隔音墙施工合同

轻钢龙骨隔断墙施工协议7篇篇1甲方（发包方）：XXX乙方（承包方）：XXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承接甲方轻钢龙骨隔断墙施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况2. 工程地点：XXX3. 承包范围：轻钢龙骨隔断墙的设计、材料供应、安装及验收等全过程服务。

4. 施工内容：包括但不限于轻钢龙骨的安装、墙板的安装、缝隙填充、表面处理等。

二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日3. 合同工期：XX天三、合同价款1. 本工程合同总价为人民币（大写）：XXX元整；（小写）：XX 元。

2. 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款。

（2）中期款：乙方按期完成工程量达到XX%时，甲方支付合同总价的XX%作为中期款。

（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的XX%作为尾款。

3. 付款时间：甲方应按上述约定时间及时支付款项，逾期支付应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

四、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）提供施工图纸和相关技术要求。

（2）负责施工过程中的协调工作。

（3）按时支付合同款项。

2. 乙方权利和义务：（1）按照施工图纸和技术要求进行施工。

（2）保证施工质量符合国家标准和行业标准。

（3）负责施工过程中的安全管理工作。

（4）竣工验收后提供相应的售后服务。

五、违约责任1. 甲方违约责任：（1）未按时支付合同款项，应按中国人民银行同期贷款利率支付违约金。

（2）因甲方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

2. 乙方违约责任：（1）施工质量不符合国家标准和行业标准，应承担相应的赔偿责任。

（2）因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

（3）施工过程中发生安全事故，应承担相应的责任。

六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

房屋隔墙协议书范本甲方（业主）：________________乙方（施工方）：_______________鉴于甲方需要在其房屋内进行隔墙施工，乙方具备相应的施工资质和经验，经双方协商一致，特订立本协议书，以明确双方的权利和义务。

一、工程概况1. 工程名称：房屋隔墙工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：根据甲方要求，在指定位置进行隔墙施工，包括但不限于墙体的搭建、材料的选购、施工工艺的执行等。

二、工程质量1. 乙方应保证施工质量符合国家相关建筑标准和甲方要求。

2. 施工所用材料必须符合环保、安全标准，不得使用劣质或不符合规定的材料。

三、工程期限1. 工程开工日期：________________2. 工程竣工日期：________________3. 乙方应保证在约定的工程期限内完成施工，如遇不可抗力因素影响，双方应协商解决。

四、工程费用1. 工程总费用为人民币（大写）：________________2. 费用支付方式：________________3. 乙方在施工过程中不得以任何理由增加工程费用。

五、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的施工进度和质量，对不符合要求的施工有权要求乙方整改。

2. 乙方应按照约定的工程期限和质量标准完成施工，确保施工安全。

3. 甲方应按时支付工程款项，不得无故拖欠。

4. 乙方在施工过程中应遵守甲方的现场管理规定，不得影响甲方的正常生活和使用。

六、违约责任1. 如乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担相应的违约责任。

2. 如甲方未能按时支付工程款项，应承担逾期支付的违约责任。

七、争议解决双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

岩棉夹芯板隔墙施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行岩棉夹芯板隔墙施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：根据甲方需求，乙方负责施工岩棉夹芯板隔墙，具体施工内容详见施工图纸及工程量清单。

1.4 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。

二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币_______元（大写：_________________________元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、交通费、税费等。

2.2 甲方支付乙方工程款的方式为：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程完工后，甲方支付乙方工程总价的60%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的10%作为质保金。

2.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程，如有延期，每延期一天，乙方应向甲方支付合同总价2%的违约金。

三、施工要求3.1 乙方应按照施工图纸、施工方案以及国家相关法律法规、行业标准进行施工，确保工程质量。

3.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.3 乙方应保证施工过程中安全文明施工，确保施工人员的人身安全和工程质量。

