建筑工程施工合同（实用7篇）
建设施工合同篇一
发包人：（全称）
承包人：（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：君利花园住宅小区4-8号楼共20某某平米、635户智能家居设备及安装
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
资金来源：自筹
二、工程承包范围
承包范围：智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料
三、合同工期
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准：国家验收规范合格标准
五、合同价款
金额（大写）：壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整（人民币）
￥：20某某.00（每平方米总价29元）元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同通用条款
3、本合同专用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
建筑合同篇二
建设单位：（甲方）
施工单位：（乙方）
甲方新建围墙工程由乙方负责承建，为了确保工程质量，进一步明确甲、乙双方的责任，确保按照建设要求完成工程任务，拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下：
第一条：工程标准
以经开区规划建设局城市围墙规划建设的统一要求为标准（图纸附后）
第二条：工程承包费
实体墙每延米约元，文化墙每延米约元。工程质量按甲方要求，以实际验收工程质量为标准，进行结算。
第三条：付款方式
按工程造价的总预算，甲方先预约乙方工程款的 %计元，结工后凭“围墙工程验收结账单”结算，剩余金额一次性付清。
第四条：工程质量要求
按国家颁布的有关规定及规范、标准进行验收。
第五条：合同预定
基础土方完成后，经甲方验收方可施工，施工期限为天内完工，遇雨雪顺延。
第六条：双方责任
1、甲方：
（1）承担工程款不能按时到位而出现的误工责任和经济损失；
（2）指派一名施工监理，对工程质量、工程进度进行监督，协调甲、乙双方关系，提供必要的协作；
（3）不负责乙方施工中的任何不安全事故。
2、乙方：
（1）在施工中，必须按规范施工，符合施工用料、拌料的规定及有关规范要求；
（2）承担施工中所发生的不安全事故引起的责任；
（3）承担在施工期间因围墙工程所引起的一切纠纷；
（4）承担水、电通至施工现场的协调责任，保证通路平整，满足施工、运输需要。
第七条
本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
20某某年月日
建筑合同篇三
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条款的规定，结合本工程具体情况，井双方协商达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称：某某煤矿单宿楼临时彩钢板房
2、工程地点：某某煤矿
3、承包方式：大包
4、材料明细：见附页
5、工期：20某某年x月x日-----2023年x月x日（如遇雨雪天气工期顺延）
6、合同总招价：
7、付款方式：材料进场，付款为元。施工完毕经验收合格，留取5%质保金，余款结清。
8、乙方工程质量保修1年，保修期间出现质量问题由乙方负责。由甲方人为造成的损失，乙方概不负责。
9、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规。
10、乙方在运输及施工过程中发生人员损伤等一切安全问题均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
二、违约责任：
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工及自然灾害工期延续，乙方不承担责任。（工程进展过程中如甲方的款项不能按合同到位，乙方将停工，由此造成的一切后果由甲方负责）
2、因一方原因合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由
负责方赔偿由此造成的经济损失。
3、如甲方变更施工工艺或增加工程量，所发生的费用由甲方承担。
4、本协议有任何争议和纠纷，由灵石县法院负责裁定。
甲方: 乙方：
建设施工合同篇四
甲方：
乙方：
经学校会议协商，甲方将校园文化建设墙体清水墙、粉刷教室6个、灶房门前污水沉淀池工程施工承包给乙方（韦性智）。施工期限20某某年8月1日——20某某年8月20日，必须按时保质保量完工。乙方负责施工，甲方提供材料，为保证工程计划顺利完成，特制定本合同，以资信守。
一、工程概况及造价
1、部分墙体清水墙
清水墙面积（每平方米10元）
六年级教室左前方18.5某2.0=37.0㎡
教师东后墙28.33某1.72=49.3㎡
教室西后墙28.23某1.72=48.6㎡
合计37.0+49.3+48.6=134.9㎡
总价格：134.9㎡某10.00元/㎡=1349.00元
2、粉刷1—6年级教室（每间教室500元）
教室数：6间
总计：6间某500.00元/间=3000.00元
3、灶房门前污水沉定池
人工工资120.00元/天某4天=480.00元
二、工程所用材料
1、文化墙体清水墙
水泥1吨某260元/吨=260.00元
砂子10方某55元/方=550.00元
合计：810.00元
2、教室墙体粉刷
腻子粉20袋某16元/袋=320.00元
801胶2桶某50元/桶=100.00元
乳胶漆（苹果绿）2桶某165.00元/桶=330.00元
砂纸20张某0.5元/张=10.00元
砂纸掌子2个某5.00元/个=10.00元
刷子2个某5.00元/个=10.00元
合计：780.00元
3、沉定池
U型槽8个某40.00元/个=320.00元
4寸水管2根某100.00元/根=200.00元
水泥2袋某13.00元/袋=26.00元
盖板2个某30.00元/个=60.00元
合计：606.00元
以上一、二项合计人民币7025.00元，大写：柒仟零贰拾伍元整。乙方完工后，交由甲方验收合格后，付款给乙方。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方代表签字：乙方代表签字：
签订日期：
建设施工合同篇五
甲方：
乙方：
甲方为改善居住条件，在自家院内新建一栋两层住房，经双方协商，承包给乙方施工建设。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合房屋具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：承建项目
1、工程名称：东华镇东华村委会夸苴八队王同锋家住房工程。
2、工程结构：底框砖混结构房屋一栋，一楼一底共两层。
3、建筑面积：约310㎡（最后以实际建筑面积为准）。
4、工程内容：乙方按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。
第二条：承包方式及费用
1、工程包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。
2、施工费用：按建筑面积甲方付给乙方每平方米138元（大写壹佰叁拾捌元整），浇灌好一层合格后预付贰万元，工程结束验收合格后全部结算付清。
第三条：工程质量要求
1、整个工程应按照甲方实地、内部结构草图及甲方提出的要求施工，达到国家建筑施工规范要求。墙体、梁、柱水平度、垂度相差不超过1.5cm。
2、房屋内部按甲方草图布局，工程施工中科学合理放线，具体尺寸需要变更时，甲乙双方共同协商处理，每一道施工环节需经甲方验收合格后方能进行下一施工环节。
3、若乙方施工中质量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工费及材料费损失由乙方负责。
第四条：工程工期
1、经双方协商，工程从浇灌钢混柱之日起，两个月完工（日期为20某某年6月20日-20某某年8月20日）
2、在保证工程质量的前提下，因为下雨和建筑材料拖延，交房日期可顺延；若由于乙方人为原因工程延时或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工费，延时一天扣除施工费300元（大写叁佰元整）。
