EPC项目合同文件
- 格式:docx
- 大小:65.35 KB
- 文档页数:58
epc项目施工合同范本甲方(业主):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________法定代表人:______________________乙方(承包商):姓名/名称:______________________地址:______________________联系电话:______________________法定代表人:______________________鉴于甲方拟建设[项目名称]项目,并通过 EPC(设计-采购-施工)总承包的方式进行实施,乙方具备相应的资质和能力,愿意承担该项目的设计、采购、施工等工作,双方经友好协商,达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目内容:包括但不限于项目的设计、采购、施工、调试、试运行等工作,具体内容以双方确认的项目技术文件和要求为准。
4. 项目规模:[项目规模描述]5. 项目工期:计划开工日期为[开工日期],计划竣工日期为[竣工日期],总工期为[工期天数]日历天。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价:本项目合同总价为人民币[大写金额]元(小写:¥[小写金额]元),此价格为固定总价,不因任何因素而调整,除非双方另有约定。
2. 支付方式:预付款:合同签订后[预付款支付时间]个工作日内,甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款。
设计阶段:完成项目设计并通过甲方审查后,支付合同总价的[设计阶段进度款比例]。
采购阶段:完成主要设备和材料的采购并到货验收合格后,支付合同总价的[采购阶段进度款比例]。
施工阶段:根据工程形象进度,按每月完成工程量的[施工阶段进度款比例]支付进度款。
竣工款:项目竣工并通过验收后,支付合同总价的[竣工款比例]。
质保金:质保期届满后,如项目无质量问题,甲方将质保金(合同总价的[质保金比例])无息支付给乙方。
总承包epc合同范本这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!总承包 EPC 合同甲方(业主):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(总承包商):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、项目概况1. 项目名称:[项目名称]2. 项目地点:[项目地点]3. 项目规模:[具体规模描述]4. 项目内容:包括但不限于[详细的项目内容]二、合同价款及支付方式1. 合同总价为:[具体金额]2. 支付方式:按照工程进度分阶段支付,具体支付节点和比例如下:(1)[具体节点 1],支付[比例 1];(2)[具体节点 2],支付[比例 2];……三、工期1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期延误:如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
四、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 提供项目所需的相关资料和文件。
2. 按照合同约定支付款项。
3. 对工程进度和质量进行监督检查。
(二)乙方的权利和义务1. 负责项目的设计、采购和施工工作,确保工程质量和工期。
2. 遵守国家和地方的相关法律法规,文明施工。
3. 及时向甲方报告工程进展情况。
五、工程质量与验收1. 工程质量应符合国家和行业的相关标准及规范。
2. 工程竣工后,甲方应及时组织验收。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付款项,应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。
政府epc项目合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!政府EPC项目合同模板甲方:__________乙方:__________丙方:__________鉴于甲方作为政府单位,拟实施一项EPC项目,并需乙方和丙方共同合作完成该项目,现经甲、乙、丙三方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,达成如下合同条款:一、项目概述1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目内容:__________1.4 项目投资估算:__________1.5 项目工期:__________二、乙方和丙方的义务与责任2.1 乙方作为EPC项目的承包商,承担项目的工程设计、采购、施工、安装、调试、培训等工作,并保证项目的质量、安全、进度等指标符合甲方要求。
2.2 丙方作为项目的技术咨询和服务提供商,负责为项目提供技术支持、咨询服务,并协助乙方解决项目实施过程中遇到的技术问题。
三、甲方的义务与责任3.1 甲方负责项目的立项、审批、资金拨付等工作,并保证项目的合法合规。
3.2 甲方应提供项目实施所需的土地、设施、资源等,并保证乙、丙方的合法权益。
四、项目费用与支付4.1 项目的总投资为:__________元(大写:____________________________元整)。
4.2 甲方应按照项目进度,分阶段支付乙方的工程款和丙方的咨询费。
具体支付方式和时间由甲、乙、丙三方协商确定。
五、项目质量与验收5.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和标准,完成项目的设计、施工等工作,并保证项目的质量符合相关法律法规和行业标准。
5.2 项目验收合格后,甲方应向乙方支付尾款,并办理项目移交手续。
六、违约责任与争议解决6.1 各方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
