光伏电站工程结算书

xxxx有限公司40MWp并网发电项目EPC总承包合同合同编号：发包方(甲方）：xxxxxxxx有限公司承包方(乙方）：福建工业建筑集团有限公司2015年x 月x日地点：第一部分合同书发包人（甲方）新疆xxxxx有限公司承包人(乙方）福建省xxxx集团有限公司依照《中华人民共和国合同法》、GB 50794-2012 、GB 50795—2012 、GB 50796—2012、《并网光伏电站性能监测与质量评估技术规范》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称： 40MWp并网光伏发电项目工程地点： xx省xx县乡光伏产业园内工程承包范围：本项目为EPC总承包，包括可研、安评、环评、地勘、但不限于所有红线范围内所有的设备采购、土建施工和电气安装工程、人员培训、最终实现40MWp项目电站最终接入送出线路接线端的所有内容，无论合同约定或没有约定，但为完成本项目，发包方和其他主管部门所要求的内容均在承包方范围内。

分为:(1）土建施工部分包括但不限于：红线范围内场地平整、临时建筑（包括临时用电、临时用水)、围栏、组件基础、逆变器室、综合楼、SVG室、所有设备基础、所有沟槽施工、水泵房、消防水池、生活水池、给排水工程（含打井）、生活区内绿化、挡土墙、护坡、排水沟、防洪沟、进场及场内道路及其附属工程;（2）电气安装部分包括但不限于：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、汇流箱、直流柜及箱变安装，SVG、主变安装，场内视频监控系统、电站监控系统、防雷接地、光伏场区至110kV升压站送出线路的所有设备安装调试；（3)设备采购部分包括但不限于：太阳能组件、支架、所有电缆（至110kV送出线路接线端子）、逆变器、汇流箱、直流柜、箱变、场内视频监控系统、电站监控系统、SVG、主变及其他相关辅材，等。

具体详见附件.二、工期开工日期： 2015年5月15日并网日期：2015年10月28日竣工日期：2015年11月10日工期总日历天数：天。

光伏发电项目工程分包合同范本(doc 54页)屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同发包方(甲方）：xxxxx承包方(乙方):xxxxxxxxx年xx 月xx日第一部分合同书发包方(全称)： xxxxxx （下简称：甲方）承包方(全称)： xxxxxx （下简称：乙方）依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就xxxxxxxx项目EPC承包事宜经协商达成一致，订立本合同。

一、工程名称及地点承包工程名称：xxxxxxx 屋顶分布式光伏电站项目。

工程地点：________________________二、承包工程范围和方式（一）工程承包范围屋顶分布式光伏电站项目的设计、采购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更换（若需要）、系统检测、调试、试运行、电网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务售后、以及在质保期内的消缺等全过程工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标验收要求；工程实施过程中承包方应提供设备的试验、运行、维护手册。

本工程为交钥匙工程，承包方所负责内容需涵盖工程招标范围内的设计供货施工和验收。

包括但不限于：1 设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明；在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的；需提供建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调配合提供；项目的设计与主要设备、材料的选型要求满足项目25年有效寿命；项目现场电网接入所需建设的开关站及线路，需严格执行项目所在地电网公司接入批复；相关设计接口协调、设计评审及现场设计代表服务等。

2设备材料采购：完成工程所需的全部设备及材料的采购、接车、卸货、仓储保管场内运输等。

3土建工程：包括但不限于：（1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。

（2）光伏方阵区内安装及施工：箱变基础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设；管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。

第1篇协议编号：_______甲方（光伏发电项目业主）：________________________地址：____________________________________________联系人：________________________联系电话：________________________乙方（光伏安装施工方）：________________________地址：____________________________________________联系人：________________________联系电话：________________________鉴于甲方拟在_______地区建设光伏发电项目，乙方具备光伏安装施工资质，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：_______光伏发电项目1.2 项目地点：_______地区1.3 项目规模：_______兆瓦（MW）1.4 项目投资：_______万元1.5 项目用途：自发自用，余电上网二、协议双方的权利和义务2.1 甲方权利和义务：（1）甲方负责提供光伏发电项目的场地、电力接入等相关条件；（2）甲方负责办理项目所需的相关手续，包括但不限于土地使用、环评、电力接入等；（3）甲方负责支付乙方施工款项；（4）甲方负责项目建成后的运行维护；（5）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度进行监督检查。

