装饰装修合同,反诉
- 格式:doc
- 大小:16.13 KB
- 文档页数:6
装修不合格反诉状(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
反诉人;***(化名),男,*****年***月***日生,***族,住*********被反诉人:**************有限公司地址:**************反诉恳求:********1、依法判决被反诉人支付反诉人整改费用***元;2、因工程延误工期,恳求依法判决被反诉人支付反诉人违约金元******元(***元/天*****天);3、反诉费用由被反诉人担当。
事实与理由:*********年***月,反诉人与被反诉人签订了家庭装修施工合同。
工程施工地点位于*********。
合同商定工程期限***天,竣工日期***年***月***日;工程实行工程监理;工程竣工后,被反诉人应通知反诉人验收,阅历收合格后,双方进行工程结算;由于被反诉人延误工期的,每延误一天应支付违约金***元。
***年***月经监理方阶段验收并提出多处整改意见。
但被反诉人未依该意见进行整改。
无奈,后反诉人另找他人部分整改,并支付费用***元。
另,被反诉人直至***年***月***日木工工程部分才全部结束,已延误工期***天。
综上所述,为了依法维护反诉人的合法权益,今特向贵院提起反诉,恳求依法判决。
甲方:*************年***月**日乙方:*************年***月**日装修不合格反诉状(第二篇)反诉状甲方:[装修公司名称]乙方:[装修公司负责人姓名]甲、乙双方于[date]签署了《装修合同》,约定甲方委托乙方进行装修工程。
但是经过验收,发现乙方所提供的装修工程存在严重不合格情况,违反了合同约定。
为维护甲方的合法权益,特依法起诉如下:一、装修工程质量不合格,未达到合同约定标准。
造成了质量问题,严重影响了甲方居住环境的舒适度和安全性。
二、乙方未按时完工,延期交工,导致甲方损失严重,并影响了甲方的正常生活秩序。
三、甲方要求乙方承担装修工程质量不合格等造成的所有费用支出和损失赔偿。
装修工程质量反诉状(3篇)装修工程质量反诉状(精选3篇)装修工程质量反诉状篇1上诉人:_________________性别_____________________出生日期________________民族_____________________住所_____________________工作单位________________电话_____________________被上诉人:_______________性别_____________________出生日期________________民族_____________________住所_____________________工作单位________________电话_____________________上诉人因________________一案,不服________________法院于________________年______月__________日___________字第__________号判决,现提出上诉。
上诉理由及请求:______________此致_________________人民法院上诉人:______________(盖章)法定代表人:_____________(签章)_________年_____月_____日装修工程质量反诉状篇2甲方:___________乙方:___________为保证室内装修工程在合理使用期限内的正常使用,经甲、乙双方协商一致并签订本工程质量保修书。
乙方在质量保修期内按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》和国家、肇庆市有关管理规定以及双方签订的“室内装修工程合同”及其补充协议中的约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容本工程质量保修范围包括但不限于工程合同中约定的内装修工程,以及虽未列明但工程合同中约定的乙方承包范围内的其他工程。
