1建设工程标准合同09年版
- 格式:doc
- 大小:195.00 KB
- 文档页数:29
建设工程施工合同20091. 合同主体本合同由甲方(建设单位)和乙方(施工承包商)双方共同缔结。
甲方是建设项目的业主,乙方是承包建设工程的施工单位。
2. 合同目的本合同旨在规范和明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任,确保项目按照约定的质量要求、时间进度和成本预算进行顺利进行。
3. 合同内容3.1 项目描述本项目的详细描述、规模和范围等内容已在附件中明确列出,并作为本合同的一部分。
3.2 工期乙方应按照合同约定的时间进度,按时完成工程施工任务。
甲方有权要求乙方提供详细的施工计划,并进行监督和检查。
3.3 价款与支付方式甲、乙双方就工程施工的价款进行协商,并在合同中明确约定。
支付方式可以根据工程进展和里程碑的完成情况来确定。
3.4 质量要求乙方应按照国家相关法规和标准,确保工程施工的质量符合合同约定和相关规定。
甲方有权对工程质量进行检查和验收,并提出合理的质量要求。
3.5 违约责任双方在履行合同过程中如有违约行为,应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
4. 合同履行4.1 变更和解释本合同的任何变更和解释,应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
4.2 仲裁本合同的履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,可向有关部门申请仲裁。
4.3 合同终止本合同在施工工程验收合格后终止。
如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并协商解决方案。
5. 其他条款5.1 保密合同双方应保守商业秘密和技术信息,未经对方书面同意,不得向第三方透露。
5.2 知识产权在施工过程中,乙方如产生任何具有知识产权的成果,应优先授权给甲方使用,并保证不侵犯第三方的知识产权。
5.3 通知与送达双方之间的通知和文件送达,应以书面形式,并送达对方指定的地址或邮箱。
6. 合同争议解决本合同的解释和争议解决适用于中华人民共和国的法律和法规。
双方如发生争议,应首先通过友好协商解决。
协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同2009甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,甲、乙双方经友好协商就乙方承包甲方的工程项目达成如下合同:第一条项目名称本合同项目名称为(工程项目名称),具体地点为(工程项目具体位置),工程总造价为人民币(具体金额)元。
第二条项目内容1. 本工程项目主要包括(列出工程项目主要内容)。
2. 乙方应根据设计文件和工程规范,按合同规定内容和规定时间,保质保量、按时按质地完成本工程项目,并承担由此产生的一切责任。
第三条工程工期1. 本工程项目的工期为(具体工期),自双方签订本合同之日起算。
2. 如果由于不可抗力、政府行为等原因导致工期延误,乙方应及时与甲方协商,并按照双方协商一致的情况进行处理。
第四条工程报酬1. 本工程项目的总造价为人民币(具体金额)元,乙方应按照工程完成的情况,依照以下方式计算工程报酬:(1)根据工程进度,按照合同约定阶段性支付工程款项。
(2)完成整个工程后,甲方应在验收合格后的五个工作日内结清尾款。
2. 如果乙方未按合同要求按时交付工程成果,甲方有权扣除应付款项或要求乙方进行违约赔偿。
第五条质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规范,具备相应的资质和技术能力,确保工程项目的质量符合甲方的要求。
2. 乙方在施工过程中应保证材料的质量,确保施工工艺符合设计文件要求,保持现场整洁。
3. 完工后,乙方应配合甲方进行验收工作,确保工程质量符合双方的要求。
第六条安全保障1. 乙方施工中应加强安全管理,遵循相关法规和标准,确保施工过程中不发生任何安全事故。
2. 如若发生安全事故,乙方应及时报告并做好事故处理工作,承担相应的责任。
第七条保密条款1. 对于与工程项目相关的资料、设计、施工方案等,双方应严格保密,不得泄露给第三方。
2. 如有违反保密协议,双方应承担相应的法律责任。
第八条违约责任1. 乙方违反本合同规定,致使工程项目无法按时完工或者质量不合格,应承担相应的违约责任。
合同编号:_______甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜,达成如下协议:一、工程概述1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:根据甲方提供的施工图纸及工程量清单,乙方负责完成建设工程的设计、采购、施工、验收等全部工作。
1.4 工程规模:_______1.5 工程总投资:_______元。
二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币_______元(大写:_______________________元整),其中包括:(1)工程设计费:_______元;(2)建筑材料费:_______元;(3)施工费:_______元;(4)验收费:_______元;(5)其他费用:_______元。
