2019年建筑施工合同通用条款

2019建设工程施工合同通用条款2019建设工程施工合同通用条款（以下简称“合同”）第一章总则第一条合同目的与基本原则1.1本合同依法订立，旨在明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利与义务，保障合同各方的合法权益。

1.2本合同遵循自愿互利、平等协商、公平公正、诚实守信的基本原则。

第二条合同定义2.1甲方：即建设工程的委托人，具体名称为____________（以下简称甲方）。

2.2乙方：即进行建设工程施工的承包人，具体名称为____________（以下简称乙方）。

2.3建设工程：指根据甲方要求，在约定的地点进行的建筑、安装、改建、扩建等工程，具体项目名称为____________（以下简称建设工程）。

2.4工期：指建设工程完成所需的时间段。

第二章合同内容与履行条件第三条合同内容3.1合同内容包括但不限于以下条款：（1）工程范围与要求（2）工程的质量与安全要求（3）工程的进度计划（4）工程费用和支付方式（5）合同履行期限（6）各方的违约责任与方式（7）争议解决办法（8）附则3.2除本合同约定外，还应包括各项补充协议、技术规范、设计图纸等相关文件。

第四条履行条件4.1乙方应具备从事本合同约定的建设工程施工的相应资质证书。

4.2乙方应具有充足的资金、技术、人员等资源，并按照合同约定履行各项义务。

第三章工程范围与要求第五条工程范围5.1工程范围应包括建设工程的主体结构、装修工程、设备安装等相关工程，并按照相关设计图纸和技术规范进行施工。

5.2具体工程范围和工程要求详见本合同附件一。

第四章工程的质量与安全要求第六条工程质量要求6.1乙方应按照国家相关规定、技术标准及约定的质量要求进行施工，确保建设工程的质量符合法律法规和甲方的要求。

6.2乙方应按时提交与工程质量相关的所有文件和记录，包括但不限于检测报告、验收报告等。

第七条工程安全要求7.1乙方应制定完善的施工安全管理方案，确保施工过程中的安全。

7.2乙方应按照相关法律法规和安全规范进行施工，保障建设工程的施工人员安全。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同甲方：（名称）乙方：（名称）（填写合同签订地点和日期）第一章总则第一条合同的目的和范围根据相关法律法规的规定以及双方的协商一致，甲乙双方签订本合同，就建设工程的施工进行约定，以保障各方合法权益。

第二条合同的附件及解释1.本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、技术规范、质量保证书、支付计划等。

具体详见附件。

2.本合同中的技术、工程名词及注释如下：（1）X：X的详细解释。

（2）X：X的详细解释。

// 其他名词及注释第三条施工的法律依据本合同的签订和履行均受到以下法律法规的约束：（1）《中华人民共和国合同法》；（2）《中华人民共和国建筑法》；// 其他法律法规第二章总体要求第四条工程的性质和规模甲方委托乙方进行（填写工程的性质和规模），并要求在合同约定的时间内完成。

第五条工程的质量和安全乙方承诺按照相关法律法规的要求，严格保证工程的质量和安全，确保工程符合设计要求和施工标准。

第三章工程实施第六条工程进度计划乙方应根据合同约定，在合同签订后30日内提出详细的工程进度计划，并经甲方确认后执行。

第七条工程变更1.任何工程变更必须经甲乙双方协商一致，并书面确认后方可执行。

2.工程变更需要调整工期和造价的，甲乙双方应重新进行协商，并对相关合同条款进行修订。

第八条施工条件和要求甲方应确保工程施工期间的交通、场地、供电、供水等必要条件的满足，并配合乙方按照施工技术规范进行施工。

第九条施工质量控制乙方应按照相关技术规范和质量要求进行施工，自行组织施工人员，并设立质量管理机构进行监督和检查。

第四章费用和支付第十条工程造价及支付方式工程的造价为（填写具体金额），甲方应按照以下支付方式向乙方支付工程款项：（1）按照工程进度的完成情况，分阶段支付；（2）具体支付比例和时间详见支付计划。

第十一条施工工期延误的赔偿如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定的金额向甲方支付赔偿金，具体金额详见合同附件。