装修工程质量反诉方案一、引言我是某地的居民,于某年某月与某装修公司签订了装修合同,委托该公司对我的住房进行装修改造。
然而,装修工程质量存在严重问题,给我带来了巨大的损失和困扰。
为了维护自己的合法权益,我决定对装修公司提起诉讼,请求法院给予我合理的赔偿和补偿。
本反诉方案将对该装修工程的质量问题进行详细描述,并提出诉讼请求。
二、背景1. 装修合同签订在某年某月,我与某装修公司签订了一份装修合同,约定了装修工程的内容、工期、支付方式等细节。
根据合同约定,我支付了一定的装修定金,并按照进度支付了工程款,合同金额为XXX万元。
2. 施工过程装修工程于约定的时间开工。
在施工过程中,我多次发现装修公司的施工人员存在违规操作、材料质量不合格等问题,多次与装修公司进行了沟通,要求其改进施工质量和工艺水平。
然而,装修公司并未认真对待,导致工程质量问题频发。
3. 质量问题出现在完成装修工程后,我仔细检查了房屋的装修质量,发现了以下严重问题:(1)墙面粉刷存在起壳脱落、开裂,刷漆不均匀等问题;(2)地板铺装存在错位、开裂、反光等问题;(3)卫生间防水存在渗漏问题;(4)吊顶施工不规范,存在下垂和开裂情况;(5)电路走线混乱、隐患等问题;以上问题严重影响了房屋的使用性能,使得我的居住环境不堪入目。
4. 沟通无果我多次与装修公司进行了沟通,要求其重新维修、整改装修质量问题,但公司一直拖延、推诿,态度恶劣,不解决质量问题,导致我极为不满。
三、诉讼请求基于以上情况,我决定对装修公司提起诉讼,要求法院判令装修公司承担相应的法律责任,并给予我合理的经济赔偿和补偿。
具体诉讼请求如下:1. 装修公司应承担整改责任要求装修公司对装修工程中存在的质量问题,按照相关标准进行整改,确保工程达到规范要求。
2. 装修公司赔偿经济损失要求装修公司赔偿我因装修工程质量问题造成的经济损失,包括重新施工、房屋租金等支出。
3. 装修公司赔偿精神损失要求装修公司赔偿我因装修工程质量问题所遭受的精神折磨、生活困扰等不良影响。
装饰装修工程一案反诉答辩状答辩状答辩人(反诉被告):南宁A装饰工程有限公司法定代表人:XX,总经理。
针对南宁市B策划广告有限责任公司(以下简称B公司)反诉南宁XXXX装饰工程有限公司(以下简称A公司)的诉讼请求及事实和理由,A公司特作以下答辩:一、B公司要求A公司支付逾期违约金24466.62元,赔偿租金损失9900元没有根据。
A公司和B公司签订的《XXXX装饰装修工程施工合同》虽然约定工程期限为42天,即自2005年1月18日开工,2005年2月28日竣工,但是,由于B公司是2005年1月27日在施工图纸上盖章"同意按此图施工",并且,B公司也不是在约定的开工前三日支付首期工程款123000元,而是2005年1月28日才支付了首期工程款123000元,更为重要的是,B公司2005年3月31日与A公司皆盖章的《XX广告工地更改部分项目》约定"以上增加工程连同整体工程完工时间定于2005年4月15日全面验收完工" ,更值得注意的是,之后由于B公司要求A公司购买、安装节能灯并对部分施工项目进行增加和更改,这有B公司派驻工地代表韦XX2005年4月20日、22日、24日签字的《XXXX客户口材料代购单》、《项目增减变化表》为据,因此装修工程的完工时间也必须向后顺延。
装修工程的施工要以施工图纸为依据,也要以B公司及时支付工程进度款作为前提,增加和更改施工项目也得有充分的时间作保障,A公司最终于2005年4月底完工,这是合情、合理、合约定的。
B公司迫不及待地于2005年5月1日"五一国际劳动节"举行开业庆典、入住使用,A公司的法定代表人XX为此还送了花篮以示祝贺,所以,B公司要求A公司支付逾期违约金没有理由。
