工程监理延期补充协议

甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于《建设工程委托监理合同》（以下简称“原合同”）编号为________，签订日期为____年____月____日，合同期限为____年____月____日至____年____月____日。

在合同履行过程中，因______（具体原因）导致原合同约定的工期需要延期。

经双方友好协商，现就原合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 经双方协商一致，同意将原合同约定的工期延期____个月。

2. 延期后的合同工期为____年____月____日至____年____月____日。

二、监理服务内容1. 乙方在延期期间内，继续按照原合同约定的监理服务内容，对工程进行全过程、全方位的监理工作。

2. 乙方应确保监理工作的质量和效果，按照国家相关法律法规和行业标准，严格执行监理规范。

三、监理费用1. 延期期间，监理费用按照原合同约定的费率计算。

2. 甲方应按照延期后的合同工期，及时向乙方支付监理费用。

四、双方责任和义务1. 甲方应按照约定的时间、地点和方式，向乙方提供监理所需的相关资料和条件。

2. 乙方应严格按照监理规范和标准，对工程进行监理，确保工程质量、进度和安全。

3. 双方应积极配合，及时沟通，解决监理过程中出现的问题。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，作为原合同的组成部分。

2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或委托代理人：________________________法定代表人或委托代理人：________________________签字：________________________签字：________________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。

甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），根据工程建设的实际情况，经双方友好协商，一致同意对原合同进行延期补充，特订立本协议，以明确双方的权利义务。

一、延期范围及期限1. 本协议适用于原合同约定的监理服务范围。

2. 原合同约定的监理期限自____年__月__日起延长至____年__月__日。

二、监理服务内容1. 乙方应继续按照原合同约定的监理服务内容，对甲方委托的建设工程项目进行监理。

2. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和规范，对工程建设过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，确保工程质量达到设计要求和规范标准。

三、监理费用及支付方式1. 本协议延期期间，监理费用按照原合同约定的收费标准执行。

2. 甲方应在监理服务开始前支付监理费用总额的50%作为预付款；监理服务完成后，甲方应在收到乙方提交的监理报告及相关资料后10日内支付剩余的50%。

四、双方权利义务1. 甲方应按照本协议约定的期限支付监理费用，确保监理工作的顺利进行。

2. 乙方应按照原合同约定的监理服务内容，认真履行监理职责，确保监理质量。

3. 双方应遵守国家相关法律法规、行业标准和规范，共同维护工程建设的合法权益。

五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。

工程监理延期补充协议范本甲方：（委托人名称）乙方：（监理公司名称）根据《中华人民共和国合同法》及双方原订的《工程监理合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商，就项目延期一事达成如下补充协议：一、延期原因及背景根据双方原合同约定，乙方应按期完成工程监理服务。

然而，在工程实施过程中，因以下原因导致项目延期：1.（具体描述项目延期的原因，例如：自然灾害、政府政策变动、工程设计方案变更等）2.（继续描述项目延期的原因）3.（继续描述项目延期的原因）上述原因导致工程进度受到影响，无法按照原计划完成，因此需对工程监理服务的时间予以调整。

二、延期期限及调整根据双方协商，原计划工程监理服务截止日期将顺延至（具体时间），即延长（具体天数）天。

三、延期补偿1.甲方同意按照延期天数向乙方支付相应的延期补偿费用。

延期补偿费用计算公式如下：延期补偿费用 = (工程延期天数× 每日监理服务费用) × （1+税率）其中，每日监理服务费用为双方原合同中约定的费率。

税率按照国家相关税法执行。

2.乙方同意在合同结束后的15个自然日内，向甲方提供相关发票，以便甲方进行支付。

四、其他约定事项1.除本补充协议外，双方原合同其他条款及条件仍然有效。

2.本补充协议一经签订，就具有与双方原合同同等法律效力。

对于本补充协议的修改、解释均须经双方书面协商一致。

3.双方同意保持本补充协议内容的保密性，并不得向任何第三方透露、泄露相关信息。

4.本补充协议未尽事宜，双方可通过书面协商解决。

五、争议解决凡因本补充协议产生的争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

补充协议的签署甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：签订日期：签订日期：。

工程延期监理合同补充协议1. 引言此份工程延期监理合同补充协议（简称“补充协议”）由甲方（承包商）和乙方（监理机构）共同签署。

为了解决工程延期的问题，双方经过友好协商达成一致意见，特制定本补充协议，以明确双方在工程延期方面的权利和义务。

2. 背景原合同编号：[合同编号] 原合同签订日期：[签订日期]原工程计划完工日期：[计划完工日期]根据原合同，甲方委托乙方为工程提供监理服务。

然而，由于一些不可抗力和/或乙方无法控制的原因，原工程计划存在延期的情况。

3. 延期原因甲乙双方经过充分沟通，商定为导致工程延期的原因：1.[延期原因1]2.[延期原因2]3.[延期原因3] …4. 延期期限双方商定将原工程计划完工日期延期至日期：新的计划完工日期：[新的计划完工日期]5. 监理费调整基于工程延期，甲方同意增加监理费用以应对延期工作的额外时间和资源消耗。

具体费用调整如下：•原监理费用：[原监理费用]•延期费用：[延期费用]•调整后监理费用：[调整后监理费用]6. 周期延期处理为保证工程在延期情况下的有序进行，甲方和乙方同意进行周期延期处理：1.更新工程进度计划，确保与新的计划完工日期的一致性。

2.根据新的计划完工日期，重新安排工程人员和资源的调度。

3.尽快制定详细的延期实施方案，并提交甲方审核。

4.监理机构应加强对工程进度的监控和管理，及时报告延期情况并与甲方及时沟通。

7. 违约责任在工程延期的情况下，双方应共同承担相应的责任。

甲方和乙方同意责任分配：1.若延期原因属于甲方的过错，甲方需承担乙方因此而产生的额外费用（如延期费用）。

2.若延期原因属于乙方的过错，乙方需自行承担延期造成的损失。

8. 其他约定事项1.本补充协议自双方签字生效，并作为原合同的一部分。

2.本补充协议的修改或解除应经双方协商一致，并以书面形式签署。

9. 合同争议解决方式双方如因本合同履行发生争议，应友好协商解决。

协商不成时，提交相关仲裁机构进行仲裁。