旧屋面换瓦施工合同范本(6篇)

旧屋面换瓦施工合同范本(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!旧屋面换瓦施工合同范本(6篇)旧屋面换瓦施工合同范本第1篇甲方：_____(以下简称甲方)住所：___市____区____路___号身份证号：_______乙方：_____(以下简称乙方)住所：_____市_____区_____路_____号法定代表人：_____电话：_____1.甲方为本次要修缮的房屋的所有人，有权对此房屋进行修缮;2.乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证，为有权从事房屋修缮的企业，目前合法存续。

为明确双方本次房屋修缮行为的权利义务，甲乙双方本着公平合理、等价有偿的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。

第一条甲方决定将位于市 _区____街_ 栋__层_号的房屋一套，建筑面积_____平方米由乙方来进行修缮，乙方同意进行修缮。

第二条甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。

第三条乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。

第四条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为_1、主卧床头背景墙;2、主卧卫生间_____;方式为_____;标准为_____第五条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自20XX年XX 月XX日到20XX年XX月XX日为止。

第六条本次房屋修缮的原材料均由乙方全权采购并由乙方来负责提供，甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。

第七条双方约定由_房屋装修方来进行本次房屋修缮的验收工作，并向其支付规定报酬_____元。

该部分费用由乙方来负担。

第九条违反本协议的约定为违约行为，应承担违约责任。

第十条除第十一条规定的情况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，包括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。

第十一条乙方如违反本合同第五条的约定，则每迟延一天，需向甲方支付违约金_____元。

但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。

本条的约定不免除乙方根据第十条应负担的违约责任。

第十二条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更：1.双方合意变更并达成书面的协议;2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必须修改;3.不可抗力的情况使本合同必须修改。

第十三条本合同自发生以下事情方可终止：1.双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议;2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义(如上述房屋列入了拆迁范围);3.不可抗力的情况使本合同必须修改。

第十四条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，如果在开始协商后10日内双方还未达成千致意见，任何一方均有权向房屋所在地的法院起诉。

第十五条本协议。

一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

第十六条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日旧屋面换瓦施工合同范本第2篇甲方当事人姓名性别男年龄岁住址四川省市乙方当事人姓名性别男年龄岁住址四川省市简要案情20XX年XX月XX日晚甲乙双方及职工因故发生纠纷并引起互殴双方各有受伤但乙方受伤相对较重为妥善解决此事双方依据浙江省高级法院、省检察院、省公安厅《关于当前办理轻伤犯罪案件适用法律若干问题的意见》的有关规定特达成如下和解协议一、双方就各自不理智行为表示遗憾并向对方表示道歉和相互谅解。

二、甲方同意在本协议签订后一次补偿乙方误工费、营养费、交通费等各种损失共计陆万陆仟元整元医疗费等乙方痊愈后按实结算。

本补偿已包括了乙方所有损失。

三乙方请求公安机关不再处理本案并不再追究甲方所有法律责任。

四本协议双方签字后互不干涉任何一方不得再就本案滋生他事。

五本协议一式三份公安机关一份甲乙双方各执一份具有同等法律效力。

甲方当事人签名捺印乙方当事人签名捺印处理公安机关在场见证人签名20XX年9月28日1、根据刑事诉讼规定，刑事案件的起诉分为公诉案件和自诉案件。

轻伤害案件可以自诉，重伤害案件必须公诉，没有一点成为自诉案件的可能。

2、自诉案件自诉人与被告人可以自行各解，法院也可以进行调解，无论是当事人自行和解，还是法院进行调解，只要和解、调解成功，自诉人都有撤诉的权利。

当事人之间进行和解或者法院进行调解是指案件起诉到法院之后的事，这不叫私了。

所谓私了，就是指案件未经公安司法机关处理，而是当事人双方私下的进行和解或调解。

如果不是严重的刑事犯罪，当事人之间均可以私了，但是如果构成严重刑事犯罪，当事人之间私了是无效和违法的。

3、公安机关侦查终结的案件首先移送检察院批捕科（又叫侦监科）由批捕科进行审查决定是否予以批准逮捕，如果不构成犯罪或者属于自诉案件，检察院只能把案件退回公安机关，由公安机关撤销案件或者移送法院作为自诉案件进行处理。

