下载文档原格式
建设工程合同管理模拟试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列不属于建设工程合同的特征的是（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性2. 下列关于建设工程合同履行期限的说法，正确的是（）。
A. 履行期限可以附条件B. 履行期限可以附期限C. 履行期限不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意3. 下列关于建设工程合同价款的说法，正确的是（）。
A. 价款可以附条件B. 价款可以附期限C. 价款调整必须经发包人同意D. 价款支付期限不得变更4. 下列不属于建设工程合同风险的是（）。
A. 政策风险B. 市场风险C. 技术风险D. 人员风险5. 下列关于建设工程合同变更的说法，正确的是（）。
A. 变更必须经发包人同意B. 变更不得附条件C. 变更不得附期限D. 变更不影响合同价款6. 下列不属于建设工程合同解除的情形的是（）。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 合同标的灭失D. 合同当事人一方死亡7. 下列关于建设工程合同争议解决的说法，正确的是（）。
A. 争议解决方式必须在合同中约定B. 争议解决方式可以附条件C. 争议解决方式可以附期限D. 争议解决方式不受合同效力影响8. 下列不属于建设工程合同违约责任的情形的是（）。
A. 合同当事人一方不履行合同义务B. 合同当事人一方履行合同义务不符合约定C. 合同当事人一方迟延履行合同义务D. 合同当事人一方履行合同义务多余约定9. 下列关于建设工程合同履行的说法，正确的是（）。
A. 履行地点可以附条件B. 履行地点可以附期限C. 履行方式不得变更D. 履行期限延长必须经发包人同意10. 下列不属于建设工程合同强制性规范的是（）。
A. 合同主体资格B. 合同标的C. 合同价款D. 合同履行期限二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 下列属于建设工程合同特征的有（）。
A. 标的具有单一性B. 合同主体具有特定性C. 合同内容具有复杂性D. 合同价款具有可调性E. 合同履行期限较长12. 下列属于建设工程合同风险的有（）。
建设工程合同管理模拟考试一、选择题（每题1分，共20分）1. 建设工程合同管理的核心目的是：A. 降低工程成本. 保证工程质量C. 确保工程进度D. 控制合同风险2. 下列哪项不是合同变更的一般程序？A. 提出变更请求. 评估变更影响C. 签订书面协议D. 直接执行变更3. 在建设工程中，索赔通常发生在以下哪种情况？A. 设计变更. 材料价格上涨C. 施工延期D. 所有以上情况4. 合同争议解决的方式不包括：A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 强制执行5. 工程保险的主要类型包括：A. 施工全过程保险. 第三方责任保险C. 货物运输保险D. 人身意外伤害保险二、判断题（每题1分，共10分）6. 合同一旦签订，任何情况下都不得变更。
（错）7. 工程量清单是合同文件的重要组成部分。
（对）8. 索赔必须以书面形式提出。
（对）9. 违约责任只能通过经济补偿来实现。
（错）10. 合同的履行过程中，双方应保持沟通和协调。
（对）三、简答题（每题10分，共30分）11. 请简述建设工程合同管理的基本流程。
12. 如何处理合同中的争议和纠纷？13. 描述在建设工程合同中，如何有效进行风险管理。
四、案例分析题（每题20分，共40分）14. A公司与公司签订了一份建筑工程施工合同。
在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，A公司向公司提出了索赔。
请分析A公司应如何进行索赔，并说明理由。
15. C公司承包了D公司的办公楼建设项目。
在施工期间，由于不可抗力事件导致工程延期。
C公司担心会承担违约责任，请为C公司提供合理的建议和措施。
建设工程协议管理考试模拟试卷--381. 建设工程借款协议法律关系旳客体是指( )。
A. 物B. 智力成果C. 行为D. 财2. 下列哪些财产可以抵押( )。
A. 土地所有权学易网提供B. 抵押人依法承包但未经发包人同意旳荒山旳土地使用权C. 抵押人所有旳房屋D. 有争议旳财产3．定金是指当事人双方为了保证债务旳履行, 约定由当事人一方先行支付给对方一定数额旳货币作为担保。
其数额由双方约定, 但不得超过主协议标旳额旳( )。
A. 10％B. 20％C. 25％D. 30％4．在工程建设旳过程中, ( )是最为常用旳一种担保方式。
A. 抵押B. 留置C. 保证D. 定金5. 采用《建设工程施工协议(示范文本)》应当由( )投保建筑工程一切险。
A. 发包人B. 工程师C. 承包人D. 项目经理6. 协议当事人双方权利义务共同指向旳对象是( )。
A. 标旳B. 数量C. 质量D. 价款7．采用数据电文形式签订协议旳, 协议成立旳地点是( )。
A. 发件人旳主营业地B. 发件人旳常常居住地C. 收件人旳主营业地D. 收件人旳常常居住地8．勘察协议约定采用定金作为协议担保方式。
当事人双方已在协议上签字盖章但发包人尚未支付定金时, 该协议处在( )状态。
A. 成立但不生效B. 既不成立也不生效C. 承诺生效但协议不成立D. 生效但不成立9. 缔约过错责任有别于违约责任旳最重要原因是( )。