2019施工合同条款本合同由以下各方于2019年XX月XX日签订：甲方：（甲方名称）地址：联系电话：乙方：（乙方名称）地址：联系电话：鉴于：1. 甲方需要进行以下相关工程项目的施工（以下简称“工程”）：（详细描述工程项目）2. 乙方具备从事相关工程的能力和经验，并同意按照甲方的要求提供相应的施工服务；3. 双方经友好协商达成一致，特订立本合同。

根据以上事实，甲乙双方达成如下合同条款：第一条合同工程范围1.1 合同工程范围包括但不限于以下内容：（详细列举工程项目的具体内容）1.2 乙方需要按照相关法律法规和行业标准，按时高质量完成合同工程范围内的工作。

第二条价格和支付方式2.1 本合同总价为人民币XX万元。

具体工程项目的付款方式和阶段性支付比例如下：（列明工程项目的付款方式和阶段性支付比例）2.2 甲方需按照上述支付比例及时支付相应款项给乙方，以确保工程的连续性和正常进行。

第三条工期和履行地点3.1 合同工程的工期为XX年/月/日至XX年/月/日。

3.2 合同工程的履行地点为（具体地址）。

第四条质量保证和验收标准4.1 乙方需按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量标准，完成工程，并保证工程的质量符合合同要求和甲方的使用目的。

4.2 甲方有权进行工程的质量验收。

若发现工程存在质量问题或不符合验收标准，乙方需在收到通知后及时进行整改，直至满足合同要求。

第五条双方责任和违约责任5.1 双方应按照约定履行各自的责任和义务。

5.2 若一方违反本合同的任何条款，导致对方损失或承担额外费用，违约方应承担赔偿责任。

第六条保密责任6.1 双方应对本合同及其执行过程中所知悉的对方商业秘密和机密信息予以保密，并不得向第三方披露。

6.2 本合同终止后，双方仍应继续履行保密责任，除非经双方书面同意或法律规定。

第七条法律适用和争议解决7.1 本合同适用中华人民共和国相关法律法规。

7.2 本合同的争议如无法通过友好协商解决，应提交至甲方所在地的人民法院裁决。

2019建筑施工合同通用条款建设工程施工合同（示范文本）（ＧＦ—１９９９—０２０１）第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１．词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：１．１通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方，通用于建设工程施工的条款。

１．２专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

１．３发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款水平的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

１．４承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

１．５项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

１．６设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相对应工程设计资质等级证书的单位。

１．７监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相对应工程监理资质等级证书的单位。

１．８工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

１．９工程造价管理部门：指国务院相关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

１．１０工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

１．１１合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

１．１２追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

１．１３费用：指不包含在合同价款之内的理应由发包人或承包人承担的经济支出。

１．１４工期；指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

１．１５开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方：____________（委托人）乙方：____________（承包人）以下简称甲方和乙方为合同双方。

鉴于乙方具备从事建设工程施工的资质和能力，甲方拟将某项目的建设工程施工任务委托给乙方，双方经协商一致，达成以下合同：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按照合同要求、质量要求和工期要求进行，并保障双方的合法权益。

第二条合同内容本合同包括但不限于以下内容：1. 工程概况2. 工程范围3. 工程质量要求4. 工程进度计划5. 工程报酬及支付方式6. 工程风险管理7. 合同变更和解除8. 违约责任和争议解决等。

第三条合同签署和生效1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收并完成最终结算为止。

2. 合同生效后，除非经过双方协商一致，并以书面形式作出补充协议，否则不得擅自变更或解除。

第二章工程概况第四条工程名称和地点1. 工程名称：____________（填写工程名称）。

2. 工程地点：____________（填写工程地点）。

第五条工程规模和性质1. 工程规模：____________（填写工程规模）。

2. 工程性质：____________（填写工程性质）。

第六条工期1. 工期：本工程计划工期为_______天，具体工期安排见工程进度计划。

第七条工程经费及支付方式1. 工程总投资：本工程总投资为_______元。

2. 工程款项支付方式：按照工程进度计划和质量要求，分期支付工程款项。

第三章工程范围第八条工程范围划分及说明1. 工程范围划分：详细列出工程的各个部分，包括建筑、装饰、给排水、电气、暖通、消防等。

2. 工程范围说明：对各个工程部分的具体要求和执行标准进行说明。

...第十章合同变更和解除第二十九条合同变更1. 如需变更本合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。