当然，公安机关也可以撤销案件，并告知被害人向法院提起自诉。

此时公安机关已经不应再进行调解，如果案件到了法院，当然可以进行调解（一般是就民事赔偿部分进行调解，刑事责任部分不可能进行调解。

社会上所说的刑事案件调解好了，是指民事赔偿部分调解好，双方当事人达成调解协议了。

自诉案件如果民事赔偿部分调解好，被告人一般都会要求自诉人撤诉，此时法院不要求再对刑事部分进行审理了。

公诉案件被告人与被害人就民事赔偿调解达成协议后，被告人一方往往会要求被害人一方出具书面的谅解书，同时由被害人提出要求法院对被告人从轻处罚。

）4、如果经调解达成协议，协议书的内容一般包括以下内容：一是双方当事人或者委托代理人的姓名等基本·情况；二是协议的具体内容，如甲方一次性赔偿乙方多少钱、以后因此事永无纠纷、要求司法机关对被告人从轻处罚或者适用缓刑，如果是自诉案件可以要求自诉人撤诉等；三双方当事人签名或者捺指印。

关键注意：赔偿钱数、永无纠纷、表示谅解、要求从轻处理这几个方面。

调解协议就按照上述内容进行写就行了，无需赘述。

5、是否在公安机关协调下进行均可以，但是调解结果及相关手续必须交到办案单位的承办人。

6、调解好的案件必须要有协议书、谅解书、收条。

旧屋面换瓦施工合同范本第3篇发包方(甲方)：承包方(乙方)：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：4号点(许有刚等户)栋屋面瓦施工、屋面防水卷材(含基层处理)，天沟水泥砂浆抹面、梯步间涂料、楼梯梯步摸面、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)以及其他整改项目。

承包范围：分两步实施：第一步，先对屋面盖琉璃瓦、天沟水泥砂浆抹面进行施工;第二部对梯步间刮仿瓷涂料、割楼梯梯步(含做滴水线)不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)工程的施工;以上分项工程施工，均包括材料采购(包括施工必须的辅助材料)运输、安装施工，以及材料样品的试验检测、产品、材料的三证收集(交甲方)等工作内容。

二合同价款及结算本工程屋面琉璃瓦的施工面积暂定为1036m2，综合单价为60元/ m2;屋面防水卷材(含基层处理)，共计290㎡，综合单价为14元/ m2;梯步栏杆(厚度90丝)综合单价100元/m，割梯步砂浆抹面(含滴水线)综合单价28元/ m2;梯步间刮仿瓷涂料(三遍)综合单价8元/ m2;天沟砂浆面分项工程共计240m2，综合单价18元/ m2;梯步不锈钢栏杆300m/单元，高度按设计，4楼悬空平面栏杆高度为，综合单价为100元/m;楼梯间地坪含摸光(包括回填夯实)，砼厚度5cm，综合单价为38元/m2 ;整改工程整改工程量以甲方与乙方、现场实测所施工工程量为依据，按实决算。

以上分项工程的施工综合单价是按照施工图纸、承包范围、合同条款、现场条件、技术措施、文明施工等条件确定的，包含以上整改工程采购安装过程中所发生的一切费用(包括损耗和税金)。

三、付款方法甲方按施工进度工作量逐次向乙方支付工程款;1、屋面整改工程施工完毕，经检查合格后，支付屋面工程进度款的90%;2、其他整改工程按进度分期支付，全部整改工程完工并验收合格后，办理工程结算，决算完成后一个月内支付结算总价。

四、合同工期该整改工程采购施工工程必须服从每幢楼的施工进度计划要求，在协仪确定的时间内完成施工。

1、屋面所有整改工程工期共计20天;2、其他分项工程的工期按实际情况确定。

五、质量标准施工质量标准：按国家现行的质量评定标准及技术验收规范。

施工质量等级为合格。

产品质量标准：所用的材料须达到行业标准规定的要求。

六、甲、乙双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：（1)甲方协助乙方寻找材料的存放场地和施工场地，提供施工所需的水、电源等，水电费用由乙方负责。

（2）甲方提供盖瓦分项工程的施工塔吊，供乙方施工之用。