山东省2016年上半年一级建造师《工程法规》：建设工程法律责任制度考试试卷

一级建造师考试建设工程法规及相关知识补充试卷（附答案及解析）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。

选对每题得一分，没选或选错均不得分）。

1、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。

A、占有权B、使用权C、收益权D、所有权【参考答案】：D【解析】：国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。

2、《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起（）日内向人民法院提起诉讼。

A、10B、15C、20D、30【参考答案】：B【解析】：本题考核的是劳动争议的解决方式。

《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。

3、根据《注册建造师管理规定》，注册建造师申请初始注册时应具备的条件不包括（）。

A、经考核认定或考试合格取得资格证书B、受聘于一个相关单位C、取得注册证书和执业印章D、达到继续教育要求【参考答案】：C【解析】：《注册建造师管理规定》第六条规定，申请初始注册时应具备的条件包括：①经考核认定或考试合格取得资格证书；②受聘于一个相关单位；③达到继续教育要求；④没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。

4、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。

则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。

A、提起反诉B、提出和解C、提出管辖权异议D、部分变更诉讼请求【参考答案】：C【解析】：诉讼代理人代为承认，放弃，变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。

5、某施工企业于2009年3月10日取得安全生产许可证，则该证于（）到期。

A、2011年3月10日B、2012年3月10日C、2013年3月10日D、2014年3月10日【参考答案】：B【解析】：本题考核的是安全生产许可证的有效期。

《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。

《建设工程法规及相关知识》1Z301000 建设工程基本法律知识1Z301010 建设工程法律体系考点一：法律体系的基本框架：共有七个二、民法商法，如：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国侵权责任法》三、行政法，如：《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》。

四、经济法，如：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国反垄断法》。

五、社会法（保护弱势），如：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国职业病防治法》。

七、诉讼与非诉讼程序法：非诉讼的程序法主要是《中华人民共和国仲裁法》。

考点二：法的形式：共有七个一、法的形式：在我国，习惯法、宗教法、判例不是法的形式。

（二）法律：由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。

下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度（新增）；（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11 ）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。

（三）行政法规：XX条例（四）地方性法规、自治条例和单行条例：地名＋条例（五）部门规章：XX规定、XX办法（六）地方政府规章：地名＋办法、地名＋规定考点三：法的效力层级1.宪法＞法律＞行政法规＞地方性法规＞地方政府规章2.新的一般规定和就得特别规定效力确定法律之间由全国人民代表大会常务委员会裁决。

行政法规之间由国务院裁决。

2016年上半年甘肃省一级建造师《工程法规》：建设工程法律责任制度考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据《水利水电工程预应力锚索施工规范》(DL／T 5083—2010)，锚索张拉作业时，张拉区内千斤顶出力方向内严禁站人。

A：30°B：45°C：60°D：75°E：保证安全和使用功能的重要检验项目2、提高数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性可通过实现。

A：“信息处理和变换的程序化”B：“信息存储数字化”C：“信息流扁平化”D：“信息传输的数字化和电子化”E：速度比率3、为工程建设而购置的办公生活家具发生的费用属于。

A：建筑工程费B：安装工程费C：市政工程费D：工程建设其他费用E：玻璃幕墙4、通常以作为蓄电池的放电电流A：1小时放电率B：10小时放电率C：15小时放电率D：20小时放电率E：安全措施5、设备灌浆若采用早强、高强灌浆材料，小时后即可紧固地脚螺栓。

A：12B：24C：36D：48E：中标通知书6、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程的。

A：措施费B：工程建设其他费C：研究试验费D：材料费E：玻璃幕墙7、关于钢结构的下列说法中，错误的是。

A：钢结构是由型钢、钢板、钢管等制成的钢构件组成的工程结构B：钢结构构件难于采用工厂化的制造方式，一般均在施工现场制作C：钢结构构件之间用焊缝、螺栓或铆钉连接D：工业机电工程的多层框架、管架是钢结构运用的实例E：中标通知书8、在规划土石坝施工料场时，实际可开采总量与坝体填筑量之比最小的材料是。

A：土料B：石料C：反滤料D：砂砾料E：保证安全和使用功能的重要检验项目9、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是。