2019年C施工合同通用条款
第一条总则
本合同是建筑施工合同（以下简称“本合同”）。

第二条合同的内容和范围
1.合同的内容包括开工、竣工日期、工程项目验收、验收标准、质保期、责任承担和支付方式等。

2.合同范围包括建筑物本体、建筑物附属设备和附属工程、环境保护和安全工程、临时设施等。

第三条合同价款和支付方式
1.合同的价款是包括了全部工程、设备、材料和劳务的费用。

2.合同价款按照进度和质量验收等因素分期支付。

第四条各方的权利和义务
1.工程承包商有义务按照本合同的约定按时、按质完成工程，保证工程的质量。

2.业主有权要求工程承包商按照本合同的约定按时、按质完成工程，有权对工程进行监督检查。

3.双方应当严格遵守本合同、遵守国家法律法规，维护本合同的合法性。

第五条合同的效力和变更
1.合同自签订之日起生效。

2.双方一致同意变更合同的，应当以书面形式进行，经双方签字确认后生效。

第六条合同争议解决方式
1.双方应当优先通过协商解决争议。

2.协商不成，应当提交有关部门或者仲裁机构进行审理。

第七条合同的终止和解除
1.合同履行期间，一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失的，对方有权解除合同。

2.双方协商一致可以解除合同。

第八条其他约定
1.未尽事宜按双方共同意见处理。

2.本合同一式两份，自双方签字生效。

以上为本合同通用条款，双方在签订具体合同时可根据具体需要进行修改和补充，但不得违反国家法律法规和合同精神。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方（委托人）：______________________________________________________________乙方（承包人）：______________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、施工项目乙方承接甲方委托，承担下列施工项目：（注明施工地点、范围、建筑面积等细节内容）二、施工期限乙方应在合同生效之日起______日内（具体的时间与日期）完成工程的建设，超过此期限，则按照双方约定的违约金进行赔偿。

三、工程质量1. 工程质量应符合国家有关规定，达到合同规定的技术要求，达到最终的验收标准。

2. 进行规范的工程管理，保证施工期间的安全生产。

四、工程报酬双方共同商定：1. 工程总价为_______________元整。

2. 我方将在总价款中按照建设进度支付货款。

乙方应按照工程建设进度和质量自行进行结算验收，并发出结算及发票，进而申请付款。

甲方应于收到乙方所提交的完整的结算资料、发票及相关证明后10天内解决相关结算事宜。

五、条款解释1. 本合同采用主合同的方式进行执行，并不含有独立发生的法律效力。

2. 本合同在任何方面修改或补充，须得到甲、乙双方的书面同意方可生效。

3. 本合同未尽事宜，由双方面议解决。

六、违约责任1. 乙方未完成工程报酬支付时，按合同约定的罚款比例支付违约金。

2. 乙方未按合同规定完成工程建设工作或工程质量不符合合同规定，则应按照合同规定支付违约金。

七、争议解决本合同如发生争议，由双方友好协商解决，如协商无法达成一致，双方可以依照国家有关法律办法进行仲裁或诉讼解决。

附件：1. 工程开工报告2. 工程计划表3. 工程变更通知单4. 工程竣工验收报告法律名词及注释：1. 《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国全国人民代表大会于1999年3月15日审议通过，自中国法律出版社1999年3月15日出版发行起施行。

2019施工合同样式1. 合同背景本合同由施工方与业主方签订，旨在明确双方在施工项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行。