2.2 乙方在合同签订后3个工作日内向甲方提交详细的工程预算报告。
2.3 工程款支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价款的30%;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价款的30%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程总价款的20%;(4)剩余的10%作为质保金,质保期满后无息退还。
2.4 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度,如有延期,每延期一天,乙方应向甲方支付合同总价款的千分之一作为违约金。
三、工程质量3.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范和甲方提供的施工图纸进行施工,确保工程质量。
3.2 乙方应保证所采购的建筑材料、设备等产品质量合格,并按照甲方要求提供相关检测报告。
3.3 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
四、工期4.1 工程预计开工日期为_______年_______月_______日,预计竣工日期为_______年_______月_______日。
建设工程合同范本2009甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担的工程建设项目事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:1.5 工程质量:1.6 工程期限:第二条合同价款2.1 合同总价款:2.2 支付方式:2.3 预付款:2.4 进度款:2.5 竣工结算:2.6 质保金:第三条工程建设3.1 乙方应当按照国家有关工程建设标准、规范和甲方的要求进行工程建设,确保工程质量。
3.2 乙方应当自行完成主体结构的施工,不得转包、违法分包或者挂靠。
3.3 乙方应当对工程建设过程中的安全负责,采取必要的安全防护措施,确保工程安全。
3.4 乙方应当遵守工程建设计划和进度安排,确保工程按期完成。
3.5 乙方应当对施工现场进行管理,保持施工现场的整洁和秩序。
第四条工程变更4.1 工程建设过程中,如因甲方原因需要变更工程内容、规模、标准等,甲乙双方应当另行签订书面变更协议。
4.2 乙方应当按照变更协议进行工程建设,因变更导致合同总价款、工程期限等发生变化的,甲乙双方应当协商一致,签订书面补充协议。
第五条工程验收5.1 工程竣工后,乙方应当及时向甲方提交竣工资料,申请竣工验收。
5.2 甲方应当在收到乙方提交的竣工资料后及时组织验收。
5.3 验收合格后,甲乙双方应当签订竣工验收证书。
第六条工程保修6.1 乙方应当对工程实行质量保修,保修期限为:6.2 保修期内,如工程出现质量问题,乙方应当在接到甲方通知后及时进行维修。
第七条违约责任7.1 甲方违约责任:7.2 乙方违约责任:第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
工程建设09版合同范本一、签订日期本合同于[年月日]签署,以下为甲方与乙方达成的工程建设09版合同。
二、甲方信息甲方:[甲方全称]注册地址:[甲方注册地址]法定代表人:[法定代表人姓名]联系电话:[联系电话]三、乙方信息乙方:[乙方全称]注册地址:[乙方注册地址]法定代表人:[法定代表人姓名]联系电话:[联系电话]四、工程项目信息1. 项目名称:[工程项目名称]2. 项目地址:[项目具体地址]3. 工程内容:[工程内容简介]4. 工程规模:[工程规模描述]5. 工程周期:[工程开始日期]至[工程完工日期]五、工程费用及支付方式1. 工程总造价为人民币[大写金额](¥[小写金额]),乙方应按以下方式支付工程款项:2. 工程款项支付方式:- 第一次付款:[首期付款比例]%(人民币[大写金额],¥[小写金额]),于[日期]前支付;- 第二次付款:[第二期付款比例]%(人民币[大写金额],¥[小写金额]),于[日期]前支付;- 第三次付款:[第三期付款比例]%(人民币[大写金额],¥[小写金额]),于[日期]前支付。
六、履约保证1. 甲方应保证工程设计、施工符合法律法规要求,并出具相关资质证明;2. 乙方应按照合同约定的工程进度履行施工任务,并确保工程质量符合国家标准。
七、违约责任1. 若甲方未按时足额支付工程款项,应支付给乙方每日[违约金比例]%的违约金;2. 若乙方未按时完成工程施工,应支付给甲方每日[违约金比例]%的违约金。
八、争议解决因履行本合同所产生的争议,由甲、乙双方友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构进行裁决。
九、其他条款1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力;2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
以上为双方共同遵守的工程建设09版合同范本,特此签订。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:签字日期:签字日期:。
