弱电施工分包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。
一、工作内容：
甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括：
分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路____号。本次改造建筑为1____宿舍楼、2____宿舍楼、4____宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5____宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为____万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统：
1.数字电视监控系统
2.防盗报警系统
3.光纤周界报警系统
4.电子巡更系统
5.一卡通系统
6.综合布线系统
7.计算机网络系统
8.程控交换机系统
9.电视系统
10.背景音乐及紧急广播系统
11.音视频系统
12.录播系统
13.电子白板系统
14.信息发布系统
15.电子阅览室系统
16.无线对讲系统
17.LED屏显示系统
18.系统集成(选配，不计入投标价)
19.机房工程
20.信息化教室工程
21.综合管道工程
二、结算方式：
1、甲方按总价的____%作为施工结算价格。
2、总包方按实际施工人数付____元/月生活费;(约每月1～____号)。最终结算时把这部分费用扣除。
3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;
4、本综合单价包括所有有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。
三、质量要求、验收办法及处罚措施：
1、乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底
的要求认真组织施工，并达到规范合格标准。
2、支撑系统必须全稳定可靠。
3、一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收，一次验收不合格视情况罚款100____元。甲方在检查中提出了整改意见，乙方必须限时整改，若整改不及时或不认真整改时，每处罚款____元。若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调____%。
4、分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。
四、安全文明施工要求及处罚措施：
1、进入施工现场，必须戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款____元。
2、使用电动工具时，要用有责任心、有经验的人来操作，操作人必须具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。
3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必须由项目部电工安装、架设并维修，其他人员不得乱动，有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理，违章者每人次罚款____元。
4、严禁酒后作业，违者每人罚款____元。
5、施工中若发生安全事故，如安全事故是由乙方原因造成的，甲方协助乙
方处理有关事宜，对事故造成一切费用全部由乙方自负，与甲方无关。
五、工期要求及处罚措施：
乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚：
1、每个工期段达不到要求的，该段罚款____元。
2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调__%。
3、乙方连续两个施工段不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的____%结算，其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿;或者，甲方自行充实施工人员，单价按合同单价的____倍计取，从乙方结算中扣除。
六、其它事项：
1、乙方必须自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。
2、严禁偷、抢、打架，每出现一次罚款____元。
3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必须及时向甲方项目经理汇报，共同协商，妥善处理，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方____元，工程结算时扣除。
4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理使用，
禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失，按其经济价值的____倍收罚款。
5、严格执行甲方规定的作息时间，不遵守者，每次罚款____元。
6、所有进入施工现场的人员，必须提供身份证逐一登记清楚。
7、就餐时，必须按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每发现一人次罚款____元。领饭时要讲究卫生，听从炊事人员的管理，不准打架，有问题要找项目经理或栋号长解决，若在就餐期间同炊事人员打架，无论有何理由，每次罚款____元。
8、年满____周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款____元。
9、所有操作人员及代班人员必须参加甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，严禁不参加，有事提前向甲方栋号长请假，无故不参加者，每人次罚款____元。
10、进入施工现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有何理由，已完成部分均按合同价款的____%予以结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。
11、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁使用电炉等电器设备。
12、安全、技术交底是合同的一部分;乙方负责人或委托代理人必须全天在施工现场。
13、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，工程完工结算后终止。
七、本合同书未尽事宜，双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日
弱电施工分包合同（二）
甲方：__________(以下简称甲方) 乙方：__________(以下简称乙方)甲方委托乙方对冀东监狱九支队岗楼布线工程进行施工，现根据《中华人民共和国合同法》及行业的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商达成合同条款如下：
一、工程概况
第一条工程名称：
第二条工程地点：
第三条工程承包范围、内容
1、承包范围：
2、承包内容：
二、双方的责任
(一)甲方的责任：
1、甲方提供必要的施工条件。
2、负责协调现场各施工队的交叉作业与各方的合作关系。
3、负责现场施工条件的调整，以保证乙方能够顺利的施工。
4、甲方代表负责监督乙方施工的进度与质量。
5、甲方提供所有线缆和钢丝绳等辅料。
6、甲方有权对乙方的施工方案进行调整。
7、乙方未按标准施工时，甲方有权对其提出整改意见，逾期不改的，甲方责令其停工，严重者责令退场，并追究其违约责任。
(二)乙方的责任：
1、乙方施工必须严格按照相关的行业标准及国家相应的法律法规施工，同时遵守甲方现场的施工秩序及相关规章制度，听从甲方现场指挥人员的调动，以方便各工种的交叉作业。当施工标准与现场施工发生冲突或需要变更时，必须及时报请甲方，并以甲方领导与专业人员商定后的方案形成书面文字签字后进行施
工。
2、工程竣工后提供相关的技术文件及竣工资料，报请甲方验收。
3、乙方在施工中如有人员伤亡或伤及他人均由乙方自行负责。
4、如因乙方自身原因致使工期托延，延长一天处罚金
三、承包方式、付款方式及工期
