弱电分包合同范本
本文是关于弱电分包合同范本，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
弱电分包合同范文一
总包单位：
分包单位：
依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：杭州弱电工程
2、工程地点：杭州市街道
3、工程内容和范围：
甲方将弱电工程委托乙方进行施工、安装、调试和技术培训。工程包含下列系统：楼宇可视对讲系统、公共广播系统、视频安防监控系统、入侵报警系统和巡更管理系统。
二、工程时间和进度
计划开工日期：年月日
计划竣工日期：年月日
实际以开工报告与竣工报告日期为准。
三、合同金额
1、本合同总价以《弱电工程预算清单》为依据。本合同确定为人民币(大写) ，合同范围内工程量一次性包干，包括完成工程的所有费用。
2、因甲方要求增设设备和材料数量以工程联系单为准，设备和材料单价参照市场信息价，且同比例优惠，作为工程总造价的决算依据。
四、付款及付款条件
合同签订一月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为合同预付款，待工程主体验收合格后一月内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为设备款，工程通过竣工
验收合格后，甲方在15天内向乙方支付合同总价的25%，工程通过竣工验收合格后满一年的一个月内，甲方向乙方付清全部余款。
五、施工环境
1、乙方应服从甲方的施工管理。
2、未经甲方同意，乙方在施工时造成甲方基建设备损坏，需由乙方按原价赔偿。
3、甲方应根据工程进度完成配套工程、设施的建设，为乙方施工提供必备的环境条件。
六、设备和材料
1、乙方应保证提交的设备和材料都是全新的合格品，并附有完整的随机资料。
2、乙方若使用替代品必须以书面形式说明并经过甲方同意。
3、工程实施变更中所发生的设备和材料增减，以联系单和竣工图为准。
七、工程质量
1、符合国家有关标准、规范要求。
2、经甲方确认有工程质量不合格的地方，甲方有权提出整改，整改费用由乙方自负。
3、施工过程中乙方应接受甲方委托的监理公司全过程的质量监督。
八、检验和验收
1、乙方按照规定的检验内容进行检验，并向甲方提供检验记录。
2、乙方承建的工程全部完工后，并且乙方完成了设计方案书中的规定检验内容后，乙方将下列验收资料提交甲方：竣工图三套、操作说明书等相关资料。
3、甲方收到上述资料后，应当场签收，并组织验收，若通过验收则出具终验报告，验收标准按国家有关标准、规范。
九、工程决算
根据第三款办理竣工决算。
十、培训
乙方为甲方提供现场免费培训二人。甲方要求培训人员应能达到熟练操作及
管理本系统的能力。
十一、保修和维护
1、乙方为所提供设备提供保修和维护服务，免费保修期为12个月，免费保修期自工程通过最终验收之日起开始计算。
2、在免费保修期内，乙方对因非产品质量问题而引起的设备故障(如自然灾害、供电事故、鼠害、虫害、人为故障等)，乙方将按成本价收取费用。
3、乙方收到甲方事故报告后，24小时内进行响应。
4、在免费保修期外，乙方将继续提供维护服务，并按成本价收取费用。签订维护合同。
十二、违约责任
1、若任何一方发生违约行为，违约方将根据《中华人民共和国经济合同法》的有关条款承担违约责任。
2、若因乙方过失，造成工程逾期交付的，乙方按逾期天数偿付每天合同总金额的万分之五的逾期违约金。
3、若因甲方未能付款，甲方按逾期天数偿付每天合同总金额万分之五的逾期违约金。
4、任何一方支付的逾期违约金最大不超过合同总金额的百分之五。
十三、不可抗力
1、乙方因遇到不可抗力如：战争、严重火灾、水灾、台风、地震及其它由双方确认的不可抗力，而不能按期履行合同时，不应承担逾期责任，双方应友好协商解决问题。
2、发生不可抗力后，被影响的一方应尽可能快地书面将不可抗力的情况和原因通知对方：当不可抗力消除后，被影响的一方应尽快以传真形式通知对方，并以书面形式证实。
十四、仲裁
在履行合同中产生的纠纷，双方应友好协商，协商不成可向讼。
十五、本合同一式四份，各执二份，双方签字盖章后生效。
总包单位： (章)法人代表：
分包单位： (章)法人代表：
年月日：
弱电分包合同范文二
总承包人(全称)：
分包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于某某有限公司(以下简称为“发包人”)与总承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，总承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称：某某工程弱电工程设计及施工
分包工程地点：
分包工程承包范围：依据招标文件、招标图纸与工程规范所示本工程的弱电系统工程的所有工程内容。
承包内容：弱电工程的设计、材料设备采购、试验、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品维护、验收、保修、培训、售后服务等工作。
但除弱电系统各楼层主桥架、垂直桥架、广播及闭路电视监控系统的管道外。水系统阀门、传感器的安装由总包负责(产品保护由分包人负责)
二、分包合同价款
金额(大写) 整(RMB￥：元 )
其中：
设备价：整(RMB￥：元)
工程管理费、安装及系统调试费造价：整(RMB￥：元)
三、工期
本分包工程定于年月日竣工;
由于分包人原因未按合同工期竣工的，工期延误违约金标准为：每延期一日按弱电工程结算总造价的万分之叁和分包人投标自报的工期违约金标准两者之间的较高者计算。
由于非分包人原因未按合同工期竣工的，分包人将延误的原因和需延迟的时间书面上报总承包人审核并经建设单位书面认可后，工期可相应顺延。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为：确保一次性验收合格率100%，争创“白玉兰”奖，同时必须达到政府相关部门规定的竣工验收备案制要求。若由于本分包人的原因达不到上述约定的质量标准中的任何一项，工程质量违约金标准为：按弱电工程结算总造价的百分之叁和分包人投标自报的质量违约金标准两者之间的较高者计算。
五、组成分包合同的文件包括：
1、本合同协议书;
2、中标通知书(如有时);
3、投标书及其附件、询标回复;
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
5、本合同专用条款;
6、本合同通用条款;
7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
8、招标文件(含补充招标文件)及招标答疑文件;
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向总承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”)，并在质量保修期内对发包人承担保修责任。
