干熄焦设备安装工程分包协议书(最终)
- 格式:doc
- 大小:91.50 KB
- 文档页数:17
安装工程分包合同协议书范本安装工程分包合同协议书甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】联系人:【甲方联系人】电话:【甲方电话】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】联系人:【乙方联系人】电话:【乙方电话】鉴于甲方为某建筑项目的业主,拟对该项目的安装工程进行分包,经双方友好协商,达成如下合同:第一条合同工程范围1.1 甲方委托乙方负责安装工程分包,并按照以下约定完成合同工程范围内的工作:(具体工程范围及工作内容)1.2 合同工程的项目名称、工程数量、质量要求等详细信息,请参见合同附件。
第二条工程价格和付款方式2.1 合同工程价格为【具体金额】人民币(大写)。
2.2 付款方式为:(1)合同签订后,甲方支付工程总造价的【具体比例】作为预付款;(2)工程验收合格后,甲方支付剩余款项。
2.3 合同价款的支付日期、方式等详细信息,请参见合同附件。
第三条工期3.1 合同工期为【具体时间】天(含节假日)。
3.2 工程开工日期为【具体日期】,竣工日期为【具体日期】。
第四条材料和设备4.1 材料和设备的采购由乙方负责,采购的材料和设备必须符合国家相关标准和规定。
4.2 如遇特殊情况,乙方在采购材料和设备时需事先征得甲方同意。
第五条工程质量保证和责任5.1 乙方保证合同工程的质量符合国家相关标准和规定,确保工程安全、稳定、可靠。
5.2 乙方承担工程质量保修责任,自工程竣工验收之日起,质保期为【具体时间】个月。
5.3 合同工程质量问题的查验证明属于乙方责任的,乙方应承担修复和赔偿责任。
第六条合同变更和解除6.1 任何合同变更均需甲、乙双方书面协商一致,并办理相关手续。
6.2 未经甲、乙双方协商一致,任何一方不得擅自解除合同。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致合同不能履行或履行不符合合同约定,乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。
7.2 如因甲方原因导致合同不能履行或履行不符合合同约定,甲方应承担违约责任,包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失。
干熄焦工程合同合同编号:__________甲方(业主):_______________乙方(承包商):______________鉴于甲方希望建立一套干熄焦系统,乙方具备相关技术能力和施工经验,双方本着平等自愿、互利互惠的原则,经友好协商,就干熄焦工程的设计、制造、安装及调试等事宜达成如下合同条款:一、项目概述本项目旨在为甲方提供一套完整的干熄焦系统,包括但不限于干熄炉本体、冷却系统、输送系统、废气处理系统及相关的电气控制系统。
二、技术要求1. 干熄炉设计应符合国家相关行业标准,保证热效率和环保排放指标达到规定要求。
2. 所有设备材料须采用耐腐蚀、耐高温的材料制造,确保系统的稳定运行和使用寿命。
3. 乙方负责提供详细的工程设计图纸,包括工艺流程图、设备布置图、管道和仪表流程图等。
三、工程进度1. 合同签订后,乙方应在规定时间内完成设计工作,并提交给甲方审核。
2. 工程施工计划应在甲方确认设计图纸后制定,明确各阶段的施工时间和节点。
3. 工程完工后,乙方负责进行系统的整体调试,确保各项指标达到设计要求。
四、质量保证1. 乙方需按照ISO质量管理体系进行施工,确保工程质量。
2. 对于关键设备和材料,乙方应提供合格证明和质量检验报告。
3. 工程竣工后,乙方应对整个系统进行至少72小时的连续运行测试,以验证系统的稳定性和可靠性。
五、费用支付1. 合同总价为__________元人民币,包括设计费、材料费、人工费等所有费用。
2. 付款方式为分期支付,具体比例和时间由双方协商确定。
3. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题,甲方有权要求相应的赔偿。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如遇不可抗力因素导致无法履行合同,双方应及时沟通,协商解决。
七、争议解决合同执行过程中如有争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