(一)本工程采用由乙方包工、包工期、包质量的承包方式，乙方对此工程质量全面负责。乙方在施工中因工程需要所破坏的原建筑需报甲方签字认可后方能实施，否则乙方负责，凡拆除之处施工完毕后恢复原样。
(二)本工程总造价为元大写：按照甲方所列的项目提供的图纸以内的工程项目不另行增项以此包干。
1、合同签定后甲方支付给予乙方进现场之用，该款在最终结算中扣除。
2、本工程全部完工，并经过使用方验收合格后，甲方一次性付清工程款。如在施工中发生变更，结算时据实进行增减。
(三)本工程施工工期为：__________。
(四)在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：
(1)由人力不可抗拒的自然灾害而停工。
(2)因甲方变更计划或变更施工图设计而不能继续施工。以上情况而拖延工
期，由双方及进协商，经甲、乙双方签字有效。
四、其它
1、乙方因本次施工所发生的一切费用自理，包括食宿和交通费等。
2、乙方必须合理用料，合理布局。如因乙方施工不合理造成不必要的浪费，造成的损失由乙方自负。
六、合同生效与仲裁
(一)合同经双方代表签字加盖公章之日起生效。
(二)如在执行过程中双方发生争执，双方协商解决，协商不成时，由石家庄市人民法院进行裁决。
(三)本合同一式两份，双方各执一份。
弱电施工分包合同（三）
合同编号：__________
甲方：__________
地址：__________
电话：__________
联系人：__________
传真：__________
邮编：__________
乙方：__________
地址：__________
电话：__________
联系人：__________
传真：__________
邮编：__________
甲乙双方为____（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：__________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：__________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成____（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约____米的管路铺设；约____个信息点布线安装；约____个机房信息点布线安装；约____条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在____年____月____日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额
本合同预算总金额为：（人民币）____元整（000.00）
六、结算方式
工程量进行到___%时甲方向乙方支付合同总额____%的预付款。工程验收合格后一周内付____%；余款____%一年内付清。
乙方向甲方开据《____省____市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：__________ 乙方（签章）：__________法定代表或其委托人：__________法定代表或其委托人：__________
地址：__________ 地址：__________开户行：__________ 开户行：__________帐号：__________ 帐号：__________签约时间：____年____月____日签约地点：____________________
弱电项目施工合同范本（通用3篇） 弱电项目施工合同范本（通用3篇） 随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的帮助越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的弱电项目施工合同范本（通用3篇），希望对大家有所帮助。 弱电项目施工合同1 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本弱电工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1、工程地址： 2、工程款结算方式：工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整)，具体详见清单。付费流程如下： 备注：如需开具发票，另加6个税点，即823元(计算方式13710元x6%=823元)。 二、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。 2.工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。 3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的安全，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的.，乙方负责修复和赔偿。 三、纠纷处理方式 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。 四、合同的变更和解除 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。 本合同一式份，甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力，若有未尽事宜，双方友好协商解决。
弱电施工合同模板（热门4篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
弱电工程合同6篇 弱电工程合同 (1) 发包方（简称甲方）：_________ 承包方（简称乙方）：_________ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程 承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：________区（县）________路________号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5、总价款：￥______元，大写（人民币）：__________________ 其中： 材料费：____________________，人工费：____________________ 管理费：____________________，设计费：____________________ 垃圾清运费：____________________，税金（3、41%）：____________________ 其他费用：____________________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自________年________月________日开工，至________年________ 月________日竣工，________工期________天。 二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备
表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。 3、乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方 同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的约定 1、本工程执行建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（CECS72：97）和智能建筑设计标准（EBD-03-95）的其它同类标准、质量评定验收标准。 2、本工程由________方设计，施工方案。 3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。 4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