B公司称其租赁、续租广西XX联社房产XX大厦开展经营活动,其所谓的租赁合同、续租报告的内容A公司从未知晓,双方也从未对所谓的租金损失的赔偿进行过约定,这一所谓的租金损失也不是A公司在装修其办公室时造成房屋损坏之损失,况且,租赁合同与续租报告中的另一方即所谓的南宁市XXXX装饰工程有限责任公司并非房屋的所有权人,其根本无权出租房屋,并且,收取租金的收款收据也不是由B公司保管,而是由所谓的出租人南宁市XXXX工程有限责任公司保管,故B公司所谓的租赁合同、租金数额皆不足相信,其要求赔偿租金损失没有理由。
装修费反诉状尊敬的法官:我是天津市XXX装饰公司与你方客户李某之间的装修项目施工方。
我方因履行施工合同需要,先行垫付一定装修材料及施工费用。
但李某对施工质量、时间安排等多项内容进行过度干预,致使项目施工进度受阻,增加施工难度,且经多次沟通与协商无法解决,最终导致李某终止合同并要求退换货物以及赔偿经济损失。
在执行退还装修款项和退换货物的过程中,李某的行为严重影响了我方的正常经营和合法利益。
在余款结算过程中,李某并未如约支付我方施工款项,并同时向本院提起了诉讼要求我方退还装修费用。
对于李某的诉讼请求,我方提出以下反诉状,以向本院陈述有关事实和诉求:一、诉讼请求:1.李某方面立即支付我方尚未结算的工程款项及其逾期利息共计人民币XXX元。
2.李某方面赔偿我方因本案所造成的合法权益受损所承受的经济损失及其利息共计人民币XXX元。
3.确认李某方面要求我方退还装修款的请求无效。
4.追究李某方面于本案中所扮演的不当角色,要求其承担违约责任和违约金。
二、案情概述:1.合同订立2018年XX月XX日,我方与李某签订《装修工程施工合同》,约定我方为其购买相关装修材料、从事装修施工等工作,合同总款为人民币XXX元。
双方约定,李某按照合同约定时间支付各项工程款项,并承担由他方规定的必要费用。
2.施工过程自XX年X月X日起,我方依照合同约定,在装修施工中已垫付的材料费、工资费等已达人民币XXX元。
然而,由于李某对装修工程的质量及进度要求过于严苛,经常性的要求更换已经施工的装修材料,又时常要求特别的施工要求,导致装修施工进度受阻,增大施工难度,延误工期。
期间即多次协商未果,李某总是以不合理口吻要求解决问题,严重影响正常的施工进度。
直至XX年X月X日,李某放弃公司再进行装修,随即把家里验收,强行让过万装修费用的工程主体停工,与我方一直进行口角。
我方按照约定,退换材料并协调工地现场和解,解决胡文文和我方的工程所形成的任何纠纷。
3.合同终止遗憾的是,XX年X月X日,李某突然宣布决定不再进行装修装饰,要求我方停止施工,同时表示要退回我方年少储蓄的工程款,但在当时我们就已经用尽了家里在的所有钱财。
装修合同反诉书范本尊敬的[法院名称]:原告:[原告全名],身份证号:[身份证号码],住址:[原告住址]。
被告:[被告全名],身份证号:[身份证号码],住址:[被告住址]。
反诉请求:1. 请求法院判决被告支付原告因装修质量问题造成的损失共计[金额]元。
2. 请求法院判决被告承担原告因装修延误造成的额外租金损失[金额]元。
3. 请求法院判决被告支付原告因装修合同违约而产生的律师费、诉讼费等合理费用。
事实与理由:原告与被告于[签订日期]签订了装修合同,合同编号为[合同编号]。
合同约定由被告为原告位于[装修地址]的住宅进行装修,装修总费用为[金额]元,装修期限自[开始日期]至[结束日期]。
然而,被告在履行合同过程中存在以下违约行为:1. 装修材料与合同约定不符,存在质量问题。
2. 装修工程进度严重滞后,未能在约定时间内完成。
3. 装修工程存在安全隐患,不符合相关安全标准。
原告已多次与被告协商,要求其按照合同约定履行义务,但被告一直未能采取有效措施解决问题。
因此,原告不得不采取法律手段维护自身合法权益。
根据《中华人民共和国合同法》第[相关条款]条规定,原告有权要求被告承担违约责任,并赔偿由此给原告造成的损失。
为证明上述事实,原告提供以下证据:1. 装修合同原件及复印件。
2. 装修材料质量检验报告。
3. 装修工程进度记录及照片。
4. 原告因装修延误而支付的额外租金证明。
5. 原告与被告的协商记录。
综上所述,原告请求法院依法审理此案,并支持原告的反诉请求。
此致[法院名称]原告:[原告全名][日期]注:以上内容为模板,具体信息需根据实际情况填写。