A：政府主管部门B：质量监督机构C：项目法人D：项目总承包方E：速度比率10、关于后张法预应力(有粘结)施工的说法，正确的是。

2016全国一级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识压轴试题含答案解析版单项选择题本大题共70个小题.每小题1分,在以下各小题所给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内.1、根据法的效力等级,《建设工程质量管理条例》属于().A.法律B.部门规章C.行政法规D.单行条例2、某施T单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于().A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.表见代理3、甲建没单位委托乙设计单位编制工程设计图纸,但未约定该设计著作权归属.乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计,则该工程设计图纸许可使用权归()享有.A.甲建设单位B.乙设计单位C.注册建筑师王某D.甲、乙两单位共同4、某建设工程合同约定,建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款.2005F9月1日,该工程经验收合格交付使用,但建设单位迟迟不予支付工程款.若施工单位通过诉讼解决此纠纷,则下列情形中,会导致诉讼时效中止的是().年8月,施工单位所在地突发洪灾,一个月后恢复生产年6月,施工单位所在地发生强烈的地震,一个月后恢复生产年7月,施工单位法定代表人生病住院,一个月后痊愈出院年9月,施工单位向人民法院提起诉讼,但随后撤诉5、监理工程师李某在对某T程施工的监理过程中,发现该工程设计存在瑕疵,则李某().A.以要求施工单位修改设计B.应当报告建设单位要求施工单位修改设计C.应当报告建设单位要求设计单位修改设计D.应当要求设计单位修改设汁6、某工程项目,建设单位未取得施工许可证便擅自开工,经查建设资金未落实.依照《建筑法》的规定,埘此,正确的处理方式是().A.责令改正,并处以罚款B.责令改正,可以处以罚款C.责令停止施工,并处以罚款D.责令停止施工,可以处以罚款7、使用财政预算资金的建设项目,需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的,必须进行招标.8、某施工项日招标,招标文件开始出售的时问为3月20日,停止出售的时间为3月30日,提交招标文件的截止时问为4月25日,评标结束的时间为4月30日,则投标有效期开始的时间为().月20日月30日月25日月30日9、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质,甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求.甲、乙两单位组成联合体参加投标,则该联合体资质等级应为().A.一级B.二级C.三级D.暂定级10、在项目评标委员会的成员中,无须回避的是().A.投标人主要负责人的近亲属B.项目主管部门的人员C.项目行政监督部门的人员D.招标人代表11、某必须招标的建设项目,共有三家单位投标,其中一家未按招标文件要求提交投标保证金,则关于对投标的处理是否重新发包,下列说法中,正确的是().A.评标委员会可以否决全部投标,招标人应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标,招认人可以直接发包12、某建设项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元,评标价1010万元,评标结束后,该投标人向招标人表示,可以再降低报价,报1000万元,与此对应的评标价为990万元,则双方订立的合同价应为().万元万元万元万元13、某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定,只配备了兼职安全生产管理人员,则该单位从业人数卜限是().人人人人14、安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时,提出了以下要求,其实符合《安全生产法》有关规定的是().A.应建立应急救援资金专款专用制度B.可以不建立应急救援组织,但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员15、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时,应立即向()报告.A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站16、下列关于施工单位安全生产责任制度的说法,正确的是().A.施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人B.专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责C.专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查D.装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员17、根据《建没工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是().A.提供相邻构筑物的有关资料B.编制安全技术措施及专项施工方案C.办理施工许可证时报送安全施工措施D.提供安全施工措施费用18、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法,正确的是().A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的,应暂扣或吊销安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后,应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的,不能颁发安全生产许可证19、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中,为法律、行政法所禁止的是().A.明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标B.明示施工单位在施工中应优化工期C.暗示施工单位不采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同D.暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥20、依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,建设单位供应的钢筋由().A.建设单位负责试验,并承担试验费用B.建设单位负责试验,双方分担试验费用C.施工单位负责试验,建设单位承担试验费用D.施工单位负责试验,双方分担试验费用21、依据《建设工程质量管理条例》的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是().A.建设单位拨付工程款B.施工单位实施隐蔽工程C.商品混凝土应用于基础工程D.大型非标构件进行吊装22、某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由().A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修,设计单位承担维修费用D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用23、在保证项目完整性的前提下,甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位,并选定乙设计单位为主体承接方,负责整个工程项目设计的总体协调.关于该项目的设汁责任,下列说法中,正确的是().A.丙设计单位直接对甲建设单位负责B.丙设计单位仅对乙设计单位负责C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任24、某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证,其环境影响评价文件未获批准,关于该项目的立项和开工,下列说法中,正确的是().A.