第1篇协议编号:____________________________甲方(设备采购方):____________________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________乙方(设备安装方):____________________________地址:____________________________联系人:____________________________联系电话:____________________________鉴于:1. 甲方因生产经营需要,需采购并安装____________________________设备(以下简称“设备”)。
2. 乙方具备设备安装的资质和能力,愿意为甲方提供设备安装服务。
3. 甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条协议标的1.1 本协议的标的为甲方采购的____________________________设备,具体型号、规格、数量及价格详见附件一《设备清单》。
第二条设备安装2.1 乙方应按照本协议及附件一《设备清单》的要求,在甲方指定的地点完成设备的安装工作。
2.2 乙方应在接到甲方通知后____个工作日内,派出具备相应资质的安装人员到达现场,开始安装工作。
2.3 乙方在安装过程中应严格按照设备制造商提供的安装手册和技术规范进行操作,确保设备安装质量。
2.4 乙方应确保在安装过程中,设备及相关设施的安全,防止发生意外事故。
2.5 乙方应在设备安装完成后,向甲方提供详细的安装报告,包括但不限于设备安装情况、测试数据、验收意见等。
第三条验收标准及程序3.1 设备安装完成后,甲方应组织相关人员对设备进行验收。
3.2 验收标准应符合国家相关标准和设备制造商提供的技术规范。
专业工程分包协议书总包方:中冶天工中原分公司迁安市九江干熄焦工程项目经理部分包方:中冶天工机电安装分公司总包方委托分包方承担迁安市九江煤炭储运有限公司420万吨/年焦化配套3#、4#干熄焦装置定型设备安装&非标设备制安&管网敷架&电气仪表系统安装等工程的施工,为明确双方职责,保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行,根据《中华人民共和国合同法》和中冶天工集团有限公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。
一、工程概况1、工程名称:迁安市九江420万吨/年焦化2×140吨/小时干熄焦工程2、工程地点:迁安市九江焦化厂内3、工程分包范围:420万吨/年焦化配套3#、4#干熄焦装置建设工程范围内2套2×140t/h干熄焦系统所配套的综合电气&控制系统安装工程、干熄焦循环水系统、给排水系统(消防)、采暖通风系统、运焦系统、电气传动、仪表及控制系统、氮气循环输送系统、牵车台改造系统及公辅设施、配套新建干熄焦环境除尘地面站进口管道、支架、烘炉开工系统及公辅设施安装、制安工程的详细施工、安装、检验,以及为工程验收、投产、达产、达标等有关工作(详见《技术协议》)。
二、分包方式:包工包辅材及机具三、分包协议价款与支付1、分包协议价款:本协议总价包干,总额为1900 万元,变更签证另计;大写人民币:壹仟玖佰万元整,不含税金。
2、计价方式:总价包干3、付款方式:(1)预付款:无预付款(2)进度款:a、工程量计算方法:施工现场实际完成量及设计图纸。
对工程量的确认,必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。
分包方必须严格按设计及总包方的要求施工,因分包方原因造成的额外工程量增加,总包方不予认可,并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。
b、分包方应按照已完工程节点向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的已完工程进度表并附任务单,由项目经营人员审核办理工程量确认,作为工程进度款的支付依据,待总包方收到业主拨付的工程进度款后按已完工程节点支付工程进度款。
干熄焦设备安装工程分包协议书甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(分包方):法定代表人:地址:联系方式:鉴于甲方承接了具体项目名称的干熄焦设备安装工程,并拟将部分工程分包给乙方,为明确双方的权利和义务,确保工程顺利进行,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:具体工程名称2、工程地点:工程具体地点3、工程内容:详细说明乙方负责的干熄焦设备安装工作内容,包括但不限于设备的吊运、安装、调试等二、工程期限1、开工日期:预计开工日期2、竣工日期:预计竣工日期3、总工期:工期总时长三、工程质量及验收标准1、工程质量标准:符合国家及行业现行的相关标准和规范,确保设备安装后能够正常稳定运行。
