建设工程施工合同(12)学习资料
- 格式:docx
- 大小:18.49 KB
- 文档页数:10
建设工程施工合同学习
1. 合同基本条款:包括合同主体、合同目的、合同期限、合同
价款、付款方式等基本信息。
2. 合同的履行方式:明确工程施工的组织方式,包括总包、分包、联合承包等。
3. 工程范围及标准:详细描述工程的范围、规模、质量标准等,以确保工程的实施符合约定要求。
4. 价格和付款计划:确定工程的总价款和付款方式,例如分期
付款、进度款等。
6. 变更和索赔:规定工程变更和索赔的程序和规定,包括工程
范围、价格的变更,以及索赔的条件和程序等。
7. 质量保证和质量验收:约定工程质量保证的责任和期限,以
及质量验收的标准和程序等。
8. 违约和解决争议:规定各方的违约责任和解决争议的方式,例如仲裁、诉讼等。
9. 保险责任:规定承包商和业主的保险责任,以及保险索赔的程序和规定等。
10. 合同的终止和解除:约定合同终止和解除的条件和程序。
1. 相关法律法规:国家相关法律法规对建设工程合同有详细规定,可以从相关法律法规中获取相关内容。
2. 合同范本:可以查阅建设工程施工合同的范本,了解典型的合同条款和约定。
3. 工程合同案例:可以通过案例分析学习实际合同的应用和解决合同纠纷的方式。
4. 建设工程合同培训材料:相关企业和机构会定期举办建设工程合同培训,可以参加相关培训获取学习材料。
5. 专业书籍和期刊:可以查阅相关的建筑工程合同法律制度和实践经验的专业书籍和期刊。
注:以上只是对学习建设工程施工合同的一些建议,具体的学习材料和学习路径可以根据自身需求和实际情况进行选择和调整。
建设工程施工合同培训资料(doc 163页)(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住制定房城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同相关知识讲义2024年合同目录第一章:引言1.1 讲义目的1.2 讲义适用对象1.3 讲义内容概述第二章:合同基础理论2.1 合同法基本原则2.2 建设工程施工合同的定义与特点2.3 合同的法律效力第三章:合同当事人3.1 当事人资格要求3.2 当事人的权利与义务3.3 当事人的责任第四章:工程范围与内容4.1 工程范围的确定4.2 工程内容的详细描述4.3 工程变更的处理第五章:合同价款与支付5.1 合同价款的确定5.2 支付方式与进度5.3 价格调整机制第六章:工程质量与验收6.1 质量标准与要求6.2 质量保证体系6.3 验收程序与标准第七章:施工进度管理7.1 施工计划的制定7.2 进度监控与调整7.3 延期与赶工的处理第八章:材料与设备管理8.1 材料与设备的供应责任8.2 材料与设备的质量控制8.3 材料与设备的保管与使用第九章:安全生产与环境保护9.1 安全生产责任9.2 环境保护措施9.3 事故处理与应急预案第十章:合同变更、转让与解除10.1 合同变更的条件与程序10.2 合同转让的限制10.3 合同解除的情形与后果第十一章:违约责任11.1 违约行为的认定11.2 违约责任的承担11.3 违约责任的免除与限制第十二章:争议解决机制12.1 争议解决的方式12.2 争议解决的程序12.3 法律适用与管辖第十三章:合同的生效、履行与终止13.1 合同的生效条件13.2 合同履行的原则13.3 合同终止的条件第十四章:附则14.1 讲义的修订与更新14.2 讲义的解释权14.3 其他重要声明签字栏甲方代表签字:______乙方代表签字:______签订日期:______签订地点:______合同编号______建设工程施工合同相关知识讲义(2024年)第一章:引言1.1 讲义目的介绍本讲义的编写目的,旨在为合同当事人提供施工合同的基本知识和操作指南。
1.2 讲义适用对象明确本讲义适用于建设单位、施工企业及其他参与建设工程施工合同的各方。
建设工程施工合同培训资料(doc 30页)工程编号:合同编号:河北省建设工程施工合同工程名称:工程地点:55第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:(详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》)。
工程立项、规划批准文件号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
5工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款1.合同总价:人民币(大写):其中:(1)安全生产、文明施工费:人民币(大写):(¥元)(2)暂列金额:人民币(大写):(¥ 元)六、项目经理承包人项目经理:七、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第1.2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第1.2.2款。
八、词语含义5本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
九、承诺1.承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
2.发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、签订时间本合同订立时间:年月日十一、签订地点本合同订立地点:十二、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