弱电线路工程施工合同强弱电工程合同（5篇） 弱电线路工程施工合同强弱电工程合同（通用5篇）弱电线路工程施工合同强弱电工程合同篇1 甲方：______________________ 乙方：______________________ 为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。 一、工程名称：_____________________________ 二、承包工程内容：_________________________ 三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为_____万元，每月按实际完成工程量的_____%支付进度款。 四、工期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。 五、工程质量 1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。 2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。 六、工程造价 1、工程承包预算造价执行(20___)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。 2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。 七、工程款拨付 1、工程竣工决算审核后，其余工程款付清。 八、施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。 九、本合同一式四份， 甲、乙双方各执二份。 甲方：______________ 乙方：______________ 日期：______________
弱电施工分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。 一、工作内容： 甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括： 分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路____号。本次改造建筑为1____宿舍楼、2____宿舍楼、4____宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5____宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为____万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统： 1.数字电视监控系统 2.防盗报警系统
3.光纤周界报警系统 4.电子巡更系统 5.一卡通系统 6.综合布线系统 7.计算机网络系统 8.程控交换机系统 9.电视系统 10.背景音乐及紧急广播系统 11.音视频系统 12.录播系统 13.电子白板系统 14.信息发布系统 15.电子阅览室系统 16.无线对讲系统 17.LED屏显示系统
18.系统集成(选配，不计入投标价) 19.机房工程 20.信息化教室工程 21.综合管道工程 二、结算方式： 1、甲方按总价的____%作为施工结算价格。 2、总包方按实际施工人数付____元/月生活费;(约每月1～____号)。最终结算时把这部分费用扣除。 3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清; 4、本综合单价包括所有有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。 三、质量要求、验收办法及处罚措施： 1、乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底
弱电工程施工合同范本（11篇） 弱电工程施工合同 1 发包方：________________ (以下简称甲方) 承包方：________________ (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担____公司弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：________________ 2、工程地点：________________ 3、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。 二、乙方承包范围 完成报价表中所包含的全部内容,满足设计使用功能。 三、合同价款 本项目合同包干价人民币________________大写：________________ (小写：________________
￥ ________________元)。 四、工程工期 开工日： _____ 年 _______月 ____日; 完工日： _______ 年 _____月 ____日。 乙方根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化，按照甲方的要求调整工程进度计划及施工组织方案。在合同约定的完工工期不变的情况下，调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。 五、付款方式 本合同签订后，主要设备进场经抽检符合要求后三个工作日内甲方支付乙方合同价约________________%，人民币________________元定金，竣工验收合格后三日内将余款结清。 六、甲方责任及工作 1、甲方应提供乙方正常进场施工的工作条件，负责施工现场的全面组织协调工作。 2、甲方向乙方提供施工用电接口，电源容量由乙方提供需要数据，乙方挂表计量，费用由乙方自理。 3、在设备安装、调试开始时，甲方即派出熟悉计算机应用的操作人员，以掌握弱电系统整体情况。 4、甲方负责组织本工程施工图纸答疑工作，提供相关技术资
弱电工程安装合同范本 合同编号：_____ 甲方：_____ 地址：_____ 电话：_____ 联系人：_____ 传真：_____ 邮编：_____ 乙方：_____ 地址：_____ 电话：_____ 联系人：_____ 传真：_____ 邮编：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约_____米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_____年_____月_____日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
弱电(ruò diàn)施工合同15篇 弱电施工(shī gōng)合同15篇 弱电施工(shī gōng)合同1 甲方：武汉×××房地产开发(kāifā) 乙方：武汉××科技(kējì)开展 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法 律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方×××大厦的电梯布 线工程进行施工有关事宜，签订本合同： 第一条工程概况 工程名称：武汉×××大厦电梯布线工程 工程地点：武汉市黄浦区××路×××号 工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层) 承包方式：包工、包料、包工期、包质量。 第二条工程工期： 1、开工日：××××年×月×日;竣工日：××××年×月××日。 2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度方案中确定的总日历 工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及 临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须
无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。 第三条工程质量等级 1、工程质量等级：优良 2、如本工程质量仅到达合格而未到达优良，乙方应当负责返工以到达优良。如甲方同意接受该质量仅到达合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准承当违约金。 第四条工程造价 1、单价标准：人民币×元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的变化而调整。该单价已经包含了乙方完本钱工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完本钱合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。 2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更局部的工程造价按照人民币×元的标准结算。 3、本工程总造价暂定为××万元(大写：××万元)人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。 第五条工地考察 1、乙方已按甲方要求认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上
