复习思考题
一、单项选择题
1、国家大型工程项目的施工选择施工单位，一般采用的方式有（）。
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、直接委托
2、下列排序符合《招标投标法》规定的招标程序的是（）。
a、发布招标公告
b、资质预审查
c、接受投标书
d、开标、评标
A、 abcd
B、acdb
C、bacd
D、 acbd
3、公开招标在开标时，应当由（）。
A、招标监督机关主持，所有投标人均参加
B、招标监督机关主持，投标自愿参加
C、招标人主持，所有投标人均参加
D、招标人主持，投标人自愿参加
4、投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（）
A、投标人应要求招标人继续解答
B、以书面解答为准
C、以招标文件为准
D、由人民法院判定
5、某招标项目开标时，发现投标人未按照要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。
A、按无效投标处理
B、要求投标人补交投标保函
C、进入投标程序后淘汰
D、要求投标人赔偿损失
6、投标有效期设置应合理，如果投标有效期设置过短，则造成的后果是（）
A、降低了招标人的风险
B、加大了投标人的风险
C、招标人在投标有效期可能无法完成招标工作
D、投标人可能无法完成投标文件的编制工作
7、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（）
A、对是否参加投标作出决定
B、确定投标方案
C、办理资格审查
D、进行投标计价
8、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是（）。
A、未按照招标文件规定的格式填写，容不全的
B、所提供的投标担保有瑕疵的
C、投标人的名称与资格预审时不一致的
D、实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项的细微偏差
9、关于投标有效期，下列说法中正确的是（）。
A、投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金随即延长
B、投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性容
C、投标有效期，投标文件对招标人和投标人均具有合同约束力
D、投标有效期撤回投标文件，投标保证金应予退还。
10、下列行为中，属于不符合暂停施工的是（）
A、工程师在确有必要时，可要求乙方暂停施工
B、一方送交复工要求后，可自行复工
C、施工过程中发现有价值的文物，乙方应暂停施工
D、工程师未能在规定时间提出处理意见，一方可自行复工。
11、施工合同工期是指施工的工程从（）起到完成施工合同协议条款双方约定的全部容，工程达到竣工验收标准所经历的时间。
A、施工招标
B、施工开工
C、施工准备
D、签订合同
12、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量出现较大的短缺，这一钢材损失应由（）承担
A、承包人
B、钢材供应商
C、监理单位
D、发包人
13、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作容应属于（）。
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、义务工作
14、监理招标主要是对监理单位（）的选择。
A、报价
B、能力
C、监理人员数量
D、设备
15、某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）
A、费用由工程师承担，工期由承包方承担
B、费用由承包人承担，工期由发包方承担
C、费用由承包方承担，工期由承发包双方协商
D、费用和工期均由承包方承担
16、施工工程竣工验收通过后，确定承包人实际竣工日应为（）
A、承包人送交竣工验收报告日
B、发包人组织竣工验收日
C、开始进行竣工检验日
D、验收组通过竣工验收日
17、工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是（）
A、承包人向工程师的索赔
B、工程师向发包人的索赔
C、发包人向承包人的索赔
D、承包人向发包人的索赔
18、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）
A、工程变更索赔
B、工程延误索赔
C、意外风险和不可预见因素索赔
D、合同被迫终止索赔
19、某工程项目合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）
A、0.8个月
B、1.2个月
C、1..6个月
D、1.8个月
20、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A、施工企业
B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理
D、具体的施工人员
21、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
A、2
B、3
C、5
D、7
22、合同争议的解决顺序为（）。
A、和解—调解—仲裁—诉讼
B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁
D、调解—和解—诉讼—仲裁
23、在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力
B、承包方的设备损坏
C、设计变更
D、工程量的变化
24、在进度控制中，（）不属工程师的任务。
A、督促承包人完成工程扫尾工作
B、向有关部门递交竣工申请
C、协调竣工验收中的各方关系
D、参加竣工验收
25、下列财产中，（）不得抵押。
A、土地所有权
B、土地使用权
C、房屋
D、交通运输工具
26、当工程容明确，工期较短时，宜采用（）
A、总价可调合同
B、总价不可调合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
27、竣工结算在（）之后即可进行
A、竣工验收报告被批准
B、保修期满
C、试车合格
D、施工全部完毕
28、根据专用条款约定的容和时间，不属于发包人的工作畴的是（）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开
工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
二、多项选择题
1、在开标时如果发现招标文件出现下列情况，应按无效投标文件处理。（）
A、未按招标文件的要求予以密封
B、投标函未加盖投标人的企业公章
C、联合体投标未附联合体协议书
D、明显不符合技术标准要求
2、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（）
A、有编制招标文件的能力
B、已发布招标公告
C、具有开标场地
D、有组织评标的能力
E、已委托公证机关公证
3、投标单位有以下（）行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金
A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒签合同
D、不参加现场考察
4、通常情况下，下列施工招标项目中应当放弃投标的是（）
A、本施工企业主营和兼营能力之外的项目
B、工程规模、技术要求超过本施工企业技术等级的项目
C、本施工企业生产任务饱满，而招标工程的盈利水平较低或风险较大
D、本施工企业技术等级、信誉、施工水平明显不如竞争对手的项目
E、本施工企业在类似项目施工誉非常好的项目
5、不属于施工投标文件的容有（）
A、投标函
B、投标报价
C、拟签订合同的主要条款
D、施工方案
6、在评标过程中，评标委员会对同一投标文件中表述不一致的问题，正确的处理方法是（）
A、投标文件的小写金额与大写金额不一致的，应以小写为准
B、投标函与投标文件的其他部分的金额不一致的，应以投标文件的其他部分为准
C、总价金额与单价金额不一致的，应以总价金额为准
D、对于不同文字文本的投标文件解释发生异议的，以中文版本为准
7、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）
A、没有按照招标文件要求提供投标担保
B、报价金额的大小写不一致
C、总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
D、货物包装方式高于招标文件的要求
E、货物检验标准低于招标文件的要求
8、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（）
A、承包人负责拆除
B、承包人负责拆除发生的费用
C、发包人承担拆除发生的费用
D、延误的工期不予顺延
E、已完成的工程应予计量支付
9、按照《建设工程施工合同（示文本）的规定》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款，则承包人可以（）
A、留置该工程
B、与发包人协议将该工程折价
C、自行将该工程折价
D、申请人民法院将该工程依法拍卖
E、优先受偿该工程拍卖的价款
10、在施工合同履行过程中，如果发包人不按照合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（）
A、立即停止施工
B、要求签订延期付款协议
C、在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D、追究违约责任
E、立即解除合同
11、工程索赔的处理原则有（）
A、必须以合同为依据
B、必须及时合理地处理索赔
C、必须按照国际管理处理
D、必须加强预测，杜绝索赔事件的发生
12、建设工程索赔按照所依据的理由不同可分为（）
A、合同索赔
B、工期索赔
C、费用索赔
D、合同外索赔 D、道义索赔
13、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( )造成工期延误，经发包人代表确认，
竣工日期可以顺延。
A、承包人未能及时调配施工机械
B、发生不可抗力
C、雨季天数增多
D、工程量变化和设计变更
E、一周非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时
14、建设工程施工合同的当事人包括( )。
A、建设行政主管部门
B、建设单位
C、监理单位
D、施工单位
E、材料供应商
15、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。
A、工程本身的损害
B、发包人人员伤亡
C、造成承包人设备、机械的损坏及停工
D、所需清理修复工作
16、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。
A、需经工程师确认后才能执行
B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承
包商自行承担
C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责
D、采用改进措施后，必须顺延工期
E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确
认，这种确认是工程师对工程延期的批准
17、施工合同文件中的说法中，正确的有（）。
A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款
B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的容
C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同
D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件
E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理
18、索赔按目的划分包括( )。
A.综合索赔
B.单项索赔
C.工期索赔
D.合同索赔 E、费用索赔
19、被宣布为废标的投标书包括（）。
A、投标书未按招标文件中规定封标
B、逾期送达的标书
C、加盖法人或委托授权
人印鉴的标书 D、未按招标文件的容好要求编写、容不全或字迹无法辨认的标书
E、投标人不参加开标会议的标书
20、合同法律关系的构成要素有( )。
A、主体
B、容
C、客体
D、权利
E、义务
三、简答题
1、什么叫建设工程招标、建设工程投标、建设工程招标代理？
2、建设工程交易中心是什么部门？其职能是什么？
3、资格预审公告、招标公告、投标邀请函分别用在何种情况下?
2、什么叫投保有效期？为什么要确定投标有效期？
3、什么是不平衡报价法？多方案报价法？如何应用不平衡报价法？
4、常用的投标策略有哪些？
5、什么是综合评标法、最低报价评标法、最低评标价法？
6、评标委员会的组成及要求？
7、订立施工合同必须具备哪些条件？
8、什么是不可抗力，不可抗力事件发生时索赔处理的原则是什么？
9、建设工程合同产生纠纷的原因，如何处理各种纠纷？
10、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？
11、什么是建设工程委托监理合同？其基本特征？
12、施工合同的特点是什么？
13、工程建设中业主和承包商遇到的风险有哪几方面？如何进行风险管理？
14、建设工程施工合同的作用是什么？
15、什么是工程索赔？索赔事件处理的原则，工程师在索赔事件中的中心职能是什么？
招标投标相关法律法规知识竞赛试题 一、单项选择题 1、《中华人民共和国招标投标法》自（）起施行。 A、1999年8月30日 B、2000年1月1日 C、2001 年6月1 日 D、2001 年12月1 日 2、《浙江省招标投标条例》经省十届人大常委会第二十二次会议审议通过,于（）起施行。 A、1999年8月30 日 B、2003年3月8日 C、2006年4月1 日 D、2002年6月29日 3、《中华人民共和国政府采购法》的适用范围是（）。 A 、在中华人民共和国境内进行的政府采购 B 、在中华人民共和国境内进行的所有采购 C、使用财政性资金的政府采购 D、所有货物、服务和工程的采购 4、根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。 A、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B 、开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C、开标由招标人主持，邀请部分投标人参加 D、开标时都应当当众予以拆封、宣读 5、开标时，由（）检查投标文件的密封情况。 A、招标人 B、代理公司工作人员 C、投标人或者其推选的代表 D、交易所工作人员 6、关于评标委员会成员的义务，下列说法中正确的是（）。 A、评标委员会成员可以透露对投标文件的比较情况 B 、评标委员会成员不得私下接触投标人 C、评标委员会成员可以透露对投标文件的评审情况 D、评标委员会成员可以透露中标候选人的推荐情况 7、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成， 成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。 A、二分之一 B、三分之二 C 、三分之一 D 、五分之三 8、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止 时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A、十 B、十五 C、二十 D、三十 9、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。 A、以单价金额为准 B、以总价金额为准 C、由投标人确认 D、由招标人确认 10、投标人少于（）或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。 A、9 个 B、7 个 C、5个 D、3 个 11、投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起（）日内提出书面投诉。 A、十 B、十五 C、二十 D、七 12、投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表（）；其他组织或个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。 A、签字并盖章 B、签字或盖章 C、递交 D、盖章
《中华人民共和国招标投标法实施条例》解读 1.建立信用制度的宗旨:要通过建立完善市场信用信息体系，充分发挥( B )对市场秩序和市场主体行为的监督作用。 A 企业 B 社会公众 C 政府单位 D 执法部门 2.在代理合同及收费中， ( C )应当与被委托的招标代理机构签订书面委托合同， 合同约定的收费标准应当符合国家有关规定。 A 委托人 B 投标人 C 招标人 D 政府人员 3.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于( C)日。 A 1 B 2
C 3 D 4 4.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的(B )%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 A 1 B 2 C 3 D 4 ======多选题部分 ====== 5.制定招标投标法实施条例的必要性( ABC ) A 增强招标投标法律制度可操作性的需要。 B 促进招投标市场规则统一的需要。 C 加强和改进招投标行政监督的需要。 D 缩短工程项目的建设工期 6.制定招标投标实施条例的基本原则( ABCD ) A 坚持遵守上位法的立法原则 B 坚持落实政府职能转变要求的立法原则
C 坚持可操作性和原则性相结合的立法原则 D 坚持兼顾公平与效率的立法原则 7.行政监督管理体制的基本思路( ABC ) A 有权必有责 B 用权受监督 C 侵权须赔偿 D 权责分开 ======判断题部分 ====== 8.招标投标法第三条所称的工程建设项目，是指工程以及与工程有关的货物和服 务。对错 9.招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。对错 10.招标人可以依法对工程以及与工程有关的货物、服务全部或者部分实行总承 包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须 进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。对错
招投标基本知识 一、招投标概念 招投标，是招标投标的简称。招标和投标是一种商品交易行为，是交易过程的两个方面。招标投标是一种国际惯例，是商品经济高度发展的产物，是应用技术、经济的方法和市场经济的竞争机制的作用，有组织开展的一种择优成交的方式。这种方式是在货物、工程和服务的采购行为中，招标人通过事先公布的采购和要求，吸引众多的投标人按照同等条件进行平等竞争，按照规定程序并组织技术、经济和法律等方面专家对众多的投标人进行综合评审，从中择优选定项目的中标人的行为过程。其实质是以较低的价格获得最优的货物、工程和服务。 二、招投标分类 招投标从广义上可分为工程招投标，货物招投标和服务招投标。工程招投标主要指工程的新建、改造、扩建、维修方面的施工行为或工程总承包。服务招投标主要包括工程的规划、勘测、设计、监理，还包括其他项目的审计、造价、物业服务、保洁保安、物流运输等。货物招投标包括设备招投标，物资招投标和材料招投标。 三、招投标形式 有公开招投标和邀请招投标两种形式。 公开招投标，又称无限竞争性招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。公开招标的投标人不少于3家，否则就失去了竞争意义。 邀请招投标，又称有限竞争性招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。邀请招标的投标人不少于3家。 实践中还有一种较为广泛的招标方式，被称为"议标"，是发包人和承包商之间通过一对一谈判而最终达到目的的一种方式。通俗地讲，就是"标后压价"，在开标之后再要求投标人降低。从易招标团队的实践来看，标后压价属于多轮博弈，投标人在密封报价时通常会预留降低空间，因此如果招标人如果对真实成本把握不够精当，反倒容易产生不良后果--价格虚高或者供应商无利可图从而偷工减料，以次充好。而且，依法必须招标的项目，"议标"是有违《招标投标法》及其《实施条例》的。 四、招投标原则 《招标投标法》第5条规定:"招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。" 公开原则，首先要求招标信息公开。其次，公开原则还要求招标投标过程公开。 公平原则，要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，履行同等的义务。 公正原则，要求招标人在招标投标活动中应当按照统一的标准衡量每一个投标人的优劣。不得改变载明的条件或者以没有载明的资格条件进行资格审查。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德。
工程招投标试题 班级姓名学号： 一、单项选择（每题2分，共计80分） 1、采用邀请招标方式的，招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 2、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。 A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标 B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务 3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是( A )。 A．5万元投标保证金不予退还B．5万元投标保证金可以退还一半 C．若未给招标人造成损失，投标保证金可退还 D．若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半 4、下列选项中，投标人之间串通投标的行为是( B )。 A．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标过程中均高价投标B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标 C．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，招标人向甲单位泄漏了标底 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿 5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D ）日。 A、7 B、10 C、15 D、20 6、投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万元人民币。 A、1%, 80 B、2% ,80 C、1% ,100 D、2% ,100 7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以（ B ）为准。 A、数字金额 B、文字金额 C、数字金额与文字金额中小的 D、数字金额与文字金额中大的 8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请( D )的，具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。 A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定 9、招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从( C )起计算。 A、发布招标公告 B、发售招标文件 C、提交投标文件截止日 D、投标报名 10、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法( A )。 A、重新招标 B、重新开标 C、重新组织专家评标 D、重新备案本文 11、招标人对招标文件所做的任何澄清或修改，须报建设行政主管部门备案，
招标投标法试题 违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担( )的 责任。 建设工程法规及相关知识_ A.赔偿 B(缔约过失 C(降低资质等级 D。吊销资质证书 9、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共 一、单选题: 利益、公众安全的基础设施项目的是( )。 1、招标投标活动的公开原则首先要求( )要公开。 A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目 A(招标活动的信息 B. 评 标委员会成员的名单 B(铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目 C.工程设计文件 D。评标标准 C.商品住宅，包括经济适用住房 D(生态环境保护项目 2、 依法必须进行招标的项目的( )，必须通过国家指定的报刊、信息 10、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公网络或者其他公共媒介发布。共利益、公众安全的公用事业项目的是( )。 A.资格预审公告 B.投标邀请书 C.招标公告 D.评标标准 A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目3、招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。如B(供水、供电、供气、供热等市政工程项目 ( )在确定中标结果之前就不可以公开。 C(商品住宅，包括经济适用住房 D(科技、教育、文化等项目 11、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算 A(评标委员会成员名单 B。投标邀请书 C.资格预审公告 D(招标活动的信价在( )万元人民币以上的，必须进行招标。息 、在评标时，( )应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的4A(200 B(100 C(150 D(250 投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标
第一部分招标业务通用知识点 1、什么样的项目需要招标根据《河北省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的规定：关系到社会公共利益、公众安全的基础设施和公用事业的工程，达到下列规模的必须进行招标： （一）施工单项合同估算价在一百五十万元人民币以上的; （二）重要设备、材料、医疗设备、药品等货物的采购，单项合同估算价在五十万元人民币以上的; （三）勘察、设计、监理、科研等服务的采购，单项合同估算价在三十万元人民币以上的; （四）单项合同估算价低于第（一）项、第（二）项、第（三）项规定的标准，但总投资额在一千万元人民币以上的; （五）总投资额一千万元以上的政府特许经营项目投资主体的选择; （六）总投资额一千万元以上的政府投资项目组建者的选择; （七）年经营额一千万元以上道路、供水、电力等经营权的选择。 依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。其中，下列项目经省人民政府批准，可以进行邀请招标： （一）技术复杂或者有特殊要求的; （二）对专有技术和专利权保护有特殊要求的; （三）受自然资源或者环境限制的。 其它私人投资项目达到招标规模的也可以进行邀请招标。 2、整个招标过程一般需要多长时间 如果项目手续齐全的情况下，一般有资格预审时为40 天左右，无资格预审或资格后审时为30 天左右。
公开招标项目需在指定网站上发布招标公告，招标公告发布时间要求不少于五个工作日，一般要求在公告发布时间内领取资格预审文件或招标文件。招标投标法还规定从领取招标文件到开标截止时间之日不得少于二十天。这些都是法律规定的时间，是不允许压缩的。 经过开标、评标，确定中标人后，需在网上进行公示，公示时间不少于三个工作日，公示期过后（建设系统还要求办理完履约担保和缴纳相关费用后）才允许向中标人发放中标通知书。 3、招标过程由哪些部门监督 根据《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》，发改委指导和协调整个招投标工作，会同有关行政主管部门制定相关法规、政策，核准招标方案等;其它工业（含内贸）、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行业项目分别由经贸、水利、交通、铁道、民航、信息产业等行政主管部门负责，各类房屋建筑及附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目由建设主管部门负责，进口机电设备由商务主管部门负责。 但目前实际操作过程中，房建和市政项目由建设行政主管部门主要监管，高速公路项目由省交通厅主要监管，进口机电设备由商务厅监管，部分由财政投资项目（工程除外）的货物和设备采购由采购办进行监管，其它项目和公路项目、大型工业项目等除由相应行业部门监管外，视情况发改委也进行监管，在开标过程时，纪检、监察部门也可能到场监督。 可见，尤其是一些大型项目，由于监管单位较多，可能出现监管部门间冲突和意见不一致的情况，所以在协调方面就有一定难度。 第一部分招标业务通用知识点 4、招标代理费是怎么收取的 招标代理费的收取，国家有标准规定。按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件，招标代理服务费按货物招标、服务招标和工程招标分三类，根据中标额
