下载文档原格式
中国太平洋财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险（A款）条款中国太平洋财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险（A款）条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。
凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。
第二条本保险合同的投保人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目招标人投标、中标，与招标人签订《建设工程施工合同》的，具有相应建筑施工企业资质的当事人，即建设工程投标人、建设工程中标人(即《建设工程施工合同》承包人)。
第三条本保险合同的被保险人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目投标人进行建设工程项目招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人，即建设工程项目招标人、《建设工程施工合同》发包人。
保险责任第四条本保险合同责任包含三个部分，投保人可以根据《建设工程项目招标文件》要求、《建设工程施工合同》要求以及工程进展的具体情况选择部分投保或全部投保，保险责任应当在保单或批单中载明：（一）投标保证（二）履约保证（三）支付保证第五条投标保证根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，因下列情形之一：（一）投标截止后投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程项目招标文件》撤销投标文件；（二）中标后未按《建设工程项目招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》；（三）投保人弄虚作假行为，但尚未构成犯罪；（四）投保人与其他投标人相互串通投标，但尚未构成犯罪；（五）《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形；给被保险人造成经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
第六条履约保证根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，在保险期间内，投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中，因下列情形之一：（一）投保人违反相关法律规定及《建设工程施工合同》约定进行转包或违法分包的；（二）投保人违反《建设工程施工合同》约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（三）投保人违反《建设工程施工合同》中有关材料与设备专用要求的约定，未经被保险人批准，私自将已按照《建设工程施工合同》约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（四）因投保人原因未能按《建设工程施工合同》施工进度计划及时完成《建设工程施工合同》约定工作，造成工期延误的；（五）投保人违反《建设工程施工合同》中关于人员管理义务的规定的；（六）投保人违反《建设工程施工合同》中关于安全管理规章制度的规定的；（七）投保人无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行《建设工程施工合同》主要义务的；给被保险人造成直接经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
建设工程施工合同履约保证保险保险凭证
编号：
致：（招标人名称）：
鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的工程的施工合同，工期自至。
我方已接受被保证人的请求，并出具《建设工程施工合同履约保证保险》保险单。
一、保证保险金额
我方承担的履约保证保险的保险金额（最高限额）为人民币（大写）
元（¥）。
二、保证保险的责任范围
在保险期间内，被保证人因自身原因未按照与招标人（被保险人）签订的《建设工程施工合同》（合同编号）履行相关义务，导致工程竣工延误或工程质量不符合建设工程施工合同要求，给被保险人造成损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。
三、代偿的安排
贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附被保证人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定并按照保险合同约定承担保证保险责任。
四、生效时间
本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖保险承保专用章之日起生效。
附：《XXX保险有限公司建设工程施工合同履约保证保险（X款）条款》及保单
保险人：（盖章）
法定代表人或授权代理人：
________
年月日。
建设工程施工合同履约保证保险电子保险单1. 引言建设工程施工合同履约保证保险是一种保险形式，旨在为建筑施工企业提供一种经济补偿和保障，以保证其能够按时、按质、按量完成合同约定的工程项目。
而电子保险单则是一种数字化的保险单据形式，将传统的纸质保险单转化为电子文件，以提高保险交易的效率和方便性。
本文将对建设工程施工合同履约保证保险电子保险单进行详细介绍。
2. 电子保险单的定义电子保险单是指将保险单据电子化并存储在电子介质上的保险单。
它不再以纸质形式存在，而是以电子文件的方式进行存储和传输。
电子保险单可以通过电子邮件、保险公司网站或专门的保险电子交易平台进行交付和管理。
相比传统的纸质保险单，电子保险单具有方便快捷、信息安全、环保节约等优势。
3. 建设工程施工合同履约保证保险的背景建设工程施工合同履约保证保险是为了解决建筑施工企业可能面临的履约风险而设立的。
在建筑施工过程中，由于各种原因，如自然灾害、供应链断裂、工期延误等，建筑施工企业可能无法按时、按质、按量完成工程项目，这将给施工企业和业主带来巨大的经济损失。
建设工程施工合同履约保证保险的目的就是为建筑施工企业提供一种经济补偿和保障，以减轻其承担的风险，并增强合同约束力。
4. 建设工程施工合同履约保证保险的内容4.1 保险标的保险标的是指在保险合同约定的保险期间内，为保险人负责提供保险保障的具体工程项目。
在建设工程施工合同履约保证保险中，保险标的一般指合同工程项目的施工性质、所属地段、工程名称等详细描述。
4.2 保险责任•施工企业未能按时完成合同工程项目的，保险公司将按照保险金额的一定比例进行赔偿；•施工企业因故意或重大过错而未能按质量要求完成合同工程项目的，保险公司将全额赔偿。
4.3 保险金额保险金额是指保险公司在保险合同中承担的最高赔偿金额。
建设工程施工合同履约保证保险的保险金额一般根据合同工程项目的规模、复杂程度、风险等因素进行测算和确定。
4.4 保险费率和费用保险费率是指保险公司和保险合同中约定的保险费用的计算标准。
合同履约保证保险条款1. 保险范围本保险适用于合同履约保证人在合同履行过程中的履约行为或违约行为所导致的损失。
保险期限为合同签订之日起至合同履行完毕之日止。
2. 保险金额保险金额为合同履约保证人为担保所支付的保证金的额度，不得超过合同履行金额的百分之五十。
3. 责任豁免本保险不负责下列情况的赔偿：3.1 合同履约保证人故意或重大过失导致的损失；3.2 合同履约保证人违反法律法规或合同约定而导致的损失；3.3 合同履约保证人违反合同约定的责任保险条款而导致的损失；3.4 合同履约保证人对被保险方进行违法行为的担保或为违法行为提供担保；3.5 合同履约保证人未经批准擅自将担保责任转移给第三方。
4. 理赔流程4.1 出险通知合同履约保证人在发生可能触发保险责任的情况下，应立即向保险人提供书面通知，并提交以下材料：- 合同履约保证书；- 保险合同副本；- 发生违约的相关证据；- 其他能够证明保险事故发生和损失程度的材料。
4.2 理赔申请保险人在接到合同履约保证人的出险通知后，应在五个工作日内对申请进行审核，并告知保险人是否受理理赔申请。
保险人受理理赔申请后，合同履约保证人需提交以下材料：- 保险理赔申请书；- 损失状况说明书；- 被保险人提供的相关证明材料；- 合同履约保证人的身份证明和银行账户。
4.3 理赔调查保险人有权对合同履约保证人的申请进行调查，可以要求合同履约保证人提供进一步的证据材料，或进行现场勘查。
4.4 理赔结论保险人应在完成理赔调查后的十个工作日内，对理赔事故做出结论并通知合同履约保证人。
如果理赔申请得到受理，保险人将在合同履约保证人确认损失金额并提供相应的证明后，按照约定的赔付比例给予赔偿。
5. 保险费用与索赔率保险费用以年度为基础收取，根据保险金额和被保险合同的履行情况而定。
索赔率为合同履约保证人每年的赔偿金额与保险金额之比。
6. 终止保险合同6.1 合同履约保证人与被保险方之间的履约保证关系解除时，保险合同自动终止。
建设工程合同履约保证保险条款1. 合同主体1.1 投保人（被保证人）：____________________________1.2 被保险人：____________________________1.3 保险人：____________________________2. 合同标的2.1 本合同的标的为投保人（被保证人）在建设工程合同中的履约保证保险。