第五条：安全责任
甲、乙方共同提高安全意识，乙方必须严格按照《安全生法》，劳保措施，
施工防护措施到位，安全规范施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现病、伤、亡，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。
第六条：双方责任
1、甲方负责在6月20日前完成地基开挖，石脚支砌，地基回填，准备好水路电路，确保乙方按时施工。
2、乙方在施工工程中，必须听从甲方提出的意见和建议，在保证工程质量的前提下，坚持节省、不浪费的原则，不能随意带走甲方的任何建材。
3、施工前，乙方应将工程材料预算（水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等）告知甲方，以便甲方及时采购；施工中，工程需增减用料时，甲乙双方共同协商。
4、甲方应按照约定时间支付乙方施工费用，乙方不得长期停工或提出多加工钱等无理要求，否则本合同终止。
5、施工中本合同未尽事宜，双方共同协商处理。
6、本合同自签订之日起生效。本合同共二页，一式两份，甲乙双方各保存一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：
_________
_________年____月____日_________年____月____日建设施工合同篇六
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
根据《民法典》及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方友好，就有关富某某道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：
一、工程名称及地点
1、工程名称：富某某道二期二段工程
2、工程地点：富加镇
二、合同期限
自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。
三、合同内容
工程项目及工程量：富某某道二期二段工程边坡三维网植草，工程量约65000 2。乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的，甲方可视需要，对乙方工作内容及范围作出调整，也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受，也不因此作为对合同单价作出调整的理由。本合同签定后，由于甲方需要，需临时安排乙方增加的工作，经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力，双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。
四、合同价款
1、工程单位： 2，工程总价暂定人民币：元。大写：元整。（注：此价不含税）
2、乙方向甲方支付保证金2万元。
3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。
4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没写明或单列的工作内容，均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。
五、结算方式
1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单价和实际完成数量计算工程价款。
2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。质量保证金的退还：在质保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。
3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行，委托他人结算时，必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。
4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000平米，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付工程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。
5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的损失由乙方负担。
7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量，甲方不予计量。
六、双方的责任和义务
甲方的责任和义务
1、提供设计图纸或施工方案，提出质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。
2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。
3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度、安全、环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。乙方的责任和义务
1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施工，保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，配合甲方施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。
2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题，乙方
必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。
3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程中不得声音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人身伤亡事故，安全责任事故，甲方不负任何责任。
4、乙方必须要求工人在上工地以前，不准喝酒和做好安全准备方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳，发现一次罚款500—20元，乙方无条件服从。
5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。
6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。
7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。
8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。
七、其它约定
1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提出，对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自行退场，甲方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。
八、争议解决方式
1、本协议未尽事宜，双方另行协商。
2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中，任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发生纠纷，双方协商
不能解决的，依法向协议签订地人民法院起诉。
九、合同的生效和终止
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
甲方（签字）：
乙方：（签字）
联系电话：
联系电话：
签约日期：