2. 合同条款本合同包括以下主要条款：2.1 项目描述详细描述施工项目的性质、范围和工期要求，确保双方对项目的理解和预期一致。

2.2 工期和里程碑明确施工工期的起止时间和关键里程碑节点，以便双方能够按时完成各项工作。

2.3 付款方式规定付款方式和时间表，确保施工方能按时收到合理的付款以维持项目的正常进行。

2.4 变更和索赔确定变更和索赔的程序和要求，以应对项目中可能出现的不可预见情况，同时保护双方的权益。

2.5 质量和安全明确质量和安全标准，确保施工方按照相关要求进行施工，以保障项目的质量和工人的安全。

2.6 保险责任规定施工方应购买适当的保险，并明确保险责任的范围和金额，以应对施工期间可能发生的意外事件。

2.7 违约责任明确双方违约责任和违约金的支付方式，以确保合同的履行和维护双方的合法权益。

2.8 保密条款确保双方在合同履行期间和之后对涉及商业机密和保密信息的保密义务，以保护双方的商业利益。

2.9 解决争议规定解决争议的方式和程序，如仲裁或诉讼，以确保争议能够得到公正和及时的解决。

3. 合同签署本合同需由施工方和业主方双方代表签署，并加盖公章，以确保合同的法律效力。

4. 合同生效本合同自双方代表签署之日起生效，并持续有效直到项目完工并结清所有款项。

5. 其他事项双方可根据实际情况协商并在合同中注明其他重要事项，以确保项目的顺利进行和双方合法权益的保护。

以上为2019年施工合同样式的主要内容，具体条款可根据实际情况进行调整和补充。

本合同旨在提供一份简单明了的合同样式，以避免法律复杂性和不必要的纠纷。

请根据具体需求进行修改和使用。

2019建设工程施工合同示范文本2019年建设工程施工合同示范文本一、合同的基本情况甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）合同名称：（施工合同名称）合同金额：（合同总金额）合同期限：（合同履行期限）二、合同执行的依据1. 《中华人民共和国建筑法》2. 《建设工程质量管理条例》3. 《建筑安全生产管理条例》4. 《建筑工程施工合同》三、合同的内容1. 工程名称、工程地点、工程内容以及工程范围。

2. 工程所需材料及质量标准。

3. 工程进度及验收标准。

4. 工程支付方式、款项及支付时间。

5. 工程保修期、保修范围及保修标准。

6. 违约责任、索赔及争议解决方式。

7. 合同解除及逾期未履行的后果。

四、甲方及乙方的权利和义务甲方的权利：1. 监督工程进度，按照合同规定支付工程款项。

2. 要求乙方保证工程质量符合国家标准，并按照合同验收标准进行验收。

3. 对乙方的工程质量及安全生产进行监督检查。

甲方的义务：1. 按照合同约定支付工程款项。

2. 提供工程所需材料及土地、环境等方面的保障。

3. 对乙方提供的材料进行验收，确保其符合质量标准。

乙方的权利：1. 取得工程款项并按照合同约定获得利益。

2. 合理要求甲方提供相应工程材料、施工场地等保障。

3. 合理要求甲方进行验收，并对验收结果提出异议。

乙方的义务：1. 按照合同约定完成工程。

2. 保证工程质量符合国家标准，确保安全生产。

3. 按照合同约定的时间及质量要求，保证工程进度顺利完成。

五、合同的变更任何一方有权提出合同变更，但须经过双方协商同意并签订书面变更协议。

六、争议解决如发生争议应首先协商解决，如协商不成可以向相关仲裁机构申请仲裁，并承担仲裁费用。

七、合同的解除如一方未履行合同约定，对于重大违约情况，另一方有权解除合同。

总结：1、本文档所述“甲方”指委托人，“乙方”指承包人。

2、本文档所涉及法律名词及注释：建筑法指中华人民共和国建筑法；建设工程质量管理条例指建设工程质量管理条例；建筑安全生产管理条例指建筑安全生产管理条例；建筑工程施工合同指建筑工程施工合同法。

2019建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条合同目的本合同根据中华人民共和国法律、法规及相关规定，依照自愿、公平、平等、协商一致的原则，由甲方委托乙方承担建设工程施工任务，约定各方的权利和义务。

第二章合同的签订和履行第二条合同的签订1.合同双方应当通过书面形式签订合同。

2.合同应当真实、完整地反映双方意思表示，并经双方盖章或签名。

第三章项目范围和内容第三条项目的范围1.本合同涉及的项目范围包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。

2.项目范围由双方在设计文件基础上，根据实际情况进行详细规定。

第四章价格和支付方式第四条价格的确定1.本合同价格以人民币表示。

2.价格根据工程预决算确定，经甲乙双方协商一致后确定最终价格。

第五章工期和质量第五条工期的确定1.工期由甲乙双方在合同中约定。

2.工期可以根据实际情况，在合同约定的基础上进行调整。

第六章违约责任第六条甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付款项的，应当按照合同约定的违约金额向乙方赔偿。