epc工程总承包合同范本EPC工程总承包合同范本一、合同背景鉴于:1. 业主拥有本项目的设计、采购和施工总承包权;2. 承包商具备承担本项目的资质和能力;二、合同定义1. EPC工程:指由乙方按照甲方的要求,承担本项目的设计、采购、施工及试运行等全部工作,直至项目交付甲方使用。
2. 设计:指乙方根据甲方的要求和标准,完成本项目的设计文件、施工图纸等。
3. 采购:指乙方根据设计文件和施工图纸,为本项目采购所需的设备、材料、构件等。
4. 施工:指乙方按照设计文件和施工图纸,完成本项目的土建、安装、调试等施工工作。
5. 试运行:指乙方在项目完成后,进行一段时间的运行测试,确保项目达到预定的性能指标。
6. 项目交付:指乙方按照本合同约定,将本项目移交给甲方,并完成所有相关手续。
三、合同内容1. 设计(1)乙方应按照甲方的要求和标准,完成本项目的设计工作,并确保设计文件、施工图纸等符合国家法律法规、行业规范及甲方的实际需求。
(2)乙方在设计过程中,应充分考虑项目的安全性、可靠性、经济性、环保性等因素,确保项目设计合理、先进。
(3)乙方应按甲方要求,提供设计文件的电子版和纸质版。
2. 采购(1)乙方应按照设计文件和施工图纸,为本项目采购所需的设备、材料、构件等。
(2)乙方在采购过程中,应确保设备、材料、构件的质量、价格、交货期等符合甲方的实际需求。
(3)乙方应提供采购合同、发票等证明文件,以证明采购价格合理、合规。
3. 施工(1)乙方应按照设计文件和施工图纸,完成本项目的土建、安装、调试等施工工作。
(2)乙方在施工过程中,应确保工程质量、安全、环保等方面符合国家法律法规、行业规范及甲方的实际需求。
(3)乙方应按照甲方要求,提供施工进度报告、工程质量报告等。
4. 试运行(1)乙方应在项目完成后,进行一段时间的运行测试,确保项目达到预定的性能指标。
(2)乙方应提供试运行报告,包括项目性能、运行状况、存在问题及解决方案等。
epc总承包格式合同范本甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行____________________(项目名称)的建设,乙方具备相应的资质和能力,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方承担甲方____________________(项目名称)的EPC总承包工程事宜,达成如下合同条款:第一条合同定义1.1 EPC总承包:指乙方按照本合同约定,负责工程的设计、采购、施工等全部工作,直至工程竣工验收合格并交付甲方使用。
1.2 工程:指甲方委托乙方实施的____________________(具体工程名称)。
1.3 竣工验收:指工程按照合同要求完成,经甲方验收合格并签署验收文件。
第二条工程范围和内容2.1 乙方应按照甲方提供的工程范围和要求,完成工程设计、采购、施工等全部工作。
2.2 工程内容包括但不限于____________________(具体内容)。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价为人民币____________________元(大写:____________________)。
3.2 甲方应按照以下方式支付合同价款:a. 合同签订后____天内支付____%作为预付款;b. 设计完成并经甲方确认后____天内支付____%;c. 工程进度达到____%后支付____%;d. 工程竣工验收合格后____天内支付至合同总价的____%;e. 剩余____%作为质量保证金,在工程竣工验收合格后____年内支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准,并满足甲方要求。
4.2 工程竣工后,乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后____天内组织验收。
第五条工程进度与延期5.1 乙方应按照合同约定的工程进度计划进行施工。
5.2 如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
epc总承包合同范本5篇篇1EPC总承包合同范本甲方(发包方):[名称]乙方(承包方):[名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行工程总承包事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[具体地址]3. 工程内容:[具体工程内容描述]4. 承包范围:EPC总承包包括但不限于工程设计、采购和施工等。
具体详见合同附件。
二、合同总价及支付方式1. 本工程总价为:(大写)[金额汉字表达],人民币(小写)[金额数字表达]。
2. 支付方式:[具体的支付方式描述,包括进度款、预付款等]。
三、工期及质量保证1. 工程开工日期:[开工日期],竣工日期:[竣工日期]。
除不可抗力因素外,乙方应确保按期完成。
2. 质量标准:[具体质量标准描述]。
乙方应确保工程质量达到约定标准。
四、工程设计与变更管理1. 乙方应根据甲方需求进行工程设计,确保设计方案的科学性和合理性。
甲方应及时提供所需资料。
2. 如有设计变更需求,双方应签订书面变更协议,明确变更内容和费用调整等事项。
五、材料与设备管理1. 乙方负责采购工程所需材料、设备,并确保质量符合要求。
甲方有权对采购过程进行监督。
2. 材料与设备的验收、保管和使用应符合相关规定,确保工程质量和安全。
六、安全生产与环境保护要求1. 乙方应遵守安全生产法律法规,制定安全生产措施,确保施工过程中的安全。
2. 乙方应采取环保措施,减少施工对环境的影响,符合环保法规要求。
七、违约责任与解决方式1. 如甲乙双方任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如有争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
八、其他条款1. 双方应对工程涉及的保密信息予以保护,未经对方同意不得泄露。
合同终止后保密义务依然有效。
2. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
1 / 58 第一章 EPC合同条款(参考) *******MWp并网 光伏发电项目
买方: 卖方: 签订时间:二〇一 六 年 月 签订地点: 2 / 58
第一部分 协议书 按照《中华人民共和国合同法》、《招标投标法》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,由 (以下简称“发包人”)和 (以下简称“承包人”)按下述条款和条件签署。 鉴于发包人拟在**************MWp并网光伏发电EPC项目,并接受了承包人以总金额 ¥***********万元(大写: *万元整)(以下简称“合同价格”)提供的光伏电站工程EPC总承包工作。 本合同在此声明如下: 1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。 2.下述文件是本合同不可分割并相互补充和说明的一部分,与本合同具有同样的法律效力,并与本合同一起阅读和解释。前后文件不一致的地方,以时间发生在后的为准;图纸和文字发生矛盾的,以文字说明为准;标准不一致的,双方协商后确定。 2.1 合同协议书及补充协议 2.2 中标通知书 2.3 合同专用条款 2.4 合同通用条款 2.5 合同附件 2.6 招标文件、投标文件 2.7 洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书; 2.8 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; 2.9 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 2.10构成合同一部分的其它文件。 3. 发包人按照本合同向承包人支付合同价,承包人将保证按照合同的规定向发包人提供优质、满意的工程,并修补缺陷。 4.本合同如有未尽事宜,双方可另外签订补充合同;补充合同在双方法定代表人或委托代理人签字,加盖公司合同专用章或公章后生效。 5.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字,加盖公司合同专用章或公章后生效。 本合同正本一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。副本一式六份。3 / 58
(签字页) 发包人: (公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表(签字): 开户银行: 账 号: 税 号: 联系人: 电 话: 传 真: 邮 箱: 签字日期: 年 月 日 承包人: (公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表(签字): 开户银行: 账 号: 税 号: 联系人: 电 话: 传 真: 邮 箱: 签字日期: 年 月 日 4 / 58
第二部分 通用条款 1 一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款,指根据法律、行政法规的规定,合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款,由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款,指根据工程总承包项目的实际,对通用条款进行补充、修改和完善,并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包,指承包人受发包人委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等全过程的工程承包。 1.1.4 发包人,指在合同协议书中约定的,被称为发包人的当事人,包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人,指在合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人,包括其合法继承人。 1.1.6 分包人,指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的,并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表,指发包人指定的履行本合同的代表;承包人代表,指承包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人,指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监,指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理,指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程,指承包人根据合同约定,进行施工、竣工试验、竣工后试验和(或)试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程,指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元,是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程,指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷,在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物,不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地,指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料,指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或5 / 58
