桩基合同（必备7篇）
桩基合同第1篇甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
一、协议期限
甲乙双方约定以完成钻孔灌注桩施工劳务工作任务为协议期限，自_____年_____月_____日起至完成本项工作任务并最终结算之日即为劳务合同终止日。
二、工作内容及要求
1、乙方提供的劳务人员具体从事工作内容如下：
a、钢筋班主要劳务工作内容：钢筋笼的吊装、沉放、定位、校正、焊接用工；
b、钻孔班主要劳务工作内容：挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统、钢护筒安装用工、钻机及钻具安拆、移位、造浆、换浆、清孔、清除废浆渣用工；
c、混凝土班主要劳务工作内容：桩基砼的浇注、清理浮浆用工；导管的安装及拆除、冲洗、堆放、保管用工；桩头凿除混
凝土、废渣清理、外运用工。
各工班除完成以上主要工作外，还必须各自做好：
1）各自生产所需的所有材料卸运到库房或甲方指定地点的场内搬运；
2）为完成上述工作内容施工的辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“标准化”管理等全部劳务工作；
3）乙方根据甲方提供的技术交底和作业指导书组织生产工人完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。
1、甲方可根据工作需要，按照合理诚信原则，变动乙方劳务人员的工作岗位，乙方服从甲方的安排。
2、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量。
3、乙方劳务人员必须严格按甲方技术交底和作业指导书进行作业，并达到规定的质量标准。
三、工作时间和休息休假
1、甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致，甲方安排乙方劳务人员从事钢筋笼接长、焊接、下放安装、钻孔配合劳务、混凝土导管安拆、混凝土浇注等劳务工作，甲方对乙方劳务人员执行综合计算工时工作制规定。
2、甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙
方劳务人员的休息与身心健康。甲方因工作需要必须安排乙方劳务人员加班加点的，乙方应同意，乙方劳务人员加班加点工资由乙方负责，甲方适当时候安排乙方劳务人员补休。
四、劳动保护和劳动条件
1、甲方对可能产生职业病危害的岗位，应向乙方劳务人员履行如实告知的义务，并对乙方劳务人员进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
2、甲方必须为乙方劳务人员提供符合国家规定的劳动安全卫生条件。
3、乙方劳务人员在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方劳务人员对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。
4、乙方劳务人员患病或非因工负伤的，乙方应当执行国家关于医疗期的规定。
五、劳务费结算与支付
1、甲方对乙方的劳务费以工日计量的方式进行中间计量和结算（结算单价:钢筋工120元/工日，混凝土工100元/工日，钻孔配合及其他杂工80元/工日）。计量工日数量以甲方签字认可的实际完成的合格工程量所用工日为准。劳务费用已经包含医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金、职业安全健康。
2、因乙方劳务工原因造成质量不合格的工作不予计工。
3、支付：实行按月结算支付，按当月经甲方审核完成的劳
务费金额的95%支付给乙方，预留5%作为工资保证金。
4、结算方式：全部劳务工作完成后，乙方能有效证明劳务工工资都得以足额发放后，甲方及时返还工资保证金。
六、材料设备管理
甲方提供材料，实行限额领料管理，剩余废料所有权归甲方所有。甲方提供施工设备，乙方提供配合用工，乙方劳务工必须服从甲方指挥调度，爱惜爱护甲方提供的施工机具设备。
七、双方责任
甲方责任
1、乙方劳务人员必须按照甲方规定由甲方统一进行管理，作业队队长、技术主管、领工员、技术员、质检员、安全员及材料员等主要管理人员由甲方内部正式职工担任，负责工程施工全过程的管理；乙方指派劳务负责人负责协助甲方对劳务人员进行日常管理。
2、负责编制实施性施工组织设计、技术管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。
3、甲方为乙方劳务人员办理人身意外伤害保险，费用由甲方承担。
4、负责对乙方劳务人员进行岗前培训，使其能熟练掌握技术标准、操作要点和安全注意事项，能够按项目部规定的作业程序进行施工，做到文明施工、安全生产。
5、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水等。
6、负责对乙方劳务费的结算和支付。
乙方责任
1、乙方须按甲方要求提供满足施工需要的劳务人员，乙方代表必须在职在场，有特殊事情需外出离开的必须向甲方负责人请假，并每月在现场时间不得少于22天，否则甲方有权给予20XX 元/次的罚款。
2、乙方须按承诺配足人员，并保证按时进场。甲方有权根据工作进度要求乙方随时增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则给予20XX元/次罚款。
3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，不得消极怠工，否则甲方有权对怠工人员予以清退。
4、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度,接受甲方领导和监督检查与指导。
5、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训，特种工须持证上岗。
6、乙方必须及时足额兑现所雇佣的劳务工工资以及支付劳务人员的“三金”，乙方劳务工工资标准由乙方与其劳务工协定。如发现乙方拖欠或克扣劳务工工资，甲方有权直接从乙方劳务费中支付拖欠或克扣的劳务工工资。进场后乙方必须提供进场人员名单，在申领劳务费时必须提供经劳务工签字确认的工资表，否则甲方不予支付劳务费。
7、乙方应与进场劳务人员签订劳动合同，并将签订的劳动
合同复印件提交一份给甲方存档。
8、乙方劳务人员应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品，如造成损失，应按价赔偿。
9、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资，视情节轻重甲方有权对乙方进行经济处罚,直至解除合同。
10、施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题，由乙方负责处理，并承担相应责任与费用。
11、乙方派驻工地代表，负责协助甲方进行劳务人员日常管理、经济签证工作，乙方负责人应出具委托书。
八、安全及文明施工管理
1、严禁录用未满十八周岁的未成年人员。
2、乙方工人按规定统一着装，配齐劳保用品，其费用甲方承担。
九、变更与解除
本合同生效后，甲乙双方均不得随意变更与解除，遇有下列情况之一的，允许变更和解除：
1、由于本协议所涉及的工程停建，使之无法履行。
2、因不可抗力使协议无法履行。
3、乙方劳务人员不能完全履行协议，影响工期、质量、安全的，甲方有权变更或解除合同。
十、违约责任
1、因乙方原因造成的质量问题由乙方负责返修所需的成本
费用。
2、甲方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方及乙方劳务人员有权向劳动保障行政部门和有关部门举报。
3、协议一方故意或者过失违反协议，致使协议不能履行或者不能完全履行，并给另一方造成经济损失的，依规定或者约定承担赔偿责任。
十一、纠纷解决办法
在履约合同过程中，如发生纠纷，双方应本着友好协商的原则解决。协商不成，由重庆仲裁委员会仲裁解决。
十二、附则
1、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。
2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖印章后生效，工作全部结束并验收合格结清账款后失效。