《建设工程招标投标》试题（A ） 一、填空题（每题2分，共20分） 1、建设工程交易中心是 ________________ ，而非 身不具备监督管理职能。 2、 建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是 __________________ ，二是 ________________ 。 3、 我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向 _________________ 个以上具备承担招标项 目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 4、 为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成： ;二是 5、 设备FOB 价，即设备 __________________ 价，包括 ____________________ 、 __________________ 港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。 6、 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 __________________ 日内，按照招标文件和中标人的 投标文件订立书面合同。 同。 &《建设工程施工合同示范文本》由 ___________________ 、 ______________ 、 _____________ 三部分组 成， ______________ 是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。 9、 按索赔的处理方式分索赔可分为 ________________和 _______________ 。 10、 工期索赔值的计算方法主要有 _______________ 和 ________________ 。 二、单项选择题（每题1分，共10分） 1、 建筑业企业连续（ ）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、 二 B 、三 C 四 D 五 2、 一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（ ）家。 A 、 二 B 、 三 C 四 D 五 3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一 定期限内作出答复，这种行为是（ ）。 A 、谈判 B 、要约邀请 C 要约 D 承诺 4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（ ，也不是政府授权的监督机构，本 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为 、成本加酬金合 ）产生法律约束力。
招投标模拟实训课程知识点复习题（一） 一、资格预审 知识点： 1、编制资格预审公告☆ 2、发布公告 3、编制资格预审文件☆ （1）申请人须知 （2）资格审查办法☆ （3）资格预审申请文件格式 4、组织资格审查☆ （1）组建资格审查委员会 （2）组织资格审查☆ （3）资格审查结果报告 （4）资格审查结果通知 测试题： （一）单项选择 1、属于招标人为了在投标人投标前判断和确认其投标资格，进行有关资格等级、财务状况、技术实力、管理水平、工程经验与业绩等方面的资格审查而制定的文件是（） A招标公告B资格预审文件 C资格后审文件D资格审查报告 2、资格预审的目的是（）。 A可以解决招标人想要解决的问题，主动性增强； B可以让投标人提前了解招标设置的标底的具体内容，为投标人报价提供依据； C可以让投标人彼此之间相互了解； D可以了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似本工程的施工经验，为招标人选择优秀的承包人创造条件。 3、按照《招标公告发布暂行办法》，以下不是依法必须招标工程建设项目招标公告发布媒体有( )。 A中国建设报B中国日报
C中国经济导报D中国采购与招标网(．com．cn) E中国政府采购网 4、《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》在（）中试行。 A政府投资项目B企业投资项目 C外国贷款项目D工程建设项目 5、按照《招标投标法》规定，招标代理机构是依法成立，从事招标代理业务并提供相关服务的（） A社会中介组织B社会团体组织 C政府机构组织D社会经济组织 6、采用邀请招标方式的，招标人应当向（）家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A3 B4 C5 D7 7、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。 A7 B10 C15 D20 8、招标采购制度最早形成于18世纪末和19世纪初的西方自由资本主义国家，它是随着（）的产生而产生。 A政府采购制度B公开竞争态势C财产私有化制度D国家意志 9、《中华人民共和国招标投标法》执行时间是（）。 A1999年8月30日B2000年9月1日 C2000年1月1日D1999年1月1日 10、投标联合体投标同一专业的单位组成的联合体，按照其较（）的资质等级确定联合体投标人的资质等级。 A 投标单位选定的B高C建设单位满意的D低 参考答案 （二）多项选择题
一、招投标的基本知识 （一）招投标的概念及特征 1、什么是招投标 招投标，其全称为招标投标，是一种因招标人的要约，引发投标人的承诺，经过招标人的择优选定，最终形成协议和合同关系的平等主体之间的经济活动过程。 招标人，也叫招标采购人，是采用招标方式进行货物、工程或服务采购的法人和其他社会经济组织。 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。其中，那些对招标公告或邀请感兴趣的可能参加投标的人称为潜在投标人，只有那些响应并参加投标的潜在投标人才能称为投标人。 招标方与投标方交易的项目统称为“标的”。招投标交易的项目分类为工程类、货物类、服务类。工程类项目“标的”指的是项目的工程设计、土建施工、成套设备、安装调试等内容。货物类项目“标的”指的是拟采购商品规格、型号、性能、质量要求等。服务类项目“标的”指的是服务要保障的内容、范围、质量要求等。服务包括除工程和货物以外的各类社会服务、金融服务、科技服务、商业服务等，包括与工程建设项目有关的投融资、项目前期评估咨询、勘察设计、工程监理、项目管理服务等。服务招标中还包括各类资产所有权、资源经营权和使用权出让招标，如企业资产或股权转让、土地使用权出让、基础设施特许经营权、科研