八、总承包人向分包人承诺，在收到发包人该分包工程款项后，会按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”)，以及其他应当支付的款项。
九、分包人向总承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的总承包人的所有义务，并与总承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间：年月日; 合同订立地点：本合同自总承包人、分包人双方签字盖章并加盖见证方公章且分包人按本合同专用条款规定提交了合格的履约保函后生效。
十一、合同见证及其他
建设单位作为本合同的见证方，但这并不改变本合同的分包性质，也并不意味着分包人有权向建设单位主张权利;同时，这并不意味着减轻或免除总承包人按照总包合同约定应向建设单位承担逾期竣工、质量、安全等一切责任。
本合同中涉及有关需要建设单位确认的事项或与总承包人共同确认的事项或建设单位股东指定审价单位进行审价等涉及建设单位的约定，并不改变本合同的分包性质，也并不意味着分包人有权向建设单位主张权利;同时，这并不意味着减轻或免除总承包人按照总包合同约定应向建设单位承担逾期竣工、质量、安全等一切责任。
总承包人：(公章)
分包人：(公章) 住所：
弱电分包合同范文三
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，遵循平等、自愿的原则，结合本工程具体情况，双方就建设工程相关事项协商一致，订立合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、建设方：
3、工程地点：
4、工程内容：
二、工程承包范围：
三、承包方式：包工包料
四、工程质量标准：合格
如果质量等级低于质量标准，按甲方与建设方签订的合同约定承担责任。
如出现的质量问题比较严重，或多处出现质量问题，经整改后仍未解决的，甲方有权解除本合同，乙方在收到解除合同后三日内撤离施工现场，因此所造成的损失由乙方承担。
五、合同价款
金额(大写)：(人民币) ￥：
以上总金额的组成：
六、合同工期
开工日期：20xx年0月日
竣工日期：20xx年0月日
工期延误责任：按甲方与建设方签订的合同及承诺等相关文件中约定的施工方工期延误责任执行。如果系建设方的原因，乙方应当及时收集相关证据，向建设方提出签证或索赔，甲方应予配合。因乙方的原因工期延误超过合同工期7日以上的，甲方有权解除本合同。乙方在收到解除合同通知后三日内撤离施工现场，因此所造成的损失均由乙方承担。
七、建设方的招标文件及答疑文件、甲方投标文件、甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》均为本合同附件。
甲方在上述文件、合同中承诺建设方且与施工承包方有关的条款，包括但不限于施工工期要求、工程质量要求、安全及文明施工要求、违约责任等条款，乙方必须遵守和执行，与施工方有关的建设方和监理的指示，乙方应视为甲方对乙方的指令，乙方必须执行。如建设方和甲方需增加工作内容，乙方应视为甲方对乙方的指令，乙方必须执行。如建设方和甲方需增加工作内容，乙方应等同于本合同中的工程承包范围内的工作予以执行。
八、承包结算
1、全费用承包造价=工程造价(含税)×(1-税率)-其他费用(主管部门收费和甲方配合成本费等)
2、全费用承包造价为甲方向乙方支付的工程结算价，除国家及行政主管部门
征收的税、费由甲方交纳外，工程中的所有开支均由乙方承担。
3、工程造价为甲方与建设方确定的竣工结算价。本工程代扣国家税收及甲方材料采购配合、协调、技术支持、管理等成本费率为20%。结算工程款时乙方提供全额材料发票。
4、甲方与建设方竣工结算金额确定后，甲方与乙方确定竣工结算金额。
5、签约及施工过程中需要缴纳给建设方和总包方的费用(如履约保证金等)由乙方承担。
九、工程款的支付时间和金额
1、甲方在收到建设方支付的工程款后，按收款比例扣除甲方成本费、履约保证金、代扣代交各类税费、水电费及其他应扣款后，在余款范围内按照甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》约定的付款相同比例向乙方支付工程款项。
2、如因建设方拖延支付工程进度款、竣工结算款、退还工程保修金的时间，甲方也相应顺延付款时间。乙方自行承担应延期报送各类付款申请、竣工验收、结算资料导致建设单位推迟支付工程款的责任。
3、乙方在收到工程款后应当用于本工程项目中的开支，保证工程施工的正常进行。
十、工程管理
1、乙方必须服从甲方管理，接受甲方对工程质量、安全、消防、文明施工、施工进度及工程履约资料情况进行监督、检查验收并落实有关整改事宜。
2、乙方需在每月25日(或根据甲方施工合同要求)前，向甲方提供当月已完工程的形象进度和施工月报各五份，每周五提供下周的周进度计划及乙方的工作计划。乙方应根据甲方及建设单位规定的时间和要求报送各类报表、竣工资料、结算资料并配合各项工作，做好各项施工过程记录及时办理签证及联系事宜。因乙方原因延迟报送或未尽到配合义务违反合同约定产生的违约责任和违约处罚由乙方承担。
3、在工程项目施工过程中，乙方应严格执行建筑工程的质量验收评定标准、施工安全技术规范及验收规范等有关标准和要求，严格执行安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按图施工、保质保量、按期完成施工任务。
4、甲方可随时按行业质量、安全规范以及甲方与建设方签订的合同内容对乙方施工情况进行检查，如乙方在工程项目施工中不按规范标准执行和不服从甲方的监督管理，有损建设方和甲方利益以及损害甲方信誉和形象的，甲方有权责令整顿、整改直至解除本合同，解除合同已通知到达乙方时本合同解除。同时乙方应承担合同造价15.00%的赔偿金，赔偿金不足以弥补实际损失的，乙方按实际损失赔偿，由此产生的一切责任均由乙方承担。
5、乙方负责保管、收集、整理工程项目施工中所有技术资料、施工图纸、检验和试验报告、协议、签证、会议纪要、往来文书及送达回证等一切与工程相关的资料，工程竣工验收后均需按甲方资料归档要求装订成册转给甲方审核存档。
6、本工程项目印章由甲方派人员保管或乙方指定专人保管，签订印章保管责任书明确用印范围及流程，并建立完整用印登记制度，本项目章不得用于与实施本工程无关的事宜，所有合同类用印均需得到甲方公司单独授权方为有效。
十一、乙方未经甲方同意，不得以甲方名义签订买卖合同、租赁合同、用工合同等一切与本工程相关的合同或其他合同。如果违反约定引起诉讼、仲裁的，乙方除承担裁判文书确定的由甲方履行的义务外，因此所发生的律师费等诉讼成本均由乙方承担。
十二、乙方因项目施工而雇佣工人，应自行与工人签订用工合同，操作人员均需持证上岗，特殊工种必须持证上岗，乙方应依法缴纳各种用工费用，按时结付工人工资，并将雇佣人员名单报甲方备案(附身份证、务工证、操作证、暂住证复印件)。乙方与雇佣工人之间的劳动合同纠纷由乙方自行负责解决，如因上述纠纷给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。
