建筑屋面防水层工程工程施工合同
- 格式：docx
- 大小：11.23 KB
- 文档页数：6
建筑屋面防水层工程工程施工合同
发包人：
承包人：
依照《合同法》及相关法律、法规，以及安徽古井贡酒股份有限公司的有关 规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经双方协商订立本协议。
一、 工程名称：建筑屋面防水层施工工程。
二、 工程地点：亳州市谯城区古井镇
三、 实施起止时间：
开始日期： _________________________
结束日期： _________________________
注：在整个工程延续期间，承包人要在接到发包人通知后1—2小时内到发包人 厂内，24小时内组织施工，如不能在规定时间内到场并施工，发包人有权安排 其他施工单位进行施工，所发生的费用从承包人合同履行约金中扣除，直到扣完 为止，且发包人有权终止本合同。
四、 承包范围：屋面防水层施工（暂估60000平方米，主材山发包方提供；辅材 山承包方提供。）；防水卷材的领取：注因主材山发包方提供，承包方需到发 包方仓库领取，人工费及运输费曲承包方承担；主材吊装费有承包方承担； 隔热层拆安（暂估1000平方米，含辅助材料、人工费及各种税费）；原防水 层拆除和清运（暂估60000平方米）。
五、 材料及供应：
工程主要材料（SBS防水卷材）山发包方提供，其他所有辅助材料及使用工 具等均山承包方承担。注：因主材山发包方提供，承包方在每批次领取材料 前，需到需要维修的屋面上进行测量，计算出需领取的材料数额量并按时领 取，在施工完成后，未用完的材料需及时退回发包方仓库，且在施工过程中 承包方不能随意浪费主材，一经发现发包方对承包方加倍进行罚款。
六、 质量标准：按照现行建筑行业规范标准技术要求施工，按现行《建筑工程施 工质量验收统一标准》QB5O3OO——2001验收标准验收合格。达不到验收 标准，由承包单位负责返工，直至达到合格标准，且返工所需主材费III承包 方承担。
七、 双方的权利和义务
7.1施工中承包人应遵守发包方人安全管理有关规定，接受发包方的检查和监 督，施工过程中隐蔽工程部分必须有发包方人的签证及许可（主要为基层清理和 原防水层拆除、冷底油涂刷施工、水泥砂浆找平层的施工），如果没有签字与许 可，不准进行下水道工序的施工，否则不给与验收及结算。
7.2施工期间安全防护工作由承包人自行保护，安全责任全部山承包人自行承 担；
7.3承包人在施工过程中给发包方造成的经济损失，应予以赔偿。
7.4承包人必须严格执行发包方人厂规厂纪，一经发现违规违纪行为，按有关规 定严肃处理。
八、 进度要求与不可抗力：承包人应按双方约定的时间完成每次维修的工作内容，
不得顺延工期。因承包人责任致使工程延长的，每延迟一天，承包方按合同总价 款的1%向发包方支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的实际损失。
九、 双方指定的驻工地代表
发包人代表：张建华
承包人代表：张俊伟
十、检查与返工
10」承包人应认真按照标准、规定等要求组织施工，并接受发包人驻地代表的监 督和检查，并为监督和检查提供必要的条件。
10.2承包人不得以任何理由干扰发包人代表监督和检查工作，否则按质量不合 格处理。
10.3因承包人自身原因引起的返工，承包人承担全部的经济损失，不延长工期。 十一、工程价款：经双方协商，各项综合单价为：1、防水层施工每平方2.5元/ 耐，施工困难4元/nf； 2、水泥砂浆找平层每平方14元；3、水泥砂浆找平层拆 除每平方3元；4、隔热层拆除按每平方3元。
十二、工程保修期
本工程保修期限为五年，注：保修期自本年度所有工程完工并验收合格起 始,保修范围为承包人施工的所有项訂。
十三、合同争议解决方式
如发生争议，双方以协商解决为主；协商不成，向合同签订地人民法院提起 诉
讼。
十四、合同的生效与终止
本合同双方约定：双方代表签字，单位盖章并在承包人缴纳质量保修金后 生效；合同约定责任期满后自动终止。
本合同一式两份，发包人与承包人各执一份。其他未尽事宜按照《合同法》
执行。
发包人:
承包人:
合同订立时间:
工程质量保修书
甲方:
乙方:
为保证本工程在合理使用期限内正常使用，屮乙方协商签订一致签订丄程质 量保修书。乙方按双方约定承担工程质量保修责任。
一、 保修期限：不少于国家规定及本合同约定的保修时间，从工程实际投用 之日算起。具体时间为五年。
二、 保修范围：本合同结算款所包含的工程项|_|、设计更变、现场签订及双 方会议纪要约定等全部内容，山于乙方原因造成的工程质量问题，均属乙方 保修范围，因此造成甲方和业主的全部损失，均由乙方负责。
三、 保修的时间性：
1、 发生需紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障 等等影响正常生产的悄况下，乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内 赶到现场并于6小时内完成维修
2、 属于保修范围和内容的项忖，乙方须在屮方或丙方通知后24小时内赶到 现场看查悄况，无需重新施工的，在看查情况后48小时内处理完毕并清 理维修现场，做到工完场清。须重新施工的，由乙方提出时间表并在得 到甲方或委托人认可后严格按时间表施工，其余不变。
3、 每个维修项LI完成后，经使用单位和中方工程管理人员验收并签字后， 方为该维修项目本次维修完毕。
4、 违反以上规定，视为乙方同意:山中方处理，甲方委派他方处理，处理结 果曲使用单位、屮方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（屮方将处 理情况知会乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。
四、 维修的质量:
1、乙方负责维修的质量，每个维修项H完成后要经甲方使用单位或工程工 程管理人员验收签字方可；所维修项U应保证在一个项U保修期内不再 出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续维修，相应的保修款 待一个保修期满后支付。
2、出现质量问题而导致维修的，乙方除按合同再次进行维修外，乙方每次 每项还需向丙方支付违约金壹仟元。
3、 如经理壹次（含壹次）以上维修，仍不能解决问题，屮方及丙方有权另 行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。
4、 维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净（维修过程中给屮方造 成的损失由乙方负责），否则每人次乙方支付违约金伍佰元。
五、 乙方维修安排：
工程移交屮方后，乙方必修委派全权代表处理本工程的维修工作。
六、 其他
本保修书，作为施工合同附件，有施工合同双方共同签署，在工程有效寿命 内一直生效。
甲方:
乙方:
本保修书于:
屋面防水施工合同补充条款
发包人：
承包人：
依照《合同法》及相关法律、法规，以及安徽古井贡酒股份有限公司的有关 规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经双方协商，就屋面防水 施工工程合同进行以下补充：
一、 除不可抗力推迟施工外，承包人不准以任何理由延误工期；
二、 在施工过程中，承包人不按发包方人要求做好安全防护工作。给发包人 造日签署
成的经济损失，由承包人俺家赔偿；
三、 因发包人提供的主材质量原因造成的屋面渗漏，承包人不承担违约责 任，但承包人需进行维修，主材有发包人提供，以合同综合单价进行结 算；
四、 因发包人原因造成屋面防水层损坏（如设备安装、改造等）发生渗漏需 要维修的，由承包人进行维修，主材有发包人提供，依合同单价进行结 算；
五、 本补充条款作为本合同的一部分与主合同具有同等的法律效应。
发包人:
承包人:
