下载文档原格式
监理合同（共5篇）本文是的网友推荐，并由的监理合同范文精选，仅供参考。
甲方(聘用单位)：____________(以下简称甲方)乙方(受聘人)：______________(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
第一条、合同期限、合同有效期：自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
?第二条、乙方工作岗位及职责：1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理，定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬：甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。
第五条、聘用合同的变更、终止和解除：1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的，原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。
监理合同三方协议1. 引言本三方协议由委托方（甲方）、监理人（乙方）和承建方（丙方）三方共同签署，旨在明确监理合同的相关事项，确保施工过程中的监理工作得以顺利进行。
2. 合同内容2.1 委托方责任甲方应提供详细的施工图纸和技术规范文件，提供必要的施工材料，并按照约定时间支付相应的工程款项。
2.2 承建方责任丙方应按照甲方提供的施工图纸和技术规范文件进行施工，并保证施工质量符合相关法律法规和标准要求。
2.3 监理人责任乙方应对施工过程进行监督和检查，并提供专业的建议和意见。
乙方有权对施工过程中的问题进行整改要求，并提出监理意见和报告。
3. 合同条款3.1 合同签署本三方协议应由甲方、乙方和丙方共同签署，并在签署后生效。
3.2 合同期限监理合同的期限应根据实际工程需要进行确定，并在合同中明确约定。
3.3 合同费用甲方应支付乙方所提供的监理服务费用，并在合同中约定具体金额和支付方式。
3.4 变更和解除任何一方若要求变更或解除合同，应提前书面通知其他两方，并经过三方协商达成一致意见。
3.5 争议解决对于合同履行过程中的任何争议，三方应通过友好协商解决。
若协商不成，应提交至相关法律法规规定的仲裁机构进行解决。
4. 附则4.1 本协议的变更和补充本协议的任何变更和补充应经过三方协商一致，并以书面形式进行记录。
4.2 本协议的生效和效力本协议自签署之日起生效，并对三方具有法律约束力。
4.3 协议解释和适用法律对于本协议的解释和争议的法律适用，以相关法律法规为准。
5. 签署甲方：____________（签名）日期：____________ 乙方：____________（签名）日期：____________ 丙方：____________（签名）日期：____________即为监理合同三方协议的文档内容，本协议旨在明确各方在监理合同中的责任和义务，保障施工过程中的质量和安全。
三方应共同遵守协议内容，并通过协商解决合同履约过程中的任何争议和问题。
有关工程监理合同（精选7篇）工程监理合同版1委托人：监理人：合同编号：合同名称：___（简称委托人），委托（以下简称监理人）提供工程监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况１．工程名称：___２．工程地点：___３．工程等别（级）：____４．工程总投资（人民币，下同）：二、监理范围1、监理项目名称：2、监理项目内容及主要特性参数：3、监理项目投资：三、监理内容、期限1、监理服务内容：按专用合同条款约定。
2、监理服务期限：自___年___月___日至___年___月___日。
四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）___元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
五、监理合同的组成文件及解释顺序。
1、监理合同书（含补充协议）；2、专用合同条款；3、通用合同条款；4、监理大纲；5、双方确认需进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本两份，委托人执壹份，监理人执壹份。
委托人：_____________（盖章）监理人：________法定代表人：_________（签名）委托代理人：_________（签名）签订时间：___年___月___日工程监理合同版2甲方：乙方：为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。
1、工作内容检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。
2、检测依据（1）施工图设计文件；（2）《公路工程质量检验评定标准》；（3）《公路工程施工监理规范》；（4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)一、合同背景本合同是根据《合同法》及相关法律法规的规定，结合建设工程监理领域的实际情况，为规范建设工程监理合同的签订和履行，保障各方当事人的合法权益，特制定本示范文本。
二、合同主体1. 委托方（甲方）：名称：[委托方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地质：[委托方地质]2. 监理方（乙方）：名称：[监理方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地质：[监理方地质]3. 工程项目概况：名称：[工程项目名称]地点：[工程项目地点]建设单位：[建设单位名称]4. 监理任务：详细叙述监理任务的范围、内容和要求。
三、合同条款第一条合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于建设工程监理服务的权利和义务，保障工程的顺利进行。
第二条合同的期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格并通过监理终审为止。
第三条费用支付1. 乙方的监理服务费总额为人民币[监理费金额]，甲方应按照约定的支付方式和时间支付给乙方。
2. 如因甲方原因导致工程项目暂停或延误，甲方仍须支付乙方已提供的监理服务费。
第四条乙方的权利和义务1. 乙方有权依据合同约定，对工程项目进行监理并提出相应的监理意见。
2. 乙方应按照监理任务要求，保证监理工作的质量和效果。
3. 乙方不得将监理任务委托给其他单位或个人，也不得将监理费用转让给其他方。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用。
2. 甲方应提供工程项目的相关资料和信息，确保乙方能够顺利进行监理工作。