可以先批准立项,但建设单位不得开工B.不得批准立项,建设单位不得开工C.不得批准立项,但建设单位可以先开工D.可以先批准立项,建设单位可以先开工25、施工单位的下列行为中,违反《消防法》规定的是().A.为节约资金,未购买公安消防机构指定的灭火器材B.施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C.为材料周转方便,将少量水泥堆放在现场通道附近D.在道路两旁施工时使用明火作业26、下列职责中,不属于施工单位消防安全职责的是().A.制定施工现场的消防安全制度B.向有关部门报审消防设计图纸C.对施工人员进行消防宣传教育D.定期检修施工现场的消防器材27、拍卖公司接受委托,组织扪卖出让某宗国有土地使用权,建设单位竞买成功后应当与()签订国有士地使用权出让合同.A.省人民政府B.市人民政府C.市土地管理部门D.拍卖公司28、某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除,建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,则其应提交的资料中不包括().A.旧城改造项目批准文件B.建设用地规划许可征C.建设工程规划许可证D.国有土地使用权批准文件29、王某应聘到某施工单位,双方于4月15日签订为期三年的劳功合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行.7月18日,王某拟解除劳动合同,则().A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位30、某工程项目足额投保了建筑工程一切险,在保险期间内,工程发生了保险事故.为减少损失,被保险人共计支出6万元.经保险公司查勘定损,建筑物实际损失为20万元.保险公司应当支付的保险金为()万元.31、工程总承包单位将部分丁程依法分包,王某是分包单位的项目负责人,则王某工资收入应缴纳的个人所得税有().A.建设单位代扣代缴B.总承包单位代扣代缴C.分包单位代扣代缴D.王某自行缴纳32、某工程总承包合同工程总价款4000万元.经建设单位同意,总承包单位将部分专业丁程分包,经结算,总承包单位支付人工、材料、设备费月j等共计2500万元,支付给分包单位工程价款1000万元.根据《营业税暂行条例》规定,总承包单位应纳税营业额是()万元.33、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司.为扩大经营,甲公司在外地设立了戊分公司及庚全资子公闭.戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务,对该债务负有清偿义务的法律主体是().A.甲公司B.乙公司C.戊公司D.庚公司34、某施工单位向一建筑机械厂发出要约,欲购买一台挖掘机,则下列情形中,会导致要约失效的是().A.建筑机械厂及时回函,对要约提出非实质性变更B.承诺期限届满,建筑机械厂未作出承诺C.建筑机械厂发出承诺后,收到撤回该要约的通知D.建筑机械厂发出承诺前,收到撤回该要约的通知35、某施丁单位分别对两个建设单位的工程项日投标,但是,在提交标书时,不慎将两个项目的投标文件互相错投.则此施工单位的两个投标文件均不构成要约,其原因是().A.要约内容不明确B.要约人不特定C.受要约人错误D.无订立合同的意思表示36、某施工单位为工程项目投保工程险时,对保险公司提供的格式条款提出以下看法,其中正确的是().A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的,由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的,该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致时,以非格式条款为准37、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约,该供应商向施工单位提供了三个电子邮箱,并且没有特别指定,则此要约的生效时间是().A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间B.该要约进人三个电子邮箱的最后时间C.该供应商获悉该要约收到的时间商理解该要约内容的时间38、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同,甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章.则该合同成立的时间为().A.甲、乙达成合意时B.甲签字、盖章时C.乙收到合同书时D.乙签字、盖章时39、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款,遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵账.后乙将该批水泥出售给丙施工单位,则关于该水泥买卖合同的效力,下列说法正确的是().A.有效B.因乙超越经营范围而无效C.因乙超越经营范围而效力待定D.因乙超越经营范围而可撤销40、下列由第三人向债权人履行债务的说法,错误的是().A.必须征得债权人同意B.第三人并不因此成为合同当事人C.不得损害债权人的利益D.第三人应向债权人承担违约责任41、甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件,合同约定乙收到支票之日三日内发货,后甲顾虑乙经营状况严重恶化,遂要求其先行发货,乙表示拒绝.则乙的行为属于().A.违约行为B.行使同时履行抗辩权C.行使先履行抗辩权D.行使不安履行抗辩权42、甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料,两份供货合同对材料质量标准均未约定.乙主张参照其他企业标准,丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准,甲提出以降低价格为条件,要求执行行业标准,乙、丙表示同意,则该材料质量标准应达到().A.国家标准B.行业标准C.总承包单位确定的标准D.其他企业标准43、某施工合同约定质量标准为合格,监理工程师在巡视时要求承包人”把活儿做得更细些,到时不会少了你们的”.于是项目经理在施工中提高了质量标准,因此增加了费用,则该笔费用应由()承担.A.发包人B.承包人C.监理工程师D.承包人和发包人共同44、甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务,乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务,则下列关于双方债务抵销的说法,正确的是().A.双方的债务法定抵销B.双方债务基于一方主张而抵销C.双方债务性质不同不得抵销D.双方债务只有约定方可抵销45、某施工单位与采石场签订了石料供应合同,在合同中约定了违约责任.为确保合同履行,施工单位交付了3万元定金.由于采石场未能按时交货,根据合同约定应支付违约金4万元.则本案中采石场最多应支付给施_丁单位().万元万元万元万元46、甲仓库为乙单位保管500吨水泥,双方约定保管费用为1000元,后乙未能按约定支付保管费用,则甲可以().A.行使质押权变卖全部水泥B.行使质押权变卖部分水泥C.行使留置权变卖全部水泥D.行使留置权变卖部分水泥47、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具T程款支付担保,担保方式为一般保证.现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确的是().A.丙公司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿48、某建设工程采用招标方式选择承包人,则关于该建设工程招投标过程中的各行为.下列说法中,正确的是().A.虽然投标邀请书的对象是明确的,但仍属要约邀请B.投标人购买招标文件,属要约行为C.投标人参加现场考察,属要约行为D.评标委员会推荐中标候选人,属承诺行为49、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是().A.予以追缴B.不予支持C.支付按合同约定全部支付D.只支持按银行同类贷款利息支付50、某扩建T程建设单位因急于参加认证,于11月15日未经检验而使用该T程,11月20日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格,则该工程竣工日期为().月15日月20日月30日月3日51、某建设工程合同约定,”工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”,.2005年10月1日.工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20口承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款.2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息,则利息起算日应为().年10月10日年lO月20日年12月l日年5月1日52、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款,因合同履行过程中材料价格上涨,承包人请求进行造价鉴定,则人民法院对承包人的请求应().A.予以支持B.不予支持C.征求发包人意见D.要求承包人提供证据53、某T程需租用钢管,双方约定租赁期限为8个月,则下列关于该租赁合同的说法,错误的是().A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立,则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立,出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立,承租人可随时解除合同54、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议,双方多次协商,但没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法中,正确的是().A.双方依仲裁协议申请仲裁后,仍可以和解B.如果双方在申请仲裁后达成_了和解协议,该和解协议即具有法律强制执行力C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解D.如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行55、建设单位以1:程质量不合格为由,拒绝支付工程款,施工单位诉至人民法院.向人民法院提交的下列资料中,不属于证据的是().工程质量检测机构出具的鉴定报告B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同D.建设单位提交的答辩状56、人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法,下列行为不是证据保全方法的是().A.没收B.扣押C.查封D.勘验57、某人民法院终审判决,建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款.建设单位未履行判决.依照有关法律规定,施工单位申请执行的期限不得迟于().年9月1日年12月1日年3月1日年6月1日58、某施工单位拖欠王某工资,经劳动仲裁后,王某不服,将施工单位诉至人民法院.在一审人民法院开庭审理的过程中,王某的儿子有病住院急需用钱,则关于本案中先予执行的适用,下列说法中,正确的是().A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行C.因尚未审理完毕,当事人不能申请先予执行D.若王某败诉,不须赔偿由此给施工单位造成的损失59、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案,由某人民法院开庭审理.建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以().A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决60、某施工单位在一起工程质量诉讼中,委托其法务部负责人李某为诉讼代理人,其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理,未列举具体权限,则李某有权().A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉61、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后,在赔偿数额上形成三种意见,甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元,其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的.此案中,应当裁决赔偿()万元.62、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院.在法庭调查时,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当().A.驳回起诉B.继续审理C.终止审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构63、下列关于仲裁开庭的说法,正确的是().A.仲裁应当开庭进行,当事人也可以协议不开庭B.仲裁应当不开庭进行,当事人也可以协议开庭C.仲裁不公开进行,当事人协议公开的必须公开D.仲裁公开进行,当事人可以协议不公开64、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决.后双方因质量问题发生争议,同时发现该分包行为未经建设单位同意.下列关于本案仲裁协议效力的说法,正确的是().A.分包合同无效,则仲裁协议无效B.分包合同有效,则仲裁协议有效C.分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性65、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解,施工单位不服,施工单位可以采取的行为是().A.申请行政复议或提起行政诉讼B.申请仲裁或提起民事诉讼C.申请行政复议后提起行政诉讼D.申请仲裁后提起民事诉讼66、某施工单位在参加投标中有违法行为,建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出,施工单位5月25日收到.如果施工单位申请行政复议,申请的最后期限为().月4日月9日月19日月24日67、施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是().A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解B.撤销施工单位资质证书的决定C.因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定68、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后,将一分项工程分包给了刘某,刘某又雇佣了其他人员进行施工.施工过程中,一名雇员李某被钢筋戳伤右眼.根据有关法律规定,李某的损失应由()承担.A.甲B.乙C.甲和刘某D.甲和乙69、某施工单位违反国家规定降低工程质量标准,造成6000万元直接经济损失,应当认定为().A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪70、某施工单位将工程转包,给建设单位造成5万元损失,则该施工单位不可能承担的法律责任是().A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑多项选择题共30题,每题2分.每题中的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项.错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分1、注册享有的权利有().A.使用注册名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业印章E.接受继续教育2、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位,几天后,甲索回该设备并交付给乙,乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款l 万元.下列关于本案中债的性质的说法,正确的有().A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债。

