当前位置:文档之家› 建设工程监理合同范本(最新版)

建设工程监理合同范本(最新版)

建设工程监理合同

委托人(全称):

监理人(全称):

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

第一部分协议书

一、工程概况

1.工程名称:___________;

2.工程地点:___________;

3.工程规模:___________;

4.工程概算投资额或建筑安装工程费:___________。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书;

2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4.专用条件;

5.通用条件;

6.附录,即:

附录A相关服务的范围和内容

附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名:___________,身份证号码:___________,注册号:___________。

五、签约酬金

签约酬金(大写):___________(¥)。

包括:___________

1.监理酬金:___________。

2.相关服务酬金:___________。

其中:___________

(1)勘察阶段服务酬金:___________。

(2)设计阶段服务酬金:___________。

(3)保修阶段服务酬金:___________。

(4)其他相关服务酬金:___________。

六、期限

1.监理期限:

自_______年_______月_______日始,至_______年_______月_______日止。

2.相关服务期限:___________

(1)勘察阶段服务期限自_______年_______月_______日始,至_______年_______月_______日止。

(2)设计阶段服务期限自_______年_______月_______日始,至_______年_______月_______日止。

(3)保修阶段服务期限自_______年_______月_______日始,至_______年_______月_______日止。

(4)其他相关服务期限自_______年_______月_______日始,至_______

年_______月_______日止。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1.订立时间:________________。

2.订立地点:________________。

3.本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执_____份。

委托人:(盖章)监理人:(盖章)

法定代表人或授权代表:法定代表人或授权代表:

(签字)(签字)

住所:住所:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

签订日期:签订日期:

第二部分通用条件

1.定义与解释

1.1定义

除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。

1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。

1.1.4“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。

1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。

1.1.14“一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。

1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:

(1)协议书;

(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

(3)专用条件及附录A、附录B;

(4)通用条件;

(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

2.监理人的义务

2.1监理的范围和工作内容

2.1.1监理范围在专用条件中约定。

2.1.2除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:

(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;

(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;

(8)检查施工承包人的试验室;

(9)审核施工分包人资质条件;

(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;

(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;

(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方

式进行抽检;

(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;

(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;

(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;

(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;

(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;

(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;

(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;

(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;

(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;

(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括:

(1)适用的法律、行政法规及部门规章;

(2)与工程有关的标准;

(3)工程设计及有关文件;

(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。

2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:

(1)严重过失行为的;

(2)有违法行为不能履行职责的;

(3)涉嫌犯罪的;

(4)不能胜任岗位职责的;

(5)严重违反职业道德的;

(6)专用条件约定的其他情形。

2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。

2.5提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6文件资料

在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。

3.委托人的义务

3.1告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。

3.2提供资料

委托人应按照附录B约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本

合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1委托人应按照附录B约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。

3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。

3.5委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。

3.6答复

委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。

3.7支付

委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。

4.违约责任

4.1监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。

4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。

4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3除外责任

因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。

6.3.2在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正

通知到达监理人之日,但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。

6.3.6本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4终止

以下条件全部满足时,本合同即告终止:

(1)监理人完成本合同约定的全部工作;

(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1外出考察费用

经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

8.3咨询费用

经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。

8.4奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6保密

双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。

8.7通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。

8.8著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用

条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。

第三部分专用条件

1.定义与解释

1.2解释

1.2.1本合同文件除使用中文外,还可用。

1.2.2约定本合同文件的解释顺序为:___________。

2.监理人义务

2.1监理的范围和内容

2.1.1监理范围包括:___________。

2.1.2监理工作内容还包括:___________。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括:___________。

2.2.2相关服务依据包括:___________。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4更换监理人员的其他情形:___________。

2.4履行职责

2.4.3对监理人的授权范围:___________。

在涉及工程延期天内和(或)金额万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:___________。

2.5提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:___________。

2.7使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:___________。

监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为:___________。

3.委托人义务

3.4委托人代表

委托人代表为:___________。

3.6答复

委托人同意在天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4.违约责任

4.1监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:

赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

4.2委托人的违约责任

4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定:

逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5.支付

5.1支付货币

币种为:_______,比例为:________,汇率为:_____。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付:___________

支付次数支付时间支付比例支付金额(万元)