在提交反诉书前,建议咨询专业律师,确保所有信息准确无误,符合法律规定。
装修工程质量反诉状背景介绍我们是购房者,在去年购买了位于XX小区的房产,计划进行装修工程。
然而,装修工程过程中,我们遭遇了严重的质量问题,这让我们非常困扰和失望。
我们特此向法庭提起诉讼,希望能够得到合理的赔偿。
事实叙述根据购房合同,我们购买的房产在装修工程方面是承诺符合相关的标准,包括使用高质量的材料和施工标准。
然而,以下问题在装修工程中被发现:1.墙面出现了严重的开裂和脱落现象。
2.地板铺设不平整,存在凹凸不平的问题。
3.灯具安装存在不稳固的情况,有脱落的风险。
4.防水处理不到位,导致漏水现象明显。
这些问题严重影响了我们的居住品质,造成了财产损失和身体健康的风险。
我们多次联系装修公司解决问题,但未得到合理的解决方案。
装修公司对我们的问题置之不理,这是他们对我们消费者权益的漠视和忽视。
法律依据根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第16条,商家在销售商品或者提供服务过程中应当保证商品或者服务符合消费者的合理期待,不得采用虚假或者引诱消费者上当的手段。
根据《中华人民共和国合同法》第53条,商家应当履行合同约定的义务,达到约定的质量要求,如果未能履行约定,则应该承担违约责任。
诉讼请求我们基于以上事实和法律依据,向法庭提出以下诉讼请求:1.装修公司承担全部装修质量问题的赔偿责任,包括进行重新修复和补救。
2.装修公司承担因装修质量问题导致的损失,包括相关的修理费用、搬迁费用以及由于装修问题引发的其他费用。
3.装修公司承担因装修质量问题导致的身心健康损害,包括医疗费用、精神损害赔偿费用等。
4.装修公司支付我们的诉讼费用和律师费用。
证据证明为了证明我们的诉求是合理和有依据的,我们拥有以下证据支持:1.带有日期和时间戳的照片和视频,展示装修工程存在的质量问题。
2.装修合同,其中明确规定了装修工程的质量要求和承诺。
3.与装修公司的书面沟通记录,显示我们多次联系并要求解决问题,但装修公司置之不理。
4.相关的维修和修复费用发票和收据。
装修合同返还装修款甲方(业主方):_____________________乙方(装修公司):_____________________鉴于甲方委托乙方进行房屋装修工程,并已支付装修款项,现双方就装修款项返还事宜达成如下协议:1. 返还条件1.1 乙方在装修过程中未能按照双方约定的装修标准和质量完成工程。
1.2 乙方在装修过程中出现重大安全事故或严重质量问题。
1.3 双方协商一致同意返还装修款项。
2. 返还金额2.1 返还金额为甲方已支付给乙方的装修款项总额。
2.2 若因乙方原因导致工程未能完成,乙方需返还甲方已支付的全部款项,并按照双方约定的利率支付利息。
3. 返还时间3.1 乙方应在确认返还条件成立之日起____天内返还装修款项。
3.2 若因乙方原因导致工程未能完成,乙方应在工程终止之日起____天内返还装修款项。
4. 违约责任4.1 若乙方未按约定时间返还装修款项,应向甲方支付违约金,违约金按未返还金额的____%计算。
4.2 若甲方无正当理由拒绝接受返还款项,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按未返还金额的____%计算。
5. 争议解决5.1 双方因本合同发生争议,应首先通过友好协商解决。
5.2 协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6. 其他6.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字):_____________________乙方(签字):_____________________签订日期:____年____月____日(注:以上内容仅供参考,具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