签约日期：
签约地点：
签约地点
新版建设施工合同篇七
甲方（委托方）：
乙方（承揽方）：
经甲、乙方协商一致，乙方承揽位于泰安东______西段道路开口工程项目中的施工：为确保工期、质量，双方协议如下：
一、乙方负责泰安东______西段道路开口工程。
二、乙方以自己的设备完成施工
自行解决临时住房、水电等临建设施。设备、材料堆放应服从甲方安排意见。
三、乙方聘用、雇用施工人员应当符合国家法律规定
乙方以自己所有的施工队伍完成施工，不得将工程分包。乙方对自己的施工人员负有管理、指挥、处分的权利；对自己的施工人员的人身、财产安全负全部责任，甲方无权干涉。
四、承揽期限
自________年____月____日始至________年____月____日止。
五、承揽费用总计
人民币叁万元整（小写：30000、00元）；
六、承揽费用支付方式
合同生效后，施工前一次性支付乙方全额工程款。此费用包含材料、人工、拆迁、施工等相关费用，不再产生任何费用。
七、质保期
自竣工验收后保修________年。
八、质量要求：
必须全部达到甲方提供的图纸和设计文件标准。并保证一次验收合格率达到100%，优良率达到95%。
九、承揽期限内，乙方负责协调相关管线、光缆等相关单位，并确保不影响相关单位的正常运营，甲方有权监督检查乙方的施工质量。因乙方原因造成的质量不合格，甲方有权要求乙方在规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。
十、工程涉及相关光缆线路以及热力、通信、自来水、高压线等各种管线、光缆等工程施工，应严格执行____市的相关文件规定，因乙方施工造成管线光缆无法正常使用的，由乙方负责协调有关单位并负责赔偿相关损失。
十一、乙方必须坚持文明施工，乙方做好施工现场环境保、劳动保护和安全生产。
十二、乙方对已完工的项目和安装的设备，在验收交接前应负责保管，保证其完好状态。
十三、合同价款调整：本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一的可作调整：
1、自然灾害造成的不可抗力损失。
2、经双方认可的承揽项目数量增减的。
十四、违约责任
1、乙方违反承揽期限，每拖延____日，按合同总价款的承担甲方的经济损失。
2、项目质量达不到验收标准，经返工后仍达不到的，乙方应承担因此给甲
方造成的经济损失，并无权要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
十五、验收
乙方完成承揽工作后，由乙方负责相关政府单位进行验收，并确保工程验收合格。因施工不合格造成的损失由乙方自行承担。
十六、安全
乙方在完成承揽项目过程中，对于因自己的行为造成的己方或他方人员的人身及、财产损害，乙方承担全部善后责任和经济损失。
十七、对于不可抗力给对方造成的危害后果，双方互不承担责任。损害由各方自行承担。
十八、争议解决办法
协商。协商不成，由甲方所在地法院裁决。
十九、合同生效与终止
本合同自甲、乙双方盖章之日起生效，施工完毕后，经相关单位验收合格即告终止。
二十、补充协议
本合同未尽事宜，双方签定书面补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各两份，甲乙双方各执正本一份，副本六份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
经办人：_________（签字）经办人：_________（签字）
________年____月____日________年____月____日
建筑工程施工合同协议书范文7篇 建筑工程施工合同协议书范文大家都看过吗？随着社会不断进步，许多公民维权的意识正在不断增强，合同协议书就此产生。以下是小编精心收集整理的建筑工程施工合同协议书范文，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 建筑工程施工合同协议书范文篇1 委托方：________________________________业主大会(以下简称甲方) 受托方：________________________________________(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法规，经甲乙双方协商，本着平等自愿原则，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 工程地点： 开工日期： 竣工日期： 建筑面积：______________________平方米 结构类别： 预算造价：____________________元 决算造价：____________________元 2、物业管理企业： 3、施工单位： 4、监理单位： 5、其他： 第二条合同内容(取消的条款，在其编号前括号内标“×”) ( )1、甲方委托乙方编制该工程预算(或概算); ( )2、甲方委托乙方审核该工程预算(或概算); ( )3、甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定; ( )4、其他。
第三条甲方权利与义务 1、甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告; 2、甲方可向局方询问委托工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外); 3、甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见; 4、甲方应向乙方及时提供工作所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料; 5、甲方为乙方的工作开展提供必要的配合; 6、甲方须按约及时向乙方支付服务费用; 7、其他。 第四条乙方权利与义务 1、乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料; 2、乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料; 3、乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合; 4、乙方接受本合同第二条第三项委托内容的，应当加强维修工程事前、事中、事后的跟踪检查; 5、乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则，认真、细致、周到地进行服务工作; 6、其他。 第五条合同费用 1、甲乙双方按照市房地资源局和市物价局制定的收费标准执行。 2、基本费： 按______________________________________为取费基础，计 ___________________元。 人民币(大写)：_________________________________________________ 3、差额费： 按______________________________________为取费基础，计 ___________________元。 人民币(大写)：_________________________________________________
建筑工程施工合同协议书7篇 随着社会不断进步，许多公民维权的意识正在不断增强，合同协议书就此产生。以下是小编精心收集整理的建筑工程施工合同协议书，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 建筑工程施工合同协议书篇1 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方将钻孔工程施工委托乙方进行，双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。 一、工程名称 _________有限公司场地爆破钻孔工程。 二、工程地点 _________有限公司院内。 三、工程范围 钻孔（钻孔直径_________mm）。 四、承包方式 甲方仅提供施工用水、电。 五、工程价款 钻孔：包干价_________元/m。 工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。 六、付款方式 本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。 七、双方责任 1、甲方提供施工用水、电； 2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收； 3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议，动力处签订安全用电协