09版建设工程施工合同发包方(以下简称甲方):姓名:__________________联系地址:______________联系电话:______________承包方(以下简称乙方):名称:__________________法定代表人:____________联系地址:______________联系电话:______________一、工程概况。
1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:这可包括工程的具体项目,像盖房子的话,就是从打地基开始,到最后的房子成型,包括砌墙、装门窗啥的。
具体点说就是甲方要求乙方做的那些建设相关的事儿哦。
4. 工程范围:比如说这个工程是只负责建筑主体呢,还是连周边的一些小设施,像小花园、停车位之类的也算进去呢,得在这里说清楚哦。
5. 工程立项批准文号:如果有相关的文号,就写在这里啦,这也是工程正规性的一种体现呢。
二、工程期限。
1. 开工日期:咱们得定个确切的日子,这样大家心里都有数,啥时候开始干活。
这个日期可不能含糊,是工程进度安排的重要起点呢。
2. 竣工日期:这就是工程结束的日子啦,到时候乙方要把一个完整的工程交到甲方手里哦。
3. 合同工期总日历天数:把总的工期天数算清楚写在这里,这样就知道整个工程大概要持续多久啦。
三、质量标准。
工程质量得达到一个什么样的标准呢?是按照国家的某个具体标准呢,还是有甲方特殊的要求?比如说,盖房子的话,是普通住宅的质量标准,还是那种高标准的豪华住宅的质量要求,这都得明确。
而且在施工过程中,乙方要保证工程质量是一直合格的,可不能偷工减料哦。
要是发现质量有问题,乙方得负责整改呢。
四、合同价款。
2. 本合同价款采用以下第____种方式确定:固定总价。
就是说不管在施工过程中发生什么情况,这个价格就不变了,除非有双方约定的特殊情况。
这就要求乙方在报价的时候要考虑周全哦。
建设工程合同范本2009甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程范围:________________1.4 工程内容:________________1.5 工程规模:________________1.6 工程质量:________________1.7 工程期限:________________二、合同价款2.1 合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):________________元。
2.2 合同价款包括:________________2.3 合同价款的支付方式:________________三、施工组织设计3.1 乙方应根据工程特点和施工要求,编制施工组织设计,经甲方批准后执行。
3.2 乙方应严格按照施工组织设计进行施工,确保工程质量、安全和进度。
四、材料和设备4.1 工程所需的材料和设备由乙方负责采购,并应符合国家相关标准和甲方的要求。
4.2 乙方应确保材料和设备的质量,并承担相应的质量责任。
五、工程变更5.1 工程变更应经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
5.2 工程变更引起的合同价款调整,应按照国家有关政策执行。
六、工程验收6.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工资料,甲方应在收到竣工资料后_______日内组织验收。
6.2 验收合格后,甲乙双方应签订工程验收证书。
七、工程保修7.1 乙方应按照国家相关规定和合同约定承担保修责任。
7.2 保修期限:________________八、违约责任8.1 甲方违约责任:________________8.2 乙方违约责任:________________九、争议解决9.1 本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工09合同范本甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲方拟建设的________工程,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就本建设工程的施工达成如下合同:一、工程概况1. 工程名称:________2. 工程地点:________3. 工程规模:________4. 工程内容:________5. 工程造价:________6. 开工日期:________7. 竣工日期:________二、甲方责任与义务1. 提供必要的工程资料和施工条件。
2. 按合同约定支付工程款项。
3. 协助解决施工过程中的相关事宜。
三、乙方责任与义务1. 按照约定的工程质量标准完成施工任务。
2. 保证工程进度符合合同约定。
3. 遵守安全生产规定,确保施工现场安全。
4. 及时向甲方报告工程进展情况。
四、工程质量1. 工程质量应符合国家及行业标准。
2. 乙方应建立质量保证体系,确保工程质量。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查。
五、工期安排1. 乙方应按合同约定的工期组织施工。
2. 如遇不可抗力因素影响工期,应及时通知甲方并协商解决。
六、价款支付1. 工程价款的支付方式按照合同约定执行。
2. 乙方应按时提交工程进度报告及相关结算资料。
七、违约责任1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任。