)。
民事反诉状
反诉原告(本诉被告):姓名:_____,性别:_____,年____月____日出生,_____族,身份证号:_____,住址:__,联系电话:______________。
反诉被告(本诉原告):姓名:_____,性别:_____,年____月____日出生,_____族,身份证号:_____,住址:__,联系电话:______________。
反诉请求:
一、请求判令反诉被告向反诉原告支付款合计人民币元;
二、请求判令本案诉讼费全部由反诉被告承担。
事实和理由:
清单的单价为基准,按照实际清单计算总价,分四期支付,工期为30日(以实际进场日期为准,如遇不确定因素工期顺延)。
验收通过。
房屋交付后,反诉原告依据工程预算表单价,结合实际使用量,核算工程
综上所述,为维护反诉原告的合法权益,请求法庭依法判决。
此致
人民法院
反诉原告;
日期:。
装修装饰合同的反诉状尊敬的法官:我是原告方,我在此向法庭提交一份反诉状,对被告方的装修装饰合同进行反诉。
我希望法庭能够公正地审理此案,保护我的合法权益。
首先,我想对本案的背景进行简要说明。
原告方与被告方签订了一份装修装饰合同,合同约定被告方将对我的房屋进行装修装饰工程。
然而,在工程进行的过程中,被告方存在多项违约行为,给我造成了严重的经济损失和精神困扰。
一、被告方未按照合同约定的时间完成工程。
根据合同约定,被告方应在60天内完成工程,然而,工程延期了将近一个月。
这导致我无法按时入住新房,不仅给我带来了额外的租房费用,还给我带来了不便和困扰。
二、被告方在工程中使用了低质量的材料。
根据合同约定,被告方应使用符合国家标准的材料进行装修装饰工程,然而,他们在工程中使用了一些劣质的材料,这些材料不仅影响了房屋的质量和美观度,还存在安全隐患。
三、被告方未按照合同约定的质量要求进行工程。
合同约定了工程的质量要求,然而,被告方在工程中存在多项质量问题,如墙面开裂、地板不平整等。
这些问题不仅影响了房屋的使用价值,还给我带来了经济损失。
基于上述事实,我要求法庭对被告方进行以下的处罚和赔偿:一、要求被告方按照合同约定的质量要求重新进行装修装饰工程,确保工程质量达到合同约定的标准。
二、要求被告方承担我因其违约行为而产生的额外费用,包括租房费用、维修费用等。
三、要求被告方赔偿我因其违约行为而遭受的精神损失。
最后,我希望法庭能够公正地审理此案,保护我的合法权益。
被告方在装修装饰合同中存在多项违约行为,给我造成了严重的经济损失和精神困扰。
我希望法庭能够依法判决,保护我作为消费者的合法权益,还我一个公正的结果。
此致原告方。
建筑施工合同反诉状标准法院名称:XXX人民法院原告:甲方被告:乙方反诉状原告甲方与被告乙方之间存在一份《建筑施工合同》,双方约定乙方承担施工责任并按照约定的工期和质量要求完成工程。
然而,在履行合同过程中,乙方存在多项违约行为,给甲方造成了巨大经济损失。
据此,本着维护自身权益的原则,乙方提起反诉,请求法院判决如下:一、乙方责令原告支付尚未清偿的余款合同约定,乙方按照工程进度收取款项,甲方应按时支付。
然而,乙方在工程进行到中期时,就开始拖欠劳务费用并延迟支付其他分期款项。
尽管甲方多次催促乙方支付,乙方却置之不理,导致甲方的工程进展受阻,严重影响了整个工程的进度和质量。
在此基础上,乙方应向甲方支付已完工但未收到的款项共计XX万元。
二、乙方赔偿甲方的违约金及延期交付造成的损失根据合同约定,乙方应按照合同约定的工期完成工程,并承担由于延期交付造成的一切损失。
然而,乙方未能按时完成工程,且多次无理由延期交付,导致甲方无法按计划投入使用,进一步延长了工期。
甲方因此承受了巨大的经济损失,为此,乙方应向甲方支付违约金及延期交付造成的损失共计XX万元。
三、乙方赔偿甲方由于乙方工程质量问题所承担的修复费用合同约定,乙方承诺完成的工程应符合相应标准,但是在工程验收中,甲方发现乙方工程质量存在诸多问题,包括建筑结构不稳定、装修材料质量低劣等。
为了保证工程正常使用和维护甲方的安全权益,甲方不得不支付额外的修复费用。
