XXXXXX有限责任公司工程项目内部承包合同甲方：XXXXXX有限责任公司（责任单位）乙方：（内部承包人）身份证号码：家庭住址：乙方在仔细阅读了甲方与发包方（以下均统一简称为“发包方”）签订的《建设工程施工合同》，并完全理解该合同条款内容的基础上，为了全面履行《建设工程施工合同》，同时也为更好激励内部承包人，甲、乙双方在平等自愿、互惠互利的前提下，经充分磋商，特签订本承包合同。
一、本内部承包合同的组成部分(不论该文书形成于本内部承包合同之前还是之后)：1、本工程的招标文件、投标文件、询标纪要、承诺、中标通知书等招投标前期相关内容。
2、建设工程施工合同，包括建设工程施工合同组成部分的所有内容。
3、甲方与发包方签订的各类补充协议、会议纪要、联系单等所有文件。
4、以甲方名义对外签订的各类专业分包合同、供销合同、租赁合同、劳务合同等其他合同。
二、工程概况工程名称：工程地址：承包范围：建筑面积：中标合同价：（大写）三、承包形式：实行项目经济内部独立核算、乙方风险承包形式。
保质量、保工期、包上交利费、盈亏自负。
四、具体承包指标1、上交利费指标：乙方应将经发包方最终确认的工程结算总造价（不含发包方单独发包纳入总包管理的专业分包工程总包管理配合费）的 %上交甲方；不进入上述结算总造价的由发包方单独发包纳入总包管理的专业工程总包管理配合费按实际收到额的 %上交。
确保上交后，盈亏由乙方自负。
以上上交利费中，不包括税金、政策性规费及甲方统一下达的各项上交费用，税金、政策性规费及甲方统一下达的各项上交费用，由甲方代扣代缴。
2、工期指标：乙方必须确保各节点工期及总工期满足发包方的要求。
3、工程质量指标：。
4、安全文明指标：确保文明施工和安全生产，且符合甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》的要求，杜绝安全生产死亡事故，创工地。
5、合同签约率、履约率指标：乙方在本工程施工过程中，应确保各项经济交易以书面形式签订，严禁口头协议。
同时，乙方应确保履约率达到100%。
五、双方权利和义务（一）甲方：（1）甲方对项目的经营管理、资金结算、安全生产、质量技术、党建综合等进行管理。
（2）甲方按项目类型组建本项目管理机构，与乙方共同配置本项目相应的管理人员。
（3）甲方将支持乙方依法行使职权，维护乙方的合法权益。
（4）甲方积极配合乙方与发包方的协调和沟通，努力争取企业外部环境，协助乙方解决生产经营中的困难，切实做好服务。
（5）视项目资金状况，需甲方资金支持的，经乙方申请，经甲方审核后在资金上给予支持。
视资金使用额度、期限，双方另行签订补充协议，借款利率、管理费用的增加等在补充协议中确定，借款利率不低于集团公司规定的基准标准。
（6）甲方协助乙方做好竣工结算工作及资金的催讨工作，力争工程资金能按《建设工程施工合同》规定到位。
（7）甲方对乙方执行本合同情况进行定期、不定期的考核或审计，并按本合同规定兑现奖罚。
（二）乙方：（1）乙方必须认真履行《建设工程施工合同》中的承包人义务，按甲方的《项目管理手册》、《项目实施策划书》实施项目管理。
（2）乙方应接受甲方根据项目管理需要组建的项目管理机构及配置的相应管理人员，并承担管理人员的工资、奖金及其它费用，按月支付人员工资，不得拖欠。
工资水平不得低于社会、行业及公司规定的项目部薪酬标准。
（3）乙方在同等条件下应优先选择甲方具有相应专业资质的分、子公司进行专业工程施工；钢材采购按《XXXXXX钢材集中采购管理办法》由甲方采购中心统一管理，其他大宗材料采购按甲方采购中心相关规定统一管理；周转材料、大型机械设备租赁按《集团公司材料设备物资集控管理办法》由材料设备租赁管理办公室统一管理。