2.2 乙方权利和义务：（1）乙方负责光伏发电项目的安装施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范；（2）乙方按照甲方要求，在规定的时间内完成光伏发电项目的安装施工；（3）乙方在施工过程中，应采取有效措施，确保施工安全，防止安全事故的发生；（4）乙方负责施工过程中产生的废弃物、废料的清理和处置；（5）乙方应按照甲方要求，提供施工过程中的相关资料和报告。

三、施工进度及质量保证3.1 施工进度：（1）乙方应在接到甲方进场通知后_______日内完成进场施工准备工作；（2）乙方应在接到甲方进场通知后_______个月内完成光伏发电项目的安装施工；（3）施工过程中，如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方应协商解决，并相应调整施工进度。

新能源光伏电站合同协议书6篇篇1甲方（出让方）：_________乙方（受让方）：_________鉴于甲方拥有新能源光伏电站的相关权益，并同意将其出让给乙方，乙方同意受让该权益。

为明确双方的权利和义务，达成如下协议：一、新能源光伏电站的基本信息1. 电站名称：_________2. 电站位置：_________3. 电站规模：_________4. 电站运营状况：_________二、出让方的主要权利和义务1. 出让方有权要求受让方按照协议约定支付款项。

2. 出让方有义务协助受让方办理相关手续，确保交易的顺利进行。

3. 出让方需保证所出让的权益是合法有效的，并承诺不重复出让。

4. 如涉及土地使用权等第三方权益，出让方需确保已得到相关权益人的同意。

5. 出让方需协助受让方进行电站的日常运营和维护。

三、受让方的主要权利和义务1. 受让方需按照协议约定支付款项，确保交易的顺利完成。

2. 受让方有权要求出让方协助办理相关手续，确保交易的顺利进行。

3. 受让方需保证所受让的权益是合法有效的，并承诺不重复受让。

4. 如涉及土地使用权等第三方权益，受让方需确保已得到相关权益人的同意。

5. 受让方需自行负责电站的日常运营和维护。

四、交易的具体条款1. 交易金额：_________元（大写：_________元整）。

2. 支付方式：_________（如银行转账、支票等）。

3. 支付时间：_________年_________月_________日。

4. 双方需在交易完成后办理相关交接手续，确保电站的顺利运营。

五、违约责任及争议解决1. 如一方违约，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。

2. 如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

具体仲裁机构或法院由双方协商确定。

3. 在争议解决期间，双方应继续履行其义务，确保电站的正常运营。

六、其他约定事项1. 本协议一式两份，双方各执一份。

集中式光伏电站承包合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方（承包方）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法定代表人姓名]鉴于甲方拥有一座集中式光伏电站，并有意将该电站的运营管理权发包给乙方，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同标的本合同标的为甲方所有的集中式光伏电站，电站的详细信息及范围见附件一《电站基本情况介绍》。

乙方将承担电站的运营管理和维护工作。

二、承包期限本合同承包期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

期满后，若双方无异议，可另行签订续约协议。

三、承包费用及支付方式1. 承包费用：乙方应向甲方支付的承包费用为每年XX元人民币。

2. 支付方式：承包费用按季度支付，乙方应在每个季度第一个月的XX日前向甲方支付当季的承包费用。

四、权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定履行电站运营管理和维护的义务。

（2）甲方应提供电站的相关资料，以便乙方进行运营管理和维护工作。

（3）甲方有权获得乙方支付的承包费用。

2. 乙方的权利义务：（1）乙方应按照本合同约定履行电站运营管理和维护的义务，确保电站的正常运行。

（2）乙方应定期对电站进行检查和维护，确保电站的安全和稳定运行。

（3）乙方应按照约定支付承包费用。

（4）乙方在运营期间有权享有电站产生的所有收益。

五、电站运营管理1. 乙方应按照国家和地方的相关法律法规及行业标准，制定并执行电站运营管理的规章制度。

2. 乙方应建立健全电站运营档案，定期向甲方报告运营情况。

3. 乙方应确保电站的运维人员具备相应的资质和技能。

4. 乙方应负责电站的运维设备的采购和更新，确保设备的正常运行。

六、安全责任1. 乙方应建立健全安全管理制度，确保电站的安全运行。

2. 如因乙方的过失导致电站安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。

3. 甲方对乙方的安全管理负监督责任。

光伏项目移交方案范本光伏项目移交方案范本示例如下：光伏项目移交方案1. 项目概述：本项目为XXX光伏电站项目，位于XXX省XXX市XXX县，项目规模为XX兆瓦，项目周期为XX个月，投资金额为XX万元。