5十四、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。
建设工程施工合同培训资料2024年合同目录第一章:引言1.1 编制目的1.2 适用范围1.3 术语和定义第二章:合同当事人2.1 甲方(发包方)资质2.2 乙方(承包方)资质2.3 双方基本信息第三章:工程概述3.1 工程名称及特点3.2 工程地点及环境3.3 工程规模和主要指标第四章:合同价款4.1 价款构成4.2 价款支付方式4.3 价款调整机制第五章:工程质量要求5.1 质量标准5.2 质量保证措施5.3 质量验收程序第六章:工程进度管理6.1 进度计划制定6.2 进度监控与调整6.3 进度延误处理第七章:安全生产与文明施工7.1 安全生产责任7.2 文明施工要求7.3 事故报告与处理第八章:合同变更与解除8.1 变更条件与程序8.2 合同转让8.3 解除条件与后果第九章:违约责任9.1 违约情形9.2 违约责任承担9.3 违约责任免除第十章:争议解决10.1 争议解决方式10.2 协商解决程序10.3 仲裁或诉讼途径第十一章:合同生效与终止11.1 生效条件11.2 终止条件11.3 终止后的权利义务第十二章:签字盖章12.1 签字要求12.2 盖章要求12.3 签订时间和地点第十三章:附加条款13.1 附加条款说明13.2 附加条款效力第十四章:附件14.1 工程量清单14.2 施工图纸和技术文件14.3 其他相关资料第十五章:培训资料附录15.1 培训内容概述15.2 培训方法和工具15.3 培训效果评估合同编号_______第一章:引言1.1 编制目的本合同培训资料旨在为参与建设工程施工合同管理的人员提供系统性指导和培训。
1.2 适用范围本资料适用于所有参与建设工程施工合同管理的甲方、乙方及相关管理人员。
1.3 术语和定义本资料中涉及的专业术语和定义,详见附录。
第二章:合同当事人2.1 甲方(发包方)资质甲方应具备相应的资质和能力,以确保工程顺利实施。
2.2 乙方(承包方)资质乙方应具备相应的资质和施工能力,以满足工程要求。
建设工程施工合同相关知识讲义合同编号:__________甲方:__________乙方:__________一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程规模:__________1.5 工程总投资:__________二、合同主体2.1 甲方主体资格:甲方为建设工程的业主或合法授权人,具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
2.2 乙方主体资格:乙方为具有相应资质等级的建设工程施工企业,具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
三、合同价格3.1 合同总价:双方确认,本工程合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 价格调整:合同总价在合同签订后,如遇材料价格波动、政策调整等因素,双方可另行协商调整。
四、施工期限4.1 开工日期:双方确认,本工程开工日期为____年__月__日。
4.2 竣工日期:双方确认,本工程竣工日期为____年__月__日。
4.3 延期:如因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付延期违约金。
如因乙方原因导致工程延期,甲方有权要求乙方支付延期违约金。
五、质量标准5.1 工程质量:乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工,确保工程质量达到设计要求和验收标准。
5.2 质量验收:工程竣工后,乙方应按照约定时间向甲方提供完整的竣工资料,并配合甲方进行验收。
如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,并承担相应费用。
六、付款方式及进度(1)进度付款:按照工程进度,分期支付工程款。
(2)验收付款:工程验收合格后,一次性支付剩余工程款。
(1)按月付款:每月__日前,支付当月工程进度款。
(2)按阶段付款:根据工程进度,分阶段支付工程款。
七、违约责任7.1 甲方违约:如甲方未按约定时间支付工程款,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为应付工程款的__%。
建设工程施工合同培训资料全(2024版)合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于承包方具备相应的施工资质和能力,愿意承担项目的施工建设;第一条工程概况1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目规模:__________1.4 项目内容:__________第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2.2 合同价款支付方式如下:(1)合同签订后,委托方支付承包方合同总价款的30%作为预付款;(2)项目进度达到50%时,委托方支付承包方合同总价款的30%;(3)项目进度达到100%时,委托方支付承包方合同总价款的20%;(4)剩余的10%作为质量保证金,待项目验收合格后支付。
第三条工期3.1 项目的计划工期为____个月,自合同签订之日起计算。
3.2 承包方应按照合同约定的工期完成项目的施工。
如因承包方原因导致工期延误,应按照合同约定承担违约责任。
第四条质量标准4.1 项目的质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定,以及双方在合同中约定的标准。