2、验收标准:按照双方约定的验收程序和标准进行验收。
验收分为阶段性验收和竣工验收,阶段性验收在每个施工阶段完成后进行,竣工验收在工程全部完工后进行。
四、工程价款及支付方式1、工程价款:本工程总价款为人民币具体金额元(大写:大写金额),此价款为固定总价,不因任何因素而调整。
2、支付方式:(1)合同签订后具体时间内,甲方向乙方支付工程价款的百分比作为预付款;(2)工程进度达到具体节点时,甲方向乙方支付工程价款的百分比;(3)工程竣工验收合格后具体时间内,甲方向乙方支付工程价款的百分比;(4)剩余工程价款的百分比作为质量保证金,在质保期届满后具体时间内无质量问题时一次性支付。
五、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1、有权对乙方的施工进行监督、检查和指导,对不符合要求的施工行为提出整改意见。
2、按照合同约定及时支付工程价款。
3、向乙方提供施工所需的场地、水电等基础条件,并协调与其他施工方的关系。
4、及时组织工程验收。
(二)乙方的权利和义务1、有权按照合同约定收取工程价款。
2、严格按照国家及行业标准、规范和甲方的要求进行施工,确保工程质量和工期。
3、编制施工组织设计、施工方案等,并报甲方审核批准。
消防工程设备安装监督分包协议甲方(总承包方): [公司名称]乙方(分包方): [公司名称]鉴于甲方作为消防工程的总承包方,需要专业的设备安装和监督服务,乙方作为具备相应资质和经验的分包方,愿意提供此类服务。
双方本着平等自愿、互利互惠的原则,经协商一致,达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方负责对甲方指定的消防工程设备进行安装、调试和监督。
1.2 乙方应确保安装工作符合国家及地方相关消防法规、标准和规范。
第二条服务期限2.1 本协议服务期限自 [开始日期] 至 [结束日期]。
第三条服务费用3.1 甲方应按照本协议约定向乙方支付服务费用,具体金额为 [金额] 元。
3.2 服务费用的支付方式为 [支付方式]。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权监督乙方的工作进度和质量。
4.2 甲方应按时支付服务费用,并提供必要的工作条件和资料。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照协议约定收取服务费用。
5.2 乙方应保证安装工作的专业性和安全性,对安装过程中出现的任何问题负责。
第六条安全与质量6.1 乙方应遵守安全生产的相关法规,确保施工现场的安全。
6.2 乙方应保证安装工程的质量,对不合格工程负责返工。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条协议的变更和解除9.1 本协议一经双方签字盖章即生效,未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更或解除。
第十条其他10.1 本协议未尽事宜,双方可另行协商确定。
10.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日请注意,这只是一个基本的模板,您可能需要根据具体的项目需求和法律法规要求添加或修改条款。
设备安装分包合同协议书随着建筑项目的复杂化和专业化,总承包商往往会将部分工程任务分包给具有专业能力的分包单位,其中设备安装是一个重要环节。
为了保障工程顺利进行,避免因分工不明确而引发的纠纷,签订一份设备安装分包合同是必要的。
本文将提供一个设备安装分包合同的范本,帮助各方更好地理解和执行合同内容。
一、合同主体甲方(总承包方):_______________乙方(分包方):_______________二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在__________项目(以下简称“本项目”)中设备安装分包的具体责任、权利和义务,以确保工程质量和进度。
三、合同范围1. 本合同涵盖的设备安装工作包括但不限于以下内容:- 设备的搬运、定位和固定;- 设备的调试和测试;- 设备与系统的联动调试;- 设备操作人员的培训和技术支持。
2. 具体设备清单和安装要求详见附件。
四、工期与进度1. 乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行工作,确保设备安装工作按时完成。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并协商解决。
五、质量要求1. 乙方必须保证设备安装质量符合国家相关标准和规范要求,满足甲方的技术规格书和设计要求。