A. 当事人有损失B. 当事人有过错C. 协议尚未成立D. 过错与损失之间旳因果关系10．一种协议被确认为无效协议, 双方约定旳违约金为2万元, 双方各有1万元旳经济损失, 甲乙双方均有过错, 但甲方是重要过错方(75％过错), 损失承担应为( )。
A. 各自承担自己旳损失B. 甲方赔偿乙方1万元旳损失C. 甲方赔偿乙方O. 5万元旳损失D. 甲方赔偿乙方2万元旳损失11、施工协议示范文本规定, 属于承包人可以解除协议旳状况有( )。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》全真模拟卷及答案解析（一）【适用24版新教材】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据标准文本编制招标文件和合同条件的作用在于（）。
A．确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性B．有助于增加交易成本，保证交易安全C．有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷D．增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性2．法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。
A．法人B．法定代表人C．法人或者法定代表人D．法人和法定代表人3．被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。
A．应当先物保后人保B．应当先人保后物保C．可以任意选择物保或者人保优先受偿D．与债务人协商确定4．关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。
A．设计招标文件无法提出技术经济指标B．设计投标文件应按工程量清单填报报价C．设计评标应按投标报价高低排定次序D．设计评标时主要关注设计方案优劣5．工程设计招标中，审查投标人资格时，属于经验审查的内容有（）。
A．企业资质B．同类工程设计经历C．项目设计负责人的资格和能力D．各类设计人员的专业覆盖面6．根据《标准设计招标文件》，投标人或者利害关系人对招标文件有异议时，下列做法正确的是（）。
A．应当在投标截止时间15日前提出B．可以以口头形式提出C．招标人应当在收到异议之日起5日内作出答复D．招标人作出答复前，应当暂停招标投标活动7．设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。
A．推荐能够最低限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人C．按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人D．综合评分相等时，以设计方案得分高的优先推荐中标候选人8．招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。
A．有从事招标代理业务的营业场所B．有从事招标代理业务的相应资金C．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D．有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库9．招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。
工程建设合同管理模拟试题1. 合同的订立应当遵循哪些基本原则？请列举至少三个，并简要解释。
- 平等原则：合同双方在法律地位上是平等的，任何一方不得强迫另一方。
- 自愿原则：合同的订立应基于双方的真实意愿，不得有欺诈或胁迫行为。
- 公平原则：合同的内容应当公正，不偏袒任何一方，确保双方权益的平衡。
2. 如何理解“合同的效力”？请结合实际案例说明。
- 合同的效力指的是合同一旦成立，就具有约束力，各方必须按照约定履行义务。
例如，如果甲方与乙方签订了建设工程合同，甲方就必须按时支付工程款，乙方也必须保证工程质量和进度，否则将承担违约责任。
3. 当出现合同变更情形时，应当遵循哪些程序？- 变更需得到双方当事人的同意；变更内容应以书面形式确认；对于变更后可能影响的其他条款，双方应重新协商一致。
4. 描述在合同结算过程中，如何确保结算的公正性和透明性。
- 结算过程中，应当依据合同约定和实际完成的工作量来进行。
所有的结算材料应当真实、完整，并且双方应有机会对结算结果进行核对。
如有异议，应及时提出并协商解决。
5. 如何处理合同争议？请列举两种常见的争议解决方式。
- 常见的争议解决方式包括协商解决和仲裁或诉讼。
协商解决是指双方通过友好协商达成一致意见；仲裁或诉讼则是在协商无果的情况下，依法向仲裁机构或法院申请解决。
6. 在工程建设项目中，如何预防合同风险？- 预防合同风险可以通过以下几个方面：详细审查合同条款，确保权利和义务明确；加强合同履行过程中的监督管理；建立有效的沟通机制，及时处理合同履行中出现的问题；进行风险评估，制定应对措施。
7. 请简述在合同终止后，应当如何处理遗留问题。
- 合同终止后，应根据实际情况处理遗留问题。
如果有未完成的工作，应按照合同约定或相关法律规定进行处理；对于已经产生的费用和损失，应根据责任归属进行清算；还应对合同文档进行归档保存，以备后续查询或参考。
单项选择题1、建设工程施工合同法律关系的客体是（）。
A．物B．施工C．行为D．智力成果2、下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A．代理的民事责任由被代理人承担。