2. 违约方应赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同发生的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):________ 日期:____年____月____日。
标准施工合同范本2009引言本文档旨在提供一个标准的施工合同范本,以帮助各方在进行施工项目合作时明确双方权利和责任,并规范施工过程中的各项事务。
本合同适用于2009年以后签署的施工合同,双方应根据具体情况对其中的条款进行调整和补充。
一、合同双方甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人姓名]电话:[甲方联系人电话]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人姓名]电话:[乙方联系人电话]二、项目基本情况项目名称:[项目名称]项目地址:[项目地址]项目工期:[项目工期]工程概况:[工程概况]三、合同条款1. 项目范围1.1 乙方承担本项目的全部或部分施工任务,具体范围详见附件一。
2. 工程款支付2.1 甲方按照施工进度和质量向乙方支付工程款,具体支付方式和时间详见附件二。
2.2 乙方应提供符合合同约定的工程款发票和相关证明文件。
3. 工期和延期3.1 甲乙双方应在合同中明确工期,并按照工期要求完成工程。
3.2 若因不可抗力或其他合同约定的原因导致工程延期,乙方应及时通知甲方,并协商解决延期问题。
4. 工程质量和验收4.1 乙方承诺按照行业标准和双方约定的质量要求完成工程。
4.2 甲方有权对乙方完成的工程进行验收,乙方应积极配合验收工作。
4.3 如发现工程存在质量问题或不合格情况,甲方有权要求乙方返工,乙方应在合理时间范围内进行整改。
5. 违约责任5.1 如果一方未履行合同约定的义务或违反合同约定,应向对方承担违约责任。
5.2 违约方应承担由此引起的经济和法律责任,并赔偿对方因此造成的损失。
6. 争议解决6.1 合同履行过程中产生的争议,甲乙双方应首先协商解决。
6.2 如果无法协商解决,争议应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
6.3 仲裁结果对双方具有约束力。
四、附件附件一:项目范围附件二:工程款支付计划五、合同生效和解释1. 合同生效1.1 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
2009版工程施工合同甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)电话:(委托方联系电话)乙方:(承包方名称)地址:(承包方地址)电话:(承包方联系电话)根据《中华人民共和国建设法规》和有关法律法规的规定,甲、乙双方在平等互利的基础上,经友好协商,达成如下协议,共同遵守。
第一条工程名称本合同工程的名称为(工程名称),主要内容为(工程内容),施工地点为(施工地点)。
第二条工程内容1. 乙方承包方将按照甲方委托方的要求和规定,对工程施工进行规划和实施。
2. 乙方应保证工程质量,按时完工。
如遇特殊情况,需提前报告甲方并经甲方同意后进行调整。
第三条施工周期1. 本合同规定的施工周期为(施工周期),自合同生效之日起计算。
2. 如果因不可抗力等原因延误施工进度,乙方应及时通知甲方并尽快恢复正常施工。
第四条工程质量1. 乙方应按照国家及地方相关法规要求,运用合格的材料和设备进行施工。
2. 乙方应设置质量检查岗,对工程进度和质量进行监督和检查,确保施工符合要求。
第五条工程费用1. 本合同工程总造价为(工程费用),甲方应向乙方支付工程款项。
2. 工程款项支付方式为(支付方式),具体支付时间和方式由双方协商确定,并在合同中明确。
第六条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应提供竣工验收资料,甲方进行竣工验收。
2. 如发现工程质量问题,乙方应承担相应责任并进行整改,直至符合验收标准。
第七条保修期1. 工程竣工合格后,乙方应提供保修期服务,保修期为(保修期限)。
2. 乙方应保证在保修期内对工程进行维修和维护,确保工程正常使用。
第八条违约责任1. 如一方未按照本合同规定履行义务,应承担违约责任。
2. 违约方应根据损失情况支付对方相应的违约金。
第九条合同变更1. 双方如需对合同内容进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
2. 变更协议应明确变更内容、变更原因、变更时间和变更费用等信息。
第十条争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,应首先协商解决;协商不成时,应提交有关部门进行调解或仲裁。
工程编号:合同编号:广东省建设工程标准施工合同2009 年版工程名称:工程地点:发包人:甲方名称承包人:乙方名称签订日期:广东省建设厅制第一部分 协 议 书发包人:(全称) 承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见, 订立本协议书 一、工程概况工程名称: 工程地点:工程内容: 工程规模: 结构形式:工程立项、规划批准文件号:资金来源: 企业自有资金(或其他) 二、工程承包范围、方式承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数: 日历天。