议。 4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可使用，否则由此造成的一切损失由乙方承担； 5、乙方必须按照国家施工规范施工； 6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担； 7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方承担； 8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度，服从甲方的管理； 9、乙方施工场地必须清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。 八、施工工期 按甲方要求，由甲方原因工期顺延。 九、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ 日期：_________年____月____日_________年____月____日 建筑工程施工合同协议书篇2 甲方(出租人)：_______________ 乙方(出租人)：_______________ 根所国家、省有关法律、法规和本市的有关规定，甲、乙双方在自愿、公平、诚信、等价有偿原则的基础上，经充分协商，乙方同意将 ________________________________________双方一致同意共同遵守下列事项： 一、乙方自愿将坐落在______市_________________的部分房屋(单间门面)的使用权(建筑面积约______平方米，该房屋的房屋质量、面积、及具体倍置以该房屋现场为准)及该房屋所在地址的店营业执照(名称以工商机关核准字号为准)的经营权一并承包给乙方经营，甲方自负盈亏。 二、该承包合同首期为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。时期已满重签合同书。 三、该项目首期承包金额均为__________________，双方确认上述费用不包含
建设工程施工合同（范本7篇） 建设工程施工合同精选篇1 甲方(发包人)：____________________ 乙方(承包人)：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：________________________________________ 二、工程地点：________________________________________ 三、承包工程范围和内容：________________________________________ 四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。 五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥________万元(大写___________________________元整)。 第二条工程质量 一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。 二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。 三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。 第三条工程价款的支付与结算 一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款; 二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%; 三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%; 四、结算完成后7天内付至结算价的95%; 五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。 第四条双方的权利和义务
建筑工程施工包干合同范本〔精选7篇〕 建筑工程施工包干合同范本〔精选7篇〕 建筑工程施工包干合同1 发包方：_______________(以下简称甲方) 承包方：_______________(以下简称乙方) 现经双方协商达成以下合同条款。 一、工程概况： 1.工程名称：____________________ 2.工程地址：____________________ 3.工程构造：____________________ 4.建筑面积、层数：______________ 二、承包范围：本工程根底垫层至屋面防水层以下主体构造内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。 2.1钢筋工程：钢筋进料方案提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉
杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电开工具耗材等。 2.2模板工程：模板进料方案提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑撤除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。假设发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚______＿元。 2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。〔梁板柱进展磨平打磨，做好成品保护〕。 2.4砌体工程：砌块浇水潮湿、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。 2.5架子工程：包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、平安通道搭拆；楼层四口五临边防护，平安密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。 2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按
建筑工程项目的施工合同7篇模板 2023建筑工程项目的施工合同最新7篇 签署建筑工程施工合同是确定发包方与承包方之间的权利与义务，那么具体的合同会是怎么样的呢？下面是为大家整理的关于建筑工程项目的施工合同，希望对您有所帮助! 建筑工程项目的施工合同（篇1） 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称：___________________________。 （二）工程地点：___________________________。 （三）工程内容：_________层栋，建筑面积_________平方米，其它_________。 （四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_________。 （五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。 （六）承包方式：___________________________。 第二条工程造价（预算或概算） 人民币大写：_________万元，其中土建_________万元，安装_________万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。 第三条工期 （一）按定标规定工期为_________天（日历天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。 （二）开工前_________天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_________。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_________。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范______________。 （二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。 第五条材料设备供应 （一）工程所需：材料及设备由_________方采购供应至_________场地（仓库）。 （二）工程所需：材料及设备_________由方采购供应至_________场地（仓库）。