首付款本合同签订后7天内

第二次付款

第三次付款

最后付款监理与相关服务期届满14天内

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件:___________。

6.2.2除不可抗力外,因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定:___________

附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定:___________

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)

6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定:___________

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7.争议解决

7.2调解

本合同争议进行调解时,可提交进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第种方式:___________

(1)提请仲裁委员会进行仲裁。

(2)向人民法院提起诉讼。

8.其他

8.2检测费用

委托人应在检测工作完成后天内支付检测费用。

8.3咨询费用

委托人应在咨询工作完成后天内支付咨询费用。

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:___________

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

奖励金额的比率为%。

8.6保密

委托人申明的保密事项和期限:___________。

监理人申明的保密事项和期限:___________。

第三方申明的保密事项和期限:___________。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:___________

9.补充条款

监理合同范本(12篇)

监理合同范本(12篇) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

施工建设监理合同(4篇)

施工建设监理合同(4篇) 施工建设监理合同1 建设施工合同 1.订立施工合同应具备的条件: (1)初步设计已经批准。 (2)工程项目已经列入年度建设计划。 (3)有能够满足施工需要的设计文件和有关的技术资料。 (4)建设资金和主要建筑材料设备________落实。 (5)对于招投标工程,中标通知书已经下达。 2.《建筑工程合同》文件的组成: (1)双方签署的合同协议书。 (2)中标通知书。 (3)投标书及其附件。 (4)本合同专用条款。 (5)本合同通用条款。 (6)本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。 3.《施工合同示范文本》是由《协议书》《通用条款》《专用条款》三部分组成的,并附有3个附件。

4.《通用条款》不能完全适用于各个具体工程,因此,配之以《专用条款》对其做必要的修改和补充。 5.重新检验(单选题) 检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担由此发生的全部费用,工期不予顺延。 6.暂停施工 (1)发包人原因造成的暂停施工 (2)承包人原因造成的暂停施工 (3)意外事件造成导致的暂停施工 7.不可抗力所造成损失的承担 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。 8.施工合同的解除 1)可以解除的情形 (1)发包人、承包人协商一致,可以解除合同。 (2)发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可以停止施工,由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。(单选题) 2)解除合同的程序 3)合同解除后的善后处理 9.承包人承担违约责任的4种方式:(多选题)

建设工程监理合同范本

2023年度:建设工程监理合同范本 第一章总则 为规范建设工程的质量和安全,保障甲方(业主)的合法权益,建立甲、乙双方的合法关系,特制定本合同。 第二章工程概况 1.工程名称、地点及基本情况:请在此处描述工程名称、地点、用途、规模等基本情况。 2.工程内容与范围:请在此处具体描述工程的内容、范围、工期等信息。 第三章工作任务及服务范围 1.监理工作内容及任务:请在此处详细阐述监理的工作内容及任务,包括设计、施工前、施工中、竣工验收等各个环节。 2.监理服务范围:请在此处具体描述监理服务的范围,包括技术、质量、安全、预算、进度等方面的监理服务内容。 3.监理服务方式:请在此处描述监理服务的方式,如现场监理、实时监控等。 第四章协议约定事项

1.监理费及支付方式:请在此处说明监理费的标准、计算方式以及支付方式。 2.承担责任及违约责任:请在此处详细列出监理人应承担的责任及违约责任。 3.工程变更规定:请在此处明确工程变更的申请、审批程序,变更后的工程内容、工期、费用等问题。 4.保密协议:请在此处规定保密协议,保护相关的商业和知识产权。 5.争议解决方法:请在此处明确当双方发生争议时,应如何解决。 第五章监理人责任和义务 1.监理人的职责和任务:请在此处详细列出监理人的职责和任务,包括技术、质量、安全、预算、进度等方面的监理服务内容。 2.质量控制:请在此处阐述监理人在施工中应如何进行质量控制。 3.安全管理:请在此处描述监理人在施工中应如何进行安全管理。 4.合理支配资金:请在此处说明监理人在资金使用上应该有哪些规定。 第六章业主责任和义务 1.为监理工作提供必要的条件和信息:请在此处描述业主在监理工作中的配合、提供必要信息等责任和义务。

工程建设监理合同(15篇)

工程建设监理合同(15篇) 工程建设监理合同1 建设工程委托监理合同 1.《建设工程委托监理合同》的内容 1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。 2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心,起总协议的作用。 3.监理合同文件的解释顺序为:第一是双方签署的合同补充与修正文件,具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。 4.工程监理的附加工作是指:(1)委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的'工作内容;(2)由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间