因此,乙方应向甲方支付由于工程质量问题所产生的修复费用共计XX万元。
四、乙方承担甲方本次诉讼所发生的费用本次反诉是甲方基于维护自身权益的诉求,经过多次协商未能达成一致的结果下进行的,乙方应承担由此产生的合理诉讼费用。
综上所述,根据合同约定和相关法律法规,乙方应向甲方支付上述款项,以保障甲方的合法权益。
望贵院审理后能做出公正的判决,维护正当当事人的权益。
特此申请。
申请人(乙方):日期:。
装修承揽合同纠纷返还装修款案例1. 装修承揽合同纠纷概述装修承揽合同是指业主与装修公司或个体工人签订的,进行装修工程的约定。
在实际执行过程中,由于双方利益相关,往往容易出现一些纠纷。
其中,返还装修款是一个比较常见的问题。
在东方地区,这一类问题并不鲜见,我曾经在装修行业工作多年,也频繁遇到了这类问题,有幸最终处理成功,故将此案列列举以资警醒。
2. 案例分析在某小区,有位业主与一家装修公司签订了装修承揽合同,约定了装修款的支付方式和工程进度等细节。
然而,在实际施工过程中,双方产生了很多分歧。
其中,装修质量、工程进度等问题成为了双方纠纷的主要焦点。
业主要求返还一部分装修款,装修公司却以各种理由拒绝。
3. 法律规定根据我国《民法通则》和《合同法》等相关法律法规,装修公司应当按照合同约定履行承包责任,确保装修工程的质量和进度。
如果装修公司不能按照约定完成工程,业主有权要求返还相应的装修款。
在该案例中,业主的要求是合法合理的。
4. 解决方法在这种情况下,业主可以通过以下方式来解决纠纷:可以尝试通过友好协商的方式,与装修公司达成退款协议。
可以寻求法律援助,向有关部门或律师寻求帮助,通过法律手段追回装修款。
也可以寻求第三方的调解,由专业的调解员协助双方达成和解。
5. 个人观点从这个案例中可以看出,装修承揽合同纠纷并不罕见,而且往往会涉及到不菲的装修款。
在签订装修合双方应当严格履行合同约定,确保双方的利益。
一旦出现纠纷,应当以合法的方式来解决,避免影响双方的利益。
6. 总结装修承揽合同纠纷是一个比较常见的问题,而返还装修款又是其中的重要部分。
在实际操作中,双方应当严格履行合同约定,确保装修工程的质量和进度。
一旦出现纠纷,应当以合法的方式来解决,确保双方的合法权益。
希望大家能在装修承揽合同签订之前,对相关法律法规有所了解,避免类似的纠纷发生。
在实际生活中,装修承揽合同纠纷时有发生,而返还装修款更是一个比较棘手的问题。
装饰工程合同诉讼案由某甲公司与乙装修公司签订了一份办公室装修合同。
合同约定了详细的工程内容、施工周期、材料标准以及支付方式等。
在施工过程中,双方因工程质量和进度问题产生了争议。
甲公司认为乙公司的施工质量未达到合同约定的标准,且工程进度严重滞后;而乙公司则认为,工程延误是由于甲公司提供的原始结构图不准确以及后期变更请求频繁所致。
随着矛盾的激化,甲公司决定终止合同,并要求乙公司赔偿由此带来的损失。
乙公司则反诉甲公司违约,要求支付已完成工程部分的费用。
案件最终提交至法院审理。
本案中,法院需要审理的核心问题包括:合同的有效性、双方的责任分担、违约的性质及后果、损失的认定及赔偿等。
在审理过程中,法院将依据《中华人民共和国民法典》及相关司法解释,结合合同条款和实际情况进行判断。
法院会审查合同的签订是否合法有效,是否存在欺诈、胁迫等情形。
针对工程质量问题,法院会考虑是否有第三方鉴定机构的评估报告,以及双方是否按照合同约定进行了验收程序。
再次,对于工程进度的问题,法院会考察双方是否提供了合理的证明材料,比如工程日志、变更通知单等。
在责任分担方面,如果甲公司提供的原始结构图确实存在问题,那么其应承担相应的责任;如果乙公司未能按照约定标准施工,也应承担相应责任。
至于变更请求,如果甲公司提出的变更合理且乙公司有能力完成,那么变更不应成为工程延误的理由。
在违约性质及后果的认定上,法院会根据实际损失的大小以及双方的过错程度来决定赔偿金额。
通常情况下,违约方需赔偿对方因违约而遭受的损失,包括直接损失和合理的间接损失。
法院会根据审理情况作出判决。