____年度全国一级建造师执业资格考试试卷建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。

A. 国务院主管部门B. 最高人民法院C. 国务院D. 全国人大常委会【答案】C.【解析】P6“（五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。

业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。

施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。

王某行为的法律定性是（）。

A. 合法行为B. 无权代理C. 不正当竞争D. 滥用代理权【答案】A.【解析】原题为____年司法考试卷三第5题。

本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条（教材P92三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。

由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。

注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。

本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。

3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B. 由被代理人独自向第三人承担责任C. 由第三人自己承担损失D. 由代理人独自向第三人承担责任【答案】A.【解析】P16倒数第4段。

4. 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A. 10B. 20C. 30D. 50【答案】B.【解析】P37“（三)抵押的效力”第一段。

拍卖所得为150万元。

抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。

2016年一级建造师考试真题及参考答案《建筑工程管理与实务》一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中只有一个最符合题意）1．设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土柱，其混凝土强度等级不应低于（）。

（2016年一建真题）A．C15 B．C20C．C25 D．C30【参考答案】C【解析】参见教材P5。

大截面混凝土墩柱在加大钢筋混凝土保护层厚度的前提下，其混凝土强度等级可低于表1A411013-5的要求，但降低幅度不应超过两个强度等级，且设计使用年限为100年和50年的构件，其强度等级不应低于C25和C20。

2．既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得（）许可。

（2016年一建真题）A．原设计单位B．建设单位C．监理单位D．施工单位【参考答案】A【解析】参见教材P13。

装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。

如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。

3．下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是（）。

（2016年一建真题）A．桁架结构体系B．筒体结构体系C．框架-剪力墙结构体系D．混合结构体系【参考答案】B【解析】参见教材P15。

在高层建筑中，特别是超高层建筑中，水平荷载愈来愈大，起着控制作用。

筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。

4．下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用（）。

（2016年一建真题）A．矿渣水泥B．硅酸盐水泥C．火山水泥D．复合水泥【参考答案】B【解析】参见教材P45。

高强（大于C50级）混凝土应优先选用硅酸盐水泥；可以选用普通水泥、矿渣水泥；不宜使用火山灰水泥、粉煤灰水泥。

5．下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是（）。

（2016年一建真题）A．石灰石粉B．硅灰C．沸石粉D．粒化高炉矿渣粉【参考答案】A【解析】参见教材P53。

为改善混凝土性能、节约水泥、调节混凝土强度等级，在混凝土拌合时加入的天然的或人工的矿物材料，称为矿物掺合料。

混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。

2016年一级建造师建筑工程考试真题及答案一、单项选择题1.设计使用年限为50年，处于环境大截面钢筋混凝土柱，其混凝土强度等级不应低于（）。

A.C15B.C20C.C25D.C30【答案】C【解析】设计使用年限为50年的构件，混凝土强度等级不小于C25。

2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得（）许可。

A.原设计单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】A【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。

如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。

3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是（）。

A.桁架结构体系B.筒体结构体系C.框架一剪力墙结构体系D.混合结构体系【答案】B【解析】筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。