2.2 投保人（被保证人）应按照建设工程合同的约定履行其义务，包括但不限于按时完成工程、保证工程质量、遵守工程安全规定等。
3. 权利义务3.1 投保人（被保证人）的权利和义务3.11 投保人（被保证人）有权要求保险人按照合同约定承担保险责任。
3.12 投保人（被保证人）应当如实告知与建设工程合同履约相关的重要信息。
3.13 投保人（被保证人）应按照建设工程合同的要求进行施工和管理，遵守相关法律法规和技术标准。
3.14 投保人（被保证人）应按时缴纳保险费。
3.2 被保险人的权利和义务3.21 被保险人有权在投保人（被保证人）违反建设工程合同约定时，向保险人提出索赔。
3.22 被保险人应协助保险人进行调查和理赔工作。
3.23 被保险人不得故意制造保险事故或夸大损失。
3.3 保险人的权利和义务3.31 保险人有权对投保人（被保证人）的履约情况进行监督和检查。
3.32 保险人应按照合同约定及时处理被保险人的索赔请求。
3.33 保险人在承担保险责任后，有权向投保人（被保证人）进行追偿。
4. 违约责任4.1 若投保人（被保证人）未按照建设工程合同的约定履行义务，导致被保险人遭受损失，保险人应在保险责任范围内承担赔偿责任。
同时，投保人（被保证人）应向保险人支付违约金，并承担因此给保险人造成的其他损失。
4.2 若被保险人违反本合同约定，如故意制造保险事故、提供虚假索赔材料等，保险人有权拒绝赔偿，并要求被保险人返还已支付的赔偿金，同时被保险人应承担相应的法律责任。
建筑施工合同履约保证保险介绍范本一：1. 介绍建筑施工合同履约保证保险的概念1.1 保证保险的定义1.2 履约保证保险在建筑施工合同中的作用2. 履约保证保险的适用范围2.1 适用的建筑项目类型2.2 适用的合同类型3. 履约保证保险的主要内容3.1 保险费用的支付方式3.2 履约保证保险金额的确定方法3.3 保险期限及续保方式4. 履约保证保险的申请流程4.1 申请材料的准备4.2 保险公司的审核流程4.3 保险合同的签署与生效5. 履约保证保险的索赔流程5.1 保险事故的通知方式及时限5.2 索赔申请的材料准备5.3 保险公司的理赔流程6. 履约保证保险的终止6.1 合同履约的终止6.2 保险期满的终止方式7. 注意事项及免责条款7.1 履约保证保险的免责情况7.2 合同违约与保险理赔的关系8. 法律名词及注释法律名词：履约保证、保险期限、保险金额注释：履约保证是指承诺在合同履行期间或期限内提供担保；保险期限是指保险合同的有效期；保险金额是指在保险合同中约定的保险赔偿限额。
附件：无----------范本二：1. 建筑施工合同履约保证保险的目的和作用 1.1 履约保证保险的目的1.2 履约保证保险的作用2. 履约保证保险的适用范围2.1 适用的建筑项目类型2.2 适用的合同类型3. 履约保证保险的责任范围和金额3.1 保险公司的责任范围3.2 履约保证保险金额的确定方式4. 履约保证保险的申请流程4.1 申请材料的准备4.2 保险公司的审核流程4.3 保险合同的签署与生效5. 履约保证保险的索赔流程5.1 保险事故的通知方式及时限5.2 索赔申请的材料准备5.3 保险公司的理赔流程6. 履约保证保险的终止6.1 合同履约的终止6.2 保险期满的终止方式7. 注意事项及免责条款7.1 履约保证保险的免责情况7.2 合同违约与保险理赔的关系法律名词及注释：- 履约保证：承诺在合同履行期间或期限内提供担保的行为。
建设工程合同履约保证保险条款合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________甲方地址：_______________________乙方地址：_______________________甲方联系人：_______________________乙方联系人：_______________________甲方联系电话：_______________________乙方联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条保险责任范围1.1 履约保证保险的目的a. 甲方委托乙方进行建设工程项目，乙方须为履行该项目提供履约保证保险。
b. 保险旨在确保乙方按照合同约定完成项目，并履行合同义务。
c. 保险责任的范围包括但不限于乙方的履约违约责任及不可抗力情况下的义务履行。
d. 如乙方未能履行合同，甲方可启动保险赔偿程序。
1.2 保险责任起止时间a. 保险合同自双方签署之日起生效，持续至项目竣工验收合格并交付使用。
b. 保险责任的起始时间从乙方正式开始履行合同后计算。
c. 在保险期内，若乙方未能履约，甲方可向保险公司提出赔偿申请。