（4）项目的专业分包工程、劳务分包、主材采购按集团内部招标管理办法执行。
（5）乙方应将分包合同、主材供销合同、租赁合同、劳务合同等合同报甲方职能部门评审，评审通过后再由甲方统一对外签订。
（6）未经甲方授权，乙方无权以甲方名义对外开展经营活动。
严禁以乙方个人名义或者项目部名义代表甲方对外签订合同（包括但不限于材料购销合同、专业分包合同、劳务分包合同、租赁合同、担保合同、借款合同等），所有因本项目需要对外签订的合同必须由甲方公司任命的项目经理或公司授权的项目负责人签字，乙方以个人名义或者项目部名义代表甲方签订的合同一律无效，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
（7）所有发包方支付的工程款必须进入甲方指定帐户，严禁乙方与发包方私自进行资金往来。
乙方必须在甲方设立的帐户内进行资金管理和经济核算，并做到专款专用。
（8）乙方应按甲方《资金运行管理办法》规定，在开工后3个月内上报《项目资金总预算》报甲方审核。
（9）乙方于每月月初5日前通过PM资金成本信息化系统编制上报3个月滚动的《项目月度资金预算》，并在月度预算范围内安排付款计划。
项目部的所有款项支出必须通过PM系统资金支付流程审批后再由甲方拨付，对于不符合财务制度的情况甲方有权不予支付。
乙方应在请求付款前提供分包商、供应商等单位的合法有效发票，并经甲方审核后，甲方按照PM系统审批后的资金支付计划将款项支付给相应的分包商、供应商等单位。
(10) 乙方自筹用于本项目的资金均应缴入甲方账户，由甲方统一管理支付。
（11）乙方严禁以项目部或甲方名义向外单位或个人借款，如因上述借款纠纷给甲方造成的一切损失，由乙方承担。
（12）履行本协议所需的各类保证金均由乙方承担，并打入甲方指定账户。
严禁乙方擅自以个人名义向建设单位缴纳履约保证金，否则因此给甲方造成的一切损失，由乙方承担。
在甲方未收到建设单位退还的履约保证金之前，乙方不得以任何理由向甲方主张该款项。
（13）分包班组、专业分包单位、材料供应商等按合同约定缴纳的保证金必须打入甲方指定的银行账户。
（14）项目部必须于年月日前按生产部门要求完成甲方可视化工地管理系统工作，甲方用于本工程的安装费用由乙方承担。
（15）乙方应自觉接受甲方定期或不定期的监督、检查，及时在整改期限内完成整改内容。
甲方有权针对乙方未及时配备的材料、设备先行购买，费用计入项目成本。
（16）乙方施工现场劳务分包按《XXXXXX有限责任公司劳务分包管理办法》执行。
严格执行集团关于工程项目建立民工学校的制度，保障与民工有效沟通。
（17）为提高项目经济效益，项目部必须以资金成本信息化为手段，按《项目成本管理办法》规范各项成本管理工作。
（18）项目部劳务、专业分包工程、材料、租赁等内部结算必须按照甲方的《工程结算管理办法》执行。
（19）乙方在工程竣工验收合格后六个月内上交甲方工程技术资料（包含但不限于备案表原件、统表原件、竣工图）一套用于甲方公司内部归档，工程质量回访单在工程竣工后三个月内上交甲方。
（20）在工程项目未经结算分配前，以及在工程相关内部审计报告未明确前，本工程项目的所有资金以及现场物资等（包括发包方支付的工程款，专业分包单位及材料供应商交付的各类保证金等其他款项）均为甲方所有，乙方不得以任何名义侵占、挪用及处分。