2. 移交依据：本项目移交依据为《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《光伏电站项目建设及验收规范》等法律法规，以及项目合同、投资协议等。

3. 移交条件：本项目移交需满足以下条件：（1）工程竣工验收合格，设备运行稳定；（2）项目相关手续办理完毕，包括但不限于土地使用权、电网接入、环保审批等；（3）项目贷款、担保等债务清偿完毕，项目财务审计报告合格；（4）项目设备、设施、技术资料、项目档案、合同文件、债权债务等已按照约定进行清理和移交。

4. 移交内容：本项目移交内容包括以下内容：（1）项目设备、设施，包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、电缆等；（2）项目技术资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、设备技术手册等；（3）项目档案，包括但不限于项目审批文件、竣工验收报告、设备安装调试报告等；（4）项目合同文件，包括但不限于投资协议、购电合同、设备供应合同等；（5）项目债权债务，包括但不限于贷款、担保、应收账款、应付账款等。

5. 移交程序：本项目移交程序包括以下几个阶段：（1）移交准备阶段：项目竣工验收合格后，双方进行项目移交准备工作，包括但不限于项目资料整理、设备清洗、场地清理等；（2）移交验收阶段：双方按照约定对项目设备、设施、技术资料、项目档案、合同文件、债权债务等进行移交验收；（3）移交确认阶段：双方确认项目移交达到约定条件，签订项目移交确认书；（4）移交结算阶段：双方按照约定对项目移交过程中涉及的费用进行结算。

6. 移交时间：本项目移交时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

7. 移交费用：本项目移交过程中涉及的费用包括移交费用、审计费用、评估费用等，具体费用按照项目实际情况和约定进行支付。

光伏发电施工合同光伏发电施工合同1发包单位（甲方）：承包单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。

第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦 0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：元（人民币大写）。

4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。

5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。

第二条：施工工期1、工程期限：有效工期 7 天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。

2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。

第三条：工程质量及适用的标准、规范1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。

2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

第四条：甲方责任1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。

2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。

负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。

5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

光伏发电施工总承包合同模板篇一：合同编号：xxxxxxxxxx示范项目EPC总承包合同发包人（全称）：xx承包人（全称）：xx第一部分合同协议书发包人（全称）：xxxxxxx承包人（全称）：xxxxxxx依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法例，依据同样、自发、公正和诚信原则，合同两方就 _黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目 EPC 总承包项目工程总承包事宜经磋商一致，订立本合同。

一、工程概略工程名称： xxxxxxxx示范项目EPC总承包工程地址： xxxxxx工程承包范围：太阳能光电建筑示范项目 EPC总承包的设计（初步设计、施工图设计）、设备及资料采买、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。

此中：1、设计工作范围：包含光电变换元件与建筑联合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装构造设计。

设计工作范围不包含太阳能光伏发电系统并网接入设计（xxxx ）。

2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通讯、电缆敷设及连结（含沟通侧400V 母线的接入安装）不包含xx 电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。

二、主要技术承包人供应。

三、主要日期合同限期：合同奏效之日起40 个日历日。

设备所有进厂日期：暂定20XX 年 5 月 5 日。

设备安装完工时间：暂定20XX 年 6 月 5 日。

完工试验完工时间：暂定20XX 年 6 月 15日。

四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价钱、付款钱币工程建设规模 1500kWp，合同价钱为￥ xx （大写： xx 万元整）。

详细工程造价估算表详见附件1。

除依据合同商定的在工程实行过程中需进行增减的款项外，合同价钱不作调整。

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中给予的定义与解说同样。

七、合同奏效合同订即刻间：20XX 年 4月5日合同订立地址：xxx本合同在成立条件：经合同两方盖印署名，且发包人向承包人支付预支款后奏效。