建设工程施工合同书（精选7篇） 篇1：建设工程施工合同书 发包人(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002要求。 5、预计施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准： 第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责： 1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。 第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付 第五条：双方责任 1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。 2、甲方应为乙方提供基本的工作条件 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。
工程施工合同标准版（范本7篇） 工程施工合同标准版篇1 总包单位：____(简称甲方) 分包单位了：__(简称乙方) 为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的土建与水电施工配合暂行规定执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。 第一条、工程名称：X 第二条、工程地点：X 第三条、承包方式：X 第四条、工程项目、造价及工期：____ 第五条、甲、乙双方责任 一、甲方责任 1、对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。 2、组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。 3、统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。 4、统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。
5、参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。 6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。 二、乙方责任 1、保证分包工程项目质量和工期要求。 2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。 3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。 4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。 5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。 第六条、项目物资供应 1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。 2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。 3、非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。 第七条、上报工作量与结算 1、施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。 2、设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由
建筑工程施工合同（实用7篇） 建设施工合同篇一 发包人：（全称） 承包人：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：君利花园住宅小区4-8号楼共20某某平米、635户智能家居设备及安装 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料 三、合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准：国家验收规范合格标准 五、合同价款 金额（大写）：壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整（人民币） ￥：20某某.00（每平方米总价29元）元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书
2、本合同通用条款 3、本合同专用条款 4、标准、规范及有关技术文件 5、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 建筑合同篇二 建设单位：（甲方） 施工单位：（乙方） 甲方新建围墙工程由乙方负责承建，为了确保工程质量，进一步明确甲、乙双方的责任，确保按照建设要求完成工程任务，拟定本协议根据相关法律、法规特定本协议如下： 第一条：工程标准
工程建筑施工承包合同（通用7篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
建设工程施工合同书12篇 建设工程施工合同书1 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等)
3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备： 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： (1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续; (2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求; (3)按时支付工程款项; (4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工; (5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底; (6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
建设工程施工合同（最新7篇） 建设工程施工合同篇一 甲方： 乙方： 甲乙双方依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就__________工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：_________________________________________ 2、工程地点：_________________________________________ 3、工程内容：_________________________________________ 4、工程范围：_________________________________________风险提示： 明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间完成工程，发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。 另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，发包方应当对可能出现工期延误的情况专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。 5、工程期限：_________________________________________开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日，总共_______天。 6、承包方式： 应当在合同中明确约定结算时间，以及明确约定拖延结算的违约责任，这样不仅促使发包方为避免承担违约责任而积极支付工程价款，同时也促使施工方积极完成工程，当出现发包方拖延结算、克扣工程款等问题的时候，走向诉讼维权的时候，合同约定也可以成为呈堂供证。