B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示3、下列选项中不可作为抵押物的是（）。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．土地所有权C．抵押人所有的机器设备交通工具D．抵押人的房屋及地上附着物4、根据我国《担保法》的规定，保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。
A．合同B．连带责任保证C．法律D．一般保证5、在国外，建筑工程一切险的投保人一般是（）。
A．业主B．承包人C．监理人D．发包人6、公证机关进行公证一般适用（）原则。
A．公平B．诚实信用C．自愿D．公开7、订立合同过程中，（）不是要约邀请。
A．中标通知书B．招标公告C．商业广告D．寄送的价目表8、要约的撤回应在（）取消要约的意思表示。
A．签订合同之前B．合同成立之后C．要约发生法律效力之前D．要约发生法律效力之后9、对格式条款的理解发生争议的，对格式条款有两种以上理解时，应当作出（）的解释。
A．有利于格式条款提供一方B．不利于格式条款提供一方C．不利于格式条款接受一方D．格式条款无效10、代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，应承担（）责任。
A．违约B．隐瞒C．缔约过失D．违法答案：1、C 2、B 3、B 4、B 5、B 6、C 7、A 8、C 9、B 10、C单项选择题1、具有撤销权的当事人自知道或应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，法律规定其撤销权消灭。
A．1年B．2年C．3年D．5年2、建设工程施工合同生效后，由于合同价款约定不明，则按订立合同时（）的市场价格履行。
A．工程所在地B．施工单位所在地C．建设单位所在地D．合同签订地3、依据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的合同，在合同的交付期限内政府对价格进行调整时，应按照（）计价。
工程建设合同管理模拟考试试卷一、单选题（每题2分，共20分）1. 下列关于工程建设合同的说法，正确的是（）。
A. 合同双方必须是法人B. 口头协议具有同等法律效力C. 合同内容必须合法D. 任意一方都可以随时解除合同2. 在工程建设合同中，对于变更工程量的约定，应当（）。
A. 口头通知即可B. 书面通知对方C. 无需通知，直接执行D. 只需告知监理单位3. 若工程建设合同的一方未按照约定时间支付款项，则（）。
A. 无需承担任何责任B. 应按合同约定的违约金支付C. 只需支付剩余款项D. 对方无权要求支付4. 工程建设合同的终止方式不包括（）。
A. 履行完毕B. 合同解除C. 双方协商D. 单方声明5. 在处理工程建设合同纠纷时，应当优先适用（）。
A. 国家法律B. 地方性法规C. 企业内部规定D. 行业惯例6. 关于工程建设合同的违约责任，下列说法错误的是（）。
A. 违约方应当赔偿对方损失B. 违约方可以免除赔偿责任C. 违约方应当继续履行合同D. 违约方可能面临罚款7. 工程建设合同中的索赔条款，主要用于（）。
A. 奖励优秀单位B. 处理合同变更C. 解决工程延期D. 处理损失赔偿8. 工程建设合同中的不可抗力条款，主要是为了（）。
A. 约束双方行为B. 明确双方责任C. 应对突发事件D. 确保工程质量9. 在签订工程建设合同时，双方应当明确（）。
A. 合同总价款B. 双方家庭住址C. 各自兴趣爱好D. 合同签订地点10. 关于工程建设合同的解释权，下列说法正确的是（）。
A. 解释权归发包方所有B. 解释权归承包方所有C. 由双方共同协商确定D. 由法院或仲裁机构确定二、多选题（每题4分，共20分）1. 工程建设合同的主要内容包括（）。
A. 工程范围B. 工程期限C. 双方权利和义务D. 违约责任和解决争议的方式2. 工程建设合同的特点包括（）。
A. 合同内容复杂B. 合同周期长C. 合同风险高D. 合同涉及法律多3. 在签订工程建设合同时，双方应当注意的事项有（）。
2023年工程建设协议管理模拟考试试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题旳备选项中，只有1个最符合题意)1.某承诺文献超过要约规定期间1天抵达要约人。
按照邮寄文献收函邮局戳记标明旳时间，受要约人是在规定旳时间内投邮，由于邮局错递而延误了抵达时间。
对此状况，该承诺文献应( )。
28A.因迟到而自然无效B.必须经要约人发出接受告知后才有效C.必须经要约人发出拒绝告知后才无效D.因非受要约人原因旳迟到，要约人必须接受该承诺2.必须以第三方财产提供担保旳方式是( )担保。
A.保证B.抵押C.质押D.定金3.设计单位完毕委托设计任务旳1/3工作时，发包人由于其他原因旳考虑准备放弃此工程项目旳建设，经与设计人协商后解除设计协议。
则终止协议后应由( )。
A.设计人返还定金B.设计人应没收定金C.发包人支付约定设计费旳二分之一D.发包人支付实际完毕工作量旳设计费，且定金不返还4.工程师对已经同意承包人隐蔽旳工程部位施工质量产生怀疑后，规定承包人进行剥露后旳重新检查。
检查成果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师旳指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工协议旳规定，对增长旳施工成本和延误旳工期处理应是( )。