3、本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议。
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
签订日期：
签订日期：
桩基合同第2篇甲方：
乙方：
根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况
1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程
2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。
二、双方权利义务
1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施
工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式
1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
2、本工程全部竣工完成后3个月内，甲方应向乙方支付余下的工程款，否则甲方应向乙方承担违约责任。
四、违约责任
1、甲方违反本合同第二条第1款、第3款、第4款的规定，应该向乙方承担本合同项下工程款%的违约金，如甲方继续违约，致使乙方无法施工的，甲方在向乙方承担违约责任后，乙方有权单方解除合同。
2、甲方违反本合同第三条第1款的，应向乙方承担该月施工工程款%的违约金，累计数月未结算的，总违约金由各月违约金相加计算，超过3个月未按照要求结算工程款的，乙方有权单方解除合同并追究甲方的法律责任。
3、甲方违反本合同第三条第2款的规定，应向乙方承担未
结算工程款%的违约金，并同时向乙方承担同期银行贷款利率4倍的利息。
4、乙方违反本合同第二条第2款规定的，应向甲方承担合同总额%的违约金。
五、争议解决
甲乙双方履行本合同发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。
六、本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。
七、本协议一式2份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。
八、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。
甲方：年月日
乙方：年月日
桩基合同第3篇承租方：（简称甲方）出租方：（简称乙方）甲方为满足工程施工需要，决定向乙方租赁下列表中的施工机械。
根据《中华人民共和国经济合同法》的规定，经甲、乙双方友好协商，由乙方出租3台桩机给甲方，在工程工地使用，现就租赁期内的有关事宜达成一致，并订立如下条款，双方共同遵守：
第一条承租机械名称
第二条租赁期限：乙方从年月日起将静力压桩机租
给甲方使用，至桩基工程全部结束为止。
第三条租赁用途：XXXXXXXXXXXXXXXX工程桩基施工
第四条工期要求：在保证安全和质量的前提下，于年月日完成。
第五条机械租赁形式与结算方法：按南区污水处理厂二期工程工程量承包：以承包单价结算。
二、上述承包价格中已包括如下费用：
1 、机械的安装、调试、拆卸费及进退场运输费。
2 、机械场外运输过程中可能发生的所有赔偿费用。
3 、机械租用期内机械的燃润费及维修与保养费用。
4、机上的人工工资。
第六条双方责任
甲方责任
1、甲方应在机械进场前12小时内以书面（或口头）通知乙方详细的进场时间、地点及其它具体细节。
2、负责为乙方的操作、维修人员提供必要的食宿（饭费自理）条件的工具房和必需的劳保用品。
3、负责现场安全管理和机械操作人员的安全教育和任务交底工作，杜绝违章指挥、违章作业。
4、向乙方提供施工部位的详细施工图纸，并有义务进行施工技术指导。
乙方责任
1、乙方应在接到甲方进场通知后的24小时内将所租机械进入甲方指定地点作业。
2、乙方在驾机施工过程中造成甲方的已完成品破坏、财产损失、人员伤害（包括对第三者的伤害）及违章作业所发生的所有费用，均由乙方承担全部责任。
3、按照甲方的要求如期完成所需机械的进场、安装、调试、保养等各项工作。
4、根据甲方要求提供足够的合格的操作人员，并且要求持证上岗。乙方人员的薪酬、奖金由乙方自行支付。
5、乙方驻甲方施工现场的工作人员应遵守现场的各项规章制度，
听从甲方的指挥和安排，对于严重失职和违章操作，甲方有权要求换人，乙方应立即派合格的工作人员到现场工作。
6、乙方必须配合甲方搞好现场文明施工工作，必须遵守甲方的有关规定。
7、保证机械正常运转，保证甲方的施工生产进度。
8、乙方应为机械做好财产保险。
9、非甲方原因伤亡事故，责任由乙方自行承担。
第七条违约责任
1、甲、乙双方任何一方违反本合同规定的，均应承担因违约引起的'一切责任和损失。
2、甲、乙双方任何一方违反本合同规定的，应自行承担费
用并及时采取相应措施进行补救，直至另一方满意。
第八条不可抗力
1、由于受不可抗力的影响导致任何一方不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长时间应相当于事故影响的时间。不可抗力事故系指合同双方有缔结合同时不能预见的，并且对及发生及后果是无法避免和无法克服的事故，如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用书面形式通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件呈送给对方审查确认。同时，受阻方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不可抗力影响的其它事项。
第九条争端的解决
1、如果甲乙双方发生争执，应首先采取友好协商的方法解决。如从协商开始在二十八天内（28天）达不成协议时，应提交仲裁。
2、提交正式仲裁争端，均应在当地的仲裁委员会，根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。
3、仲裁裁决应为最终裁决，并对双方具有约束力。
4、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。
5、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。
第十条不可抗力事故终止合同
若不可抗力事故影响持续30天以上，且双方在合理的时间内未达成进一步履行合同的协议，双方均可书面通知对方终止合同。第十一条其它事宜
1、本合同应按中华人民共和国的法律解释。
2、任何对合同的变更和补充均应以书面形式为准，并且必须得
到另一方的同意才构成对合同的修改和补充。
3、乙方应配合支持甲方或以甲方名义的第三方工作者。
4、本合同即双方签字盖章后，即开始生效。
5、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
日期：日期：
桩基合同第4篇工程发包方：__________________ 工程承包方：__________________
为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：
一、工程概况
工程名称：_________
工程地点：_________
工程内容：_________
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
1、工程施工日期_________年_________月_________日机械进场。
2、打试桩结束时间_________月_________日。
3、正式施工全部工期为_________天有效工作日，正式施工为_________年_________月_________日，正式施工日期有提前或退后业主提前_________天通知承包方。
4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。。
5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。
四、质量标准
1、工程质量标准：
2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。
五、合同价款
合同总价：施工费用约_________元，管桩材料费用约_________元，结束后按实调整。
六、双方权利和义务
发包方的权利和义务