3.4 乙方应严格按照环保要求进行施工，确保施工过程中对环境的影响降到最低。

四、工程验收4.1 工程验收标准：按照国家相关法律法规、行业标准以及甲方要求进行验收。

4.2 工程验收时间：工程完工后_______天内，由甲方组织验收。

4.3 验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并支付乙方质保金。

五、质保期限5.1 乙方对所施工的工程提供_______年的质保期限，质保期内如有质量问题，乙方负责免费维修或更换。

建筑工程合同降尘噪音条款第一条降尘要求1.1 承包人应按照我国相关法律法规和标准，采取有效措施控制施工现场的扬尘污染。

1.2 承包人应负责施工现场周边环境的清洁工作，确保施工期间周边道路、绿化带等区域的清洁。

1.3 承包人应定期对施工现场进行洒水降尘，并根据气象条件调整洒水频次。

1.4 承包人应使用符合国家环保要求的施工设备和材料，减少施工过程中的扬尘排放。

第二条噪音控制要求2.1 承包人应按照我国相关法律法规和标准，采取有效措施控制施工现场的噪音污染。

2.2 承包人应在施工过程中合理布局施工现场，尽量减少噪音源的影响。

2.3 承包人应使用低噪音设备，并对噪音较大的设备进行隔音处理。

2.4 承包人应在施工高峰期加强噪音控制，避免对周边居民和单位造成严重影响。

第三条降尘噪音监测与评估3.1 承包人应定期对施工现场的降尘和噪音情况进行监测，确保各项指标符合我国相关法律法规和标准。

3.2 承包人应建立健全降尘噪音管理制度，及时发现和处理问题。

3.3 承包人应定期向发包人报告降尘噪音治理情况，发包人有权对施工现场进行监督检查。

第四条违约责任4.1 若承包人未能按照本合同约定履行降尘噪音控制义务，发包人有权要求承包人立即整改，并按照我国相关法律法规和标准承担相应的法律责任。

4.2 承包人未按照本合同约定进行降尘噪音治理，导致施工现场环境污染严重，发包人有权要求承包人支付违约金，并依法追究其法律责任。

4.3 承包人未按照本合同约定进行降尘噪音监测和评估，导致施工现场环境污染问题未得到及时发现和处理，发包人有权要求承包人支付违约金，并依法追究其法律责任。

第五条其他约定5.1 本合同自双方签订之日起生效，合同期限至工程竣工验收合格止。

5.2 双方应积极履行合同约定，共同推进施工现场的降尘噪音治理工作。

5.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

5.4 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文）发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：____年____月____日。

消音设备安装合同协议书范本合同编号： [合同编号]
签订地点： [签订地点]
签订日期： [签订日期]
甲方（委托方）： [甲方公司名称]
地址： [甲方地址]
联系电话： [甲方联系电话]
法定代表人： [甲方法定代表人]
乙方（承包方）： [乙方公司名称]
地址： [乙方地址]
联系电话： [乙方联系电话]
法定代表人： [乙方法定代表人]
第一条合同目的
为了明确消音设备安装的各项条款，确保双方权益，特制定本合同。

第二条项目内容
项目名称：消音设备安装
项目地点： [项目地点]
设备规格： [设备规格]
安装范围： [安装范围]
第三条合同金额及支付方式
合同总金额： [合同总金额]
支付方式： [支付方式]
支付时间： [支付时间]
第四条工期
工期起始日期： [起始日期]
工期结束日期： [结束日期]
延期条款： [延期条款]
第五条甲方责任
提供安装所需的场地和条件
及时支付合同款项
提供相关技术资料
第六条乙方责任
按合同要求完成安装
提供设备保修和维护
遵守相关安全规定
第七条质量标准
符合国家及地方相关标准
设备性能达到合同约定
第八条违约责任
甲方违约责任
乙方违约责任
第九条争议解决
争议解决方式： [争议解决方式]争议解决地点： [争议解决地点]第十条附则
合同生效： [合同生效日期]
合同变更： [合同变更条款]合同终止： [合同终止条款]甲方（盖章）：
代表人（签字）：
日期：
乙方（盖章）：
代表人（签字）：
日期：。

隔墙板合同范本3篇篇一甲方（采购方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（供应方/安装方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、产品名称、规格、数量、单价及总价产品名称规格数量单价总价[隔墙板具体名称 1][长×宽×厚][数量 1][单价 1][总价 1][隔墙板具体名称 2][长×宽×厚][数量 2][单价 2][总价 2]二、质量标准1. 乙方所提供的隔墙板应符合国家及行业相关标准，质量合格，具有相应的质量检测报告和合格证明。

2. 隔墙板的性能应满足甲方项目的设计要求和使用功能，包括但不限于强度、隔音、防火、防潮等性能。

三、交货及安装地点交货及安装地点为：[具体地点]四、交货及安装时间1. 乙方应在合同签订后______天内将货物送达指定地点。

2. 乙方应在货物送达后的______天内完成安装工作并通过甲方验收。

五、付款方式1. 合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款，即人民币（大写）：______________________元整（小写：￥__________元）。

2. 货物送达指定地点，经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的______%，即人民币（大写）：______________________元整（小写：￥__________元）。

3. 安装完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的______%，即人民币（大写）：______________________元整（小写：￥__________元）。