拟从 2013年 月 日开始施工(以发包人通知为准),至年月 日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准: 以国家或行业的质量检验评定标准为依据,达到合格工程标准五、合同价款合同总价(: ;(: 。
其中安全防护、文明施工措施费为 元;余泥排放费为 元。
项目单价: □详见经确注:中标人不得改变招标文件工程量清单所规定的内容,包括顺序、数量、计量单位和格式等。
对不填报单价或合价的项目,视为该项目已包含在其他项目费用中,不另增加或补充。
当中标人工程量清单中的分项名称、说明、规格、工程数量与招标文件工程量清单不符时,参照投标人须知25.2.4.1款按照就低不就高的原则进行修正。
当修正后报价小于原报价,总价按修正后报价;当修正后报价大于原报价,总价按原报价,并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。
六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一 致。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效订立合同时间: 年月日订立合同地点:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于 本施工合同双方签字盖章,发包人收到承包人提交且经发包人认可的履约保函之日生效。
发包(公章)地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 邮政编码: 邮政编码: 电子邮箱: 电子邮箱:第二部通用条款(按广东省建设工程标准施工合同2009版执行)第三部 专用条款注:带下划线的为增加的内容,不带下划线的为省2009版合同专用条款的范本内容 1.定义1.53 所采用的书面形式包括: □√ 文书; □√ 信件; □ 电报; □√ 传真; □√ 电子邮件; □ 其他:合同其他词语的定义解释(1)、节点工期:指在经发包人和工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数(包括法定节假日)计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。
按工期网络计划的非关键线路和关键线路分为:一般节点工期和关键节点工期。
(2)、限期改正责任:指承包人在合同实施过程中较轻微地违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定,但经过发包人提出后能够尽快弥补并不会对发包人造成损失而应承担的责任。
(3)、 一般违约责任:指承包人在合同实施过程中轻度违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定。
(4)、严重违约责任:指承包人在合同实施过程中严重违反了工期、材料采购、工程质量、安全文明施工、环境保护及其他合同义务等方面的约定。
2.合同文件及解释2.2 合同文件组成及优先顺序(1)履行本合同的相关补充协议含会议纪要、现场签证、工程变更等修正文件;(2)本合同协议书;(3)中标通知书;(4)本合同专用条款;(5)招标文件(包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等);(6)本合同通用条款;(7)投标文件及其附件;(8)标准、规范及有关技术文件;(9)图纸;(10)工程5.施工设计图纸5.1 施工设计图纸由发包人提供 (1)施工设计图纸提供的时间:开工前5天 (2)施工设计图纸提供的数量:一式5套 5.2 施工设计图纸由承包人提供(1)承包人负责的施工图设计的内容:按承包人的需要 (2)施工设计图纸提供的时间:按发包人要求 (3)施工设计图纸提供的数量:按发包人要求 6.通讯联络 6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式 (1)各方通讯地址和收件人:(2)视为送达的其他方式:无11.文物和地下障碍物11.2地下障碍物处置a.地下管线资料由承包人自行调查、摸查、购买、核实、物探、提交管线专项报告,并承担由此引起的责任和损失,费用已包含在投标报价中,发包人不另行计量支付,发包人可提供可能的协助和方便。
b.施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:施工期间发现文物,应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场,并通知有关部门。
否则,因此造成的损失或被有关部门处罚,均由承包人负责。
对施工场地周围地下管线和邻近建(构)筑物,承包人须制定详细保护措施及方案,报监理工程师和业主审批。
除文物保护外,其它建(构)筑物、地下管线的保护工作费用已包含在承包人的投标报价中,不另行计量支付。
21.2 承包人代表任命和更换:此通用条款适用,另增加约定:承包人未按投标文件所报人员名单及架构配备至现场工作的违约处罚条款如下:1、承包人指派项目经理不是投标所报项目经理,应及时更正,且项目经理须驻场,并满足施工进度要求;2、承包人指派项目技术负责人不是投标所报项目技术负责人,应及时更正,且项目技术负责人须驻场,并满足施工进度要求;3、承包人指派项目专职安全员不是投标所报项目专职安全员,应及时更正,并满足施工进度要求;4、承包人指派项目各专业负责人不是投标所报项目各专业负责人,各专业负责人应及时更正。
