施工合同范本(精选12篇)

最新标准施工合同范本（通用12篇）最新标准施工合同范本签施工合同需要注意的事项一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。

三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款。

四、约定违约条款。

五、约定争议管辖权条款。

六、明确合同签订地。

七、约定担保条款。

最新标准施工合同范本（通用12篇）在人民愈发重视法律的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。

那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的最新标准施工合同范本（通用12篇），希望能够帮助到大家。

最新标准施工合同1发包方：承包方：根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。

内容如下：一、发包方式：技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。

二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。

三、工程总造价(约34108.00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量四、付款方式：1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。

2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。

五、工程质量与施工安全1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。

2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。

3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。

六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。

七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。

简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。

2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。

3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。

三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。

五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。

六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。

甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。

临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。

室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

工程合同范本大全（通用10篇）工程大全篇1发包方：_ _(以下简称甲方)承包方：__ _(以下简称乙方)工程名称：__ __工程地点：__ _____ _____建筑面积：__ __;结构类型：__ ____ ; 层数：批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)________________工程性质：(指基建、技改、合资等)：______ _______承包范围：___ __ _ _____承包方式：__ ____ ____________________________ _______质量等级(优良或合格)：____ _________________________工程承包造价(金额大写)：_依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1·1 本合同工程定于_ _年 _月_ _日开工;于年月_ 日竣工。

合同工期日历天数为_ _天。

工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_ 天。

1·2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：__ __ __ __1·3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定： _第2条图纸发包方于_ ，向承包方提供__ _套图纸。

第3条发包方、承包方驻工地代表。

发包方工程师姓名：__ _________ ;项目经理姓名：____ ___________ 。

第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。

施工员劳务聘用合同（通用12篇）施工员劳务聘用合同（通用12篇）随着时间的推移，合同出现的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。

你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的施工员劳务聘用合同（通用12篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

施工员劳务聘用合同1总包方;(以下简称甲方)承包人;(以下简称乙方)双方达成如下协议。

第一条工程概况1工程名称：2工程地点：3面积结构及施工位置：4承包范围;幕墙的加工制作及安装。

及材料二次搬运(不含多次搬运)。

5承包方式;包清工.包材料消耗.保安全.包质量.包工期。

6工期约定;7合同单价及价款：8价款依据：本合同条款，邀标说明及报价单，现场签证。

9本合同为人工费清包，但包括小型机械，小型工具，用具，三级用电设施，安全及劳保用品等。

第二条甲方工作职责：1开工前10天，向乙方提供经确认的施工位置及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。

向乙方提工住宿，及生活和施工所需要的水电，及设备。

2指派D：为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量及进度，进行监督检查，办理现场调节，验收，变更签证，及其他手续。

3向乙方提供经图审过的完整蓝图一份，白图两份。

4配合乙方就施工条件与总包方(第三方)进行沟通及交渋。

5对乙方提供的材料申请进行核实并及时配发。

第三条乙方工作职责：1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底及以施工为前提系列会议，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2对施工材料做好预算并及时交甲方审核。

3指派D为乙方驻工地代表，负责履行合同。

按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。

严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制人工结算。

5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，接受总包对专业分包的‘安全生产管理及文明施工奖罚实施细责‘妥善保护好施工现场周围的建筑物，设备管线，古树明木不受顺坏。

正规建设工程合同正规建设工程合同范本（通用12篇）在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。

那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的正规建设工程合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

正规建设工程合同篇1发包人（全称）：_____________________________承包人（全称）：______________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：_______________________；工程地点：_______________________；工程内容：_______________________；群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号：______________；资金来源：_______________________。

二、工程承包范围承包范围：_______________________。

三、合同工期开工日期：_______________________；竣工日期：_______________________；合同工期总日历天数___天。

四、质量标准工程质量标准：_____________________。

五、合同价款金额（大写）：______元（人民币）￥______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、其他约定1、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

施工合同范本通用（集锦12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同范本通用（集锦12篇）施工合同范本通用第1篇发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

施工合同范本精选15篇施工合同范本1根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：一、工程概括1、工程名称：___________。

2、工程地点：___________。

3、工程内容：___________。

4、承包方式：___________。

二、工程价款及支付方式1、本工程幕墙按实际结算；2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算；3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。