无论判决结果如何,对于参与建筑和装修行业的企业来说,都有着重要的启示:一是在签订合同前要充分沟通,明确各项条款,尽量避免模糊不清的表述;二是在合同履行过程中要注意文档管理,及时记录重要事项;三是面对纠纷时要积极寻求法律途径解决问题,避免私自解决导致更大的法律风险。
装修装饰合同反诉申请书一、反诉的缘由。
这装修装饰合同的事儿可真是让人头疼呢。
你想啊,本来找装修公司是想把房子装修得漂漂亮亮的,结果呢,各种问题就冒出来了。
就比如说,装修的质量那叫一个差呀。
墙面不平,地板铺得歪歪扭扭的,就像喝醉了酒的人走路一样。
这可怎么能行呢?我们花了那么多钱,可不是为了看这样的“杰作”的。
还有啊,工期严重拖延。
说好的三个月完工,结果呢,都半年了还没弄好。
这期间我们一直在外面租房子住呢,多花了不少冤枉钱。
每次去看房子装修的进度,那装修工人就像蜗牛一样慢慢悠悠的,一点都不着急。
我们催他们,他们还总是有各种借口,什么材料没到啦,工人不够啦,反正就是不能按时完工。
而且,在装修过程中,还出现了乱加费用的情况。
一开始合同里写得明明白白的,哪些项目多少钱,总共多少钱。
可是到了中间,突然就说这个要加钱,那个要加钱,就好像他们之前的报价都是瞎写的一样。
这不是欺负人嘛。
所以啊,我们实在是忍无可忍了,必须得反诉,要为自己讨个公道。
二、关于装修质量问题。
那墙面啊,简直就是灾难现场。
本来应该是光滑平整的,可是现在呢,用手一摸,坑坑洼洼的,就像月球表面一样。
这要是晚上灯光一照,那阴影都能吓死人。
再说那地板,有些地方的缝隙大得能塞下一个小指头了。
这要是不小心掉个小东西进去,都不知道怎么找。
还有啊,门装得也有问题,关起来都费劲,每次关门都得使好大的劲儿,感觉门都要被我给拽下来了。
卫生间的装修更是让人哭笑不得。
水龙头的安装位置不合理,洗手的时候水总是溅得到处都是。
地漏也不好使,每次洗完澡,水都排得特别慢,整个卫生间就像个小池塘一样。
这些问题可不是小问题啊,这可关系到我们以后的居住舒适度呢。
三、工期拖延的影响。
工期拖延可不仅仅是晚住上新房这么简单的事儿。
我们在外面租房子,每个月都要交房租,这对我们来说可是一笔不小的开支呢。
而且,因为房子没装修好,我们很多计划都被打乱了。
比如说,本来打算新房装修好就结婚的,现在呢,婚期都得往后推。
合同纠纷反诉书格式范文# 合同纠纷反诉书。
反诉人(本诉被告):[反诉人姓名],男/女,[民族],[具体年月日]出生,住址:[详细住址],身份证号:[身份证号码],联系电话:[电话号码]。
被反诉人(本诉原告):[被反诉人姓名],男/女,[民族],[具体年月日]出生,住址:[详细住址],身份证号:[身份证号码],联系电话:[电话号码]。
一、反诉请求。
1. 请求判令被反诉人向反诉人支付违约金[X]元。
(这里要说清楚为啥要求这个违约金哦,比如被反诉人在合同里有啥没做到的地方。
)2. 请求判令被反诉人赔偿反诉人因合同纠纷所遭受的经济损失共计[X]元,这些损失包括但不限于为了履行合同额外花费的钱、因为被反诉人的问题导致反诉人少赚的钱等等。
(得详细说说这些损失都是怎么来的。
)3. 请求判令被反诉人承担本案的全部诉讼费用。
(一般谁输了官司谁承担费用嘛。
)二、事实与理由。
# (一)合同签订的情况。
咱得说啊,反诉人和被反诉人在[合同签订日期]签订了一份[合同名称]合同。
当时呢,大家都觉得这是个挺不错的事儿,双方都对合同里的条款那也是认可得很。
这个合同主要就是关于[简单描述合同内容,比如买卖啥东西,或者合作做个啥项目]的。
# (二)被反诉人的违约行为。
可是呢,这事儿发展着发展着就不对劲儿了。
被反诉人就开始干一些违反合同规定的事儿。
比如说,合同里明确规定被反诉人要在[具体日期]给反诉人提供[某种货物或者服务],但是被反诉人就跟把这事儿忘到九霄云外了似的,到现在都还没给个准信儿。
这可把反诉人坑苦了呀,就像你答应给人家送块儿救命的大饼,结果人家在那儿饿着肚子等,你却连个影都没有。
还有啊,合同里说好了提供的[货物或者服务]得达到某种标准。
被反诉人给的那是啥呀?完全就是个残次品,或者说那服务的质量就像是新手练手一样,根本就不符合合同的要求。