玻璃隔墙工程合同范本3篇篇一玻璃隔墙工程合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________一、工程概况1. 工程名称：玻璃隔墙工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：甲方委托乙方按照设计图纸和施工方案进行玻璃隔墙的施工。

4. 工程面积：________________5. 工程预算：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

二、工程期限1. 工程开工日期：________________2. 工程竣工日期：________________三、工程质量及标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

2. 乙方应使用符合国家标准的材料进行施工，并保证材料的真实性。

3. 乙方应在工程竣工后提供完整的工程资料，包括施工图纸、验收报告等。

四、工程款支付1. 甲方支付乙方工程款的进度如下：1.1 工程开工前支付工程总价款的20%作为预付款；1.2 工程完成50%时支付工程总价款的30%；1.3 工程完成80%时支付工程总价款的30%；1.4 工程竣工验收合格后支付剩余的20%。

2. 乙方开具正规发票，甲方凭发票进行支付。

3. 工程款项支付时间为每笔款项到账后3个工作日。

五、违约责任1. 乙方未按约定时间完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款1%的违约金。

2. 乙方未按设计图纸和施工方案进行施工，导致工程质量不符合国家标准，乙方应承担相应的法律责任。

3. 甲方未按时支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付合同总价款1%的滞纳金。

六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格后终止。

合同编号：__________杭州市建筑声学工程施工合同鉴于甲方为进行建筑声学工程施工，需要乙方提供相应的施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以共同遵守。

第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：根据甲方要求，乙方负责对上述工程进行建筑声学工程施工，包括但不限于隔音、吸音、减震等处理。

第二条合同价格2.1本合同的工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。

2.2乙方报价已包含施工所需的一切材料、设备、工具、人工等费用。

2.3乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求完成施工。

第三条合同的履行3.1乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成施工。

3.2乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的技术指标和质量要求。

3.3乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规和标准进行施工，确保施工安全。

3.4甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

第四条质量保证4.1乙方应对施工质量承担责任，自工程验收合格之日起，质保期为_______年。

4.2在质保期内，因施工原因导致工程质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应费用。

4.3质保期满后，如甲方需要延长质保期，乙方应提供相应的延长质保服务，费用双方协商确定。

第五条付款方式5.1本合同价款分为三个阶段支付，具体支付比例和时间如下：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付合同价款的30%；（2）进度款：工程进度达到约定的_______时，甲方支付合同价款的60%；（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付合同价款的10%。

5.2甲方支付预付款后，乙方开始施工。

5.3甲方支付进度款后，乙方继续完成后续施工。

5.4甲方支付验收款后，本合同履行完毕。

第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同价款的千分之一。

本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用噪音治理工程合同《噪音治理工程合同》是由风林网络工程合同栏目小编精心为大家准备的，欢迎大家阅读。

甲方：_____________________ 乙方：_____________________地址：_____________________ 地址：_____________________电话：_____________________ 电话：_____________________兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。

经双方友好协商达成具体条款如下：一、工程依据和技术指标1.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：_____________;台数：_____________。

2.技术指标根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

评价点位置：__________________________________________所属区域：____________________________________________噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。

注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。

2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施采用机房全封闭，隔离噪声源方式。

合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。

对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

音频施工承包合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟在其所拥有的_________（工程地点）进行音频系统施工项目，乙方具备相应的资质和能力承担该项工程，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资信守。

第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_________（工程名称）音频施工项目中的权利、义务和责任，确保工程质量，保障双方的合法权益。

第二条工程内容乙方根据甲方提供的技术要求和设计方案，负责以下音频施工内容：1. 音频设备的采购、运输和保管；2. 现场施工安装、调试和验收；3. 提供必要的技术支持和培训；4. 工程完工后的维护和保修服务。

第三条工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币_________元整（￥_________）。

2. 甲方在合同签订后三日内支付乙方预付款，金额为工程总造价的30%。

3. 乙方完成主要设备安装并经甲方验收合格后，甲方支付工程进度款，金额为工程总造价的40%。

4. 工程全部完工并通过甲方验收后，甲方支付剩余的30%尾款。

第四条工期要求乙方应于_________年____月____日前开始施工，并在_________年____月____日前完成全部施工任务。

如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定新的工期。

第五条质量保证乙方保证所提供的音频设备和施工质量符合国家相关标准和行业规范，确保系统稳定运行，音质清晰，达到甲方的使用要求。

第六条违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完成部分工程造价的千分之五向甲方支付违约金。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复或更换。

3. 如甲方未按约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付款项千分之三的滞纳金。

第七条争议解决因履行本合同所发生的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。