施工合同补充协议范本

第1篇协议编号：________________甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为了明确双方在施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《建设工程质量管理条例》3. 《建设工程安全生产管理条例》4. 《建设工程施工合同》二、协议内容1. 工程范围（1）原合同约定的工程范围不变。

（2）根据实际情况，经双方协商一致，增加以下工程内容：（1）____________________（2）____________________（3）____________________2. 工程量及价格（1）增加的工程量按照以下标准计算：（1）____________________（2）____________________（3）____________________（2）增加的工程量价格按照以下标准执行：（1）____________________（2）____________________（3）____________________3. 工期调整（1）原合同约定的工期不变。

（2）因增加工程内容等原因，工期需要进行调整，具体调整如下：（1）____________________（2）____________________（3）____________________4. 质量要求（1）原合同约定的质量要求不变。

（2）针对增加的工程内容，双方协商一致，要求如下：（1）____________________（2）____________________（3）____________________5. 安全生产（1）原合同约定的安全生产要求不变。

（2）针对增加的工程内容，双方协商一致，要求如下：（1）____________________（2）____________________（3）____________________6. 付款方式（1）原合同约定的付款方式不变。

建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。

第一条工程概况一、工程名称：。

二、工程地点：。

三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。

六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。

工程总价款为(小写)￥万元 (大写) 。

第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。

二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。

三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。

如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。

第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。

在达到合同约定的质保期限后支付。

第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。

2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

3、按照合同约定支付工程款。

4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。

二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。

2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。

3、在本工程竣工后清理现场。

工程施工合同补充协议范本3篇导读：本文是关于工程施工合同补充协议范本3篇，希望能帮助到您！工程施工合同补充协议范本一发包人：晋江市公路建设开发有限公司(以下简称“甲方”)承包人：中铁大桥局股份有限公司 (以下简称“乙方”)本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于20xx 年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：1、工程概况工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。

工程地点：晋江市金井镇2、建设内容给水管道及金东公路金井段道路改造工程。

具体详见施工图纸：《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。

3、施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成)4、工程质量工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-20xx)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(ZXB/T0202-20xx)、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50236)及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》(GB50236)。

并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。

5、工程价款本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币(大写)壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整(￥10432607)[包含给水工程安全文明措施费拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整(￥128256)]6、进度付款额度和付款方式支付工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额15%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。

项目施工补充协议书范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于甲乙双方已签订《项目施工合同》（合同编号：_____），为确保工程顺利进行，明确双方权利义务，经甲乙双方友好协商，就合同未尽事宜达成以下补充协议：一、工程范围及内容1. 补充协议范围内的工程包括但不限于：________________（具体工程内容）。

2. 补充协议范围内的工程质量标准应符合国家相关法律法规及行业标准。

二、工程进度及工期1. 双方同意按照《项目施工合同》约定的开工日期和竣工日期进行施工。

2. 如有特殊情况导致工程进度延误，乙方应提前向甲方申请，经甲方确认后，工期相应顺延。

三、工程质量及保修1. 乙方应按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应承担_____个月的质保期，质保期内如有质量问题，乙方负责及时修复。

四、工程款支付1. 双方同意按照《项目施工合同》约定的付款方式进行工程款支付。

2. 工程进度达到约定的付款节点后，甲方应按照实际完成工程量支付相应的工程款。

五、合同争议解决1. 双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。

2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他1. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本补充协议与《项目施工合同》具有同等法律效力，如与《项目施工合同》有冲突之处，以本补充协议为准。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________（注：本范本仅供参考，具体内容需根据实际项目情况调整，并在签订前征求法律人士意见。

）。