4.2 承包方应对施工过程中的质量问题及时进行整改,确保项目质量符合约定标准。
第五条材料和设备5.1 承包方应按照合同约定的规格、数量和质量要求采购施工所需的材料和设备。
5.2 委托方应协助承包方办理材料和设备的采购、运输等相关事宜。
第六条施工许可和验收6.1 承包方应负责办理项目施工所需的各项许可和手续。
6.2 项目完成后,委托方应组织验收。
验收合格的,双方签署验收报告;验收不合格的,承包方应按照委托方的要求进行整改,直至达到约定标准。
第七条违约责任7.1 双方应严格履行合同约定的各项义务,如一方违约,应承担违约责任。
7.2 承包方如未能按照约定工期完成项目,应按照合同约定承担违约责任。
7.3 委托方如未能按照约定支付合同价款,应按照合同约定承担违约责任。
建设工程施工合同培训资料(2024版)合同编号:__________1. 名称:____________________________2. 地址:____________________________3. 法定代表人:______________________4. 联系人:__________________________5. 联系电话:________________________1. 名称:____________________________2. 地址:____________________________3. 法定代表人:______________________4. 联系人:__________________________5. 联系电话:________________________第一条工程概况1.1 工程名称:________________________1.2 工程地点:________________________1.3 工程规模:________________________1.4 工程内容:________________________1.5 工程预算:________________________第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
2.2 合同价款支付方式如下:(1)合同签订后,委托方支付承包方工程预算的__________%作为预付款;(2)工程进度达到__________%时,支付合同价的__________%作为进度款;(3)工程验收合格后,支付合同价的__________%作为尾款。
第三条工期3.1 本工程的合同工期为__________个月,自双方签订合同之日起计算。
3.2 承包方如因自身原因导致工程延期,应按逾期天数向委托方支付违约金,违约金金额为合同价的__________%。
建设工程施工合同培训资料I. 引言建设工程施工合同是建筑行业中非常重要的合同形式,用于约定工程的各项细节、责任和义务。
本文将介绍建设工程施工合同的基本概念、主要内容以及注意事项,旨在提供一份高质量的培训资料,帮助读者理解和运用施工合同。
II. 建设工程施工合同的定义建设工程施工合同是指建筑业主(甲方)与施工单位(乙方)之间的一种法律文件,用于约定工程的设计、施工、验收、支付等各项事项。
合同应当明确各方的权利和义务,以保障建筑工程的质量和按时交付。
III. 建设工程施工合同的主要内容1. 合同的基本条款建设工程施工合同的基本条款包括合同的名称、签订日期、合同双方的名称和住所地、工程的名称和地点、工期、工程价款、付款方式等。
这些条款应当清晰明了,以确保合同的有效性和可执行性。
2. 工程的设计和施工合同应明确规定工程的设计要求和施工标准。
设计图纸、技术规范和施工方案等文件应作为合同附件,与合同具有同等效力。
工程的设计和施工应符合国家相关法律法规和行业标准,确保工程质量和安全。
3. 工期和进度管理合同应明确规定工期的起止日期和完成时间,以及工期延误的责任和赔偿方式。
施工单位应按照合同约定的工期进行施工,并采取措施确保工期的有效控制。
同时,工期的延误可能会给乙方带来经济损失和声誉损害,因此合同应合理规定违约责任。
4. 工程价款和付款方式合同应明确规定工程价款和付款方式。
价款的支付方式可以分期付款、阶段性付款或一次性支付等。
乙方应在各个阶段完成工作后向甲方提交相关资料,并按合同约定的时间和方式收取付款。
双方应监督款项的及时支付,以维护各自的权益。
5. 违约责任和争议解决合同应明确规定违约责任和争议解决的方式。
违约责任可能包括违约金的支付、违约方的赔偿责任等。
而争议解决则可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。
这些规定有助于解决双方在合同执行过程中可能出现的纠纷和争议。
IV. 建设工程施工合同的注意事项1. 合同的明确性建设工程施工合同应当具备明确性,避免使用模糊或不完整的表述,以减少合同执行过程中的不确定性。
建设工程施工合同_____ 建设厅_____ 工商行政管理局制年月日第一部分协议书发包人(全称):__________________________________承包人(全称):__________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、按照平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_________________________________工程地点:____________________________________工程内容:所有图纸范围内道路工程__________资金来源;________________________________二、工程承包范围承包范围:____________________________________三、合同工期开工时间:______ 年_________ 月__________日竣工时间:______ 年_________ 月__________日合同日期(日历天数):__________ 天四、质量标准工程质量标准:合格五:合同价款1合同总价(大写): _____________________________ (人民币)元(小写)Y __________ 元。