付40%，剩余款项验收合格一次性付清。

三、甲方责任范围1、负责属于甲方办理的手续；2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；4、提供乙方现场仓库等临时设施；四、乙方职责范围1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。

2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。

3、工地进行文明施工，做到落手清。

五、合同有效期1、本合同一式两份，双方各持一份。

2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。

六、争议1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。

（1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。

（2）向合同签定地人民法院起诉。

甲方：___________乙方：___________日期：___________日期：___________施工合同范本2（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。

标准施工合同常用范本7篇篇1甲方（发包方）：___________________地址：___________________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：___________________地址：___________________________联系方式：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，为确保工程项目顺利进行，明确双方权利和义务，特订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：______________________工程。

2. 工程地点：______________________。

3. 工程范围和内容：（详细列举工程内容）。

4. 工程规模：（工程规模描述）。

二、合同工期1. 开工日期：____年____月____日。

2. 竣工日期：____年____月____日。

3. 合同工期延长或延误的约定：（详细条款）。

三、质量与检验1. 工程质量标准：符合国家相关施工验收规范及设计要求。

2. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

3. 工程检验与返工：（详细条款）。

四、合同价款与支付1. 工程合同总价款：（大写）__________元（￥______元）。

此价款为固定价格，除合同另有约定外，不因材料价格变化等因素而调整。

2. 支付方式：（详细支付方式及时间）。

3. 工程款支付条件与违约条款：（详细条款）。

五、材料设备供应材料设备的供应方式、种类及验收等由双方另行签订补充协议约定。

对于需要乙供的材料和设备需保证质量和供货及时，如有违约则应承担相应的违约责任。

六、施工与设计变更篇2甲方（发包方）：_________________[公司名称]地址：_________________[地址]法定代表人：_________________[法定代表人姓名]电话：_________________[联系电话]乙方（承包方）：_________________[公司名称]地址：_________________[地址]法定代表人：_________________[法定代表人姓名]电话：_________________[联系电话]鉴于甲方需要乙方为其进行工程施工，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成以下施工合同：第一条工程概况1. 工程名称：_________________[工程名称]。

施工承包合同范本（精选40篇）施工承包合同范本施工承包合同范本（精选40篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。

那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的施工承包合同范本（精选40篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

施工承包合同1甲方：____________________________________乙方：____________________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：____________________________________工程地点：____________________________________工程内容：____________________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________面积为准三、合同工期开工日期：_________年_________月________日坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号合同工期总日历天数：_________年_________月________日四、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。

1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。

七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米工程预支款：￥____________万元竣工日付款：余下总金额的____________%工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。

装修施工合同范本(精选10篇)装修施工合同范本篇1甲方：乙方：甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，经双方现场测算装修工程量，现就的有关事宜，达成如下协议：第一条：甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明。

乙方：向甲方提供工程设计图纸及工程装饰施工及工程报价。

第二条：工程总造价万元。

第三条：乙方应在保证质量的前提下，于年月工，年月日全部完工。

第四条：付款方式1、施工队入场付20%2、工程结束，经甲方验收合格后，付清全部剩余工程款。

第五条：乙方应保证施工及人员安全并承担施工安全责任。

若出现安全事故，甲方概不负责。

第六条：乙方应按照设施图纸装修，若因其装修作业不当造成的任何返工费用，由乙方承担，若在施工过程中，乙方擅自更改设计造成与原设计内容差异较大，甲方无法认可的，乙方应当重新按照图纸设计装修，造成的返工及材料损失由乙方承担，若无法恢复，甲方就此向设计不予支付装修款，并有乙方最大程度进行修缮，否则，甲方有权终止装修合同。

第七条：乙方在装修施工过程中，不得擅自更换甲方规定的装修材料，如经发现，乙方需按照甲方所停工的材料重新给予返修，由此造成的所有支出由乙方承担。

第八条：因乙方自己的原因所造成不能按时装修完毕，每延迟一天乙方需支付合同总价款3%的违约金。

第九条：甲、乙双方当事人中的任何一方因未履行协议约定，给对方造成损失的均有责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

此合同一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效。

甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日装修施工合同范本篇2甲方：乙方：(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条工程概况1、装修施工地点：安义县前进路2、工期：月日至月日第二条材料供应的约1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并明所需要材料的数量。