而增加的工作。 5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务,其善后工作及恢复监理业务的工作。 6.监理人义务 1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。 2)监理人在履行本合同的义务期间,应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。 3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。 4)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。 7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。工程建设监理合同2 1.某图书馆改造工程,施工中使用了一种新型粘结剂,按规

建设工程监理合同最新版(精选6篇)

建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕 建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕 建立工程监理合同最新版1 甲方:〔雇用单位〕 乙方:〔雇员〕 鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事____________________劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么,签订本合同。 第一条合同期限 自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。 第二条乙方工作岗位及职责 1、自合同约定之日起,乙方负责甲方________供电所宿办楼建立工程质量监理。 2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。

3、严格执行现场监视旁站规定,按标准检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的局部要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。 4、监视承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有疑心的试验结果,应进展证实试验,催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。 5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。 6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。 7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。 8、合同期间,对自己人身、财产平安负全部责任。 第三条工作报酬 甲方每月支付乙方工资人民币__________元。 第四条甲方的义务职责 1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。 2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。对从事有职业危害作业的,应当定期进展安康检查。

建设工程监理合同示范文本正规范本(通用版)

建设工程监理合同示范文本 1. 合同序言 本合同由甲方(简称“业主”)与乙方(简称“监理单位”)缔结,根据相关法律法规和有关约定,经双方协商一致,签订监理合同。 2. 合同背景 (简要描述工程项目的背景和目的) 3. 工程项目概述 (简要描述工程项目的范围、规模和内容) 4. 服务内容 4.1 甲方委托乙方对工程项目进行全程监理服务,包括但不限于 内容: •监理前期调研和项目可行性研究 •监理设计文件审查 •监理投标文件编制和评审 •监理招标和投标工作 •监理合同和施工合同的审查

•监理工程质量和进度的检查和评估 •监理合同履行和变更管理 •监理报告的撰写和提交 •监理资料的归档和管理 4.2 乙方应当按照合同约定为甲方提供专业、高质量的监理服务,并确保监理报告的准确和及时性。 5. 服务期限 5.1 本合同的服务期限为(具体日期或工期)。 5.2 如需延长服务期限,乙方应事先书面通知甲方,并经双方协 商一致后签订书面变更协议。 6. 支付方式及费用 6.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理服务费用。 6.2 监理服务费用为按(具体方式)进行结算,具体费用标准和 支付比例见附件。

7. 保密条款 7.1 双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密或技术资料应予以保密。 7.2 未经一方事先书面许可,另一方不得向第三方透露或泄露与本合同相关的任何信息。 8. 违约责任 8.1 若一方未按合同约定履行义务,应赔偿对方遭受的损失。 8.2 若监理单位未履行合同规定的监理服务义务,甲方有权终止合同并要求返还已支付的监理服务费用。 9. 争议解决 9.1 双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。 10. 其他事项 (双方根据实际情况可以添加其他约定事项) 11. 合同生效与变更 11.1 本合同一经双方签字盖章,即生效。

建设工程监理合同(最新版)

建设工程监理合同(最新版) 一、合同当事人 甲方(建设单位) (填写甲方单位的名称、地址、法定代表人、联系电话等信息) 乙方(监理单位) (填写乙方单位的名称、地址、法定代表人、联系电话等信息) 二、工程概况 1. 工程名称 (填写工程名称) 2. 工程地址 (填写工程所在地的省、市、区县、具体地址) 3. 工程概况 (填写工程性质、规模、内容、建筑面积、工期等信息) 4. 工程费用估算 (填写工程费用的估算值,包括工程造价、监理费等) 三、监理服务内容 乙方应按合同约定从项目前期准备、施工管理、竣工验收及质量保修等各个环节全程参与并提供监理服务,监理服务内容包括: 1.工程质量监督,包括计划、组织、协调和指导监理工作; 2.工程施工图预审; 3.工程施工组织设计、施工图设计和变更设计审查; 4.施工工程质量检验、检测及资料审核; 5.工程施工现场的监理管理; 6.工程竣工验收和质量保证,包括工程竣工验收资料归档; 7.其他与建设工程有关的监理工作。