乙方必须保证工人工资每月按有关法律法规的规定定期足额发放到每一工人手中，如乙方未能及时发放工人工资，导致工人因工资问题闹事的，甲方有权从应付工程款中扣除代其直接支付，同时乙方应承担甲方因此受到建设单位/总包方索赔及/或被行政部门进行行政处罚的罚款，并需承担给甲方造成的经济损失。
十三、乙方向甲方提供合同造价15.00%的履约保证金，从应付的工程款中预先扣除。工程竣工验收合格，建设方与甲方结算完成及向甲方付清全部与承包项目有关的应付款项后，履约保证金退还乙方。
十四、本工程的供应商材料款均由乙方负责支付，如有供应商向甲方索要材料款等款项导致纠纷的，
甲方如同意代为支付的有权从应付乙方的工程款中扣除直接进行支付，并乙方需向甲方按该款项的2倍承担违约金。
十五、由于乙方原因造成质量事故、安全事故，所发生的一切费用(包括返工费、误工费等)均由乙方承担。
十六、乙方承包期间所产生的一切债权、债务以及在施工过程中(包括工程质量、工期、安全防护、环境保护、文明施工、创建治安、防火、防盗、用工伤亡事故等)所发生的一切民事责任和经济损失均由乙方承担。如果由于乙方未及时处理或处理不当而引起纠纷对甲方造成的损失，全部由乙方承担，同时甲方可立即采取相应制约措施，以减少损失,由此产生的相关费用均由乙方承担。
十七、本合同中乙方应当向甲方承担的赔偿责任或建设方对甲方的各项违约处罚，赔偿金额及违约金甲方可在应付乙方的款项中抵扣。
十八、知识产权保护
乙方在与甲方、发包人进行业务交往过程中，获悉的甲方及发包人商业秘密应履行严格的保密义务，采取相应的保密措施，未经许可，不得自行使用和许可第三方使用、不得出现泄密事件(包括主动向第三方泄露或因保护不当为第三方获知)。甲乙双方合作结束后，乙方有义务将含甲方指定内容商业秘密的相关载体(含复印件)全部交还给甲方。乙方不得侵犯甲方享有的知识产权，违反保护义务的应承担赔偿责任。乙方为甲方、发包人提供的技术或设计、采购的材料设备、制造的产品及所采用的设计方案、外观、技术如侵犯任何第三人的商标权、专利权、著作权、商业秘密等知识产权，乙方应对此负责，并对由此给甲方造成的损失负赔偿责任(包括直接损失和间接损失)。
十九、本合同未尽事宜，双方另行商定，签订补充合同，补充合同条款与本合同不一致的，以补充合同为准。
二十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方盖章及授权代表签字后生效。
二十一、本合同履行中发生争议时，双方协商解决，协商不成时，由太仓市
人民法院仲裁裁决。
二十二、本合同需加盖骑缝章。
二十三、"本协议(或者合同)"内容以打印文本所述为准，任何"手改涂写"均无效。
二十四、附言
1、乙方承诺因本合同项下工程导致甲方向业主/总包、第三人承担的任何形式的违约金、罚金、赔偿金等款项及甲方所承担的行政部门罚款等均由乙方承担，甲方可直接自乙方任何一项工程款中直接扣除。
2、乙方同意甲方可依据本合同及甲方内部规定(在签订本合同时，乙方对于甲方的各项内部规定均已了解)对乙方的违约或不当行为要求乙方承担违约金或进行罚款，甲方可直接自乙方任何一项工程款中直接扣除。
3、如乙方一旦提供虚假发票，一切责任与后果均由乙方承担。
甲方：授权代表人：日期：年月日
乙方：授权代表人：日期：年月日
弱电项目施工合同范本（通用3篇） 弱电项目施工合同范本（通用3篇） 随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的帮助越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的弱电项目施工合同范本（通用3篇），希望对大家有所帮助。 弱电项目施工合同1 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1、工程地址： 2、工程款结算方式：工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整)，具体详见清单。付费流程如下： 备注：如需开具发票，另加6个税点，即823元(计算方式13710元x6%=823元)。 二、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。 2.工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。 3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的.，乙方负责修复和赔偿。 三、纠纷处理方式 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。 四、合同的变更和解除 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。 本合同一式份，甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力，若有未尽事宜，双方友好协商解决。
弱电工程劳务分包合同范本弱电工程劳务分包合同范本 甲方：（委托方）（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：营业执照编号： 乙方：（承包方）（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：营业执照编号： 鉴于甲乙双方就弱电工程劳务分包事宜进行协商，达成如下合作协议： 一、工程内容 甲方向乙方分包劳务，并授权乙方在承担弱电工程劳务方面拥有独立性、自主性和专业性。 二、工期 规定完成工程的时间期限为：__________年月日至 __________年月日。甲乙双方商定若工期需延长或提前，则需另外商议。 三、分包费用 1.一次性付款方式：_________元（数字大写）。 2.进度性付款方式：进度款项按甲方同意的进度支付，进度与款项比例另行协商。 3.特殊约定款项：_________元（数字大写）。 四、乙方职责
1.乙方承担弱电工程劳务的各项工作、并保证其完成的质量、进度等达到甲方要求的标准。 2.职责的详细内容：（1）详细阅读、理解施工图纸、工程规范、施工要求等设计或管理指导文件。（2）按计划编制现场施工详细方案，并保证其符合相关标准。（3）编制工程施工进度表，每周汇报一次施工状况，确保工期进度的控制和质量安全。（4）保证施工过程中安全生产，维护相关施工人员的生命财产安全。（5）保持现场整洁，不影响周边环境卫生。（6）不得擅自停工、离岗、转包或挂靠其他单位进行工程承包。 五、甲方职责 1.甲方要保障弱电工程劳务合同的签订，并及时支付乙方合同约定的分包费用。 2.职责的详细内容：（1）按照约定向乙方提供清晰完整的弱电工程劳务设计文件和参数要求，并及时解答乙方的相关技术问题。（2）按照约定向乙方支付分包费用，并及时解决乙方提出的费用问题。（3）经核实后，签收乙方的工程交付成果，并及时向乙方支付工程质量鉴定费用。 六、合同履行方式和期限 1.本合同生效后，乙方须按照约定开展施工，并在规定的时间内完成。 2.若乙方延误施工，接受甲方责任单据，并同意支付相应的经济赔偿。 3.如乙方未按照约定并达到质量标准完成工程，则需承担相应的违约责任。 七、违约责任 1.如甲方未严格履行分包合同的约定，未按时支付乙方的分包费用，或提供虚假资料导致乙方未能按期完成工程，则应