2. 安装完成后,乙方应提供相应的质量检验报告,并与甲方共同进行验收。
六、安全与环保1. 乙方应遵守安全生产法律法规,采取有效措施保障施工安全,防止事故发生。
2. 乙方应负责施工现场的环境管理,确保施工过程中的废弃物得到妥善处理,不污染环境。
七、价格与支付方式1. 设备安装费用根据实际完成的工作量计算,具体单价和总价详见附件。
2. 甲方应在合同签订后支付预付款,余款在设备安装验收合格后结清。
八、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成设备安装工作,应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按约定时间支付款项,应向乙方支付违约金。
九、争议解决因履行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
安装工程分包协议书3篇篇1安装工程分包协议书甲方:(委托方)__________公司乙方:(承包方)__________公司为明确双方在安装工程中的权利和义务,便于双方的合作顺利进行,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 项目名称:____________2. 工程地点:____________3. 工程范围:__________(详细列出)4. 工程进度:__________(按工期计划表)二、委托内容甲方委托乙方进行本工程的__________(具体工程内容),包括但不限于设计、施工、验收等。
三、分包范围1. 乙方接受甲方的委托,为甲方提供__________服务。
2. 乙方在分包的过程中,需按照合同规定的技术标准和要求进行作业,确保工程的质量和进度。
3. 乙方可以将分包的部分工作再次进行分包,但需经过甲方的书面同意。
四、合同价款1. 本次分包工程的合同价款为__________元。
2. 甲方应按合同规定的支付方式和时间支付合同价款。
3. 乙方应按合同规定的进度要求完成工程,并提供相应的支付证明和发票。
五、工期及交付1. 工程开始时间为__________,预计结束时间为__________。
2. 在工期内,乙方需保证工程按时交付,如因乙方原因导致工期延误,乙方需承担相应的违约责任。
六、质量保证1. 乙方需保证所提供的安装工程符合相关技术要求和标准,确保工程的质量和安全。
2. 如工程存在质量问题,乙方应在甲方通知后及时进行整改。
七、合同变更与解除1. 若因不可抗力等原因,导致合同无法履行,双方应及时协商解决,并书面通知对方。
2. 合同签订后,未经双方协商一致,不得擅自修改或解除合同。
八、保密条款1. 乙方应保护甲方的商业秘密和相关信息,不得泄露给第三方。
2. 在合同履行过程中,双方如需共享机密信息,需签订保密协议。
九、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至工程结束后终止。
设备安装承包协议书范本3篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________鉴于甲方需安装设备,乙方具备相关资质和能力,双方根据平等、自愿、公平的原则,经友好协商,就设备安装事宜达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________设备安装工程。
2. 工程地点:__________。
3. 工程内容:乙方负责设备的安装、调试及试运行等工作。
二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式,负责设备的采购、运输、安装、调试等全部工作。
2. 乙方需按照甲方的要求及设备安装图纸进行施工,确保工程质量和进度。
三、工程期限1. 本工程自双方签订协议之日起开始,工程期限为XX个月。
2. 如因甲方原因造成工程延期,乙方将顺延工期;如因乙方原因造成工程延期,乙方需承担违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价:人民币XX元(大写:XX元整)。
2. 支付方式:本协议签订后,甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款;设备安装调试完成后,甲方支付乙方剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票,否则甲方有权拒绝支付款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方需按照国家和地方相关标准及规范进行施工,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方需进行自检,并向甲方提交验收申请。