A.工期顺延，施工成本旳增长由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本旳增长由承包人承担C.顺延工期，赔偿剥露和重新覆盖旳成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，赔偿剥露和重新覆盖旳成本，修复缺陷成本由承包人承担5.FIDIC施工协议条件中规定旳缺陷告知期，是指( )旳期限。
A.协议签字日至承包商提交结清单日B.动工日至工程师颁发移交证书日C.动工日至工程师颁发履约证书日D.移交证书确认旳竣工日至颁发履约证书日6.当协议履行过程中发现，对给付货币地点，协议中没有明确约定，事后双方又未能到达补充协议，根据《协议法》，应在( )履行。
38A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币寄存地D.货币使用地7.保证协议旳当事人是指( )。
一、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以（）的罚款。
A.20万以下B.20万以上50万以下C.项目合同金额的5‰D.项目合同金额的10‰2.商标的构成要素不包括（）。
A.商标的名称B.商标的图案C.商标的颜色D.商标的使用范围3.下列合同中，属于从合同的是（）。
A.买卖合同B.借款合同C.保证合同D.承揽合同4.甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。
以下说法正确的是（）。
A.依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权B.乙有权行使同时抗辩权C.甲违约在先，乙有权解除合同D.乙得行使不安抗辩权5.根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是（）。
A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.投标价格低于成本D.投标价格最低6.以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是（）。
A.生产经营单位为安全生产设施投入大量资金B.设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存C.配备劳动防护用品D.由从业人员个人缴纳工伤社会保险7.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理？（）A.责令改正，处以罚款B.责令停止施工C.吊销资质证书D.没收违法所得8.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）内向上一级人民法院提起上诉。
A.10日B.15日C.30 日D.60日9.股份有限公司的权力机构是（）。
A.股东大会B.股东会C.董事会D.监事会10.接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过（）考核审查合格后，颁发资质证书。
A.县级以上环保行政主管部门B.市级以上环保行政主管部门C.省、自治区、直辖市的环保行政主管部门D.国务院环保行政主管部门11.施工准备阶段监理工作应包括（）。
A.进行设计交底B.施工测量放线C.审批工程开工D.制定施工方案12.建设工程节约投资的可能性在（）阶段最大。
一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、建设工程中涉及的代理要紧是（）。
A．法定代理B．指定代理C．转代理D．托付代理2、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求（）。
A．解除合同B．撤销合同C．甲、乙对合同承担连带责任D．原施工单位上级主管部门承担责任3、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。
以下关于该案中责任承担的讲法，正确的是( )。
A．张某应当向施工企业赔偿损失B．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿C．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失4、下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的讲法中，不正确的是（）。
A．属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7 d 内派人保修B．发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修C．涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施D．质量保修完成后，由工程师组织验收5、关于不要式合同的成立的讲法中，不正确的是（）。
A．在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点B．采纳数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点C．当事人对合同成立的地点能够另行约定D．假如法律法规、当事人对合同的形式、程序没有专门的要求，则承诺生效时合同成立6、 FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（）d内，假如认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。