弱电合同范本共6篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
弱电工程施工合同范本（11篇） 弱电工程施工合同 1 发包方：________________ (以下简称甲方) 承包方：________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担____公司弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：________________ 2、工程地点：________________ 3、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。 二、乙方承包范围 完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。 三、合同价款 本项目合同包干价人民币________________大写：________________ (小写：________________
￥ ________________元)。 四、工程工期 开工日： _____ 年 _______月 ____日; 完工日： _______ 年 _____月 ____日。 乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化，按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下，调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。 五、付款方式 本合同签订后，主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约________________%，人民币________________元定金，竣工验收合格后三日内将余款结清。 六、甲方责任及工作 1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件，负责施工现场的全面组织协调工作。 2、甲方向乙方提供施工用电接口，电源容量由乙方提供需要数据，乙方挂表计量，费用由乙方自理。 3、在设备安装、调试开始时，甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员，以掌握弱电系统整体情况。 4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作，提供相关技术资
弱电劳务合同范本 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 甲、乙双方本着诚信合作、守法经营的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律法规的规定，双方经过充分协商，就乙方向甲方承包工程(以下简称“本工程”)事宜达成全都意见，特订立本合同，双方共同遵守。 一、工程名称、安装地点、承包内容及工程范围： 工程名称 安装地点： 承包内容： 工程范围： 二、工程期限： 1、本工程总工期为60天，自甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起至双方进行工程验收签订《工程验收合格证明书》之日止。 2、本工程的管线敷设施工日期为甲、乙双方签订的《施工许可证明书》中的施工日期起内完成，设备安装由设备到达安装地点起内完成。 三、工程承包方式： 乙方以(总承包
四、本工程总造价合计人民币___元整，小写：___￥。 五、付款方式： 签订本合同后2个工作日内，乙方安装人员进场施工前，甲方必需向乙方支付人民币___元。 六、工程验收方式及验收标准： 本工程必需符合GB/T50312-20__《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》标准进行施工，工程调试完毕，乙方交付甲方使用时，甲方采纳甲乙双方同时在场系统通电运行的'形式进行工程验收，以符合国家文化部标准《歌舞厅扩声系统声学特性指标与测量方法》标准/施工质量视为验收合格，并签订《验收合格证明书》。 七、工程维护： 本工程管线敷设施工开头至整项工程完工期间地线路平安维护由乙方负责。 八、双方责任： 1、甲方必需按时按期给乙方支付工程款，如因甲方单方面缘由未按合同规定支付工程款，乙方有权将工期顺延。 2、乙方应依据甲方供应的施工场地图纸、配套设备清单、技术资料、装修装饰资料及施工现场环境等，做好施工前预备。 3、甲方应设立现场监理及技术支持人员，以监督乙方施工进度和施工质量，并对相关高技术性工作作出指导。 4、乙方必需依照合同规定的期限对工程施工、竣工，并定期向甲方汇报施工状况和工程进度，甲、乙双方保持紧密的沟通和联系，
弱电工程承包合同协议范本 人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。那么，有关于弱电工程承包合同又是怎样的呢?以下是小编为大家整理的弱电工程承包合同协议范本，供大家参考学习。 弱电工程承包合同1 湖北迪峰换热器股份有限公司(以下简称甲方)与 (以下简称乙方)于日于大冶市签订本合同。 依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方厂房弱电工程承包 项目事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。 第一条合同概要 双方同意由乙方承接甲方的厂房弱电工程承包项目，由乙方提供系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责本合同项下的系统材料供应、配备、运输(设备运至甲方指定地点)、技术文件的提供、安装、技术培训、验收、质量保质期服务、及为完成合同所需的其它工作等。 第二条工程内容及设备清单 1、弱电管井 2、厂房桥架 3、机房装修 4、综合布线 5、监控设备 6、网络设备 7、背景音乐 乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单(详见本合同的附件)由双方在签订本合同时一同予以确认。 第三条合同总价款 1、合同总价款为(小写)¥753，000元，(大写)人民币：柒拾伍万叁仟元整。 2、本合同总价款已含国家正规的税务发票及政府规费(如需)等全部费用。