1、施工现场三通一平，由发包方在机械设备进场前3日内
完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物。
2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。
3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。
4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。
5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。
6、有义务协调解决施工现场四邻关系。
承包方的权利和义务
1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。
2、提交承包方有效的资质文件。
3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。
4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。
5、现场施工必须按照设计图纸、国家规范及安全操作规程，按章操作。
6、应对施工人员进行安全教育后再上岗，做好文明施工，
确保无安全质量事故。
七、工程量确认
1、工程量计算办法：
桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。
施工综合单价：PHC600AB：_________元∕米
材料单价：PHC600AB：_________元∕米
2、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告30天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量，则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。
3、决算审核，承包人必须派专人配合，如无人配合审计，中途缺席超过2天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍然有效。
八、工程款的支付
针对桩基工程的特殊性双方约定：
1、施工至_________付至工程量的_________%。
2、施工结束后付总价款的_________%。
3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的_________%。
4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的_________%。
5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。
九、竣工验收
1、桩基竣工验收由甲方组织。
2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。
3、工程未经验收若发包方自行上部施工，出现一切问题由发包方负责。
十、违约、索赔和争议
违约
1、发包人违约;
1)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进行时;
2)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;
3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。
4)因发包人原因造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。
2、承包人违约
1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师同意顺延的工期内完成。
2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。
3)承包人不履行合同内义务的其他情况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。
4)开始正式打桩后，发包方发现承包方不能满足经现场监理审批的工期要求，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻挠。
索赔
1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的有效证件;
2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事件发生后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为该索赔已认可。
争议
双方约定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的情况下，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、有关事项
1、为保证工程能顺利实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。
2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。
3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。
十二、其它
1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另计。
2、如因第一次试桩结果未能满足设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按20XX元/天/台。
3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。
4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以奖励或处罚20XX元/天。因付款不及时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。
5、合同签订后，若乙方无正当理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。
6、甲方要满足本合同签订幢楼桩基工程连续施工，如果中途停滞时间超过一周，甲方补偿乙方一周以外每天停滞费20XX 元/天，需要临时桩机退场，甲方补贴进退场费陆万元/次。
7、合同中未尽之处，以现场实际进行签证。
甲方：年月日
乙方：年月日
桩基合同第5篇甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
桩基劳务合同 •相关推荐 桩基劳务合同范本 在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的桩基劳务合同范本，希望能够帮助到大家。 桩基劳务合同篇1 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 1、工程内容： 桩基钢筋笼制作安装及相关工作。 2、工程单价： 钢筋加工_____元/t，此单价包括的内容：①提供小型机具如小配电箱、切割机、冷弯机、电焊机、焊条及其它相关小型机具等；②钢筋笼加工与制作、声测管安装及钢筋笼加工与制作、装卸过程中的其它相关工作；③所有钢材到场后由甲方提供机械，乙方派人配合卸货；甲方只负责将大电接到施工场地，然后由乙方根据需要自行接引。 3、工程量： 以施工图中设计数量为结算依据（钢筋及声测管数量）。 4、甲方责任 4.1、负责三通一平、提供桩基钢筋加工所需的各种型号的钢筋原材。 4.2、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。 4.3、负责征地拆迁及协调外部关系，解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。