d. 保险期满后，若合同仍未履行完毕，则保险责任自动解除，甲方可自行追索。
1.3 保险赔偿条件a. 甲方在乙方违约时有权依据履约保证保险要求赔偿。
b. 保险赔偿的金额不得超过合同金额的百分之百。
c. 赔偿金额的使用应按照项目实际履约情况及损失情况进行核算。
d. 赔偿申请需经过保险公司确认，并符合合同中约定的标准。
第二条保险费用及支付方式2.1 保险费用承担a. 乙方负责支付履约保证保险的全部费用。
b. 甲方可要求乙方提前支付保险费用，作为项目履约的条件之一。
施工合同履约保证保险范本甲方（投保人）：乙方（保险人）：鉴于甲方与丙方签订了《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），为了保证丙方在施工合同项下的权益得到有效保障，甲方同意向乙方投保施工合同履约保证保险（以下简称“本保险”）。
双方经协商一致，特订立本保险合同，共同遵守。
第一条保险范围本保险的保险范围包括但不限于：1. 甲方违反施工合同约定，导致丙方遭受直接经济损失的赔偿责任。
2. 甲方未按照施工合同约定履行义务，包括但不限于工程延期、工程质量不达标等情况，应向丙方支付的违约金或赔偿金。
第二条保险金额本保险的保险金额为人民币 [填写保险金额] 元。
第三条保险期限本保险的保险期限自施工合同生效之日起至施工合同项下的工程竣工验收合格之日止。
第四条保险费率本保险的保险费率为 [填写费率]%。
第五条保险费支付甲方应在保险合同生效前一次性向乙方支付保险费。
第六条保险责任乙方在甲方支付保险费后，应当按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
如果甲方发生保险事故，乙方应当在接到甲方通知后及时进行核实，并按照本保险合同的约定支付赔偿金额。
第七条保险事故的通知甲方在发生保险事故后，应当立即通知乙方，并按照乙方要求提供相关证明材料。
第八条保险责任的免除乙方不承担以下情况的赔偿责任：1. 甲方故意或者重大过失导致的保险事故。
2. 甲方未按照施工合同约定履行义务，导致的保险事故。
3. 甲方因违法行为导致的保险事故。
4. 甲方在保险合同有效期内解除或者终止施工合同，导致的保险事故。
5. 甲方违反法律法规、施工合同约定或者乙方保险条款规定的其他情况。
第九条争议解决本保险合同项下的争议，双方应当友好协商解决。
协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条其他约定1. 本保险合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2. 本保险合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本保险合同具有同等法律效力。
3. 本保险合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字或者盖章后生效。
建设工程合同履约保证保险条款合同编号：____________________________签订日期：____________________________签订地点：____________________________合同当事人1.1 甲方：____________________________身份证号/公司注册号：____________________________联系电话：____________________________地址：____________________________1.2 乙方：____________________________身份证号/公司注册号：____________________________联系电话：____________________________地址：____________________________1.3 丙方：____________________________身份证号/公司注册号：____________________________联系电话：____________________________地址：____________________________合资项目2.1 项目名称：____________________________2.2 经营范围：____________________________2.3 店铺位置：____________________________资金投入3.1 甲方出资金额：____________________________ 元，占股份：____________________________%。