A．7B．14C．21D．287、施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，（）在试车记录上签字。
A．发包人B．承包人C．工程师D．承包人和发包人共同8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
A．5B．15C．21D．289、 FIDIC《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由（）名成员组成。
A．1B．2C．3D．410、 FIDIC《施工合同条件》规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)（）的那个月起扣。
A．10％B．15％C．20％D．25％11、关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（）。
A．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释B．在格式条款与非格式条款不一致时，应当采纳非格式条款C．对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释D．对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释12、工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（）和计算的正确性。
A．方法B．取费规范性C．取费合理性D．取费实效性13、按照（）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。
A．自愿B．公平C．平等D．老实信用14、甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时刻为（）。
A．甲签字、盖章时B．乙收到合同书时C．乙签字、盖章时D．甲、乙达成协议时15、 FIDIC《施工合同条件》规定，依照施工进度治理，工程师对承包商提交的施工打算的审查不涉及（）。
A．承包商各时期预备投入的机械和人力资源打算能否保证打算的实现B．承包商拟采纳的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰C．承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程D．打算实施工程的总工期和重要时期的里程碑工期是否与合同的约定一致16、属于按索赔目的分类的索赔是（）。
A．工程延误索赔B．工期索赔C．合同中默示的索赔D．合同中明示的索赔17、设计招标文件的内容不包括（）。
A．设计依据B．工程项目应达到的技术指标C．具体的工作量D．项目限定的工作范围18、当事人订立合同，要通过要约、承诺。
下列文件中，构成合同要约的是（）。
A．投标文件B．招标公告C．宣传广告D．招股讲明书19、关于要式合同成立的叙述中，有误的是（）。
A．当事人采纳合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立B．合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成C．双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点D．当事人采纳信件、数据电文等形式订立合同的，能够在合同成立之前要求签订确认书20、建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（）。
A．要约B．承诺C．新要约D．要约邀请21、关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是（）。
A．建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始B．在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日C．建筑工程一切险的保险责任自保险项目开始生效到工程可能竣工验收交付使用之日止D．建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或同意该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准22、工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人在进行自检，并在隐蔽或中问验收前（）内以书面形式通知工程师验收。
A．24 hB．48 hC．7 dD．14 d23、任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为（）。
A．连带责任B．保证责任C．缔约过失责任D．违约责任24、关于接着履行的叙述中，不正确的是（）。
A．承担赔偿金或者违约金责任能够免除当事人的履约责任B．关于金钞票债务，违约方必须接着履行，没有不的方式能够替代C．当事人一方未支付价款或者酬劳的，对方能够要求其支付价款或者酬劳D．接着履行是指违反合同的当事人不论是否承担了赔偿金或者承担了其他形式的违约责任，都必须依照对方的要求，在自己能够履行的条件下，对合同未履行的部分接着履行25、质押能够分为（）。
A．权利质押和动产质押B．权利质押和不动产质押C．权利质押和信誉质押D．动产质押和不动产质押26、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。