4.4、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付，并按合同规定办理结算。 5、乙方负责 5.1、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员，并保证按时进场。施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员，乙方不能以任何借口推托，否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。因甲方材料供应不及时等原因造成乙方停工或窝工超过2天的，甲方补助乙方人员误工费150元/人/天，具体施工人数由甲乙双方现场清点签字为准。 5.2、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。 5.3、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业，保证施工安全和工程质量。因乙方原因造成的安全、质量事故，乙方应负主要经济赔偿责任。 5.4、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故时，处理费用在500元以内时，由乙方负责；超过500时按项目部关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。 5.5、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度，接受甲方的领导、监督检查与指导。 5.6、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训，特殊工种必须持证上岗。 5.7、乙方劳务人员有义务保护好甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品。 5.8、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资，如出现倒卖甲方供应的材料物资行为，甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。 5.9、乙方自行解决乙方劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。 5.10、施工过程中，乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题，全部由乙方负责处理，并全部承担相应责任与费用。 6、劳务费结算与支付
桩基合同（必备7篇） 桩基合同第1篇甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。 一、协议期限 甲乙双方约定以完成钻孔灌注桩施工劳务工作任务为协议期限，自_____年_____月_____日起至完成本项工作任务并最终结算之日即为劳务合同终止日。 二、工作内容及要求 1、乙方提供的劳务人员具体从事工作内容如下： a、钢筋班主要劳务工作内容：钢筋笼的吊装、沉放、定位、校正、焊接用工； b、钻孔班主要劳务工作内容：挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统、钢护筒安装用工、钻机及钻具安拆、移位、造浆、换浆、清孔、清除废浆渣用工； c、混凝土班主要劳务工作内容：桩基砼的浇注、清理浮浆用工；导管的安装及拆除、冲洗、堆放、保管用工；桩头凿除混
凝土、废渣清理、外运用工。 各工班除完成以上主要工作外，还必须各自做好： 1）各自生产所需的所有材料卸运到库房或甲方指定地点的场内搬运； 2）为完成上述工作内容施工的辅助工作（含合同未具体注明，但施工所必须的工序及辅助工作）、现场清理、文明安全施工、环境保护及按“标准化”管理等全部劳务工作； 3）乙方根据甲方提供的技术交底和作业指导书组织生产工人完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。 1、甲方可根据工作需要，按照合理诚信原则，变动乙方劳务人员的工作岗位，乙方服从甲方的安排。 2、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量。 3、乙方劳务人员必须严格按甲方技术交底和作业指导书进行作业，并达到规定的质量标准。 三、工作时间和休息休假 1、甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致，甲方安排乙方劳务人员从事钢筋笼接长、焊接、下放安装、钻孔配合劳务、混凝土导管安拆、混凝土浇注等劳务工作，甲方对乙方劳务人员执行综合计算工时工作制规定。 2、甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙
桩基础施工合同（精选10篇） 桩基础施工合同篇1 发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf—91— 0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条、工程名称： 第二条、工程地点： 第三条、工程内容： 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价： ф500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。 ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准： 送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用） ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期： 1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日 前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的'自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000
篇一：桩基础工程合同 桩基础工程施工合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：(以下简称乙方） 经甲乙双方协商，甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务，根据本工程的具体情况，双方协议如下合同条款以共同遵守: 一、工程概况 1、工程名称 2、：工程范围: 3、桩径及型号：φ500mm、ab型桩、壁厚125mm;具体以设计图纸要求为准. 1）单桩承载力特征值 2）静截压力要求边桩锤击桩锤重4、工期要求 桩基分片施工，分片施工的具体开竣工日期以甲方要求为准。二、承包方式 包工包料、包质量、包安全、包工期、包税金、包合格。三、工程造价 1、高强预应力管桩施工单价： 2、引孔桩施工单价： 以上“含税工程单价"已包含并不限下列: 施工所需要的机械进退场、桩位测量放线、桩孔引孔（包括入强风化岩费用）、送桩、管桩桩芯封砼（送桩前填2灰斗c25砼）、普通十字桩尖、管桩等材料的采购、管桩施打人工费、接桩、机械费、多余桩头截除、配合桩基检测(但桩基第三方检测费用由甲方负责）、清理施工现场、施工用水电费、安全文明施工、预算包干费、管理费、利润、税金等取费。 决算时，高强预应力管桩的延长米按甲方及监理核实后现场签证的有效桩长计算,有效桩长指图纸设计桩顶标高到桩尖的长度；桩引孔的延长米按甲方和监理核实后现场签证的实际桩引孔长计算.，实际桩长指现场引孔桩机施工面到高强预应力管桩桩尖的长度。四、付款方式 1、乙方应于每月25日前5个工作日内向甲方提交当月完成的工程量及工程造价，次月经甲方审核确认，并于15日前按当期已完工程之造价的80%支付相应的进度款给乙方； 2、桩基础分片(栋）验收时，该片(栋）的桩基础经政府相关部门检验合格后20个工作日内，支付该片（栋)的桩基础已完工程总造价的95％; 3、分片(栋）的基础分部工程验收合格后20个工作日内，支付至工程结算总价的100％； 4、乙方申请打桩费时应负责开具正规等额的发票，否则甲方有权拒绝支付。五、质量要求按照合同要求及国家、省《建筑地基基础施工及验收规范》和设计图纸的要求进行施工，不得低于国家和行业的强制性标准。六、甲方责任 1、开工搞好三通一平，清理地上障碍物； 2、提供施工期内的市政水源、电源，水电费用由乙方支付； 3、提交施工图纸5套，工程地质勘探资料1份； 4、参与工程质量和施工进度的监督； 5、按照合同约定及付款方式条文规定,支付工程款项给乙方。七、乙方责任 1、签合同前到施工现场了解情况，确认已清楚明白所有工作范围和内容。 2、打桩场地土方开挖及平整时，乙方须现场有人指挥回填,以保证场地达到正常打桩条件； 3、乙方材料进场必须提交材料出厂合格证，待甲方审批确认后才可以开始施工；