2.甲方未提供工程设计文件等必要材料的，应当承担由此引发的一切责任和损失。

第七章争议解决第七条争议解决方式1.对于因履行本合同产生的争议，双方应当通过友好协商解决。

2.如果协商不成的争议，可以提交仲裁委员会仲裁，也可以向人民法院提起诉讼解决。

附件：本合同涉及附件包括但不限于合同附件、工程设计文件、变更说明等。

法律名词及注释：1.人民币：中华人民共和国法定货币。

2.违约金额：甲方违反合同约定而应支付的赔偿款项。

3.工程设计文件：指建设工程的施工图、标准、计划、材料清单等文件。

建设工程施工合同(示范文本)(2019版) 建设工程施工合同(示范文本)(2019版)1. 引言建设工程施工合同是建设项目施工过程中，承担施工责任的施工单位与建设业主之间达成的合同。

本文档为建设工程施工合同的示范文本，旨在提供一个规范和明确的合同范本，供相关方参考使用。

2. 合同基本信息2.1 合同标识合同编号：【合同编号】合同名称：建设工程施工合同2.2 合同签订方建设业主：【业主名称】施工单位：【单位名称】2.3 合同工程信息工程名称：【工程名称】工程地点：【工程地点】工程规模：【工程规模】工程周期：【工程周期】3. 合同条款3.1 总体条款1. 合同目的：本合同的目的是明确建设业主与施工单位在建设工程施工过程中的权益和责任。

2. 合同范围：本合同适用于【工程规模】的建设工程施工，包括施工所需的各项工程和相关技术服务。

3. 合同期限：本合同自签订之日起生效，至【工程周期】止，期满自动终止。

4. 合同价款：本合同的总价款为【合同价款】。

合同价款的支付方式及进度见合同附件。

3.2 业主责任1. 提供施工条件：建设业主应按照合同约定，提供相应的工程施工条件，包括但不限于场地、水电气等基础设施。

2. 提供设计文件：建设业主应及时提供完整、准确的设计文件，供施工单位参考和使用。

3.3 施工单位责任1. 施工质量：施工单位应按照国家有关法律法规和工程标准要求，保证工程施工质量，确保工程符合设计要求，并承担相应的质量责任。

2. 工期完成：施工单位应按照合同约定的工期完成工程施工，并承担逾期完工的违约责任。

3. 安全管理：施工单位应严格遵守国家的安全生产法律法规和工程建设安全管理规定，保障工人和工程安全。

4. 报备手续：施工单位应按照相关法律法规的要求，及时报备工程施工相关的手续，并及时更新。

3.4 变更和索赔1. 变更管理：任何一方要求变更合同内容，应经双方协商一致，并通过书面形式进行正式的变更合同签订。

2019建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条定义1.1 合同：指甲方与乙方之间签订的建设工程施工合同。

1.2 甲方：指委托承建工程的一方。

1.3 乙方：指承接施工工程的一方。

第二条合同成立和效力2.1 合同的成立：乙方接受甲方的委托，双方通过书面形式达成一致意见，即视为合同成立。

2.2 合同效力：合同自双方签订之日起生效，并对双方具有约束力。

第三条合同的变更和解释3.1 变更：任何一方在施工过程中需变更合同内容的，应经双方协商一致，并以书面形式作出变更协议。

3.2 解释：合同的解释以《中华人民共和国合同法》为准则。

第二章工程概况4.1 工程名称：明确工程的名称。

4.2 工程地质：详细描述工程的具体地质。

4.3 工程范围：详细列出工程的各项内容，包括但不限于建筑结构、装修、给排水、电气等。

第五条工期要求5.1 工期计算：确定工程的开始日期和完成日期，并详细计算工程的总工期。

5.2 工期延误：如有工期延误，应按照合同的约定承担相应的责任和赔偿。

第三章合同价格与款项支付第六条合同价格6.1 合同总价：确认工程的总价格，并注明价格的计算方式。

6.2 付款方式：约定合同款项的支付方式和时间节点。

第七条预付款7.1 预付款比例：确定预付款的比例和金额。

7.2 预付款回收：明确预付款的回收方式和时机。

8.1 进度款比例：约定每个阶段进度款的比例和金额。

8.2 进度款支付：明确进度款的支付条件和支付时间。

第九条最后结算款9.1 结算方式：约定最后结算款的计算方法和支付条件。

9.2 质量保证金：确定质量保证金及其支付方式和条件。

第四章质量与验收第十条工程质量10.1 质量标准：确定工程的质量要求和标准。

10.2 质量保证：约定乙方对工程质量的保证和责任。

第十一条工程验收11.1 阶段验收：明确工程各阶段的验收标准和程序。

11.2 最终验收：约定最终验收的标准和程序。

第十二条保修期12.1 保修期限：确定工程的保修期限。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同示范文本（详细版）是2019年建设工程施工合同的示范文本，旨在提供详细的内容，以供参考使用。