A．留置B．抵押C．定金D．质押27、 FIDIC《施工合同条件》规定，业主提早占用的工程假如出现施工质量缺陷，则应负有责任的是（）。
A．业主B．政府监督部门C．承包商D．工程师28、履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。
保证金额一般为合同总额的（）。
A．3％～5％B．5％～l0％C．10％～l5％D．15％～20％29、 FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发（）后的28 d内，将履约保函退还分包商。
A．缺陷责任证书B．支付证书C．履约保证书D．工程接收证书30、下列关于建设工程设计变更治理的表述中，错误的是（）。
A．工程师在合同履行治理中应当严格操纵变更B．由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担C．施工中承包人未得到工程师的同意也不同意对工程设计随意变更D．由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延31、关于抵押效力的表述中，有误的是（）。
A．当事人能够约定抵押担保的范围B．抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C．抵押权能够与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D．抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物差不多抵押的情况32、监理人向托付人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和托付人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同（）．A．即告终止B．无效C．效力待定D．可变更、可撤销33、当格式条款与非格式条款不一致时，应该（）。
A．采纳非格式条款B．采纳格式条款C．由提供格式条款的一方决定D．由提供格式条款的相对人决定34、材料采购合同的质量验收方法中，依照对产品的性能检验目的，能够进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是( )。
A．物理试验法B．化学试验法C．生物试验法D．强化试验法35、法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人明白或应当明白其超越权限以外，该代表行为（）。
A．有效B．无效C．效力待定D．自始无效36、非受要约人向要约人做出的同意要约的意思表示是（）。
A．承诺B．要约C．要约邀请D．新要约37、债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为（）。
A．抵押B．留置C．质押D．保证38、施工图设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门托付的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。
A．发包人B．承包人C．设计单位D．工程师39、下列关于中标人选定原则的讲法中，不正确的是（）。
A．施工招标为投标报价最低者B．设计招标应为设计方案最优者C．监理招标应为施工治理和协调能力最优者D．永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者40、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商应于不可抗力事件结束后（）d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A．7B．14C．28D．3441、下列关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的是（）。
A．工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务B．在施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意C．通过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意D．发包人操纵工程分包的差不多原则是，主体工程的施工任务不同意分包，要紧工程量必须由承包人完成42、依照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点并保证施工期间需要，是（）应完成的工作。
A．发包人B．承包人C．设计单位D．勘察单位43、发包人为了关心承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提早给付的一笔款项属于（）．A．合同约定的合同价款B．追加的合同价款C．工程预付款D．工程进度款44、 FIDIC《施工合同条件》规定，承包商完成工程并预备好竣工报告所需报送的资料后，应提早（）d将某一确定的日期通知工程师，讲明此日后已预备好进行竣工检验。
A．7B．14C．21D．2845、 FIDIC《施工合同条件》规定，假如业主提早占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认( )为竣工日。