地基基础工程施工合同 甲方： 乙方： 合同编号： 签订地点： 签订时间： 地基基础工程施工合同条款 甲方：__________ 乙方：__________甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。 第一条工程概况与承包方式 1、工程名称：
2、工程地址： 3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作(不含试件制作、原材料送检报验)。 4深度，以每米元计价结算;预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度(含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度)为准，并以此为结算依据。 5、质量等级： 第二条工程期限 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、总施工期： 4、如遇下列情况之一者，工期可顺延; (1)停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。 (2)因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。 (3)因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。 (4)因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。
(5)因拆迁、占地等未处理好影响施工。 (6)因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。 (7)试桩、基桩检测期间耽误的工期。 如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用元，并纳入结算中。 第三条甲方责任 1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。 3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。 6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交
桩基工程施工合同范本6篇 桩基工程施工合同范本1 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款： 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。 1.4合同单价： 1.4.1 CFG桩综合承包包死价(含税3，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。 1.4. 2. 由于图纸变更引起的工作量变化，由现场确认并即刻进行签证。 第二条付款方式 2.1本工程无预付款 2.2桩基工程形象进度完成50%后，支付工程款的20%;桩基完工后，支付工程款的50%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的25%，剩余5%的工
程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：3.47%; 第三条合同工期 3.1计划开工日期：本工程计划以进入现场的日期为开工日期。 3.2本工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。若由于乙方原因导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。 3.3本工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加工作量及不可抗拒力因素影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。 3.4本工程结束后三十五天内，乙方向甲方提交工程竣工报告书一式伍份。 第四条材料供应 工程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。 第五条质量标准 乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。 第六条双方责任事项 6.1甲方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
打桩合同范本（实用5篇） 打桩合同范本第1篇 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就打桩工程分包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称：____________________。 2．工程地点：____________________。 3．承包范围及内容：________________。 4．甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，并不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 5．承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期
1．乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。 2．合同工期：本工程于____年____月____日开工，至____年____月____日竣工，共____个日历天。 3．工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的____%计算，按天累计。 4．遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长：因不可抗力的影响；重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；非乙方原因的停电，停水造成停工时间连续____小时以上；业主原因的工期调整。 第三条工程质量 1．乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家，地方颁发的质量验收规范，标准和规定要求组织施工.确保工程质量为________。 2．质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为________。 3．本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 第四条合同造价 本合同综合单价为人民币_____元整（大写：_____）/立方米，工程量暂定_____立方米，合同总价暂定人民币_____元整（大写：_____），最终价款按实际工程量结算。 第五条付款及结算方法
桩基合作合同范本(汇总16篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
桩基工程专业分包合同8篇 第1篇示例： 桩基工程是建筑工程中非常重要的一部分，它承担着支撑建筑物 重量、传递荷载至地基的作用。而在进行桩基施工时，通常会选择委 托给专业的桩基工程公司进行。这就需要签订桩基工程专业分包合同，以确保桩基工程能够顺利进行并达到预期效果。 桩基工程专业分包合同是双方在桩基工程施工过程中所达成的一 种约定，旨在明确双方的权利义务、分工任务、施工标准、工期保障 等内容，以确保桩基工程能够按计划顺利实施。以下是一份桩基工程 专业分包合同的主要内容： 一、合同缔结 1. 乙方为甲方的桩基工程施工总包商，乙方应具备相关资质和经验。 2. 双方签署合同后，应严格遵守合同约定，确保合同顺利履行。 二、工程内容和标准 1. 乙方应按照甲方提供的桩基设计图纸和技术要求进行施工，符 合相关国家标准和规定。 2. 乙方应对施工过程中出现的问题和意外情况及时处理，确保桩 基工程的质量和安全。