3、经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。第四条合同价款的支付 1、本合同签定后，甲方即支付乙方合同总价款的 95 %预付款，计人民币(大写)：柒拾陆万元 整，(小写)¥715,350元;付款方式为：公对公帐户支付; 2、乙方安排系统安装调试，项目结束，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，乙方即开据合同金额100%的正规税务发票。 3、剩余合同总价款的 5 %计人民币(大写)：叁万柒仟陆佰伍拾元 整，(小写)¥37,650元作质保金，1年后如无质量问题，甲方应于7日内以现金或电汇方式一次性付清; 第五条质量保证期及售后方式 1、质量保证期：自双方签署书面的验收合格文件且全套弱电系统连同技术文件和工程均交付甲方之日(即工程实际竣工日)起计满1年。在该期限内，乙方收到甲方出现使用故障的任何书面通知后，应在2小时内答复，24小时到达现场，乙方负责免费检查及维修至系统正常运行。如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。 2、保修维护响应时间7__24小时。售后电话：. 3、当甲方出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询;电话咨询无法解决的复杂技术问题，乙方应12小时内到现场服务;重大技术问题应在7小时内到现场服务。并保证在24小时内为甲方解决问题。 4、乙方提供对系统的终身维护和技术支持，质量保证期满后，乙方维修本合约项下的系统设备仅收取材料费，免收人员服务费。 5、乙方保证至少一次派出工程人员1-2名至业主单位进行定期巡检保养。具体巡检保养计划可根据用户要求做适当调整。必要时可联系厂家售后服务人员共同进行巡检，以达到更佳效果。 第六条工程安装、调试工程工期：严格按照甲方要求执行. 1、甲方应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应
弱电分包施工合同范本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。 一、工作内容： 甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括： 分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路____号。本次改造建筑为1____宿舍楼、2____宿舍楼、4____宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5____宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为____万平方米。 无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统： 1.数字电视监控系统 2.防盗报警系统
3.光纤周界报警系统 4.电子巡更系统 5.一卡通系统 6.综合布线系统 7.计算机网络系统 8.程控交换机系统 9.电视系统 10.背景音乐及紧急广播系统 11.音视频系统 12.录播系统 13.电子白板系统 14.信息发布系统 15.电子阅览室系统 16.无线对讲系统 17.LED屏显示系统18.系统集成(选配，不计入投标价)
19.机房工程 20.信息化教室工程21.综合管道工程 二、结算方式： 1、甲方按总价的____%作为施工结算价格。 2、总包方按实际施工人数付____元/月生活费;(约每月1～____号)。最终结算时把这部分费用扣除。 3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清; 4、本综合单价包括所有有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。 三、质量要求、验收办法及处罚措施： 1、乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范合格标准。 2、支撑系统必须全稳定可靠。
弱电工程安装合同范本 合同编号：_____ 甲方：_____ 地址：_____ 电话：_____ 联系人：_____ 传真：_____ 邮编：_____ 乙方：_____ 地址：_____ 电话：_____ 联系人：_____ 传真：_____ 邮编：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约_____米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_____年_____月_____日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
安防弱电工程施工合同范本 第一条、工程项目 工程名称： 工程地点： 第二条、工程范围及工程量 按照甲方提供的招标文件、工程施工图纸规定的内容等____,____安装____验收，并提供竣工资料。 第三条、工程期限 工期共天，自乙方收到甲方进场通知书之日起计算，甲方提供的全部主材料必须在开工后____天内到齐，否则工期顺延。如遇到甲方原因或不可抗拒因素(如火灾、地震、水灾等)影响工期，双方另行商定解决。 当乙方完成上述第n条所有工程量时工程即为竣工。 在施工中如因甲方原因造成工期延误，中途停建、缓建，乙方工期顺延。 第四条、工程费用 1、本工程合同总价为人民币元(大写：元整)。 2、分包工程中产生的工程量变化，乙方按实与甲方结算。 3、此合同总价为含税价格，不包括所有____理费、____费、____、____，此部分费用由甲方负责。 第五条、工程费用支付与结算 1、本合同签定后，个工作日内甲方付工程预付款，甲方支付合同总价的 __%，即元(大写：元整)。 2、工程进行到设备调试完毕，系统运行正常后天内，乙方向甲方提供工程竣工图，甲方累计向乙支付合同总价的____%，即____元(大写：__________
元整)。 3、乙方工程竣工后并提供竣工图纸，并通过甲方验收合格后，于____天内提供工程结算单，甲方在收到这些资料后____个工作日内审定完毕。在甲方同意工程 量结算，审定通过后，____个工作日内甲方累计向乙方支付合同总价的 ____%，即元(大写：元整)。 4、乙方负责本工程一年质量保修，一年质量保修期后，____个工作日内，甲方向乙方支付工程全部余款。 第六条、甲方工作 1、甲方负责工程所需的一切材料，但不含工程中所需的工具、仪表及工具类易耗品、消损品等。如布线测试仪表、冲击钻、水表、电表、端接工具及砂轮片等; 2、甲方负责协助乙方办理相关施工手续，提供施工材料存放场地; 3、甲方有权对乙方违反甲方制定的《____制度》进行处罚; 4、甲方负责按照建设方的进度安排乙方进行施工; 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜。 第七条、乙方工作 1、根据本合同第一、二条款，并允许一定范围内的工程量更改; 2、乙方必须保质保量按期完成本合同的安装调试工程。除甲方原因造成的因素外乙方每拖延一天，甲方按工程款的____%____扣罚; 3、乙方必须处理好同建设方的关系，应遵守有关规章制度; 4、乙方在施工时，必须严格施工管理条例，严禁任何有损甲方形象的行为; 5、各个工序施工完毕，乙方应及时清理现场，做到工完场清;