甲方组织验收,验收合格后,双方签署验收报告。
3. 如验收不合格,乙方需进行整改,直至验收合格。
六、安全施工及文明施工1. 乙方需按照安全生产法律法规及相关标准进行施工,确保安全生产。
2. 乙方需遵守施工现场的规章制度,保持施工现场的整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故,乙方需承担相应责任。
七、违约责任1. 如一方违反本协议约定,需承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因造成工程延期,乙方需按每日XX元的标准支付违约金。
八、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
设备安装承包协议书范本3篇篇1设备安装承包协议书范本甲方(请在协议签署时填入详细信息)单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:传真:邮编:乙方(请在协议签署时填入详细信息)单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:传真:邮编:鉴于甲方有意委托乙方开展设备安装工作,双方经友好协商,达成以下协议:第一条任务内容1.1 乙方应按照甲方的要求,负责对指定的设备进行安装、调试、验收等工作。
1.2 安装工作包括但不限于设备拆卸、组装、调试、连接等内容。
1.3 安装过程中如有发现设备缺陷或问题,乙方应及时通知甲方,并协商解决方案。
第二条安装期限2.1 安装工作的开始时间为本协议签订之日起,具体安装完成日期双方另行协商确定。
2.2 若因不可抗力等原因导致安装工作延期,双方应友好协商,并签订书面延期协议。
第三条费用支付3.1 甲方应按照双方约定的支付方式和进度支付安装费用。
3.2 安装完成后,乙方应出具正规发票,甲方确认无误后及时支付剩余款项。
第四条安全责任4.1 安装工作期间,乙方应严格按照相关安全规定操作,保障安装人员和设备的安全。
4.2 如因乙方的操作不当导致安全事故,乙方应承担相应责任。
第五条合作保密5.1 双方应对协议内容及安装过程中涉及的商业机密进行保密,未经对方同意不得向第三方透露。
5.2 协议终止后,保密责任不因此解除,双方应继续履行保密义务。
第六条协议解除6.1 若有一方违反协议规定,严重影响安装工作进度或质量,对方有权解除本协议。
6.2 如因不可抗力等原因导致无法履行协议,双方应立即通知对方,并友好协商处理方案。
第七条争议解决7.1 协议执行过程中如发生争议,双方应先行友好协商解决。
7.2 如无法协商解决,应提交至合同签订地所在地的人民法院解决。
第八条其他条款8.1 本协议未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
8.2 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至安装工作完成并经双方确认验收之日止。
专业工程分包协议书总包方:中冶天工中原分公司迁安市九江干熄焦工程项目经理部分包方:中冶天工机电安装分公司总包方委托分包方承担迁安市九江煤炭储运有限公司420万吨/年焦化配套3#、4#干熄焦装置定型设备安装&非标设备制安&管网敷架&电气仪表系统安装等工程的施工,为明确双方职责,保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行,根据《中华人民共和国合同法》和中冶天工集团有限公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。
一、工程概况1、工程名称:迁安市九江420万吨/年焦化2×140吨/小时干熄焦工程2、工程地点:迁安市九江焦化厂内3、工程分包范围:420万吨/年焦化配套3#、4#干熄焦装置建设工程范围内2套2×140t/h干熄焦系统所配套的综合电气&控制系统安装工程、干熄焦循环水系统、给排水系统(消防)、采暖通风系统、运焦系统、电气传动、仪表及控制系统、氮气循环输送系统、牵车台改造系统及公辅设施、配套新建干熄焦环境除尘地面站进口管道、支架、烘炉开工系统及公辅设施安装、制安工程的详细施工、安装、检验,以及为工程验收、投产、达产、达标等有关工作(详见《技术协议》)。
二、分包方式:包工包辅材及机具三、分包协议价款与支付1、分包协议价款:本协议总价包干,总额为1900 万元,变更签证另计;大写人民币:壹仟玖佰万元整,不含税金。
2、计价方式:总价包干3、付款方式:(1)预付款:无预付款(2)进度款:a、工程量计算方法:施工现场实际完成量及设计图纸。