三、工程报价和支付方式 1. 双方应就桩基工程的报价达成一致，确保合同金额合理。 2. 乙方应按照合同约定的工程进度及质量要求，逐次向甲方提出工程款支付申请。 四、工程保修 1. 乙方应对桩基工程实行一定期限的保修，确保施工质量和安全。 2. 如在保修期内发现桩基工程存在质量问题，乙方应及时进行整改维修。 五、工程期限和延期处理 1. 双方应按照合同约定的工程期限进行施工，确保工程按时完工。 2. 如因不可抗力等原因导致工程延期，应及时通知甲方并商议解决方案。 六、违约责任 1. 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。 2. 受损方有权要求违约方赔偿损失，并可以解除合同。 七、争议解决
桩基设备租赁合同(17篇) 桩基设备租赁合同篇一 乙方：________________ 姓名：________________ 身份证号码：__________ 依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，双方本着公正、自愿的原则，就甲方租赁乙方位机打桩施工的事项协商全都，订立本合同。 一、工程名称：________________ 二、工程规格：________________ 三、工程总量：________________ 四、工程价款：________________ 五、工程结算：________________ 1、乙方在施工完成后______日内，准时向甲方上报工程竣工资料及相关施工记录，否则由此造成是损失由乙方负责： 2、乙方在竣工资料交接手续完善后，报经甲方现场治理员、技术员及资料员认可后，至甲方工程部办理结算手续。 3、若乙方在施工过程中消失安全和质量事故，由乙方自行担当并处理，如遇地下障碍造成断桩，甲方负责供应桩乙方负责打桩。
六、工程要求： 1、乙方必需严格按图纸及标准要求进展施工，确保工程质量和施工安全。 2、乙方的桩机设备必需经检测合格，并具备有效的“桩机准用证”方可进入现场进展施工，在施工期间证书原件交由甲方保管，完工后设备出场时归还乙方。 3、乙方自行配备操作人员，特别工种人员必需具备相应的上岗证书，假如乙方使用假证或非实际操作人员代替证，所造成的一切后果由乙方自负。 七、工程付款： 1、乙方设备和人员进场后，甲方付进场费__________元，不在工程款内。 2、工程施工完毕，并办理完相关结算手续后，付至总工程款的________%，余款_______%待工程全部完工一个月内付清，在施工期间达10000米付进度款________%。 八、工程安全：施工过程中乙方必需加强安全治理，发生一切安全责任事故均由乙方自行担当，与甲方无关。 九、工程治理： 1、乙方桩机设备和人员进场后，必需派驻固定的现场负责人，并且在施工过程中不得随便脱岗，以便于甲方的工程治理和相关事宜的联络。
第一篇：打桩承包合同 篇一：基础打桩工程承包合同基础打桩工程承包合同 发包方：承包方： 依据建筑法合同等法律法规精神，本着互利互惠，快速优质完成工程项目的原则，双方就本工程有关事宜，协商一致，达成如下条款，望双方共同信守。 一、工程概况： 本工程为沭阳县阳光天地三期基础工程，位于沭阳县台州路东。 二、承包方式： 1、包工不包料，按设计图纸施工。 2、施工内容：钻孔、灌料、安放钢筋笼、成桩、保证桩质量。 三、工程价格及支付办法： 1、本工程总造价约人民币55万元，最后按实际施工内容决算。d500钻桩每根桩700元，保证工程量在800根桩以上，如没有800根桩，按800根桩计算工程数。 2、付款方式，乙方进场甲方提供生活费，工程全部施工结束，付至总造价的80%，验收合格后一个月内付清所有工程款。 四、工期、安全、文明施工及质量要求： 工期40天，乙方造成安全和质量问题由乙方自负。 五、双方责任： 1、甲方接通施工水电，二级配电柜二个，接至施工现场指定位置，并确保乙方用电负荷。临时道路满足乙方进料需要，确保乙方施工不受外界干扰。 2、保证主要施工材料及时到场，泥浆外运及时，保障施工顺利进展。若有甲方连续停工二天以上，甲方赔偿乙方工人工资1000元/天。 ①乙方严格按照图纸施工，并遵守建筑地基、基础工程施工质量验收规范。确保工程验收合格。由于乙方施工不当，造成安全、质量事故，由乙方负责。 ②严格遵守工艺标准要求，并通过业主和监理现场人员的检查验收。③每根桩混凝土为3.5立方，超出部分由乙方承担。
六、本合同未尽事宜，由双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力，双方签字生效，工程款结清后自动废止。 甲方：乙方： 年月日篇二：建设工程打桩施工承包合同建设工程打桩施工承包合同甲方：乙方： 由甲方施工的苏州中天品苑项目部，基础静压预应力管桩分包给乙方施工。按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程分包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 一、工程名称：苏州中天品苑工程 二、工程地点：苏州西园路 三、工程分包范围及内容： phc500、phc400、phc600， 110、100、80、60厚预应力管桩约1458米。承包范围（除甲方提供管桩方桩桩尖外），其余按甲方提供施工图，工程量全部（管桩焊接焊条，探桩，压、送桩，试桩全部技术资料等）由乙方完成。打桩如发生偏位，偏位加固所发生的费用由乙方承担。 四、价格：按甲方提供施工图，按实际施工管桩长度，打桩机械、材料及人工费15.5远/米（含水电费）计算，乙方不再向甲方收取送桩、桩机进退场费及其它任何费用。如乙方施工原因造成桩测试不合格，费用由乙方承担。如静载、小应变、抗拔由乙方施工价格按静载50元/吨、小应变60元/吨、抗拔36元/吨计算，如静载单为配合按20元/吨计算。（注：乙方必须在春节前按2台桩机进场） 五、付款方法：当工程量（一期、二期）全部完成付总工程款的50%，一期桩基工程测试、资料验收合格完毕后一个月内付至总价的75%，余款25%半年内满15天内付清，二期桩基工程测试、资料验收合格完毕后一个月内付至总价的75%，余款25%半年内满15天内付清。工程完毕后按工程全额付款。 六、工程工期：本工程工期按甲方的开工指令日起25日历天内完成，如每推迟一天，罚2000元。若遇甲方要求或场地原因，工期可顺延。 七、质量等级：乙方必须严格按施工图纸有关设计说明和建筑施工规范及国家现行验收规范进行精心施工，确保工程质量达到优良标准，如乙方施工质量原因造成的一切经济损失及法律责任均由乙方承担。 八、安全施工 1、乙方在新工人进场施工前配合甲方做好三级安全教育，特殊工种必须持证上岗。 2、施工人员必须做到安全生产，乙方人员必须遵守安全生产六大纪律，十大不准及工地规定的安全生产的劳动纪律。 3、必须搞好现场文明施工和安全生产，对进场施工人员及时进行安全教育，提高职工自身安全意识，做到班前有安全交底，及时排除各种不安全隐患，避免各种事故的发生，凡在施工期间自行造成出现、发
桩基施工合同范本 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程内容：喷粉桩。 3、工程地点： 4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。 5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。 6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。 7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。 二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。