成果与技术转让以及其他资源使用权的出让招标等。 2、招投标的基本原则 招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 公开原则是指招标项目的要求、投标人资格条件、评标方法和标准、招标程序和时间安排等信息应当按规定公开透明； 公平原则是指每个潜在投标人都享有参与平等竞争的机会和权利，不得设置任何条件歧视排斥或偏袒保护潜在投标人； 公正原则是指招标人与投标人应当公正交易，且招标人对每个投标人应当公正评价； 诚实信用原则是指招标投标活动主体应当遵纪守法、诚实善意，恪守信用，严禁弄虚作假、言而无信。 3、招投标的特征 招标投标是一种商品交易方式，是市场经济发展的必然产物。与传统交易活动中采用供求双方“一对一”直接交易的交易方式相比，招标投标是相对成熟的、高级的、有组织的、规范化的交易方式，具有以下特征： ⑴竞争性。招投标的核心是竞争，按规定每一次招标必须有三家以上投标，这就形成了投标者之间的竞争，他们以各自的实力、信誉、服务、质量、报价等优势，战胜其他的投标者。竞争是市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。 ⑵程序性。招标投标活动必须遵循严密规范的法律程序。《中华人民共和国招标投标法》及相关法律政策，对招标人从确定招
建设工程施工合同之招投标阶段的法律风险与防范 2010年6月24日10:10:42 建设工程施工合同、固定总价施工合同、施工总价承包合同、EPC合同等等这些在建设项目中名称不一却又具备相同重要性的合同，经常出现在我们的实务中。根据《中华人民共和国合同法》所作的定义，我们理解前述建设工程施工合同等合同即建筑安装工程承包合同，是发包方（业主、建设单位、发包方或总包单位）与承包方（施工单位）之间为完成约定的建设工程项目，确定合同各方权利和义务的协议，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据，是项目管理的法律性文件，也是维持双方关系的纽带。 在不同的项目中，类似的合同可能以不同的名称出现，结合项目特征，又可能具备了不同的细化条款，如何把握其中的共性、如何有效地防范、控制合同风险，是需要十分重视、认真分析研究的问题。根据相关法规以及我们的经验，笔者在本文中将就建设工程招投标阶段中的一般性风险结合法律法规的规定以及实务中的案例做浅显分析。 一、建设工程施工合同订立方式 作为合同的一种，建设工程合同的订立同样要经过要约与承诺两个法律阶段，与其他任何行业一样，建设工程合同的缔约过程基于建设工程的行业特殊性具有显着特点。一般而言，在我国，建设工程合同的订立方式有两种，即议标和采用招投标方式发包与承包。 一)??? ?议标 议标，实质上即为通过谈判进行采购，是采购人和被采购人之间通过一对一谈判的方式达到采购交易（建设工程承包）达成的目的的一种采购方式，不具有公开性和竞争性。 从实践上看，公开招标和邀请招标的采购方式要求对报价及技术性条款不得谈判，议标
则允许就报价、技术性条款等进行一对一的谈判。因此，议标方式针对性、目的性强，时间成本和财务成本较低，方式灵活多样的优势广泛被部分小型建设项目所采用；另外，针对服务招标，鉴于其价格难以公开确认，同时，合同对于服务品质以及要求也适用谈判进行具体沟通和解决，议标方式以其自身的优势当之无愧的成为恰当的采购方式。但是，仪表方式也具有固有的缺陷，即不具有竞争性和公开性，幕后交易、暗箱操作、腐败成为议标方式的副产品，采购质量难以得到保障。因此除政府间合作项目外，目前采取直接议标形式获得项目的可能性已经大大减少，大部分的大型建设工程项目都采取招标形式。 二)??? ?招投标 采用招标投标方式进行建设工程的发包与承包，其最显着的特征是将竞争机制引入建设工程的发包与承包活动之中，招标方通过对各投标者提交的报价以及其他条件从综合角度进行比较，从众多投标者中选取工程项目报价较低、技术力量雄厚，质量保障体系完备可靠、同时享有良好信誉的承包方作为项目中标者，与其签订建设工程合同。这种方式显然有利于保证工程质量、缩短工期、降低工程造价、提高投资效益。招投标因其上述所具有的优越性，迎合了市场竞争的要求，成为我国建设工程发包与承包活动中大力推广的主要方式。 根据《建筑市场管理规定》第九条，有条件招标的项目都应该进行招标。同时，《招标投标法》第三条，在中国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；以及（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
二 ★单选题，共40题，每题1分，请选择正确答案 第1题: 投标人就招标投标法实施条例第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向（）提出异议。 A、其他投标人 B、招标人 C、行政监督部门 D、交易中心 第2题: 国有资金投资的大型房屋建筑和市政工程项目施工招标，技术复杂或者技术要求特别高的，在评标方法上宜实行（）评标。 A、一阶段； B、两阶段； C、技术性评标； D、商务性评标。 第3题: 关于中标项目，下列表述正确的是（） A、中标人不得向他人转让中标项目，但可以将中标项目肢解后分别向他人转让 B、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人完成； C、接受分包的人应当具备相应的资格条件，且可以再次分包； D、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 第4题: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，关于中标人，下列表述不正确的是（） A、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人； B、招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致； C、招标人和中标人也可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 D、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标； 第5题: 关于联合体投标，下列哪一种表述不正确（） A、招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标； B、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成； C、资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效； D、联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标仍有效。 第6题: 某工程建设项目货物招标，在开标时，某投标人在投标文件的投标函和投标一览表中填写的投标保证金为2万元，但发现其所附的银行汇票为万元。对此，招标人的正确做法