核准的文件、报告(选厂报告、资源报告、勘察报告)、资料(气象、水文、地质、荷载计算书、荷载合格证明书、施工区域管线布置及各类管理规定和注意事项等)、协议(燃料、水、电、气、运输、房屋租赁、购售电协议、施工区域施工许可证等)和有关数据等所须的基础资料。发包人须对发包人提供的上述资料的准确性和真实性负责。 1.1.16 现场障碍资料,指发包人为承包人完成进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。 1.1.17 设计阶段,指初步设计和施工图设计等阶段。 1.1.18 工程物资,设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件,及竣工后试验所需的材料等。 1.1.19 施工,指承包人把设计文件转化为工程的过程,包括土建、安装和竣工试验等作业。 1.1.20 竣工试验,指工程的土建、安装等主要工程施工内容完工后,工程或(和)单项工程被发包人接收前由承包人负责进行的试验。 1.1.21 施工竣工,指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装等主要工程施工内容,并通过竣工试验。 1.1.22 工程接收,指工程或(和)单项工程通过竣工试验后,为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行试运行、竣工后试验准备,由承包人与发包人进行工程交接,并由发包人颁发接收证书的过程。 1.1.23 竣工后试验,指工程被发包人接收后,30天满负荷试运行以及由发包人自行组织的性能试验或功能试验。 1.1.24 30天满负荷系指承包人为获得发包人签发本项目的可靠性运行证书而按照国家行业标准技术部分所规定的程序及标准而对本项目进行的30天满负荷连续试运行。 1.1.25 “完工验收”系指根据国家行业标准所规定的验收标准及本合同第10条关于“整体启动及调试”规定,顺利完成本项目机电设备等的测试及验收,电站具备并网条件。 1.1.26 “完工验收证书”系指在依据国家行业标准技术部分所规定的验收标准及本合同第10条关于“整体启动及调试”规定,完成本项目机电设备等的测试及6 / 58
验收电站具备并网条件之后,发包人就此而签发的证书。 1.1.27 “性能保证值(GPV)”系指国家行业标准技术部分规定的整个装置系统最终技术性能的保证值。 1.1.28 “试验”系指在合同中规定或双方商定的,或按指示作为一项变更的,在项目被发包人接收前,根据国家行业标准技术部分及本合同第10条规定的条款中的要求进行的试验。 1.1.29 性能试验,指根据合同约定,工程“240小时试运行”后30日内,由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的试验。 1.1.30 “性能验收证书”系指由发包人根据国家对行业标准技术部分规定的条款的要求、在装置系统通过主要试验后,性能试验完成并被验收后,为项目签发的证书。 1.1.31 工程竣工验收,指承包人通过性能验收,并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料,由发包人组织的工程结算与验收,相关验收符合国家项目验收要求。 1.1.32 “质保期”系指从性能验收证书签发日起合同约定的时间内,根据国家关于光伏电站相关的验收标准,在该期间,承包人必须负责对任何设备的缺陷进行修理,以及根据上述条款规定提出的任何延长期。 1.1.33 “最终验收证书(FAC)”系指承包人根据国家光伏电站验收标准,完成质保期全部义务后,并经发包人确认可以通过最终验收而为本项目签发的证书。 1.1.34 项目进度计划,指自合同生效之日起,按合同约定的工程全部实施阶段(包括:设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验各阶段的)或合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。 1.1.35 施工开工日期,指合同协议书中约定的,承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。 1.1.36 竣工日期,指合同协议书中约定的,由承包人完成工程施工(含竣工试验)的绝对日期或相对日期,包括按合同约定的任何延长日期。 1.1.37 变更,指发包人书面通知或书面批准的,对工程所作的任何更改。 1.1.38 合同价格,指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工7 / 58
、竣工试验、试运行和服务等工作的价款。 1.1.39 合同价格调整,指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。 1.1.40 合同总价,指根据合同约定,经调整后的合同价格。 1.1.41 预付款,是指根据合同约定,由发包人预先支付给承包人的款项。 1.1.42 工程款,指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件,分期向承包人支付的设计、设备、施工安装等进度款,及竣工后试验的服务费等款项。 1.1.43 工程质量保修责任书,指依据有关质量保修的法律规定,发包人与承包人签订的质量保修责任书。 1.1.44 书面形式,指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括:电传、传真、电子数据交换和电子邮件。 1.1.45 违约责任,指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。 1.1.46 不可抗力,指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 1.1.47 条款标题不能作为合同解释的依据。
1.2 合同文件 1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1) 合同协议书 (2) 中标通知书 (3) 合同条件及合同附件 (4) 投标文件 (5) 招标文件及附件,招标澄清、开标澄清及回复文件 (6) 标准、规范及有关技术文件 (7) 设计文件、资料和图纸 (8) 会议纪要、补充协议其他有关文件 1.2.2 双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、
指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。 1.2.3 当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致,并且不能依据合同约定