第一章总则第一条合同目的及定义1. 根据《建设工程施工合同法》和相关法律法规，双方同意签订本合同。

2. 本合同所涉及的主要术语定义如下：(1) 建设单位：指向承包人提供设计文件和资金的单位。

(2) 承包人：指被建设单位委托承担施工任务的单位。

(3) 监理人：指由建设单位聘请的具备相关资质的监理单位或个人。

(4) 设计单位：指由建设单位委托提供工程设计服务的单位。

(5) 工程变更：指合同签订后发生的设计文件、工程实施方案等方面的变更。

(6) 工程质量：指工程在施工、验收等阶段符合国家、行业和建设单位的相关标准要求。

(7) 竣工验收：指工程达到约定的技术标准、质量要求、安全要求和投资效益，并验收合格的程序。

(8) 违约责任：指在合同履行过程中，一方违反合同约定所应承担的责任和违约金。

(9) 暂扣款项：指在合同履行过程中，一方因违约行为而被扣留的合同款项。

第二章合同的签订与生效第二条合同的签订1. 施工合同的签订应采取书面形式，并由双方的法定代表人或授权代表签署。

2. 合同内容应包括但不限于以下事项：(1) 工程名称、地点、规模和内容。

(2) 工程投资及付款方式。

(3) 工期和履约担保。

(4) 工程质量标准和验收标准。

(5) 双方的权利和义务。

(6) 变更和索赔的规定。

(7) 违约责任和违约金的约定。

(8) 合同变更和解除的程序。

第三章工程的组织与实施第三条施工组织与管理1. 承包人应按照设计方案和合同约定的要求，组织施工人员、材料、设备等，保证工程的顺利实施。

2. 承包人应设立专门的施工组织机构，并报建设单位备案。

3. 承包人应委派符合条件的技术人员进行施工阶段的管理和监督。

第四章工程的质量与验收第四条工程质量1. 承包人应严格按照设计文件和相关要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 【文档】2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)【文档起草单位】×××建设公司【文档起草日期】2019年×月×日【文档起草人】×××(职务)【文档生效日期】2019年×月×日【文档修订版本】1.0一、合同背景本合同由×××建设公司(以下简称甲方)与×××施工队(以下简称乙方)共同签署，双方根据中华人民共和国法律法规进行合作，详细约定如下：二、工程概况1.工程名称：×××工程；2.工程地点：×××；3.工程规模：×××；4.工程期限：自合同生效之日起×××天。

三、合同条款1.合同签订1.1 甲方与乙方应当在×××年×月×日前就施工事项、价格、工期等内容签署本合同。

1.2 甲方与乙方应当在合同签署后××天内，向施工行政主管部门备案。

2.工程款项2.1 工程款项总价为×××元人民币(大写：×××)；2.2 工程款项分期支付，具体支付时间和比例详见附件一《工程款项支付计划表》。

3.工程进度与质量管理3.1 乙方应按照工程进度计划进行施工，如有延误须提前告知甲方并提出解决方案；3.2 工程质量应符合相应法律法规和国家标准，乙方应承担质量问题的修复和赔偿责任。

4.合同变更4.1 如需变更合同内容，应采取书面形式并经双方协商一致；4.2 如变更导致工程款项、工期或其他条款变更，应另行协商确定。

【以下内容略去】六、争议解决本合同发生争议时，由双方协商解决，协商不成的，提交工程所在地法院诉讼解决。

2019年最新建设工程施工合同(示范文本)本文档为2019年最新建设工程施工合同的示范文本，旨在各方当事人理解并达成一致意见。

本合同的具体条款如下：第一章总则第一条合同的缔约方甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人】第二条工程概况工程名称：【工程名称】工程地址：【工程地址】工程范围：【工程范围】第三条合同价款及支付方式1. 本工程合同价款为【合同价款金额】，币种为【币种】。