弱电分包合同范本 本文是关于弱电分包合同范本，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 弱电分包合同范文一 总包单位： 分包单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：杭州弱电工程 2、工程地点：杭州市街道 3、工程内容和范围： 甲方将弱电工程委托乙方进行施工、安装、调试和技术培训。工程包含下列系统：楼宇可视对讲系统、公共广播系统、视频安防监控系统、入侵报警系统和巡更管理系统。 二、工程时间和进度 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 实际以开工报告与竣工报告日期为准。 三、合同金额 1、本合同总价以《弱电工程预算清单》为依据。本合同确定为人民币(大写) ，合同范围内工程量一次性包干，包括完成工程的所有费用。 2、因甲方要求增设设备和材料数量以工程联系单为准，设备和材料单价参照市场信息价，且同比例优惠，作为工程总造价的决算依据。 四、付款及付款条件 合同签订一月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为合同预付款，待工程主体验收合格后一月内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为设备款，工程通过竣工
验收合格后，甲方在15天内向乙方支付合同总价的25%，工程通过竣工验收合格后满一年的一个月内，甲方向乙方付清全部余款。 五、施工环境 1、乙方应服从甲方的施工管理。 2、未经甲方同意，乙方在施工时造成甲方基建设备损坏，需由乙方按原价赔偿。 3、甲方应根据工程进度完成配套工程、设施的建设，为乙方施工提供必备的环境条件。 六、设备和材料 1、乙方应保证提交的设备和材料都是全新的合格品，并附有完整的随机资料。 2、乙方若使用替代品必须以书面形式说明并经过甲方同意。 3、工程实施变更中所发生的设备和材料增减，以联系单和竣工图为准。 七、工程质量 1、符合国家有关标准、规范要求。 2、经甲方确认有工程质量不合格的地方，甲方有权提出整改，整改费用由乙方自负。 3、施工过程中乙方应接受甲方委托的监理公司全过程的质量监督。 八、检验和验收 1、乙方按照规定的检验内容进行检验，并向甲方提供检验记录。 2、乙方承建的工程全部完工后，并且乙方完成了设计方案书中的规定检验内容后，乙方将下列验收资料提交甲方：竣工图三套、操作说明书等相关资料。 3、甲方收到上述资料后，应当场签收，并组织验收，若通过验收则出具终验报告，验收标准按国家有关标准、规范。 九、工程决算 根据第三款办理竣工决算。 十、培训 乙方为甲方提供现场免费培训二人。甲方要求培训人员应能达到熟练操作及
弱电合同范本（通用5篇） 弱电合同1 甲方(全称)： 乙方(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条：工程项目 1：工程名称： 2：工程地点： 3：工程范围 本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目; 第二条：工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。 第三条：差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。 第四条：承包方式 本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。 第五条：双方责任 1：甲方责任 1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料; 2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;
3)：确定工程的变更事项; 4)：负责申报工程验收; 5)：办理竣工结算; 6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。 7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2：乙方责任 1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试; 2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工; 3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作; 4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责; 5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试; 6)：配合甲方的验收工作。 第六条：工程进度及工期 本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。 第七条：工程验收 乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。 第八条：工程质量标准和保修期 1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良; 2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行; 3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务; 4：保修范围
弱电工程施工合同范文1 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试; 2、桥架安装; 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工; 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试; 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97》。 1、桥架工程要求： 1) 水平桥架安装; 2) 垂直桥架安装; 3) 桥架三通爬坡制作; 2、布线工程要求
