方（承包商）：[填写承包商名称]第一条工程概况1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写学校地址]3. 工程内容：包括但不限于配电室建设、电缆敷设、配电箱安装、电气设备调试等。

4. 工程规模：[填写具体规模]5. 工程期限：自[起始日期]至[结束日期]。

第二条工程质量要求1. 乙方必须按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。

2. 乙方需保证所有材料、设备符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。

3. 工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收合格后方可投入使用。

第三条安全生产1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全操作规程。

2. 乙方应为施工人员提供必要的安全防护措施，并对施工现场的安全负责。

3. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并及时报告甲方及有关部门。

第四条合同价格与支付方式1. 合同总价为[填写金额]元人民币，包含所有材料费、人工费、管理费等。

2. 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：[详细描述支付方式和时间节点]。

3. 最终结算以实际完成工程量为准，双方共同确认后进行结算。

第五条违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

2. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。

第六条争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第七条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。

甲方代表（签字）：__________ 日期：__________乙方代表（签字）：__________ 日期：__________。

中学配电施工合同范本甲方（建设单位）：单位名称：__________________________地址：_____________________________联系人：__________________________电话：_____________________________乙方（承包单位）：单位名称：_________________________地址：___________________________联系人：__________________________电话：___________________________鉴于甲方委托乙方进行中学配电施工，双方达成以下协议：一、工程内容：本合同的工程内容为甲方中学配电系统的施工工作，包括但不限于变电室建设、电缆敷设、配电箱安装等。

二、工程规格：根据甲方需求及相关标准规范执行，乙方应确保施工质量符合安全、稳定和可靠的要求。

三、工期要求：乙方应按照双方商定的施工计划，如期完成中学配电施工。

若遇不可抗力因素，需提前通知甲方并商定调整工期计划。

四、价格及支付方式：本次中学配电施工总造价为___________（大写）元整。

支付方式为分期支付，首次支付___________元作为预付款，施工完成后甲方验收合格后支付尾款。

五、质量保证：乙方应提供配电施工的质量保证，施工完成后的一年内，如有质量问题，应及时维修或更换，维修更换的费用由乙方承担。

六、合同解除：若因双方合作不顺利，或甲方需求发生变化，合同可协商解除。

七、本合同一式两份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：_______________ 签字：_______________日期：_______________ 日期：_______________。