四、合同价款及支付方式 1. 合同价款 (填写监理服务的合同价款,包括基本费用和附加费用等) 2. 支付方式 (填写合同价款的支付方式和支付条件,如分期付款、一次性支付等) 五、监理服务期限 监理服务期限从工程开工之日起计算,至工程竣工并经验收合格、质量保修期满之日止。 六、违约责任 1. 甲方违约责任 (填写甲方违约责任,并注明相应的赔偿金额或违约金等) 2. 乙方违约责任 (填写乙方违约责任,并注明相应的赔偿金额或违约金等) 七、争议解决方式 甲乙双方因执行本合同发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,甲乙双方均有权向所在地人民法院提起诉讼。 八、合同生效和变更 1. 合同生效 本合同自双方签字或盖章之日起生效。 2. 合同变更 经甲乙双方协商一致,可对本合同进行修改和补充,应由甲乙双方签字或盖章后生效。 九、合同解除和终止 1. 合同解除 本合同可由甲乙双方协商一致解除,应由甲乙双方签字或盖章后生效。

建设工程监理合同范本2022

建设工程监理合同范本2022 随着社会的不断发展,建设工程在国家经济和社会发展中起到了举 足轻重的作用。为了确保建设工程的质量和进度,建设工程监理合同 应运而生。本文将探讨建设工程监理合同范本2022的一些重要内容和 注意事项。 一、合同目的和基本原则 建设工程监理合同的目的在于确保建设工程的质量、安全和进度, 并为监理人和被监理人提供一种相对公正和权益保护的方式。在合同 的签署过程中,双方需遵循合同自由原则、平等原则、诚实信用原则 等基本原则。 二、合同主要条款 1. 监理范围:明确监理人的权力和职责范围,包括工程勘察、设计 审核、施工图纸审核、施工过程监管、质量检测等方面的内容。 2. 合同价款和支付方式:明确合同价款的总额及分期付款方式,以 及支付前提条件和依据。 3. 保证金和违约责任:双方可约定监理人提供一定金额的保证金额,作为合同履行的保证。同时也要明确违反合同约定的责任和赔偿方式。 4. 强制性规定:对于建设工程中必须遵守的法律、法规、行业标准,应在合同中明确约定。

5. 变更和解除合同:当发生不可抗力、双方协商或违约等情况时,应明确变更合同和解除合同的程序和条件。 三、合同执行过程中的注意事项 1. 合同履行过程中应保持沟通畅通,及时解决问题。监理人和被监理人需要定期召开工作会议,对工程进展和存在的问题进行交流和沟通。 2. 监理人应按合同约定的工作范围和内容进行监督和检查,并向被监理人提供及时准确的监理文件和报告。 3. 被监理人应按合同的要求,配合监理人的工作,提供工程进展的相关资料和信息。 4. 当出现设计变更或施工问题时,双方应及时进行协商,以确保工程质量和进度的顺利进行。 5. 合同执行完成后,双方应进行验收工作,确保工程符合相关标准和规定,避免后期纠纷的发生。 总结 建设工程监理合同范本2022是建设工程管理中的重要文件,它规范了双方在合同执行过程中的权力和责任,维护了双方的合法权益。合同的签订和执行需要双方充分理解和尊重合同原则,建立高效的沟通机制,并及时解决问题,确保工程质量和进度的顺利进行。通过严谨的合同管理,能够有效地提高建设工程管理的水平和质量,推动国家经济的可持续发展。

(完整版)建设工程施工监理合同正规范本(通用版)

建设工程施工监理合同(完整版) 1. 合同背景和目的 本合同是由甲方(建设单位)和乙方(施工监理单位)签订的建设工程施工监理合同。为了确保建设项目的质量、进度和安全,保护甲方的利益,实现合同双方的共同目标,甲方委托乙方担任建设工程的施工监理工作。 2. 双方权利和责任 2.1 甲方的权利和责任 •提供建设项目的相关文件、资料和信息,包括设计文件、施工图纸、环境影响评价报告等; •安排项目施工进程和工期计划,并确保施工进度的合理推进; •按照合同约定支付相应的监理费用; •对乙方提供的监理报告和意见进行认真研究,并及时回复。 2.2 乙方的权利和责任 •监督施工过程中的质量、安全和进度,确保建设项目符合相关标准和规定;