4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用（）？A.矿渣水泥B.硅酸盐水泥C.火山水泥D.复合水泥【答案】B【解析】本题考查常用水泥的选用，注意和水泥的特性结合起来学习。

高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。

5.下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是（）。

A.石灰石粉B.硅灰C.沸石粉D.粒化高炉矿渣粉【答案】A【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。

非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。

活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。

6.关于花岗石特性的说法，错误的是（）。

A.强度高B.密度大C.耐磨性能好D.属碱性石材【答案】D【解析】花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，属酸性硬石材。

7.框架结构的主梁、次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是（）。

A.板、主梁、次梁B.板、次梁、主梁C.次梁、板、主梁D.主梁、次梁、板【答案】B【解析】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

第 1 页 一级建造师考试试题及答案汇总 年一级建造师真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网 （选中链接后点击“打开链接”） 下面给出《建设工程法规》模拟试题： 一、单项选择题(共题，每题分。每题的备选项中，只有个最符合题意) 、某工程于年月日通过竣工验收，建设单位于月日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（ ）。 ．年月日 ．年月日 ．年月日 ．年月日 、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（ ）。 ．诺成合同与实践合同 ．双务合同与单务合同 ．格式合同与非格式合同 ．有名合同与无名合同 、甲、乙两建筑公司于年月 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的。年月日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建第 2 页

设单位索赔万元。则下列说法正确的是（ ）。 ．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 ．因约定各自承担，故乙公司只应对建设单位承担万元的赔偿责任 ．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对万元索赔额承担责任 ．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 、《建筑法》规定，（ ）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。 ．县级以上人民政府 ．施工企业 ．建设单位 ．县级以上人民政府建设行政主管部门 、取得劳务分包资质的企业，可以承接（ ）或专业承包企业分包的劳务作业。 ．监理单位 ．分包单位 ．设计单位 ．施工总承包企业 、关于总承包企业资质管理的表述中，不正确的是（ ）。 ．我国对工程总承包设立专门的资质 ．工程勘察、设计、施工企业也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包 第 3 页

．承接施工总承包业务的，必须是取得施工总承包资质的企业 ．凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务 、李某今年岁，自年起就一直在甲企业做临时工，担任厂区门卫。年月日，甲企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令李某结算工资走人。根据《劳动合同法》的规定，甲企业（ ）。 ．应当与李某签订固定期限劳动合同 ．可以不与李某签订劳动合同，因其是临时工 ．应当与李某签订无固定期限的劳动合同 ．应当与李某签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同 、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后个月内支付工程款。年月日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。 ．年月，施工单位所在地突发洪灾，个月后恢复生产 ．年月，施工单位所在地发生强烈的地震，个月后恢复生产 ．年月，施工单位法定代表人生病住院，个月后痊愈出院 ．年月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉 、甲、乙双方签订了成套设备采购合同，合同总价为万元人民币。合同订立后，甲方向乙方支付了万元人民币定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还（ ）万元人民币。 第 4 页

2016年一级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析一、单项选择题（共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。

A．C15B．C20C．C25D．C30【答案】C【解析】设计使用年限为50年的构件，混凝土强度等级不小于C25。

2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。

A．原设计单位B．建设单位C．监理单位D．施工单位【答案】A【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。

如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。

3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。

A．桁架结构体系B．简体结构体系点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版C．框架剪力墙结构体系D．棍台结构体系【答案】B【解析】简体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。

4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。

A．矿渣水泥B．硅酸盐水泥C．火山灰水泥D．复合水泥【答案】B【解析】本题考查常用水泥的选用，注意和水泥的特性结合起来学习。

高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。

5.下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺合料的是()。

A．石灰石粉B．硅灰C．沸石粉D．粒化高炉矿渣粉【答案】A【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。

非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂石灰石硬矿渣等材料。

活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，点击【一级建造师学习资料】或打开/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。

一级建造师考试《工程法规》章节试题(4)建设工程基本法律知识1.下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是( )。

A.工程建设项目施工招标投标办法B.安全生产许可证条例C.安全生产法D.建筑业企业资质管理规定【答案】B【解析】根据《立法法》，法律由全国人大及常委会制定，行政法规由国务院制定，部门规章由国务院各部委制定。