（21）在项目竣工验收甲方盖章后一个月，乙方上报《项目竣工验收阶段清算表》、《工程债务明细表》给甲方经营核算部/开发经营部；项目结算审定后一个月内，乙方上报《项目结算审定阶段清算表》、《工程债务明细表》给甲方经营核算部/开发经营部，锁定项目债权债务。
（22）乙方接受甲方按《XXXXXX有限责任公司内部承包人准入及信用等级评价管理办法》进行的考核，并在每一考核年度按甲方要求提交一份述职材料，作为甲方对乙方诚信考核的重要依据。
六、项目印章管理1、经甲方批准，给项目部刻制“XXXXXX 工程技术专用章”，印章使用应严格遵守甲方的《印章管理制度》，“工程技术专用章”仅在与项目工程技术有关事务时之用，不得另作他用。
违规使用产生的一切责任由乙方负责，如造成甲方损失，甲方有权向乙方全额追偿；2、本合同签订后才能刻制项目技术专用章；3、甲方签署的与本项目有关的所有合同或文件，乙方均予以认可并遵照执行，由此产生的责、权、利均由乙方享有或承担。
七、履约担保乙方为保证全面履行甲方与发包方签订的《建设工程施工合同》以及本合同，可采用以下第种履约担保方式（可以多选）：1、风险抵押金：（1）风险抵押金内容：风险抵押金是确保乙方完全、有效履约的保证。
（2）风险抵押金的额度：万元。
若乙方在合同实施过程中疏于管理，甲方有权要求增加风险抵押金的额度。
（3）风险抵押金交纳形式：第种①现金交纳，由乙方统一交至集团公司财务资产部。
②发包方的工程履约保证金，达到退还条件后退还给甲方的，该保证金甲方相应扣留。
（4）风险抵押金的返还：①内部承包项目待“工程合同”、“内部承包合同”及与承包项目相关的合同全面履行完毕，经集团公司完成考核审计后，风险抵押金予以退还。
②本工程若发生亏损，或未足额上交利费，或拖欠甲方其他款项的，则以该抵押金抵偿，多退少补。
风险抵押金不足以弥补项目亏损的，则在内部审计报告确认之日起二个月内由乙方补足亏损。
③风险抵押金按银行同期一年期定期存款基准利率计算利息。
（5）风险抵押金的扣罚：如乙方中途擅自终止本合同或擅自离开甲方企业，风险抵押金一律不予退还。
2、物权抵押：将乙方拥有所有权的座落于的房产抵押给甲方。
乙方应在本合同签订前与甲方共同办理抵押物登记手续。
3、第三方连带责任担保：担保人：身份证号码：住所地：担保单位：法定代表人：住所地：乙方应在本合同签订前将与担保人或担保单位签订的连带责任保证书提交甲方核查备案。
八、奖罚1、延期竣工或节点位置不能按时完成的，乙方应全额承担《建设工程施工合同》规定的工期违约责任处罚，并按甲方相关规定处罚。
2、达不到项目质量目标的，乙方应全额承担《建设工程施工合同》规定的相关违约责任处罚，并按甲方相关规定处罚。
3、确保无安全生产死亡事故；项目发生安全生产死亡事故的，乙方应全额承担《建设工程施工合同》规定的相关违约责任处罚，并按甲方安全生产奖罚规定进行处罚。
乙方因违约或者未及时全面履行《建设工程施工合同》，乙方应全额承担《建设工程施工合同》相应责任处罚，并按甲方相关规定处罚。
4、严格控制经济纠纷发生。
若有下列情形之一的，按甲方相关规定处罚：（1）因诉讼造成甲方银行存款被冻结；（2）乙方未按时出庭，导致缺席判决的（包括但不限于判决书、调解书、裁决书、支付令等）；（3）乙方不按时履行生效法律文书而导致被法院强制执行的。
（4）因乙方原因引发的诉讼，或出现导致甲方帐户被法院冻结等情况的，乙方除承担公司应诉所造成的所有案件诉讼费、律师费等费用外，由乙方按年息24%的标准向甲方承担甲方资金被法院冻结期间的损失。
5、妥善处理民工工资问题，及时发放项目人员及民工工资，若发生因民工工资拖欠行为上访、闹事，按甲方《XXXXXX有限责任公司劳务分包管理办法》规定处罚。