六、组成合同的文件1 、本施工合同2 、中标通知书3、本合同专用条款4、设计标准、规范及有关技术文件5 、规划设计图纸6 、工程量清单7 、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件8其他文件或资料七、承包人向发包人承诺:按照本合同约定进行施工,按期竣工。
并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺:按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、本协议中有关词语含义与本合同第二部分?通用条款?中赋予的定义相同。
十、合同生效合同订立时间:_______ 年 ______ 月______ 日合同订立地点:__________________________本合同双方约定双方签字盖章后生效。
发包人(公章):________ 地址: _________________ 法定代表人:____________ 委托代理人:_____________ 电话:__________________ 开户银行:_______________ 账号:___________________ 承包人(公章): ________ 地址: _________________ 法定代表人: ____________ 委托代理人: ____________ 电话: _________________ 开户银行: ______________ 账号: __________________第二部分通用条款(略)第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序(1)本合同协议书(2)本合同专用条款(3)本合同通用条款(4)中标通知书(5)投标书、工程报价单或预算书及其附件(6)招标文件、答疑纪要及工程量清单(7)图纸(8)标准、规范及有关技术文件2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外,还使用无其它语言文字。
2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑安全质量管理条例》等法律、法规。
2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称:现行施工验收规范合及相关部颁标准。
发包人提供标准、规范的时间:不提供。
国内没有相应标准、规范时的约定:同通用条款3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:开工前7日内提供发包人对图纸的保密要求:不得外传、双方一般权利和义务1、工程师1.1监理单位委派的工程师姓名:____________________ 职务:______________________发包人委托的职权:质量、进度及合同管理,现场工程量的计量。
需要取得发包人批准才能行使的职权:凡渉及费用增加的变更内容。
1.2发包人派驻的工程师姓名:____________________ 职务:_______________________职权:确认变更费用的增减1.3不实行监理的,工程师的职权:监理职责及建设单位的管理权2、项目经理姓名:_______________ 职务_____________________________中标后必须由投标项目经理组织施工,且中途不得随意更换项目经理,确需更换时,须征的甲方同意后实施。
3、发包人工作3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备施工条件(2)由于本工程施工场地分散,施工用电由承包方自行联系解决,施工用水可就地解决。
其计量和计价方法为:单独计量、按实际发生由承包人自行交费。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求已开通(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:无(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前(6)水准点与座标控制点交验要求:开工前现场交验(7)图纸会审和设计交底时间:开工14日内(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:如发现,及时报告监理工程师及建设单位(9)双方约定发包人应做的其他工作:无3.2发包人委托承包人办理的工作:无4、承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:4.1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:无4.2应提供计划、报表的名称及完成时间毎月5日前4.3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:安全文明施工4.4向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