2.在我国法律体系中，《招标投标法》属于( )部门。

A.民商法B.行政法C.经济法D.诉讼法【答案】A【解析】本题考点是法律体系。

物权法、合同法、侵权责任法、招标投标法等属于民商法;土地管理法、标准化法、节约能源法、反垄断法属于经济法。

行政处罚法、行政复议法、行政许可法、环境影响评价法、建筑法等属于行政法。

3.关于项目经理的说法，正确的是( )。

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权B.施工项目可以没有经理C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【答案】A【解析】A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。

B错误，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。

C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。

所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。

4.施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是( )。

A.法定代表人B.技术负责人C.项目负责人D.安全管理部门负责人【答案】A【解析】本题考点是施工单位的安全生产责任制度。

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责。

施工单位主要负责人可以是董事长，也可以是总经理或总裁等。

5.甲委托乙代理其出售某处房产。

乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。

山东省2016年上半年一级建筑师《建筑结构》：计算建筑面积的规定模拟试题本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、当初步设计较深，有详细的设备清单时，编制安装工程概算可采用___A：单位工程指标法B：预算指标法C：预算单价法D：类似工程预算法2、下列墙体不能作为高层建筑楼梯间的非承重墙的是（）A.100mm厚水泥钢丝网聚苯乙烯夹心墙板B.120mm厚双面抹灰粘土空心砖墙C.200mm厚粉煤灰硅酸盐砌块墙D.100mm厚双面抹灰钢筋混凝土墙3、下列光度量单位中，何者不是亮度的单位___A：cd/m2B：sbC：asbD：cd4、地震作用大小的确定取决于地震影响系数曲线，地震影响系数曲线与下列哪一个因素无关__A.建筑结构的阻尼比B.结构自重C.特征周期值D.水平地震影响系数最大值5、编制建设工程勘察、设计文件的依据不包括_____ 。

A.项目批准文件B.城市规划要求C.工程监理单位要求D.国家规定的建设工程勘察、设计深度要求6、关于模板分项工程的叙述，错误的是（）A.侧模板拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤B.钢模板应将模板浇水湿润C.后张法预应力混凝土结构构件的侧模宜在预应力张拉前拆除D.拆除悬臂2米的雨篷底模时，应保证其混凝土强度达到100%7、塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满是为了：（2011，47）A.防止门窗与墙体间出现裂缝B.防止门窗与墙体间出现冷桥C.提高门窗与墙体间的整体性D.提高门窗与墙体间的连接强度8、下列地貌地形图中，（）为山嘴形地貌（见题5图）。

A.AB.BC.CD.D9、中国古代木构建筑中，斗拱的结构机能开始减弱的现象出现于（）。

A .宋代B.元代C.明代D.清代10、《中华人民共和国注册建筑师条例，中规定注册建筑师应履行的义务是下列中的哪几条。

2016年一级建造师建筑工程考试真题及试题答案案例题一一级建造师真题网2016年一级建造师建筑工程考试真题及试题答案案例题一最新发布，供一级建造师考生参考。

，：，！2016年一级建造师建筑工程考试真题及试题答案案例题一单选题:01-10题单选题:11-20题多选题:21-30题案例分析题一案例分析题二案例分析题三案例分析题四案例分析题五进入历年真题一览表案例分析题（一）背景资料某综合楼工程，地下三层，地上二十层，总建筑面积68000m3,地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照《達设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工合同，约定竣工时需向建设单位移交变形测量报告，部分主要材料由建设单位采购提供，施工单位委托第三方测量单位进行施工阶段的建筑变形测量。

基础班设计桩径q800mm，长度35-42m，混凝土强度等级C30,共计900根，施工单位编制的桩基施工方案中列明：采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C30混凝土；灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm;每根桩留置1组混凝土试件；成桩后按总桩数的20%对桩身房量进行检检，监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。

地下结构施工过程中，测量单位按变形测量方案实施监测时，发现基坑周边地表出现明显裂缝，立即将此异常情况报告给施工单位。

施工单位立即要求测量单位及时采取相应的监测措施，并根据观测数据制订了后续防控对策。

装修施工单位将地上标准层（F6-F20）划分为三个施工单位段组织流水施工，咅施工段上均包含三个施工工序，其流水节拍如下表所示：标准层装修施工流水节拍参数一览表（时间单位：周）流水节拍施工过程工序①工序②工序③施工段F6-F10433F11-F15346F16-F2054建设单位采购的材料进场复检结果不合格，监理工程师要求退场；因停工待料导致窝工，施工单位提出8万元费用索赔。