对工程量的确认,必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。
分包方必须严格按设计及总包方的要求施工,因分包方原因造成的额外工程量增加,总包方不予认可,并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。
b、分包方应按照已完工程节点向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的已完工程进度表并附任务单,由项目经营人员审核办理工程量确认,作为工程进度款的支付依据,待总包方收到业主拨付的工程进度款后按已完工程节点支付工程进度款。
工程节点如下:○1、干熄焦本体一层平台结构制作完成开始安装,总包方出具完工证明,支付分包协议价款的10%。
○2、干熄焦本体一层、二层平台结构安装完,与施工网络图相配套的其它项目完工,总包方出具完工证明,支付分包协议价款的10%。
○3、干熄焦本体三层、四层平台结构安装完,与施工网络图相配套的其它项目完工,总包方出具完工证明,支付分包协议价款的10%。
○4、干熄焦本体五层、六层平台结构安装完,与施工网络图相配套的其它项目完工,总包方出具完工证明,支付分包协议价款的10%。
○5、干熄焦框架主体、炉体、一次除尘结构安装完,与施工网络图相配套的其它项目完工,总包方出具完工证明,支付分包协议价款的10%。
○6、干熄焦炉体及一次除尘全部砌筑完,总包方出具完工证明,支付对分本协议价款的10%。
○7、干熄焦炉设备安装调试完、试车投产一周或试车完毕一个月(二者以先到为准),总包方出具试车合格证明和无质量问题证明支付分包协议价款的10%。
○8、待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料,生产保驾护航设备运行3个月后,总包方出具无质量问题证明,分包方开具收据交付给总包方,支付分包协议价款的10%。
○9、工程竣工经总包方及业主验收合格后双方办理结算手续,付至工程结算总价的90%,留10%作为质量保修金,待质保期(工程竣工后,该工程投产运行12个月)满后无质量异议时,总包方出具设备运行无质量问题证明后一次性结付,质保金不计息。
分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表,导致工程进度款不能按时支付的,由分包方自行承担责任。
c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后,以银行承兑汇票形式支付给分包方,无合适承兑付现金,支付现金时按市场贴息率进行贴息。
分包方领取工程款时应开具工程收据。
d、分包方收到总包方支付的工程款后,必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。
工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响,所引起的后果由分包方自行承担,并且不能将民工及材料商带到总包方处;若发生此类事情,造成后果和影响的,则对分包方进行5-10万元罚款,所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。
e、施工用水、用电按表计量(或按相关规定执行)结算,在乙方每月进度款中扣除。
四、工期:暂定工期:2012年10月20日至2013年5月19日1、分包方承担的工程开竣工时间合同签订生效后以总包方的指令为准,210天内定型设备安装、非标设备制安、管网敷架、电气仪表系统安装完毕;设备安装调试完成具备生产条件。
双方根据实际建设需要,可另行签订工期奖罚协议作为本合同附件。
工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。
2、本工程的工期除人力不可抗拒的因素外,一律按总包方要求的时间为准,不得调整。
3、非总包方原因造成工期延误,每延误一天按分包价款的3‰扣罚(不低于相应的业主关于工期拖延的罚款规定),因总包方原因造成工期延误,经总包方确认后则工期顺延,但费用不另增加。
五、质量标准:1、本工程质量目标为按照建筑安装工程质量检验评定标准,创市优良样板工程,并应符合国家有关标准、规范规定,满足业主及总包方要求;单位工程质量合格率100%,质量优良率达到85%以上;若分包方的施工质量经验收达不到标准,没有拿到市优良样板工程,总包方则按本工程总造价的3%给予处罚(不低于相应的业主的有关规定),情节严重的,清退出场,并不予办理结算及付款,所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。
2、工程施工中,总包方可根据分包方施工的具体情况做出停工、整改直至终止合同的决定,除非按自然法则不能实施,分包方均应严格执行。