•提供专业的监理技术和建议,并及时向甲方报告建设项目的进展情况; •及时发现施工过程中的问题和风险,提出必要的整改措施; •按照合同约定向甲方提供监理报告和意见; •对甲方提供的文件、资料和信息进行保密,不得向第三方泄露。 3. 监理工作内容 •对施工现场的组织、卫生、安全等进行监督检查; •对施工图纸、施工方案和施工工艺的合理性进行评估; •监督施工材料的选择、采购和使用; •进行工程质量验收,并出具相应的监理报告; •对施工过程中的纠纷和争议进行调解和解决; •对施工进度进行跟踪和监控。 4. 合同期限和费用 4.1 合同期限 本合同的有效期为建设工程开始施工之日起,直至工程竣工验收合格并结算完毕。

4.2 监理费用 甲方按照合同约定的付款方式和标准向乙方支付监理费用。监理费用是按照建设工程总投资的一定比例计算,并在工程结算时一次性支付。 5. 合同变更和解除 5.1 合同变更 任何一方在合同履行过程中,如需要对合同进行修改或修订,应经双方协商一致,并签订补充协议。 5.2 合同解除 情况之一发生,合同可解除:双方协商一致解除合同;甲方未按照合同约定支付监理费用;乙方严重违反合同约定,无法继续履行监理职责;因不可抗力等不可预见的原因导致无法继续履行合同。 6. 争议解决 双方如发生争议,应首先通过友好协商解决。若协商无果,可提交相关争议至仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。

2021年建设工程监理合同范本【最新版】律师推荐版

2021年建设工程监理合同范本【最新版】律师推荐版2021年建设工程监理合同范本【最新版】发包方:_____________________________ 法定住址:___________________________ 法定代表人:_________________________ 委托代理人:_________________________ 身份证号码:_________________________ 通讯地址:___________________________ 联系人:_____________________________ 电话:_______________________________ 监理方:_____________________________ 法定住址:___________________________ 法定代表人:_________________________ 委托代理人:_________________________ 身份证号码:_________________________ 通讯地址:___________________________ 联系人:_____________________________ 电话:_______________________________ 为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业的健康发展,发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定,委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规,对_________工程建设实施的监督管理。 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义

建设工程监理合同(示范文本)正规范本(通用版)

建设工程监理合同(示范文本) 1. 引言 此份建设工程监理合同(简称“本合同”)由甲方(建设工程业主)和乙方(建设工程监理机构)双方在平等、自愿的基础上签订,以规范建设工程监理服务,保障建设工程质量和工程安全。 2. 合同背景 甲方计划进行建设工程项目(简称“工程项目”): 项目名称:____________________ 项目地点:____________________ 在此背景下,甲方需要聘请乙方作为建设工程的监理机构,负责监理工程施工过程中的技术、质量和安全等方面的监督和管理。 3. 合同内容 3.1 服务范围 乙方将根据甲方的委托,提供建设工程监理服务: 3.1.1 监督和管理施工过程中的技术、质量和安全等方面。 3.1.2 对施工图纸、设计方案、施工工艺等进行审核和监督。

3.1.3 监测建设工程进度和质量,并提出必要的监督指导。 3.1.4 及时报告工程进展情况、施工质量问题和安全隐患等,并提出相应的处理意见。 3.2 服务期限 本合同的服务期限从__年__月__日起,至工程竣工验收合格之日止。双方可以协商一致,决定延长或缩短服务期限。 3.3 服务报酬 3.3.1 甲方为乙方提供的建设工程监理服务,应按照方式支付报酬: (1)按照合同总价的百分比进行支付,共分__次支付。 (2)每次支付的比例和时间节点如下: 支付比例时间节点 __%工程开工后 __%完成__%的工程进度后 __%完成__%的工程进度后 __%工程竣工验收合格后 3.3.2 若在工程施工过程中,因乙方原因导致工程进度延误或构成严重质量问题,甲方有权暂停支付报酬,并有权向乙方追究责任。

工程建设监理合同范本6篇

工程建设监理合同范本6篇 工程建设监理合同范本1 委托单位:__________________________________________ 监理单位:__________________________________________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担________________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1.工程概况 工程名称:__________________________________________ 工程地点:__________________________________________ 工程规模为:________________________________________ 2.合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。 3.责_____限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至 _________装置通过_________小时运行后6个月。 4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款; (2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款; (3)本合同附件,即:本章附件A-监理服务范围;本章附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件C-报酬和支付。 (4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。 7.乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出