三、发包方责任： 1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。 2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。 四、承包方责任 1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。 2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。 3、做好详细施工记录，并交甲方存档。 4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。 五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。 六、其他 1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。 2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。 3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
桩基工程合同范本（实用7篇） 桩基工程合同范本第1篇发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容：整个工程的全部工程桩，CFG总桩长桩67870.5m，水泥搅拌桩总桩长6182m。 四、工程造价： 1、本工程承包方式采用闭口包干性质，包括总价及综合单价均闭口包干。 2元（小写）。注：按实际发生工程量结算。 其中：D500CFG综合单价76元/m，D500水泥搅拌桩综合单价35元/m。 （1）总价包干内容包括但不限于（包工、包料、保水电费、包施工组织措施费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工资及材料价之任何市场差价、施工管理费、总包管理费、所有间接费、综合费率、各类保险（含外来务工人员综合保险）、利
润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费、防止扰民措施费、翻槽及场地平整、渣土消纳费用、桩基检测费、文明施工费等）。乙方不得就该工程中各项措施费、保修等事宜再向甲方主张任何其他费用。 （2）除非另有规定，合同价款包括执行和完成合同所描述工作的全部费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。 （3）包干综合单价不作任何调整，即合同单价不会因人工及物料费用或汇率之升降而调整，不会因工程量的增加或减少而调整。 （4）任何未列在工程量清单内而却是完成本工程内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调增，任何的缺漏项与工程量统计错误（除非招标图纸上没有，而施工图上有）皆由乙方承担。 第二条施工准备 一、甲方： 1、甲方现场代表天内提供桩基础施工图份。 2、组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在 3 天内分送有关单位， 5 天内提供会审纪要和修改施工图 3 份。 二、乙方 1、乙方现场项目经理，乙方负责施工区域临时道路、临时设施、从甲方提供水电接驳点到施工现场水电管线的铺设、管理、
桩基工程施工合同(9篇)（桩基施工合同版本） 桩基工程施工合同1 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商一致同意，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：桩基工程 4、工程承包范围：打桩 第二条：工期 本工程开工时间________年____月____日，具体以甲方书面通知为准，施工日历时天。因甲方原因造成的延期开工、中途停工及设计变更等，则工期相应顺延，并按实际开工日期计算工期。 第三条：合同价款及支付方法 1、预制桩型号、规格、数量、单价 2、上述单价均为闭口包干价，以后不做调整。 3、合同总价：本合同打桩总价为，如需增减3。1款中所列型号的预制桩的数量，就增减部分按本合同第3。1款所列单价以实际发生的数
量计算总价。 4、工程款的支付方法 a、本合同签订后桩机进场、同时50%桩全部到现场并经乙方验收合格后，甲方支付给乙方打桩款的30%，计元。 b、桩基工程验收合格后一个月内甲方支付给乙方打桩款的65%，计元，累计支付至打桩款的95%。 c、打桩的剩余的5%待桩基验收合格取得验收合格证明后满________年后付清。 d、每次甲方付款前7 天，乙方应开具相应金额合法有效的发票给甲方，否则甲方有权相应迟延付款而不承担任何违约责任。 第四条：各方的责任 1、丙方应在开工前办理施工许可，并提供在打桩区域内的电缆，煤气、上下水管道等分布情况，并提供相关资料进行交底，以免造成经济损失。甲方应做好三通一平，提供运输车辆进出道路交乙方使用。 2、丙方必须在开工前提供勘探资料、桩基础图纸等。 3、由甲方负责放线定位，甲方负责复核验收，保证桩位准确无误。水准点与坐标控制点位置由甲方提供，并在开工前由甲方以书面形式在施工现场交给乙方。乙方在打桩过程如遇到地下障碍物无法施工时，由乙方向甲方及时提出，甲方须在三天内提供处理方案，超过三天由甲方补偿给乙方机械台班费（台班费用另行协商）。 4、甲方于开工前将施工所需的水、电线路在施工现场内提供接口，乙方在开工前到甲方处办理安装计量表具手续后，安装计量表具。场内接
桩基工程工程合同范本（集合8篇） 桩基工程工程合同范本第1篇发包方： 施工方： 为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程 工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角 承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。 工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。 第二条工程工期 开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。工程工期为45天日历天数。 第三条工程质量标准 乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图
纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。 第四条材料供应 乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。 第五条合同价款及付款方式 1、工程量及单价 1）本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。 2）预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC—500（125）AB—C80：综合单价按194元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。
桩基础工程施工合同 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的 (gf____91____0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条、工程名称： 第二条、工程地点： 第三条、工程内容： 1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。 ①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个)，含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3. ②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用) ③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。 第四条、施工工期：