专业负责人须驻场,并满足施工进度要求。
22.发包人代表22.1 发包人代表及其权力的限制(1)发包人任命()为发包人代表,其联络通讯地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:(2)发包人对发包人代表权力做如下限制:按合同相关条款执行23.监理工程师本通用条款如与监理合同相矛盾,则以监理合同为准23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位:法定代表人:(2)任命()为监理工程师,其联络通讯地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:23.3(12)需要发包人批准的其他事项:按监理合同执行24.造价工程师24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1) 造价咨询单位:法定代表人:(2) 任命()为造价工程师,其联络通讯地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:24.3(7)需要发包人批准的其他事项:按造价咨询合同执行25.承包人代表25.1 承包人任命()为承包人代表,其联络通讯地址如下:通讯地址:邮政编码:联系电话:传真号码:27.承包人劳务27.5 承包人向雇员支付劳务工资a.工资的支付a.1承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放,否则,发包人有权在下一期进度款或履约保证金中扣除一定款项作为民工工资保证金,必要时直接支付给民工个人。
因承包人原因而引发劳动纠纷及劳动仲裁、诉讼的(包括但不限于拖欠工资、加班费、工伤工亡纠纷),承包人应承担全部责任。
”a.2承包人应当根据劳动合同约定的民工工资标准等内容,按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资,并不得低于当地最低工资标准。
承包人在合同有效期内应根据国家及省市相关法律规定的更改,提高或降低民工的工资。
”a.3承包人支付民工工资应编制工资支付表,如实记录支付表,支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况,并保存备查。
a.4非经发包人同意,本工程不得分包。
发包人同意分包的,承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督,督促其依法支付民工工资。
承包人的专业分包或劳务分包单位的责任同样视为承包人的责任。
a.5承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资,否则,视为违约,并按相应条款处罚。
29.发包人风险29.2 发包人风险(5)由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加:此通用条款不执行。
31.不可抗力31.1 不可抗力因素(1)当地气象部门规定的情形:异常天气:仅指20年一遇的洪水、10级(含本数)以上台风。
承包人应于台风、爆雨天气结束之日起7日内,向本地气象部门索取广州地区台风、爆雨天气资料或报告(含气象实况及对此分析的内容),连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证,方可认定为“不可抗力”。
(2)当地地震部门规定的情形;里氏5级(含本数)以上地震。
(3)当地卫生部门规定的情形;(4)专用条款约定的其他情形:异常地质状况:因异常地质状况影响建设工程基础施工的,承包人必须在出现地质状况之日起7天内,向建设工程质量管理部门申请鉴定,并出具鉴定书证明异常地质状况影响施工。
32.保险32.1 发包人委托承包人办理保险事项有:√合同通用条款第32.1 款的第(1)项;□√合同通用条款第32.1 款的第(2)项;□√合同通用条款第32.1 款的第(3)项;□√合同通用条款第32.1 款的第(4)项。
□32.8 担保内容和责任等事项的约定:无33.进度计划和报告本工程工期划分为关键节点工期和一般节点工期二类控制。
根据本项目工期网络计划安排,承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本工程的关键节点工期和一般节点工期,并报经工程师和发包人批准后实施。
工程实际进度与经工程师确认的进度计划或者更新进度计划不符时,工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工,则应将此情况通知承包人,承包人应据此编制修改工程进度计划,采取工程师同意的必要措施加快工程进度。
如承包人未能在工程师发布指令后10天内采取有效措施,工程进度仍然无明显改进,发包人有权解除部分或全部合同,将未完工程另行发包或者划拨给其他有能力的第三方,承包人必须无条件服从,由此所造成的损失全部由承包人承担,并不免除承包人的违约赔偿责任。
33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求:按通用条款的约定34.开工34.1 按发包人通知执行34.2 监理工程师在本合同签订后的()天内签发开工令。
□按合同通用条款规定的42 天。