建设工程监理合同范本(5篇)

建立工程监理合同范本(5篇) 最新建立工程监理合同1 ________(以下简称“业主”)与_______(以下简称监理单位)经过双方协商全都,签订本合同。 一、业主托付监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总投资: 监理范围: 二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。 三、以下文件均为本合同的组成局部: ①监理托付函或中标函; ②工程建立监理合同标准条件; ③工程建立监理合同专用条件; ④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。 四、监理单位同意,根据本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。

本合同的监理业务自___年___月___日开头实施,至___年___月___日完成。 本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本份,各执份。 业主:(签章)监理单位:(签章) 法定代表人:(签章)法定代表人:(签章) 地址:地址: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮编:邮编: 电话:电话: 本合同签于________年________月________日,签约地点:________________ 最新建立工程监理合同2 托付人: 监理人: 合同编号: 合同名称:___〔简称托付人〕,托付〔以下简称监理人〕供给工程监理效劳,经双方协商全都,订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称:___ 2.工程地点:___

3.工程等别〔级〕:____ 4.工程总投资〔人民币,下同〕: 二、监理范围 1、监理工程名称: 2、监理工程内容及主要特性参数: 3、监理工程投资: 三、监理内容、期限 1、监理效劳内容:按专用合同条款商定。 2、监理效劳期限: 自___年___月___日至___年___月___日。 四、监理效劳酬金 监理正常效劳酬金为〔大写〕___元,由托付人按专用合同条款商定的方式、时间向监理人支付。 五、监理合同的组成文件及解释挨次。 1、监理合同书〔含补充协议〕; 2、专用合同条款; 3、通用合同条款; 4、监理大纲; 5、双方确认需进入合同的其他文件。 六、本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签名并加盖本单位公章后生效。 七、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执

建设工程监理合同范本三篇

建设工程监理合同范本三篇 建设工程监理合同1 为规范企业管理,增强竞争意识,工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提,据此双方依据现行的相关法律规定,经协商一致签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围:见附补充说明。 四、施工日期: 建设工程监理合同2 ____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。 1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称; 工程地点; 工程规模; 总投资; 监理范围。 2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。

3.下列文件均为本合同的组成部分: (1)监理委托函或中标函; (2)工程建设监理合同标准条件; (3)工程建设监理合同专用条件; (4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真,邮子邮件等。 4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。 5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。 本合同的监理业务自____年__月__日开始实施,至____年__月__日完成。本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本____份,各执___份。 业主:(签章)________ 监理单位:(签章)_____ 法定代表人:(签章)_____ 法定代表人:(签章)____ 地址:____________ 地址:___________ 开户银行:__________ 开户银行:_________ 账号:____________ 账号:___________ 邮编:____________ 邮编:___________ 电话:____________ 电话:___________ ____年__月__日签于___ ____年__月__日签于_

2020最新监理合同范本5篇(通用版)

2020最新监理合同范本5篇 2019最新监理合同范本(一) 根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:__________质量控制、进度控制和投 资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。 第三条条款定义 1、甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规 定以及施工承包合同。 2、甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家 负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。 3、本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内 容中详细说明。 4、本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。 5、在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准, 特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,

属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等) 在特殊条款中订明。 第四条本合同书的开始、完成与变更。 1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立 即生效。 2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。 4、如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意 才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。 5、如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充 合同,或在特殊条款中事先加以说明。 6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方 经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。 第五条甲方的权力与责任。 1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。 2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权 要求更换乙方主要人员,直至终止合同。 3、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方 最后确定并按国家规定的基建程序办理。 4、甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。 甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。 5、甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、 资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数 与回收、保密等办法。 6、甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

监理合同范本(12篇)