2. 合同价款的支付方式为【支付方式】，具体分期支付及支付时间详见附件。

第四条工程进度及质量管理1. 甲方应按照约定的工程进度和施工要求，保质保量完成工程。

2. 乙方应对工程质量进行监督检查，并确保达到国家相关标准和技术规范。

第五条工程变更和索赔1. 如工程发生变更，需提交变更申请，并经双方协商确定变更费用和工期。

2. 如因甲方原因导致工程停工、延误、索赔等，乙方有权要求甲方赔偿损失。

第二章材料及设备供应第六条材料及设备的采购1. 甲方应按合同约定提供相应的建材和设备，并确保品质符合相关标准。

2. 乙方在使用过程中应妥善保管所供应的材料和设备，并按要求进行使用和维护。

第七条材料及设备的验收1. 甲方应按合同要求对所提供的材料和设备进行验收。

2. 乙方应对所提供的材料和设备进行验收，并及时反馈。

第三章工程质量保证第八条工程质量保证1. 乙方承诺按国家相关标准和技术规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 如发生质量问题，乙方应及时采取补救措施，确保工程质量达标。

第九条质量保证期1. 工程质量保证期为【保修期】，自工程竣工验收合格之日起计算。

2. 质量保证期内乙方负责免费维修工程质量问题。

...【附件】1. 工程进度及付款计划表2. 工程变更申请表3. 项目质量验收记录表【法律名词及注释】1. 合同：指甲乙双方达成的书面协议，内容包括工程概况、合同价款、支付方式、工程进度、工程质量管理等。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)【文档模板范本】2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人：联系人：联系：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人：联系人：联系：鉴于甲方拟开展建设工程项目，为确保合同履行的合法性和规范性，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，达成如下合同：第一条合同目的和范围1. 本合同的目的是为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行。

2. 本合同范围包括但不限于工程设计、施工、监理、质量保证等方面的内容。

第二条合同价格和支付方式1. 本次工程的总价为（金额），乙方应按以下方式支付工程款项：（1）预付款：（金额）应于（日期）前支付给乙方。

（2）进度款：根据工程进度和乙方提交的工程进度报告，甲方应按照双方约定的比例支付相应的进度款。

（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲方应于（日期）前支付竣工结算款。

2. 工程款项支付方式：乙方提供的开票信息为（开票单位、税号、地址、、银行账户等），甲方应按照约定的支付期限进行支付，逾期支付产生的费用由甲方承担。

第三条工程期限1. 工程期限为（天数/日期），自本合同签订之日起计算。

2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法按时完成，双方应友好协商后确定延期时间和具体处理方式。

第四条保修期1. 工程竣工验收合格后，乙方提供的保修期为（天数/日期）。

2. 保修期内，如发生工程质量问题，乙方应及时进行维修和处理。

第五条违约责任1. 如甲方未按照约定的时间和方式支付工程款项，应支付乙方（金额）的违约金。

2. 如乙方未按照约定的时间和方式完成工程，应支付甲方（金额）的违约金。

3. 当一方发生违约行为时，对方有权要求违约方承担违约责任，并保留追究法律责任的权利。

第六条争议解决1. 本合同的解释和履行适用中华人民共和国的法律，双方协商不能解决的争议提交甲方所在地的人民法院解决。

《建设工程施工合同示范文本》通用条款2019-3-10 10:54 中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指及承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。