弱电工程外包合同（5篇） 弱电工程外包合同（5篇） 弱电工程外包合同篇1 发包方（简称甲方）：_________ 承包方（简称乙方）：_________ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：________区（县）________路________号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。 5、总价款：￥______元，大写（人民币）：__________________ 其中： 材料费：____________________，人工费：____________________ 管理费：____________________，设计费：____________________ 垃圾清运费：____________________，税金（3、41%）： ____________________ 其他费用：____________________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自________年________月________日开工，至________年 ________月________日竣工，________工期 ________天。 二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙
弱电合同范本（通用5篇） 弱电合同1 甲方(全称)： 乙方(全称)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条：工程项目 1：工程名称： 2：工程地点： 3：工程范围 本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目; 第二条：工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。 第三条：差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。 第四条：承包方式 本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。 第五条：双方责任 1：甲方责任 1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料; 2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;
3)：确定工程的变更事项; 4)：负责申报工程验收; 5)：办理竣工结算; 6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。 7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2：乙方责任 1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试; 2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工; 3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作; 4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责; 5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试; 6)：配合甲方的验收工作。 第六条：工程进度及工期 本工程总工期为__个工作日，从__年___月__日施工开始至__年_____月_____日，整个工程施工结束。 第七条：工程验收 乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。 第八条：工程质量标准和保修期 1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良; 2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行; 3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务; 4：保修范围
弱电工程承包合同范本3篇大全 人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。那么弱电工程承包合同又是怎样的呢?以下是小编整理的弱电工程承包合同，欢迎参考阅读。 弱电工程承包合同范本1 总包单位： 分包单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：杭州弱电工程 2、工程地点：杭州市街道 3、工程内容和范围： 甲方将弱电工程委托乙方进行施工、安装、调试和技术培训。工程包含下列系统：楼宇可视对讲系统、公共广播系统、视频安防监控系统、入侵报警系统和巡更管理系统。 二、工程时间和进度 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 实际以开工报告与竣工报告日期为准。 三、合同金额 1、本合同总价以《弱电工程预算清单》为依据。本合同确定为人民币(大写) ，合同范围内工程量一次性包干，包括完成工程的所有费用。 2、因甲方要求增设设备和材料数量以工程联系单为准，设备和材料单价参照市场信息价，且同比例优惠，作为工程总造价的决算依据。 四、付款及付款条件
合同签订一月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为合同预付款，待工程主体验收合格后一月内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为设备款，工程通过竣工验收合格后，甲方在15天内向乙方支付合同总价的25%，工程通过竣工验收合格后满一年的一个月内，甲方向乙方付清全部余款。 五、施工环境 1、乙方应服从甲方的施工管理。 2、未经甲方同意，乙方在施工时造成甲方基建设备损坏，需由乙方按原价赔偿。 3、甲方应根据工程进度完成配套工程、设施的建设，为乙方施工提供必备的环境条件。 六、设备和材料 1、乙方应保证提交的设备和材料都是全新的合格品，并附有完整的随机资料。 2、乙方若使用替代品必须以书面形式说明并经过甲方同意。 3、工程实施变更中所发生的设备和材料增减，以联系单和竣工图为准。 七、工程质量 1、符合国家有关标准、规范要求。 2、经甲方确认有工程质量不合格的地方，甲方有权提出整改，整改费用由乙方自负。 3、施工过程中乙方应接受甲方委托的监理公司全过程的质量监督。 八、检验和验收 1、乙方按照规定的检验内容进行检验，并向甲方提供检验记录。 2、乙方承建的工程全部完工后，并且乙方完成了设计方案书中的规定检验内容后，乙方将下列验收资料提交甲方：竣工图三套、操作说明书等相关资料。 3、甲方收到上述资料后，应当场签收，并组织验收，若通过验收则出具终验报告，验收标准按国家有关标准、规范。
弱电施工合同范本 合同编号：_____ 甲方：_____ 联系人：_____ 乙方：_____ 联系人：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_____年_____月_____日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 五、合同预算金额 本合同预算总金额为：(人民币)_____元整(000.00) 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_____%的预付款。工程验收合格后一周内付_____%;余款_____%一年内付清。 乙方向甲方开据《_____省_____市建筑安装专用发票》。 七、人力不可抗拒事故