3.2 乙方出资金额：____________________________ 元，占股份：____________________________%。
3.3 丙方出资金额：____________________________ 元，占股份：____________________________%。
建筑工程履约保证保险在建筑工程领域，履约保证是一项非常重要的保险项目。
建筑工程履约保证保险被广泛采用，旨在确保承包商和业主之间的互信和合作，为各方提供保障。
本文将探讨建筑工程履约保证保险的背景、相关条款以及如何选择适合的履约保证保险。
一、背景介绍建筑工程是一项具有高风险的行业。
由于各种不可预见的因素，建筑工程项目存在诸多风险，如工地事故、自然灾害、材料质量问题等。
这些风险不仅可能导致工程延误和损失，还可能对工程参与方造成巨大的经济损失。
因此，为了降低风险并确保项目按时完成，建筑工程履约保证保险应运而生。
二、保险条款建筑工程履约保证保险通常包括以下几个重要条款：1. 履约保证：这是保险人向受益人（通常是业主）提供的保证，保证承包商能够按时完成工程并履行合同中的所有义务。
2. 返工保证：保险人承诺在工程完工后的一定期限内修复和重新施工由于缺陷或者不符合合同要求导致的问题。
3. 付款保证：保险人向业主保证，如果承包商未履行支付相关合同款项的义务，保险人将承担相应责任。
4. 基础设施保证：保险人承担与已完工工程相关的基础设施问题的修复和维护责任。
5. 停工保证：如果由于不可抗力或其他原因导致工程停工，保险人将负责修复和重新启动工程。
三、选择适合的保险选择适合的建筑工程履约保证保险是一个复杂的过程，需要考虑多个因素。
以下是一个指导选择保险的步骤：1. 评估风险：在选择保险之前，项目参与方应对工程项目进行全面的风险评估。
了解可能出现的风险，如工期延误、施工问题、安全隐患等，有助于确定所需保险的类型和范围。
2. 寻找信誉良好的保险公司：选择有经验丰富、信誉良好的保险公司是确保保险有效的关键。
建议通过参考其他项目的保险经验、咨询专业人士或行业协会来找到可靠的保险公司。
3. 综合考虑保费和保险条款：在选择保险时，应综合考虑保费和保险条款。
不同的保险公司可能提供不同的保费和条款，因此建议进行比较，并选择符合项目需求的最佳选择。
太平洋财产保险股份有限建设工程施工合同履约保证保险（A款）条款总则第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单及批单组成。
凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。
第二条本保险合同的投保人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目招标人投标、中标,与招标人签订《建设工程施工合同》的,具有相应建筑施工企业资质的当事人,即建设工程投标人、建设工程中标人(即《建设工程施工合同》承包人）。
第三条本保险合同的被保险人是指依法根据《建设工程项目招标文件》要求向建设工程项目投标人进行建设工程项目招标、确定中标人、与中标人签订《建设工程施工合同》的当事人,即建设工程项目招标人、《建设工程施工合同》发包人.保险责任第四条本保险合同责任包含三个部分，投保人可以根据《建设工程项目招标文件》要求、《建设工程施工合同》要求以及工程进展的具体情况选择部分投保或全部投保,保险责任应当在保单或批单中载明:（一）投标保证（二）履约保证（三）支付保证第五条投标保证根据《人民招标投标法》、《人民招标投标法实施条例》,在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，因下列情形之一：(一）投标截止后投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程项目招标文件》撤销投标文件;(二)中标后未按《建设工程项目招标文件》的要求签署《建设工程施工合同》;（三）投保人弄虚作假行为，但尚未构成犯罪;(四）投保人与其他投标人相互串通投标,但尚未构成犯罪；（五）《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形；给被保险人造成经济损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