1).数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1、指派现场代表负责协协调乙方施工; 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查; 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工; 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度; 2、组织人员进场; 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档; 4、工程质量必须达到优良; 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。
弱电工程承包合同范本 第一条工程概况 1、弱电工程设计及施工 2、工程地点： 第二条工程内容 按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料，由乙方承包整个系统的设备供应及安 装和调试，包括： 第三条承包方式 乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案，以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。 第四条工期 1、乙方应在天内完成工程施工并通过甲方的验收。按以下的(打√)方式确定安装工程的开工日期： (____)、乙方应于____年____月____日前进场开始工程安装; (____)、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装; 2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的，经甲、乙双方签证认后工期可调整，并据此重新确定竣工日期。 第五条材料、设备明细及单价 1、甲方作为合同的见证单位。 2、材料、设备的实际数量以双方的工程签单为准，并作为工程款结算的依据。
第六条工程造价及付款方式 (一)工程造价： 本合同暂定总造价为人民币(小写)元，(大写)元。工程完工按甲方确认的工程量结算。 (二)付款方式： 1、甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。 (1)本合同签订后，货到现场并经甲方开箱验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付本工程造价的__%。 (3)弱电工程布线完工后____日内，乙方应向甲方提交验收等文件并经甲方确认，甲方在接到乙方的报验通知后个工作日内完成初验，并于初验合格后个工作日内支付乙方暂定工程款的____%。 (4)弱电工程系统安装完成及调试后，甲方及其委托的单位进行验收(验收时间为个工作日)及评定质量等级，双方办理完所有的竣工手续后个工作日内付至结算工程款的___%。 (5)余款___%作为保修金，甲方在保修期满10个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并在办理保修终结手续(甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金)后无息向乙方结清。 2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。 3、以上款项的支付，甲方均以期限为六个月的承兑汇票支付，若甲方或乙方要求以支票方式支付的，则需扣除银行同期贷款利息。 4、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款时，乙方须提供中华人民共和国大陆地区有效的等值发票，否则，甲方可顺延付款且扣除相应税金后支付。 第七条质量要求及验收
2019弱电合同(3篇) 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内
光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 五、合同预算金额 本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00） 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。 七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。 八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
弱电施工合同范本 合同编号：_____ 甲方：_____ 联系人：_____ 乙方：_____ 联系人：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_____年_____月_____日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 五、合同预算金额 本合同预算总金额为：(人民币)_____元整(000.00) 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_____%的预付款。工程验收合格后一周内付_____%;余款_____%一年内付清。 乙方向甲方开据《_____省_____市建筑安装专用发票》。 七、人力不可抗拒事故
编号：_____________ 弱电工程分包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 甲乙双方遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经充分协商，达成一致意见，订立本合同。 第一条：分包工程。 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 第二条：分包工程范围、内容及承包方式。 一、施工范围、内容。 1、按甲方规定的施工量及提供相应的施工图纸进行施工，施工量清单及施工图纸作为合同附件另附。 2、乙方代表甲方，按甲方与建设方所签的合同的要求进行施工，包材料、包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包竣工验收与资料编制。 第三条：工期要求。 按工程建设方提供的工程要求执行。 第四条：工程款的支付、结算约定及工程量计算。 1、本工程施工分包费用暂定价为。 2、分包费支付方式： （1）、开工一周内支付工程总价的约为预付款； （2）、现场施工完毕，系统进入试运行，初验通过后一周内，付总价的约（3）、工程竣工验收通过，资料移交完毕，系统交付建设方正常使用，甲方与工程建设方结算完毕收齐款（不包括质保金）后，甲方向乙方支付余下款项。