无4.5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人自理4.6己完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人自理4.7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人自理4.8施工场地清洁卫生的要求:安全文明施工4.9双方约定承包人应做的其他工作:无三、施工组织设计和工期1、进度计划1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:每月5日前工程师确认的时间:收到48小时确认或要求承包人修改1.2群体工程中有关进度计划的要求:同单体工程2、工期延误:双方约定工期顺延的其他情况同通用条款四、质量与检验1、隐蔽工程和中间验收:2、双方约定中间验收部位:同通用条款五、安全防护、文明施工六、合同价款1、合同价款约定1.2本合同价款采用(2)方式确定。
(1)采用固定总价合同:(2)采用固定综合单价合同,综合单价中包括的风险范围:组织、采购、市场等风险风险范围以外综合单价调整方法:同通用条款(3)采用可调价格合同,合同价款调整方法:2、合同价款调整政策调价:合同履行期间不再执行任何新的调价文件和规定。
2.1双方约定合同价款的其他调整因素::建设单位有权根据实际完成的工程量调整合同工程量进行工程结算。
3、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:无扣回工程款的时间、比例:无预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间:无预付款、随工程进度款的支付同时支付。
4、工程量确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月5日前5、工程进度款结算与支付双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是:按月工程进度支付,付款时间为收到承包人进度报告后十个工作日,付款比例以当期完成工程量的80%,竣工验收合格并经造价咨询机构出据结算审核报告,留10%勺保修金后结清余款。
一年后无质量问题结清保修金。
七、材料设备供应1、发包人供应材料设备发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:无2、承包人米购材料设备2.1承包人采购材料设备的约定:凡发包人在招标时指定的材料品牌承包人不得随意更改,发包人未指定的材料设备承包人应选用知名品牌,且须有完整的出厂检验报告,并经发包人同意后方可采购。
以下材料应按发包人的要求采购:(1)、钢材使用海鑫、龙钢等国标钢材:⑵、水泥、石子、砂子选用根据监理要求选用当地合格砂石料:⑶、配电箱选用有3C认证厂家的产品。
八、工程变更承包价格:投标单位所填写的单价在合同履行期间不因市场或政策变化因素而变_______ 动。
建设单位有权按实际发生情况核实工程量,如与招标工程量清单不符,按实际完成工程量进行工程结算。
设计变更费用:施工单位根据建设单位转发的设计变更,经建设单位和监理工程师审计后确定是否变更工程费用。
九、竣工验收与结算1、竣工验收承包人提供竣工图的约定:竣工验收承包人需向发包人提供二套竣工图(包括全部隐蔽工程在内)2、中间交工工程的范围和竣工时间:按通用条款执行3、竣工结算结算审査期限:初审意见稿在承包人提交结算报告后三十日内交承包人。
十、违约、索赔和争议1、违约1.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任:同通用条款本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任同通用条款本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任:同通用条款双方约定的发包人其他违约责任:无1.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:同通用条款本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:同通用条款双方约定的承包人其他违约责任无2、争议2.1双方当事人约定,在履行合同过程中产生争议时:(2)合同争议调解不成的,按下列第2种方式解决:1)__________ 提交仲裁委员会申请仲裁;2)__________ 依法向人民法院提起诉讼。
十^一、其他1、工程分包本工程发包人同意承包人分包的专业工程:未经发包人同意不允许分包分包施工单位为:无2、不可抗力双方关于不可抗力的约定:同通用条款3、保险本工程双方约定投保内容如下:(1)发包人投保内容:无发包人委托承包人办理的保险事项:无(2)承包人投保内容:工程及施工人员责任险4、担保本工程双方约定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供支付担保,担保方式为:无。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:货币,担保金额:按中标价的5%提交,担保有效期:至竣工验收合格。
(3)双方约定的其他担保事项:无5、合同份数双方约定合同副本份数:_______________ 份6、补充条款1、工程量清单中所列工程量是计算投标价格、合同价款的基础,是由设计单位依据设计图纸按实计算的。
建设单位有权按实际发生情况核实工程量,如与招标工程量清单不符,枝实际完成工稈量进行工程结算。