第六条履约保证根据《人民》等有关法律、法规，在保险期间内,投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中,因下列情形之一：(一)投保人违反相关法律规定及《建设工程施工合同》约定进行转包或违法分包的；(二）投保人违反《建设工程施工合同》约定采购和使用不合格的材料和工程设备的;（三）投保人违反《建设工程施工合同》中有关材料与设备专用要求的约定,未经被保险人批准，私自将已按照《建设工程施工合同》约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的;（四)因投保人原因未能按《建设工程施工合同》施工进度计划及时完成《建设工程施工合同》约定工作，造成工期延误的;（五）投保人违反《建设工程施工合同》中人员管理义务的规定的；(六)投保人违反《建设工程施工合同》中安全管理规章制度的规定的;（七)投保人无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表明不履行《建设工程施工合同》主要义务的；给被保险人造成直接经济损失的,被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
第七条支付保证根据《人民》等有关法律、法规,在保险期间内，投保人在《建设工程施工合同》的履约过程中，因以下列情形之一:（一）投保人未及时支付材料款、工程款、劳务款等费用;（二) 未及时支付职工工资.此处职工是指，依据《人民劳动法》、《人民劳动》与投保人建立劳动关系的人员,劳务派遣人员除外。
导致上述供应商、分包人或者职工根据相关法律、和保障局有关文书和其他有关法律文书（XX或仲裁机构裁决)要求被保险人直接予以支付时，保险人按照本保险合同的约定承担赔偿责任。
责任免除第八条下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：（一）战争、敌对行为、恐怖行为、军事行动、武装冲突、、、乱;(二）核、核子辐射和放射性污染；（三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；（四）洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害；(五) 行行为或司法行为；(六）ﻩ投保人及其代表的犯罪行为,包括投保人弄虚作假或者与其他投标人互相串通投标构成犯罪的行为；(七) 被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。
第九条存在下列情况之一的，保险人不负责赔偿：（一）ﻩ投保人与被保险人订立的《建设工程施工合同》被依法认定无效或被撤销;(二）投保人与被保险订立的《建设工程施工合同》被解除；（三)ﻩ投保人与被保险人采用欺诈、串通等恶意手段订立《建设工程施工合同》；（四）投保人或其雇员与被保险人或其雇员恶意串通违反《建设工程施工合同》的约定，损害保险人利益的;（五）ﻩ投保人与被保险人对《建设工程施工合同》实质性内容进行修改,包括但不限于变更商业合同主体、修改商业合同权利义务等,而事先未征得保险人书面同意的；（六）ﻩ被保险人未履行《建设工程招标文件》或《建设工程施工合同》中约定的义务；第十条对下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：（一）被保险人与投保人就《建设工程施工合同》、《建设工程项目招标文件》产生纠纷所致的任何法律费用，包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等；（二) 工程材料供应合同中供应价超过实际供应时点上当地府相关主管部门指导价(若无指导价,则参考一般市场价）的部分;（三) 材料供应合同中约定的相关违约金、滞纳金、利息等;(四) 按本保险合同中载明的免（额)计算的免赔额；(五）被保险人以外的第三人的任何损失;（六) 各类间接损失，包括但不限于延期竣工或延期交付建筑物导致被保险人对于建筑物使用的经济损失或被第三方索赔等;（七) 被保险人未按照《建设工程施工合同》的约定履行，提前超额支付的工程进度款；(八）罚款、罚金及性赔偿；（九）精神损害赔偿；（十)不可归责于投保人的情形；（十一）其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。
保险金额、免赔额(率)第十一条本保险合同的保险金额以投保人与被保险人签订的《建设工程施工合同》以及《建设工程招标文件》的有关要求为基础，通过投保人与保险人协商确定总保险金额和投标保证、履约保证、支付保证的分项保险金额，并在保险合同中载明.投标保证、履约保证、支付保证保险金额确定方式如下：(一)投标保证投标保证保险金额:根据《建设工程招标文件》有关具体要求确定。
(二）履约保证1.履约保证保险金额:根据《建设工程招标文件》有关具体要求确定；２．履约保证分项保险金额：根据《建设工程招标文件》或者根据《建设工程施工合同》有关具体要求确定.（三）支付保证支付保证保险金额根据《建设工程招标文件》或者根据《建设工程施工合同》有关具体要求确定.第十二条履约保证或支付保证保险发生赔付后，其合同项下的保险金额作相应减少。