第五条：甲方责任 1、负责与工程建设方的商务沟通。 2、按合同约定对乙方进行管理、监督，检查乙方的工程质量、安全文明施工和工程进度。 第六条、乙方责任。 1、在施工现场，代表甲方按合同要求与建设方、监理方及其他施工或协作单位进行沟通协调工作。 2、代表甲方参加日常的施工协调会，编写和上报各类施工资料，包括竣工资料。 3、工程进度：在约定时间内进行施工，按时向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表，保证工程如期竣工。 3、按工程建设方要求，提供符合要求（包括质量和数量）的设备和材料。 5、负责教育员工自觉执行安全生产、文明施工及相关劳动纪律的规定，按规定办理有关手续，严格遵守施工现场的管理规定。乙方进场施工的所有人员都必须购买人身意外保险。 6、乙方自带施工机具，有关机具的耗材由乙方负责。 7、工程竣工后，负责对施工场地进行清理，已竣工工程未办理移交和交付使用前，乙方负责其承包范围内工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。 8、严禁破坏或有意触动与本工程无关的材料及设备，否则损坏及损失由乙方负责。 9、乙方未履行以上各项义务而造成甲方的经济损失，乙方应予以赔偿。 第七条：工程质量及验收。
弱电劳务分包合同 篇一：弱电劳务承包合同 安装工程 弱电劳务承包合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》（GF-1999-0201）及国家建筑相关法规和建筑劳务分包相关规定，为了明确双方就“”项目室内弱电安装工程劳务人工承包一事的权利和义务，特制订合同。 第一条工程概况 （一）工程名称：。 （二）工程地点：。 （三）承包范围及内容： 1、承包范围: 本工程电施图纸内的室内弱电系统(含电视、电话、络系统，不含安防系统)安装工程。 2、工作内容： （1）弱电桥架架设。 （2）室内弱电系统(不含正负零一米外弱电) 预留预埋、安装作业。３、安装完成且未交验前，成品保护由乙方负
责，交验后由甲方负责； ４、发生图纸变更、工程量增减、发生的费用双方按实结算，其它情况不做调整； ５、甲方负责提供施工所需的所有材料，乙方应按施工图纸合理安排使用，做到工完场清；若因乙方使用量超出施工图实际量的定额损耗量时，超出部分甲方按实际采购价加收 %的采购费从乙方结算中扣回。 第二条承包方式 1、本工程的弱电安装材料及主要施工机具/设备由甲方负责，人工及小型工具由乙方负责。（若需乙方负责施工所需机具,双方另行协商增加机具使用费, 元/平方米）。 2、本工程实行总价包干加单价包干形式承包，实独立核算，自负盈亏。 第三条承包价格和结算办理 乙方在承包范围内，以竣工验收合格为标准。 1、本工程的室内弱电安装（工作内容详承包范围）按甲方提供的施工图以人工费元（大写：）进行总体核算。 ２、如遇变更原因产生的增减工作量，双方另行计价。 第四条工期要求 按甲方提供的工程进度计划安排施工，所有弱电安装工程的施工进度必须跟紧总包方主体工程的施工进度，确保如期或提前完成弱电施工任务。如不能按期完成，由乙方承担
弱电工程施工合同范本 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试; 2、桥架安装; 四、工程承包内容 1.数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工; 2.提供本次工程数字监控系统设备并安装调试; 3.桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。
五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97》。 1、桥架工程要求： 1)水平桥架安装; 2)垂直桥架安装; 3)桥架三通爬坡制作; 2、布线工程要求 1).数字监控系统，共计____个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1、指派现场代表负责协协调乙方施工; 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查; 3、及时支付工程预付款达到工程总价的____%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的____%.
4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工; 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度; 2、组织人员进场; 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档; 4、工程质量必须达到优良; 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 甲乙双方遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经充分协商，达成一致意见，订立本合同。 第一条：分包工程。 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 第二条：分包工程范围、内容及承包方式。 一、施工范围、内容。 1、按甲方规定的施工量及提供相应的施工图纸进行施工，施工量清单及施工图纸作为合同附件另附。 2、乙方代表甲方，按甲方与建设方所签的合同的要求进行施工，包材料、包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包竣工验收与资料编制。 第三条：工期要求。 按工程建设方提供的工程要求执行。 第四条：工程款的支付、结算约定及工程量计算。 1、本工程施工分包费用暂定价为。 2、分包费支付方式： （1）、开工一周内支付工程总价的约为预付款； （2）、现场施工完毕，系统进入试运行，初验通过后一周内，付总价的约（3）、工程竣工验收通过，资料移交完毕，系统交付建设方正常使用，甲方与工程建设方结算完毕收齐款（不包括质保金）后，甲方向乙方支付余下款项。
第五条：甲方责任 1、负责与工程建设方的商务沟通。 2、按合同约定对乙方进行管理、监督，检查乙方的工程质量、安全文明施工和工程进度。 第六条、乙方责任。 1、在施工现场，代表甲方按合同要求与建设方、监理方及其他施工或协作单位进行沟通协调工作。 2、代表甲方参加日常的施工协调会，编写和上报各类施工资料，包括竣工资料。 3、工程进度：在约定时间内进行施工，按时向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表，保证工程如期竣工。 3、按工程建设方要求，提供符合要求（包括质量和数量）的设备和材料。 5、负责教育员工自觉执行安全生产、文明施工及相关劳动纪律的规定，按规定办理有关手续，严格遵守施工现场的管理规定。乙方进场施工的所有人员都必须购买人身意外保险。 6、乙方自带施工机具，有关机具的耗材由乙方负责。 7、工程竣工后，负责对施工场地进行清理，已竣工工程未办理移交和交付使用前，乙方负责其承包范围内工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。 8、严禁破坏或有意触动与本工程无关的材料及设备，否则损坏及损失由乙方负责。 9、乙方未履行以上各项义务而造成甲方的经济损失，乙方应予以赔偿。 第七条：工程质量及验收。