1.1.2.4 承包人：指及发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

2019建设工程施工合同通用条款2019建设工程施工合同通用条款施工合同是建设工程项目中重要的法律文件，对双方的权益和义务进行规定和约束。

本文将介绍2019年建设工程施工合同的通用条款，以帮助各方更好地理解和执行合同。

第一条合同的范围和目的本合同适用于建设工程施工过程中的各项事宜，旨在确保施工过程的顺利进行，保障各方的权益，达到合同目的。

第二条合同的定义和解释本合同中的以下词语，除非上下文另有规定，否则具有如下含义：1. 甲方：指委托建设工程的业主方。

2. 乙方：指承担建设工程的施工单位。

3. 建设工程：指根据合同约定进行设计、施工和交付的建筑物、结构、设备等。

4. 合同价款：指甲乙双方约定的建设工程施工的报酬。

第三条合同的签订和生效1. 甲乙双方当事人应当就合同的内容进行充分的协商和讨论，并达成一致意见后，签订书面合同。

2. 合同自双方当事人签字并盖章后生效，自合同生效之日起施工项目开始计算。

第四条工程进度和期限1. 乙方应当按照合同约定的工期和进度计划进行施工，保证工程按时进行。

2. 如发生不可抗力等特殊情况，影响工期的履行，乙方应立即通知甲方，并共同商讨解决办法。

第五条工程变更1. 如在施工过程中，因设计变更、施工难度变化等原因需要对工程进行变更，应当由甲乙双方协商一致，并签订书面变更合同。

2. 工程变更后，合同价款和工期应作相应的调整，并经双方确认后生效。

第六条施工质量和验收1. 乙方应按照国家相关法律法规和技术标准要求，保证施工质量符合合同约定，并承担相应的质量责任。

2. 工程竣工后，甲方有权组织验收，乙方应配合提供相关资料和技术支持。

第七条合同的履行和支付1. 甲方应当按合同约定的支付方式和时间支付合同价款。

2. 乙方应按照工程进度和完成情况提交工程款项支付申请，并提供相关票据和文件。

3. 合同价款支付后，如甲方出现付款迟延，应当按合同约定支付违约金。

第八条合同的变更和解除1. 如本合同中的条款和约定需变更，应当由甲乙双方以书面形式签订变更协议。

建设工程施工合同(示范文本)(2019版)建设工程施工合同(示范文本)(2019版)一、合同背景本合同是根据国家法律法规以及相关政策和规定，为了明确建设工程施工双方的权益和义务而制定的。

二、合同主体甲方信息姓名/公司名称：地址：乙方信息姓名/公司名称：地址：三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：1.4 工程造价：2. 合同条款2.1 合同签订与生效双方当事人应在本合同签订之日起五个工作日内办理相关文件的备案手续。

签订备案手续完成后，本合同自动生效。

2.2 工程工期工程进度按照合同约定的时间节点进行。

如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并办理变更手续。

2.3 工程质量乙方应按照国家和地方政府的法律法规和相关标准，严格控制施工质量，并承担由于自身质量问题造成的责任和损失。

2.4 工程价格与支付方式2.4.1 工程价格工程总价为_________（大写），由甲方支付给乙方。

2.4.2 付款方式甲方按照以下方式支付工程款项：预付款：进度款：2.5 变更和索赔任何一方在变更施工内容或扩大工程范围时，应及时与另一方协商并办理相关变更手续。

双方应确保变更后的价格和工程进度得到合理调整。

2.6 合同解除和违约责任2.6.1 合同解除本合同解除需要双方书面协议，并办理相关手续。

2.6.2 违约责任当事人违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并支付违约金。

3. 合同履行3.1 甲方责任甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项，并提供相应的施工条件和图纸等。

3.2 乙方责任乙方应按照合同约定的质量、进度要求，完成工程建设，并保证工程达到国家和地方相关标准。

4. 争议解决本合同的争议应由双方协商解决。

如协商不成，则提交当地人民法院解决。

四、合同附件工程图纸合同附表其他相关文件以上所列内容构成本合同的完整组成部分，双方当事人应共同遵守并按照执行。

如有争议，以本合同为准。

2019版建设工程施工合同通用条款甲方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条合同概述a. 本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任。

b. 本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程施工项目。

c. 双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。

第二条施工内容与范围a. 乙方负责完成甲方委托的建设工程施工项目，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。

b. 施工范围包括但不限于图纸所示内容，具体施工内容以甲方提供的施工图纸为准。

c. 乙方应按照甲方要求，在合同约定的时间内完成施工任务。

第三条施工进度与工期a. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单，编制详细的施工进度计划。

b. 乙方应确保施工进度符合合同约定，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

c. 甲方有权根据工程进度和实际情况，对施工进度计划进行调整。

第四条施工质量与标准a. 乙方应严格按照国家有关施工质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和规范。

b. 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。

c. 甲方有权对施工质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合要求。

第五条工程款支付a. 甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款。

b. 乙方应按照甲方要求提供相应的发票和结算资料。

c. 如因乙方原因导致工程款支付延迟，乙方应承担相应的违约责任。