第十三条每次保险事故免（额)由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定,并在保险合同中载明。
保险期间第十四条本保险合同保险期间以《建设工程招标文件》《建设工程施工合同》为基础，不超过一年，以保险单载明的起讫日期为准。
投标保证、履约保证、以及支付保证的保险期限确定方式如下：投标保证：投标保证的保险期间自投保人按照《建设工程招标文件》向被保险人递交投标文件之日起,至保单载明的保险止期止。
履约保证:自《建设工程施工合同》生效之日起或保险单载明的保险起期之日起（二者以后发生者为准)，至《建设工程施工合同》约定的工程竣工之日或保险单载明的保险终期之日止（二者以先到者为准）。
工程项目提前竣工的,保险责任于竣工之日二十四时自行终止。
支付保证：自《建设工程施工合同》生效之日起或保险单载明的保险起期之日起（二者以后发生者为准）,至《建设工程施工合同》约定的工程竣工之日或保险单载明的保险终期之日止（二者以先到者为准）。
工程项目提前竣工的，保险责任于竣工之日二十四时自行终止。
第十五条保险期间届满,如工程建设项目未能竣工,本保险合同的保险期间需延长至工程竣工，投保人应当在合同约定的竣工之日前三十日向保险人提出申请,经保险人同意，缴纳延长期间的按月比例计收的保费（不足一月的按一月计收）,并由保险人出具批单。
保险费第十六条本保险合同的保险费由保险人根据投保人企业经营情况、保险金额、风险控制情况等因素确定,并在保险单上载明其金额。
保险人义务第十七条本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。
第十八条保险事故发生后，投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，保险人应当及时一次性投保人、被保险人补充提供。
第十九条保险人收到被保险人的赔偿请求后，应当及时就是否属于保险责任作出核定,并将核定结果被保险人。
投保人、被保险人义务第二十条投保人应履行如实告知义务，如实履行保险人就有关情况提出的询问，如实填写投保单.第二十一条投保人应在保险责任起始日前一次清全部保险费。
投保人未按约定交付保险费的,对于保险费交付前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任.第二十二条投保人开展与投保项目相关的业务，应遵守相关法律及行法规。
若存在有关规定的,应取得主管部门的审批、认定资格，并接受保险人对其资质进行审查.第二十三条投保人有义务配合保险人实施核查。
在保险人核查期间，投保人必须配合保险人或由保险人雇佣的审计人员或其他方对其提出的信息和文件进行准确的核查.第二十四条被保险人有义务配合保险人对建设工程款项的流向实施核查。
被保险人应根据保险人提出的合理的风险控制建议进行整改,如果被保险人未按保险人提出的合理的风险控制建议整改，由此造成的损失,保险人不承担赔偿责任。
第二十五条若在投保时有相关约定，投保人应及时向保险人进行有关的业务信息申报,包括但不限于《建设工程招标文件》、《建设工程施工合同》的执行情况等信息.被保险人如发现投保人存在违约风险,或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况,被保险人应采取措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时保险人；投保人发生违约，被保险人应及时做好记录,并及时书面保险人。
第二十六条投保人投保时应向保险人提供以下资料:(一)ﻩ投保人资质证明材料或相关监管机构同意投保人开办有关业务的证明材料；（二）投保人与被保险人签订的《建设工程施工合同》《建设工程招标文件》;(三)ﻩ被保险人相关信息；(四) 保险人要求提供的其他相关材料。
第二十七条发生保险事故,(一）被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失,否则,对因此扩大的损失，保险人不负责赔偿；（二）投保人、被保险人应及时保险人,并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况;故意或者因重大过失未及时，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；对涉及违法、犯罪的，投保人或被保险人应立即向机关报案;（三)被保险人应完整保留与投保人在《建设工程施工合同》订立及履行过程中的与《建设工程施工合同》有关的文件(中标书、投标函及其附录、专用合同条款及其、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件等)，保留施工监理人、设计人、项目经理往来资料、签证、信函等资料,允许并且协助保险人对事故进行调查。