建筑工程施工合同协议书7篇 建筑工程施工合同协议书篇1 甲方： 乙方： 为了改善临江江滩公园东侧居民的居住环境，维护社会稳定，经市、区政府批准，建设“临江街道综合楼”。经双方协商订立如下联合建房合同： 一、工程名称： 临江街道综合楼。 二、工程地点： 临江江滩公园东边。 三、工程规模及结构层次： 本项目为框架结构30层。总建筑面积22000平方米。办公建筑面积1500 平方米以内，住宅建筑面积20500平方米，一至二层为办公用房，一层以下为架空层。 四、承包方式： 建设单位为甲方，乙方为投资方。甲方委托乙方投资建房。除办公用房外，乙方自行售房，自负盈亏，甲方不负责建房中所发生的债权债务，开工建设后，建设单位为乙方。 五、双方的权利和义务 甲方的权利和义务。
1、负责办理堤防、规划、土地等前期全部手续，完成规划建筑面积不少于22000平方米的批建指标。 2、协助办理立项、拆迁、图纸审查，招投标等手续，协助规划，消防和环保等验收。有关费用由乙方承担。 3、甲方配合乙方负责拆迁工作，处理周边关系。 4、负责规划、工程施工图纸设计。但工程施工图设计费用由乙方承担。 5、甲方协助乙方按有关规定办理水电增容的相关手续。 乙方的权利和义务。 1、乙方负责承担偿还批建总建筑面积的21.89%即安臵4800平方米。该指标实行包干。 2、乙方向甲方交建房承包费叁佰万元，付款方式：第一期付款壹佰万元，于订立本合同时付给甲方，第二期壹佰万元于房屋封顶时付清，第三期于房屋竣工后付清。 3、乙方应在规划批准的办公用房指标内，建办公用房1500平方米，该综合楼一至二层为办公用房。甲方收取乙方的建房承包费，主要用来购买该办公用房，每平方米按成本价1500元结算，即贰佰贰拾伍万元。该房款甲方在交付办公用房时一次付清。该部分营业税由乙方缴纳。 4、乙方按规定交纳有关的城建配套费，土地出让金等各项税费。 5、负责施工中的人员和财产安全。如施工中发生安全治安等事故，一切损失由乙方负责，甲方不付任何责任。 6、承担图纸设计费、拆迁服务费，流动人口计生管理费，卫生费和治安管理费。
建筑工程施工合同示范文本7篇 建筑工程施工合同示范文本 (1) 总包方(全称)： 分包方(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、 行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工事宜协商 一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、分包工程名称： 2、分包工程地点： 3、分包工程内容： 第二条：合同价款(人民币大写) 元(￥： )，最终以结算定案值为准。 第三条：合同工期 根据总包合同要求，分包工程合同工期为天。年月日开工，年月日 竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺 延证明，工期顺延。 1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工; 2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进 行; 3、设计变更和工程量增加; 4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时; 工期延 误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。 第四条：承包方式
本工程按下列第项方式承包： 1、包工包料; 2、包工包部分材料; 3、包清工; 第五条：质量标准 该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。 第六条：结算方式 本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价 %的管理费，代扣代交工程结算总造价 %的税金。 第七条：工程款支付 1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。 2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。 第八条：双方驻工地代表 1、总包方： 2、分包方： 第九条：材料设备供应 1、分包方负责供应本工程材料设备。 2、分包方供应的材料设备，应优先从总包方公布的合格材料分承包方名册
建筑施工合同完整版(7篇) 建筑施工合同完整版篇1 建设单位： 施工单位： __市__区__镇__村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建，现依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围：根据施工图纸要求 二、合同工期 自本项目监理单位发出的开工令起40日历天 三、质量标准 合格(按设计施工合同质量要求) 四、合同价款 金额： 五、组成合同的文件及解释顺序
(1) 工程施工合同书(包括补充协议书) (2) 中标通知书 (3) 投标文件及投标报价书 (4) 招标答疑纪要 (5) 图纸 (6) 相关的标准、规范及有关技术文件 (7) 工程量清单 (8) 经双方确认的进入合同的其他文件 双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部分。 六、双方主要义务和责任 1、甲方主要义务和责任 (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场，由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。 (2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。 (3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。 (4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证 2、乙方主要义务和责任
(1)在本合同签字生效后，7天内进场开工。 (2)负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。 (3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示，切实履行职责，采取必要措施，确保施工安全及工程质量并按期完工。 (4)在施工过程中，未经甲方及监理人许可，乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求，若擅自变更，甲方不予承认签证。 (5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。 (6)乙方应编制施工组织设计，施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批，并对现场施工负全部责任。 七、工程进度 1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。 2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。 八、工程质量和验收 (1)本工程质量要求达到合格