监理合同范本(12篇) 篇1:监理合同范本 委托方:____________(简称甲方) 受托方:____________(简称乙方) 鉴于乙方是依法成立,具有监理级资质并在土建施工、建筑安装、配套管网以及园林景观等方面,具有雄厚技术实力和丰富监理的综合性工程监理公司,双方本着平等自愿、诚实守信的原则,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规以及本工程的具体情况,在双方于____年____月____日达成的《建设工程委托监理合同》(备案合同)的基础上,经协商一致订立本补充合同,与备案合同不一致之处,以本补充合同为准。 一、工程概况: (一)工程名称:____________ (二)工程地点:____________ (三)建筑面积:____________ 二、本合同适用的法律及监理依据 (一)适用法律、法规: 1、国家的有关法律、法规; 2、天津市有关法规、规章;; 有效的政策性文件。 (二)适用的监理依据: 1、国家、天津市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范(GB50319-20_); 2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件; 3、与项目有关的各种报批手续及技术资料; 4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同; 5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。 三、监理范围和监理工作内容: (一)监理范围:桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其他内容并协助委托人进行工程预决算工作。

建设工程监理合同最新版本

建设工程监理合同最新版本建设工程监理合同 一、甲方与乙方签订此合同,旨在规范并明确双方在建设工程监理方面的权利、义务和责任。 二、合同的主要内容及条款如下: 1. 合同双方信息: 甲方:(填写甲方名称、法定代表人、地址、联系电话) 乙方:(填写乙方名称、法定代表人、地址、联系电话) 2. 合同项目信息: 项目名称:(填写项目名称) 项目地点:(填写项目地点) 项目范围:(简要描述项目范围) 建设工程监理内容:(详细列出乙方在监理过程中应承担的职责和任务) 3. 合同条款: 3.1 建设工程监理费用: 3.1.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式,向甲方收取建设工程监理费用。

3.1.2 甲方应按时足额支付建设工程监理费用,逾期支付的,乙方有权要求甲方支付滞纳金。 3.2 公平竞争及保密义务: 3.2.1 乙方在执行监理任务过程中,应遵守公平竞争原则,不得参与与本项目有利害关系的其他竞争性活动。 3.2.2 双方在合作期间内应对涉及项目的商业秘密及相关信息予以保密,不得向第三方透露或泄露。 3.3 工期与质量管理: 3.3.1 乙方应根据合同约定,对建设工程的质量进行监督和管理,并及时发现和解决可能影响工程质量的问题。 3.3.2 乙方应监督工程按照工期计划进行施工,及时向甲方提出工期调整的建议,并协助甲方与施工单位进行协调沟通。 3.4 合同变更与解除: 3.4.1 双方一致同意,在项目实施过程中,如遇到特殊情况,可通过协商变更合同内容。 3.4.2 若一方违反合同约定,给对方造成重大损失或影响工程进度、质量的,对方有权解除合同,并要求违约方承担相应赔偿责任。 4. 合同生效与争议解决: 4.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

建设工程委托监理合同书范本(标准版)

建设工程委托监理合同书范本【本文本为word版,可修改编辑】甲方: 乙方: 签订日期:

建设工程委托监理合同书范本 委托人_________与监理人_________,经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称本工程)概况如下: 工程名称:_________ 工程地点:_________ 工程规模:_________ 总投资:_________ 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、以下文件均为本合同的组成部分: 1、监理投标书或中标通知书;

2、本合同标准条件; 3、本合同专用条件; 4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。 本合同自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日完成。 本合同一式_________份,具有同等法律效力,双方各执_________份。 委托人(盖章):_________ 监理人(盖章):_________ 住所:_________ 住所:_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):

_________ 开户银行:_________ 开户银行:_________ 账号:_________ 账号:_________ 邮编:_________ 邮编:_________ 电话:_________ 电话:_________ 签订地点:_________ 签订地点:_________ _________年____月____日_________年____月____日 附件 词语定义、适用范围和法规 第一条以下名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义: (1)〞工程〞是指委托人委托实施监理的工程。

建设工程监理合同书范本(标准版)

建设工程监理合同书范本(word模板——可以编辑) 甲方: 乙方: 签订日期:

建设工程监理合同书范本合同编号:_________ 发包方:_________ 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 委托代理人:_________ 身份证号码:_________ 通讯地址:_________ 邮政编码:_________ 联系人:_________

电话:_________ 传真:_________ 帐号:_________ 电子信箱:_________ 监理方:_________ 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 委托代理人:_________ 身份证号码:_________ 通讯地址:_________

邮政编码:_________ 联系人:_________ 电话:_________ 传真:_________ 帐号:_________ 电子信箱:_________ 为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业的健康发展,发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定,委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规,对_________工程建设实施的监督管理。 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义:

1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。 2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。 3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。 4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。 6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。 7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。 8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。 9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档