3、分包方应针对本工程建立一套切实可行的质量保证体系,总包方有权对其质量保证体系的任何方面进行审核,并有权要求采取纠正措施。
分包方遵行该质量保证体系并不免除分包方按合同约定所应承担的职责、义务和责任。
4、在工程质量的检查、检验中,若发现分包方施工的工程不符合质量要求,需整改或返工的,分包方应无条件在总包方要求的时间内完成整改或返工,并承担相应的责任和费用。
5、对于分包方在施工过程中出现的质量问题、质量事故,按有关规定需进行罚款处理的,总包方有权根据管理部门的罚款单在分包方的工程进度款中直接扣罚;若被业主罚款的,分包方则应直接将罚款交到业主有关部门;而总包方则根据其情节轻重,影响大小,可再次向分包方进行罚款处理。
6、工程完工后,首先由分包方组织自检,达标后将有关资料一式肆份上报总包方,由总包方对分包方已完工程进行质量专检和验评。
7、分包方在施工中出现重大质量事故,必须及时以书面形式上报总包方,并编制出处理方案,经总包方及有关单位或部门确认后方能实施,其责任及费用均由分包方承担。
8、分包方应做好交付工程后保修期内的保修工作。
在质量保证期内,如发生安装质量问题引起的修理或更换,分包方在接到甲方通知24小时内必须给予明确答复,并派员到达现场消除故障。
如48小时之内未作任何答复,总包方有权自行解决,费用全部由分包方承担,该费用也无需分包方审核,总包方有权从保修金中扣除。
在保修服务过程中,分包方对派往现场服务的人员的安全负责。
如属于总包方原因,分包方仍有义务协助解决,相关费用则不由分包方承担。
9、在国家规定的工程合理使用期限内,因分包方的原因造成人身和财产损害的,分包方承担损害赔偿责任。
六、总包方的主要责任1、负责整理分包方上报的工程施工组织设计和施工进度网络计划,报业主与监理方审批后,组织总体实施。
2、每月(周)向分包方下达月(周)施工进度计划,并对本月所完成的施工进度、质量、安全、文明施工等进行考核。
总包方根据考核情况有权对分包方的分包范围进行调整。
调整范围及内容以书面形式为准。
若分包方不能完成月(周)计划,项目经理有权书面指令对其分包工程范围进行删减或终止分包合同,分包人无条件接受并承担由此给总包方造成的一切损失;合同对分包工程范围未具体明确时,须签定补充协议,且施工任务单以总包方项目经理签字为准。
若本合同在执行过程中因设计变更造成施工量增减,或因设计变更造成拆除重新施工等,必须经总包方项目部经理、工程总指挥签字确认并附设计变更单待竣工后一次性办理增减工程费用。
3、根据工程的具体情况,项目经理可按程序发出要求分包方立即执行的指令,分包方如有异议也应执行。
如总包方发出错误的指令,并给分包方造成经济损失的,则总包方应给予分包方相应的补偿,但因分包方违反分包合同引起的损失除外。
4、负责协调业主与监理方的关系,及时解决设计和施工问题,创造分包方正常施工的良好外部环境。
5、负责组织工程的交工验收、对业主方总结算,审查并上报一切有关工程及经济资料。
6、负责工程款的及时足额回收,并按协议书的约定及时足额拨付工程款。
7、按协议书约定,保证及时足额供应合格设备和材料。
8、负责工程质量和安全施工的全面管理。
9、负责施工总平面的协调、管理,负责分包方和其他分包单位的工序穿插、立体作业、分部分项工程的中间验收,竣工验收的组织协调工作。
10、及时合理处理分包方的报告、申请。
七、分包方的主要责任1、严格执行总包方对总体工程的施工网络计划,并响应总包方随工程具体情况对网络计划的调整,分包方调整所分包工程的施工计划,以保证总体网络计划的实现。
2、服从总包方对现场平面、安全、质量的管理和协调。
3、按总包方的要求和有关规定,配备能满足工程需要的技术、安全、质量管理等人员、机械设备、周转料具,配备能满足工程需要的工种配套的操作技工和壮工,不经总包方同意,不得撤走施工力量。
未经总包方同意,擅自撤走施工力量(包括人员、机具、料具等),总包方视情节罚款5-10万元,情节严重的,清退出场,并不予办理结算及付款。
安装、制安队伍必须由分包方主体施工队伍承担,总包方有权指定或更换不符合要求的施工队伍;施工机械必须按时到位,否则总包方按违约处理,总包方从工程款中扣5万元/次作为违约金;主体设备安装施工作业人员数量必须满足总包方24小时连续施工需要。
4、无论是否为公司的合格分包商,项目新开工时,必须向总包方项目部上报经过年检的营业执照、资质证书、安全生产许可证,复印件须加盖红章,另须提供法人授权委托原件及分包项目经理、安全人员证件,施工过程中按时向总包方上报施工方案、施工进度网络计划和总包方要求的各种报表,上报机械设备、人员配备情况。
5、分包方必须建立工程质量管理体系,设置专(兼)职质量员,按总包方质量管理文件及相关规定执行。
遵守总包方的质量、环境、职业健康安全管理体系的相关要求,加强现场文明施工、环境、职业健康安全管理。