建筑工程施工合同七篇 建筑工程施工合同篇1 乙方(承包方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。 一.工程概况 1.工程名称： 2.工程公园道西侧 3.结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡，共计约20万㎡. 4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。 5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。 6.工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。 7.工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。 二.承包范围及承包方式
1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限： a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。 b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。 2.甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。 三.付款方式 乙方收到工程款同时提供正式收款发票。 1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，如果甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。 2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。 3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。 4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。 四.结算方法：
建筑工程施工合同范文7篇
工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。 九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本： （一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的15%支付乙方投资回报。 （二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方20%的实际建设成本，每年的12月30日前一次性全额支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的12月30日前一次性全额支付，所有款项在12月30日前付清。 十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。 十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。 十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。 十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。 十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的 20%
二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证! 财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解
电子版建筑工程施工合同(精选7篇) 电子版建筑工程施工合同篇1 甲方____________________________________________________ 法定代表人（主要负责人）或者委托代理人_________________ 注册地址________________________________________________ 联系方式________________________________________________ 乙方____________________________________________________ 居民身份证号____________________________________________ 户口所在地_____省（市）____区（县）_______乡镇___________村 家庭住址________________________________ 编码__________ 现住址___________________________ 联系方式________________ 根据《劳动法》，《_____》及有关规定，甲乙双方经平等自愿，协商一致，签订本合同。 一、合同期限 第一条甲，乙双方选择以下第_______种形式确定本合同期限：
（一）固定期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止，期限为__天。 （二）无固定期限：自____年__月__日起至依法解除，终止劳动合同时止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止，期限为__天。 （三）以完成一定的工作（任务）为期限：自____年__月__日起至____________工作（任务）完成时即行终止。 二、工作内容和工作地点 第二条甲方招用乙方在__________（项目名称）工程中，担任 _____________________岗位（工种）工作。 乙方的工作地点为___________________________________ 经双方协商一致，可以变更工作岗位（工种）和工作地点。 三、工作时间和休息休假 第三条甲方安排乙方执行以下第_______种工时制度。 （一）执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为__________。 （二）经当地劳动行政部门批准，执行综合计算工时制度。 （三）经当地劳动行政部门批准，执行不定时工时制度。 乙方依法享有公休假，法定节日假，探亲假，婚丧假，产假，带薪年休假等假期。甲方保证乙方每周至少休息一天。
施工合同范本住建部（集锦7篇） 施工合同范本住建部第1篇发包方(以下简称甲方)：_________________________ 承包方(以下简称乙方)：_________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议： 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点：__________________________________________________。 1.2 住房结构：______，施工面积______平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式：________________________。 1.4 合同价款：本合同工程造价为(人民币)______________________________元(不含税金), 金额大写：__________________________________________(详见：《工程预算书》)
1.5 工程工期：自______年______月______日开工 ,至______年______月______日竣工,工期______天。 第二条甲方工作 2.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 2.2提供施工期间的水源、电源; 2.3负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作 3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境; 3.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通; 3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装