这就好比你去饭馆吃饭,点了个红烧肉,结果端上来的是一块硬邦邦咬不动的肉,这谁能接受啊?# (三)反诉人遭受的损失。
装修合同反诉状背景我是某小区的业主,我委托被告公司进行家庭装修工程,签订了合同并支付了全部款项。
但是在装修过程中,被告公司存在着多项违约行为,导致我受到了损失。
为此,我向法院提起诉讼,要求被告公司赔偿我的损失。
原告基本情况我是某小区的业主,现居住于该小区xx号。
我的身份证号码是xxxxxx。
被告基本情况被告是某家装公司,公司地址为xxxxx。
诉讼请求1.判决被告公司赔偿我因装修工程违约行为所造成的损失,包括直接损失和间接损失,共计xxxx元。
2.判决被告公司承担本案的诉讼费用。
事实和理由事实1.我与被告公司签订了一份装修合同,约定了装修项目、工程价款、支付方式、工期等内容。
2.在装修工程过程中,被告公司存在多项违约行为,具体情况如下:1.在施工过程中,被告公司擅自减少了部分工程内容,致使施工质量下降。
2.被告公司拖延了工程进度,延误了装修完工时间。
3.被告公司安排的工人存在人员不足、技术不过关等问题,导致施工质量不佳。
4.被告公司未遵守安全规定,导致材料燃烧引发火灾事故,给我的生命、财产安全造成了威胁。
理由根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定,被告公司在装修工程中存在违约行为,导致我受到了损失。
同时,在未经我同意的情况下,被告公司擅自减少工程内容,损害了我的合法权益。
被告公司的违约行为已经构成了违反法律、违背公序良俗的不当行为,应当承担相应的民事责任。
证据1.装修合同2.支付凭证3.装修工程验收单4.相关人证言5.其他相关证据其他本案涉及被告公司的违约行为,对我的生命、财产安全造成了威胁。
希望法院能够依法保护我的合法权益,维护公平正义。
装修费反诉状尊敬的法院:本人张某作为被告,就原告刘某的诉讼请求,在此提出反诉状,请求法院对原告的装修公司付出的违约金及其造成的损失进行赔偿。
一、被告反诉的基本情况1. 被告:张某2. 原告:刘某3. 首次诉讼请求:原告要求被告支付包括装修费在内的32万元4. 反诉请求:被告要求原告支付违约金及其造成的损失,共计20万元二、案件的基本事实原告与被告于2019年11月签订了一份“装修合同”,被告同意为原告提供房屋装修服务,并由原告支付装修费用32万元。
合同约定,若被告未能按时完成装修工作,需支付原告违约金10万元。
装修开始后,被告先是推迟了工期,随后又开始出现工程质量问题。
被告因私人原因多次停工,导致装修工程拖延了近3个月,无法按时交付。
原告因此终止了合同,并向被告提出了32500元的违约金要求。
面对原告的诉讼,被告认为其自身工程质量问题并非原告所能控制,同时违约金也过高,因此提出了反诉。
具体如下:三、被告反诉请求的具体内容1. 违约金因被告自身原因导致工期延迟,根据合同规定,需要支付违约金。
但原告所要求的违约金高达32500元,并未按照合同约定的10万元计算,被告认为这是不合理的。
因此,被告请求法院协助计算违约金,以合同约定的10万元作为计算标准,将原告的违约金进行调整。
2. 造成的损失被告认为,在装修工程中多次停工、拖延工期,导致其付出了大量人力、物力和财力,但无法得到合理的报酬。
同时,因为装修工程的停工,原告的生活无法正常进行,并因此造成了必要费用的损失。
因此,被告请求法院对造成的损失进行赔偿,金额共计10万元。
四、被告反诉的法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第二十四条规定:“当事人应当按照约定的期限履行义务。
期限届满,债务人未履行或者履行义务不符合约定的标准的,视为违约,债权人有权要求债务人承担违约责任。
”2. 《中华人民共和国合同法》第七十一条规定:“当事人可以根据合同的性质和交易习惯,约定违约金。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。