招标知识测试题 一、单项选择题（共30题，每题2.5分） 1.下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。 A.大型基础设施项目 B.使用世界银行贷款建设项目 C.政府投资的经济适用房建设项目 D.施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万人民币以上的，必须进行招标。 A.20 B.50 C.150 D.100 3.《招投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A.国家指定 B.业主指定 C.当地政府指定 D.监理机构指定 4.按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。（2009年真题） A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D.经济适用房工程 5.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公开原则，首先要求招标信息公开，其次，还要求（）公开。 A.评标方式 B.招标投标过程 C.招标单位 D.投标单位 6.根据《招标投标法》及有关规定，下列项目不属于必须招标的工程建设项目范围的是（）。 A.某城市的地铁工程 B.国家博物馆的维修工程 C.某省的体育馆建设项目 D.张某给自己建的别墅 7.下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（）。 A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币 B.利用资金实行以工代赈需要使用农民工 C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币 D.某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术 8.招标投标活动的（）原则首先要求招标活动的信息公开。 A.公开
工程建设施工招投标管理办法 工程建设施工招投标管理办法？ 工程建设施工招投标管理办法是指为规范建筑工程建设项目施工（以下简称工程施工）建设工程招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国务院有关部门的职责分工，制定本办法。 建筑工程招投标都依据中华人民共和国招标投标法和招标法实施条例进行一般的建筑工程招标流程和网上招投标的过程，维护建筑单位投标人和工程招标人的各项利益。 一、工程建设施工招投标管理办法细则内容： 工程建设项目施工招标投标办法 七部委【2003】30号令 注：本办法已全部按国家发改委等九部委第23号令（2013年）修改后更新 二、工程建设施工招投标管理办法总则的内容： 第一条为规范工程建设项目施工（以下简称工程施工）招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国务院有关部门的职责分工，制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内进行工程施工招标投标活动，适用本办法。 第三条工程建设项目符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》
（国家计委令第3号）规定的范围和标准的，必须通过招标选择施工单位。 任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第四条工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第五条工程施工招标投标活动，依法由招标人负责。任何建筑单位和个人不得以任何方式非法干涉工程施工招标投标活动。 建筑施工企业招标投标活动不受地区或者部门的限制。 第六条各级发展改革、工业和信息化、住房城乡建设、交通运输、铁道、水利、商务、民航等部门依照《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督的职责分工意见的通知》（国办发[2000]34号）和各地规定的职责分工，对工程施工招标投标活动实施监督，依法查处工程施工招标投标活动中的违法行为。
建设工程招标投标管理 单选题： 1、建设工程项目报建的范围包括（D ） A.建筑、桥梁 B.建筑、道路 C.建筑、桥梁 D.建筑、道路、桥梁、设备安装 2、招标会议由谁组织（A ） A.招标人 B.投标人 C.设计单位 D.施工单位 3、开标后由（A）对各投标人的标函经过各项条件的对比分析，综合平衡，择优确定最佳中标人的过程称为定标，也称为决标 A.招标人 B.投标人 C.设计单位 D.施工单位
4、确定中标人后，应填写中标通知书，报送（A）审核签发，并与中标人签订承包合同。 A.当地建设主管部门 B.监理单位 C.设计单位 D.省级建设主管部门 多选题： 5、招投标法实施条例的起草原则有哪些（ABCD ） A.严格遵守上位法，兼顾制度创新 B.增强公正性，努力提高效率 C.全面规范，突出监管重点 D.立足国情，借鉴国际经验 6、招标人招标应具备的条件（ABCD） A.招标人是法人或依法成立的其他组织 B.有组织编制招标文件的能力 C.有审查投标人（承包商）资质的能力 D.有组织开标、评标、定标的能力 7、投标资格预审资格预审文件包括（ABCD） A.资格预审公告
B.申请人须知 C.资格审查办法 D.资格预审申请文件格式和项目建设概况 判断题： 8、招标人在工程招标准备工作基本完毕后，应向政府建设主管部门报送招标申请文件，并由主管部门对招标人进行招标条件审查，招标人必须等待审查批准后才能进行招标。对 9、审查招标人资格在招标人与中介机构签订委托代理招标协议后，即可报招标管理部门备案。对 10、凡是已确定招标的工程项目，必须是列入本年度计划的工程项目。对 本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！
招投标法部分考试试题及答案 姓名部门分数 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（ A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（ C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（ D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4
. 江苏省建设工程招标投标管理办法 （１９９５年８月１５日江苏省人民政府令第６５号发布施行根据１９９７年１２月１５日江苏省人民政府令第１３２号第一次修订根据２００３年４月２２日《江苏省人民政府关于修改〈江苏省建设工程招标投标管理办法〉的决定》第二次修订） 第一章总则 第一条为适应社会主义市场经济发展的需要，加强对建设工程招标投标的规范和管理，使工程任务进入市场，通过平等竞争，实现招标投标活动当事人之间的公平交易，有效地控制建设工期，确保工程质量，合理确定工程造价，提高投资效益，制定本办法。 第二条本办法所称的建设工程招标投标，是指招标人以招标的方式，将建设项目的勘察设计、施工（含建筑装饰装修）、咨询监理、工程总承包、材料设备供应等任务，一次或者分步发包，由投标人通过竞争承接任务。 第三条凡本省行政区域内的各类新建、改建、扩建和技术改造工程项目，除本条第二款规定的情形外，都必须按照本办法进行招标投标。 有下列情形之一的工程项目，可以不进行招标投标： （一）属抢险救灾的； （二）投资总额低于人民币５０万元的； （三）法律、法规规定的。 第四条建设工程招标投标应当公开条件，坚持公正合法、诚实信用、平等竞争的原则，不受地区、部门和所有制性质的限制。任何部门和单位不得以行业、专业等为理由强行承接工程。