弱电劳务分包合同 篇一：弱电劳务承包合同 安装工程 弱电劳务承包合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》（GF-1999-0201）及国家建筑相关法规和建筑劳务分包相关规定，为了明确双方就“”项目室内弱电安装工程劳务人工承包一事的权利和义务，特制订合同。 第一条工程概况 （一）工程名称：。 （二）工程地点：。 （三）承包范围及内容： 1、承包范围: 本工程电施图纸内的室内弱电系统(含电视、电话、络系统，不含安防系统)安装工程。 2、工作内容： （1）弱电桥架架设。 （2）室内弱电系统(不含正负零一米外弱电) 预留预埋、安装作业。３、安装完成且未交验前，成品保护由乙方负
责，交验后由甲方负责； ４、发生图纸变更、工程量增减、发生的费用双方按实结算，其它情况不做调整； ５、甲方负责提供施工所需的所有材料，乙方应按施工图纸合理安排使用，做到工完场清；若因乙方使用量超出施工图实际量的定额损耗量时，超出部分甲方按实际采购价加收 %的采购费从乙方结算中扣回。 第二条承包方式 1、本工程的弱电安装材料及主要施工机具/设备由甲方负责，人工及小型工具由乙方负责。（若需乙方负责施工所需机具,双方另行协商增加机具使用费, 元/平方米）。 2、本工程实行总价包干加单价包干形式承包，实独立核算，自负盈亏。 第三条承包价格和结算办理 乙方在承包范围内，以竣工验收合格为标准。 1、本工程的室内弱电安装（工作内容详承包范围）按甲方提供的施工图以人工费元（大写：）进行总体核算。 ２、如遇变更原因产生的增减工作量，双方另行计价。 第四条工期要求 按甲方提供的工程进度计划安排施工，所有弱电安装工程的施工进度必须跟紧总包方主体工程的施工进度，确保如期或提前完成弱电施工任务。如不能按期完成，由乙方承担
弱电工程外包合同书 合同编号：_____ 甲方：_____ 地址：_____ 电话：_____ 乙方：_____ 地址：_____ 电话：_____ 甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。 一、施工责任 1、甲方责任：提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等;提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》;对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同; 2、乙方责任：自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。乙方自行做好
成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。 二、付款方式 1、工程完成50%以上支付工程款50%，付7，500元 2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付6，750元4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付750元 三、设计 1、甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向)，并负责交底工作. 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可. 四、工期从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天 五、施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。 六、工地现场管理 1、现场禁止使用明火。 2、现场禁止吸烟。
弱电施工劳务合同（汇编3篇） 弱电施工劳务合同第1篇甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 甲方承包的________住宅小区弱电工程，经甲方考察同意由乙方承包该工程，主体施工过程中，弱电安放工程，为明确双方职责、权力与义务，遵照国家现行经济合同法相关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方充分协商达成共识，特签订本承包合同。 第一条工程概况 1、工程名称：________（怡宁商业广场二期）工程 2、工程地址：___________________________________ 3、建筑面积及结构层次，具体按甲方与建设方的结算面积为准。 第二条承包形式 包工半包料，但包括部分所有本工种所需机具、用具。 第三条承包范围与内容 1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线，预留、预埋，穿钢丝、埋网线箱盒子一个。 2、弱电系统：消防弱电不在范围内。 3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范
围之内。 4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。 5、以上所有弱电（乙方只提供PVC管、配件、钢丝材料），其余材料甲方提供。 6、所有穿线、接线不在工程范围之内。 7、包工范围：管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。 8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度，如影响施工进度，所造成的损失由乙方自行承担。 9、安全文明施工，乙方施工人员必须购买保险，乙方在施工过程中造成人身伤害，由乙方承担责任。 第四条承包单价 完成本合同规定的各项工作，承包单价按建筑面积结算，单价为贰元陆角/平方（2.6元/㎡），如确实发生变更，则同施工员签证内容，施工员项目经理审核数量认可。 第五条结算付款方法 建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行，付款方式：按甲方同建设方付款方法，但总工程任务完工后半年工资全部付清。 乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。 第六条工期要求
2019弱电合同(3篇) 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内
光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 五、合同预算金额 本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00） 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。 七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。 八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
弱电工程施工合同范本 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试; 2、桥架安装; 四、工程承包内容 1.数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工; 2.提供本次工程数字监控系统设备并安装调试; 3.桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。
五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97》。 1、桥架工程要求： 1)水平桥架安装; 2)垂直桥架安装; 3)桥架三通爬坡制作; 2、布线工程要求 1).数字监控系统，共计____个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1、指派现场代表负责协协调乙方施工; 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查; 3、及时支付工程预付款达到工程总价的____%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的____%.
4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工; 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度; 2、组织人员进场; 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档; 4、工程质量必须达到优良; 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合