护坡工程承包合同范本大全

护坡工程承包合同

甲方：

乙方：

甲方株洲技术学院将教务处前端护坡修复工程，委托乙方负责进行施工，为了明确分工，互相协助，保质保量，按期完成施工任务，经双方协商，签订如下合同：

第一条、

工程名称：护坡工程

第二条、

工程地点：教务处前端

第三条、承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全，文明施工。

第四条、承包价格：2400元（贰仟肆佰元整，不含税金）。

第五条、质量要求：按甲方要求及有关施工规范要求，保质保量地完成。

第六条、工程工期：本工程于 年 月 日进场施工至 年 月 日前完工，施工日期以甲方具体时间为准。除雨天不能施工外，乙方按要求的时间内竣工，验收。

第七条、在工程施工进和中，如有局部工程需要变更或增减时，甲方应事先通知乙方，经双方协商后，办理工程变更手续，否则不予处理。

第八条、乙方在施工时注意安全，做好劳动保护，出现安全事故，与甲方无关。

第九条、甲方提供材料堆放仓库，乙方自负保安责任。

第十条、本工程在完工之日起，一年内免费保修如属人为破坏或自然灾害（如地震、台风等）所造成的破坏不属保修范围。

第十一条、 法律责任：

a) 在施工进程中，因甲方原因致乙方造成损失，由甲方负责，而乙方因违反安全制度和操作规程所造成事故由乙方负责。

b) 乙方必须按照合同规定的时间进行施工，保证按时完成任务，保质保量，如因乙方延误工时，出现质量问题，所造成的损失由乙方负责。

c) 甲方必须按照合同规定的付款办法付款给乙方，如因甲方延误付款，除对应付款项按银行贷款利息计息外，乙方有权停止施工。工期顺延。

护坡工程施工合同5篇

护坡工程施工合同1

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：渝北______项目护坡工程（以下简称本工程）。

2、工程地点：渝北回兴。

3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。

4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等

二、建设工期

总工期30天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。

本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。 三、承包单价

1、本工程价款实行综合单价包干：18元/㎡。

2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。

3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。

四、工程量计量

所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。

五、工程款支付

1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。

2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。

护坡工程承包合同

发包单位： (以下简称甲方)

承 包 人： (以下简称乙方)

签订日期： 签订地点：

依照《中华人民共和国合同法》遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________________工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

________护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，________护坡全长按 米计算。

第二条 护坡施工方案

1、基底宽____米，厚____米，自下而上慢慢收至高度为____米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为____，砖要好质量的青砖或红砖)。

2、完工后做围墙____米左右。

3、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条 合同工期

1、工程期为____日，定于自____年____月____日起至____年____月____日止。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

第四条 价格及付款方式

1、工程总承包价为____元。

2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式：竣工验收后付____元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分________付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算

第五条 甲方义务

1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条 乙方义务

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

第七条 施工安全

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

316国道辛安段‘一线一点’工程建设

塘堰护坡砌筑承包合同

甲方：沙 河 乡 人 民 政 府。

乙方：沙河乡辛安村 村 委会。

丙方： （施工人）。

辛安寺塘堰护坡工程，甲方委托乙方指定的丙方负责施工，为了明确分工职责，互相协助，保质保量，按期完成施工任务，经三方协商，签订如下合同：

一、基本情况：

工程名称：护坡工程

工程地点：辛安寺庙北侧

施工范围：护坡的基脚砌石方、砖体护坡及挖土方工程 。

承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全，文明施工。

二、承包价格：

1、基脚砌石方270元/米（规格：a1m*b0.6m*h1m）。

2、青砖护坡128元/米（规格：a1m*b0.24m*h1m）。含粉饰勾缝。

3、挖土方（淤泥）8元/米。

4、行管费按总造价的18%计算。

5、建安税按总造价的5.7%计算。

6、以上1~5项为工程总造价。

三、质量要求：按甲方要求及有关施工规范要求，保质保量地完成。

四、工期：于2013年2月1日至2月30日前完工，雨天工期顺延。

五、结算方式：甲方按工程形象进度每隔八天预支一次工程款，直至工程完工验

收核算付完为止。（最后以开据建安税总票据为准换取支条）

六、施工要求：1、基脚砌石方沿塘边砌一个圈，高1米，宽0.6米，对超出1米范围内的据实结算，青砖护坡一样。基脚砌石必须勾缝、青砖护坡饰面后再勾缝。靠国道一方砌平路面，其他三方砌平地平面以上50公分。顶层压一匹砖，两面各出5公分线子，并用砂浆灰饰面。转弯折角处按甲方的要求施工。2、在工程施工中，如有局部工程需要变更或增减时，甲方事先通知乙方，经双方协商后，办理变更手续，否则不予处理。3、丙方在施工时注意安全，做好劳动保护，出现安全事故其责任由丙方全部承担。

七 、法律责任： 1、丙方必须按照合同规定的时间进行施工，保证按时完成任务，保质保量，如因丙方延误工时，出现质量问题，所造成的损失由丙方负责。2、合同签订后，任何一方不得擅自终止合同，违者按工程造价总额的20%的违约金赔偿给对方。 3、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲丙双方应本着实事求是的精神及时协商解决，如协商不成，任何一方可向人民法院起诉。