第五条建设工程招标投标是当事人依法进行的经济活动，受国家法律的保护和约束。任何单位和个人不得非法干预招标投标活动的正常进行。 第二章管理机构与职责 第六条省、市、县（市）建设行政主管部门是本行政区域内建设工程招标投标工作的统一归口管理部门，其主要职责是： （一）贯彻有关建设工程招标投标的法律、法规、规章和方针、政策，制定具体实施措施；（二）指导、监督、检查和协调本行政区域内建设工程的招标投标活动，总结交流经验； （三）按照规定权限审批招标代理人的资质（资格）； （四）会同工业、交通等主管部门及其直属单位办理有关招标事宜； （五）调解建设工程招标投标纠纷； （六）否决违反招标投标规定的定标结果。 第七条建设工程招标投标，按照招标投标管理权限与建设工程立项审批或者备案权限相一致的原则，由省、市、县（市）建设行政主管部门分级管理。 第八条省、市、县（市）建设工程招标投标办公室（以下简称招投标管理机构），按照分级管理权限，具体负责建设工程招标投标的管理工作，业务受上一级招投标管理机构的指导和监督。 第九条省、市、县（市）工业、交通等主管部门会同同级建设行政主管部门，做好本部门直接投资和相关投资公司等在本行政区域内投资的工程项目的招标投标管理工作，其主要职责是： 2
山东省建设工程评标专家 招投标法规知识水平考试题库 目录 第一部分单选题（185 题） (2) 1.总则(10 题) (2) 2.招标(10 题) (3) 3.投标(40 题) (5) 4.评标定标(80 题) (12) 5.法律责任(10 题) (26) 6.评标专家管理(10 题) (28) 7.标准文件(25 题) (29) 第二部分多选题（90 题） (34) 1.总则(6 题) (34) 2.招标(6 题) (35) 3.投标(20 题) (37) 4.评标定标(28 题) (40) 5.法律责任(6 题) (45) 6.评标专家管理(6 题) (46) 7.标准文件(18 题) (47) 2
第一部分单选题（185 题） 1.总则(10 题) 1.招标投标法规体系，按层级依次是( )。 A. 法律、规章、制度 B. 法律、规章、文件 ?????C. 法律、法规、规章、制度 D. 法律、法规、规章 2.下列关于《招标投标法》适用范围的说法中，正确的是( )。 A. 适用于我国境内进行的招标投标活动 B. 在香港、澳门地区也适用 C. 只适用于我国境内进行的工程建设项目的招标投标活动 D. 使用国际组织贷款的项目也必须适用 3.《招标投标法》规定，招投标活动及其当事人应当接受( )实施的监督。 A. 招标人 B. 公证机关 C. 纪检、监察机关 D. 有关行政监督部门 4.《中华人民共和国招标投标法实施条例》从( )开始实施。 A. 2013 年2 月1 日 B. 2012 年2 月1 日 C. 2013 年3 月1 日 D. 2012 年3 月1 日 5.《山东省房屋建筑和市政工程招标投标办法》从( )开始实施。 A. 2013 年2 月1 日 B. 2012 年2 月1 日 C. 2013 年3 月1 日 D. 2012 年3 月1 日 6. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》中所称工程，不包括( )。 3 A. 装修建筑物 B. 修缮构筑物 C. 拆除建筑物 D. 土地整理 7. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》中所称与工程建设有关的服务，不包括( )。 A. 勘察设计 B. 设计监理 C. 物业管理 D. 施工监理 8.依照国家规定，对工程招标投标活动实施监督执法的行政主管部门不包括( )。 A. 住房城乡建设主管部门 B. 水利主管部门 ?????????????C. 财政主管部门
复习题 一、单选题 1、招标采用邀请招标方式的，招标人应当向（ A ）家以上具备承担施工招标项目的能力的法人发出投标邀请书。 A．3 B．5 C．7 D．8 2．按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（B ）。 A． 15天 B． 20天 C． 30天 D． 45天 3．在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( C )。 A．开始发放招标文件之日 B．投标人提交投标文件之日 C．投标人提交投标文件截止之日 D．停止发放招标文件之日 4、建设工程施工公开招标的程序中，在资格预审工作完成之后，紧接着进行的工作是（ C ）。A．刊登资格预审通知，招标报告 B．编制工程标底价格 C．发放招标文件 D．召开投标预备会 5．资格预审的目的是（ B ）。 A．获得合格的投标书 B．排除那些不合格的投标人 C．排除不合格的投标书 D．确保适度竞争 6.投标文件的组成内容中，(A )一般归类为技术文件。 A.施工组织设计 B.项目管理机构 C.报价工程量清单 D.拟分包项目情况表 7、招标公告的内容有（ A ） A．招标项目的规模、招标范围、标段的划分等 B．评标办法 C．主要合同条款 D．有关废标的规定 8.与邀请招标相比，公开招标的特点是（ C ）. A.竞争程度低 B.评标量小 C.招标时间长 D.费用低 9．大中型建设工程项目的立项批准后，建设单位应按（ D）顺序办理相应手续. A.工程发包-报建登记-签订施工合同-申领施工许可证 B.报建登记-申领施工许可证-工程发包-签订施工合同 C.申领施工许可证-工程发包-签订施工合同-报建登记 D.报建登记-工程发包-签订施工合同-申领施工许可证 10.招标人发出中标通知书后，应在（ D ）个工作日内与中标人签订合同。 A．15 B．7 C．14 D．30
施工招投标差不多知识（1） ********投标报价书******* 第一节、投标的差不多知识 １、施工企业在招标投标活动中的合法权利 施工企业在施工招标投标活动中享有下列权利： （1）凡持有营业执照和相应资质证书的施工企业或施工企业联合体，均可按招标文件的要求参加投标； （2）施工企业依照自己的经营状况和掌握的市场信息，有权确定自己的投标报价。
（3）施工企业有权对要求高档的工程实行优质优价。 （4）施工企业依照自己的经营状况有权决定参与或拒绝投标竞争。 ２、投标时必须提交的资料 施工企业投标时或在参与资格预审时必须提供以下资料： （1）企业的营业执照和资质证书。 （2）企业简历。 （3）自有资金情况。 （4）全员职工人数，包括技术人员、技术工人数量及平均技术等级等。企业自有要紧施工机械设备一览表。 （5）近二年承建的要紧工程及质量情况。
（6）现有要紧施工任务，包括在建和尚未开工工程一览表。 此外，企业在领取招标文件时，必须按规定交纳投标保证金。 ３、投标书的组成文件 投标书应包括下列内容： （1）综合讲明。 （2）按照工程量清单计算的标价及钢材、木材、水泥等要紧用量（近年来由于市场经济的逐步进展，专门多工程施工投标已不要求列出钢材、木材及水泥用量）。投标单位可依据统一的工程量计算规则自主报价。 （3）施工方案和选用的要紧施工机械。 （4）保证工程质量、进度、施工安全的要紧技术组织措施。
（5）打算开工、竣工日期，工程总进度。 （6）对合同要紧条件的确认。 ４、注意事项 投标书须有单位和法定代表人或法定代表人托付的代理人的印鉴。投标单位应在规定的日期内将投标书密封送达招标单位。假如发觉投标书有误，必须在投标截止日期前用正式函件更正，否则以原投标书为准。 投标单位能够提出修改设计、合同条款。 第二节、投标前的预备 １、信息查证