1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在____年____月____日前进场施工。并于____年____月____日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的___‰，总额不超过合同总价的___%。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。 3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天___元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款____元。 第五条、付款方式： (一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。 (二)乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法： 1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款; 2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的___%; 3、余下___%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。 第六条、承包方式： 1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。 2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
井桩开挖施工合同7篇 第1篇示例： 井桩开挖施工合同 甲方：（委托方名称） 乙方：（承包方名称） 为了明确双方在井桩开挖施工过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，达成如下协议，共同遵守并执行： 一、项目名称：井桩开挖施工 二、项目地点：（施工地点） 三、项目内容： 1. 乙方承担对甲方委托的项目进行井桩开挖施工，确保施工质量和安全。 2. 甲方提供必要的施工图纸、资料和条件，协助乙方顺利进行施工。 3. 双方约定的其他施工内容。 四、施工周期：自本合同签订之日起，乙方在____天内完成井桩开挖施工。
五、价款及支付方式： 1. 根据双方协商确定的合同总价为_______元（大写：____元）。 2. 支付方式：分期支付，按照实际施工进度支付款项。 3. 施工完工后，甲方应在__个工作日内结清全部款项。 六、竣工验收： 1. 乙方完成井桩开挖施工后，由双方共同进行竣工验收。 2. 如未发现质量问题，双方签署竣工验收报告，项目完工。 3. 如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改，直至验收合格为止。 七、违约责任： 1. 若乙方未按时完成施工，每延期一天，应向甲方支付违约金____元。 2. 若甲方未按时支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金____元。 八、法律适用与争议解决： 1. 本合同签订后，任何一方不得擅自撤销、修改。 2. 若在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至井桩开挖施工完工验收合格之日止。 甲方（委托方）：（盖章） 法定代表人签字： 日期： 以上是关于井桩开挖施工合同的内容，双方应遵守合同约定，共同维护工程施工的顺利进行，确保项目顺利完工。 第2篇示例： 井桩开挖施工合同 甲方(建设单位):_______ 乙方(施工单位):_______ 为了明确双方的权利和义务，保障工程质量和工程安全，根据双方共同商议，特订立本合同，共同遵守并认真贯彻执行。 一、工程项目概况 1.项目名称：井桩开挖工程 2.项目地点：_______ 4.工程进度：_______(工期) 二、甲方的权利和义务 1.提供施工现场的平整清洁；
私人打桩合同范本（必备5篇） 私人打桩合同范本第1篇 甲方：________________ 乙方：________________ 姓名：________________ 身份证号码：__________ 依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，双方本着公平、自愿的原则，就甲方租赁乙方位机打桩施工的事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：________________ 二、工程规格：________________ 三、工程总量：________________ 四、工程价款：________________ 五、工程结算：________________ 1、乙方在施工完成后______日内，及时向甲方上报工程竣工资料及相关施工记录，否则由此造成是损失由乙方负责： 2、乙方在竣工资料交接手续完善后，报经甲方现场管理员、技术员及资料员认可后，至甲方工程部办理结算手续。 3、若乙方在施工过程中出现安全和质量事故，由乙方自行承担并处
理，如遇地下障碍造成断桩，甲方负责提供桩乙方负责打桩。 六、工程要求： 1、乙方必须严格按图纸及规范要求进行施工，确保工程质量和施工安全。 2、乙方的桩机设备必须经检测合格，并具备有效的“桩机准用证”方可进入现场进行施工，在施工期间证书原件交由甲方保管，完工后设备出场时归还乙方。 3、乙方自行配备操作人员，特殊工种人员必须具备相应的上岗证书，如果乙方使用假证或非实际操作人员代替证，所造成的一切后果由乙方自负。 七、工程付款： 1、乙方设备和人员进场后，甲方付进场费__________元，不在工程款内。 2、工程施工结束，并办理完相关结算手续后，付至总工程款的________%，余款_______%待工程全部完工一个月内付清，在施工期间达10100米付进度款________%。 八、工程安全：施工过程中乙方必须加强安全管理，发生一切安全责任事故均由乙方自行承担，与甲方无关。 九、工程管理： 1、乙方桩机设备和人员进场后，必须派驻固定的现场负责人，并且
桩基工程施工合同（精选9篇） 桩基工程篇1 发包方(建设单位)： 承包方(施工单位)： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 一、工程名称：*厂区桩基工程 二、工程地点：*开发区 三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨 四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米 六、工程造价：约29万元 1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。 2、税金另加0.99元/米 七、工程质量等级：合格。 八、施工工期： 本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。 九、工程师职责 9.1发包方派驻的工程师 姓名：职务： 职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周
边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。 9.2监理单位委派的工程师 姓名：职务： 发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。 十、双方的主要责任 (一)、发包方的责任： 1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。 2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。 3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。 4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。 5、按协议条款的规定及时拨付工程款。 6、承担本工程的桩基检测费用为： (二)、承包方责任 1、按双方确定的分工范围，做好材料的采购、供应和管理，并及时组织人力、物力及各种施工机械设备进入施工现场，做好施工前的各种准备工作。 2、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同约定的时间进行施工，确保按时竣工和移交。 3、按照国家有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。 4、在开工前 3 天内向发包方提交施工组织设计或施工方案。 5、做好建筑物的定位验线工作，及时上报施工资料。 6、施工中严格按照国家有关安全操作规程施工，并保证安全文明施工。