3. 甲方应及时处理乙方提出的监理意见，并采取相应措施保证工程质量。
第六条保密义务1. 双方在合作过程中，应严守商业秘密，对对方所知悉的商业和技术秘密予以保密。
2. 本条款终止后，保密义务仍然有效。
第七条争议解决双方因合同履行发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
监理合同范本（12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同范本（12篇）随着人们法律意识的普遍提高，合同可以随时随地使用。
建设工程监理合同最新版本第一篇范文：合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（监理方）：__________鉴于甲方为进行__________（项目名称）的建设工程，需要乙方提供监理服务，为确保监理服务的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经充分协商，达成以下协议：第一条监理范围与内容1.1 监理范围：__________（监理范围详细描述）1.2 监理内容：__________（监理内容详细描述）第二条监理依据2.1 本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方协商一致签订的。
2.2 监理工作的依据还包括：__________（其他依据）第三条监理人员与资质3.1 乙方应向甲方提供具备相应资格和专业能力的监理人员，具体名单及资质证书复印件附后。
3.2 乙方应保证监理人员__________（保证内容）。
第四条监理工作目标4.1 乙方应确保工程建设项目的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
4.2 具体监理目标和要求见附件__________。
第五条监理工作方式与程序5.1 乙方应按照合同约定的监理范围和内容，采取日常巡查、定期检查、专项检查等方式进行监理工作。
5.2 监理工作程序见附件__________。
第六条监理工作成果6.1 乙方应向甲方提交完整的监理资料，包括监理报告、验收报告、整改通知等。
6.2 监理工作成果的提交时间、方式见附件__________。
第七条合同价款与支付7.1 双方同意合同价款为__________（金额），大写：__________元整。
7.2 支付方式：__________（支付方式）。
7.3 支付进度：__________（支付进度）。
第八条合同的履行、变更与解除8.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
为规范建设工程监理活动，维护建设工程监理合同当事人的合法权益，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF－2000－2002）进行了修订，制定了《建设工程监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）委托人与监理人签订的监理合同，与其他施工所涉及的合同的最大区别，表现在标的性质上的差异。
施工承包合同会产生行的物质成果或信息成果，而监理合同的标的是“服务”，即监理人凭借自己的知识、经验、技能为委托人提供监督、协调、管理的服务。
作为合同一方当事人的监理人，仅是接受发包人委托，对工程项目建设过程中的设计、施工、安装、物资供应、设备加工和制造等合同的履行负责监督、管理和协调有关各方的工作，完成“咨询工程师”的职能。
（1）服务性合同。
监理人不是建筑产品的直接生产者，而是受聘于委托人为其他工程合同的履行负责监督、管理、协调和服务，保证建筑产品按预期目的实现。
（2）非承包性合同。
监理人不向委托人承包工程造价。
监理合同也有服务起止期限的规定，但这个期限又与所监理的其他合同能否顺利实现直接相关。
对于工程质量的缺陷，监理人不负直接责任，监理人仅负责质量的控制和检验。
（3）非经营合同。
监理人接受委托，不是以经营性盈利为目的，提供相应的服务后仅是获得酬金。
监理人的预期利润包括在签订合同的酬金内，不允许在合同履行过程中再从委托人或被监理人处获得经营性盈利。
否则监理工作就失去了公平性。
（4）合同内容包括有授权内容。
建设监理具有明确的监理对象，监理人的职责之一就是对被监理合同的履行进行控制和协调，因此在监理合同中委托人对监理人有明确的授权范围。
●狭义的监理合同：是指合同文本，及合同协议书、合同标准条件、合同专用条件。
●广义的监理合同：是指包括合同文本、中标人的监理投标书和监理大纲、中标通知书以及合同实施过程中双方签署的合同补充或修改问卷等关系到双方权利义务的承诺和约定。
●由当事人在合同协议书中约定。
建设部2024监理合同范本甲方（业主）与乙方（监理单位）共同签订，旨在确保工程项目的质量和进度，符合国家相关法律法规和行业标准。
二、合同主体1. 甲方：[业主单位名称]2. 乙方：[监理单位名称]三、工程项目概述1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程内容：[工程内容描述]四、监理范围与职责1. 监理范围：乙方负责对甲方的工程项目进行全过程监理，包括但不限于工程质量、进度、成本控制等。
2. 监理职责：乙方应按照国家监理规范和合同约定，对工程实施监督管理，确保工程符合设计要求和施工标准。
五、合同期限1. 监理服务开始日期：[具体日期]2. 监理服务结束日期：[具体日期]六、监理费用1. 监理费用总额：[具体金额]2. 支付方式：[支付方式描述]3. 费用调整：如遇特殊情况，双方可协商调整监理费用。
七、监理成果1. 监理报告：乙方应定期向甲方提交监理报告，反映工程进度、质量、成本控制等情况。
2. 监理记录：乙方应详细记录监理过程中的关键信息，以备甲方查询。
八、双方权利与义务1. 甲方权利：- 有权要求乙方提供监理服务。
- 对乙方的监理工作进行监督和评价。
2. 甲方义务：- 按约定支付监理费用。
- 提供必要的工程资料和工作条件。
3. 乙方权利：- 有权按照合同约定收取监理费用。
- 对工程实施监理时，有权提出建议和意见。
4. 乙方义务：- 按照合同约定提供监理服务。
- 遵守国家法律法规，执行监理规范。
九、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
十、争议解决双方在合同执行过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
十一、合同变更与解除1. 合同变更：双方协商一致，可对合同内容进行变更。
2. 合同解除：一方严重违约或不可抗力导致合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。
监理合同协议书违约责任
一、合同主体
甲方（业主）：XXXXX公司
乙方（监理单位）：XXXX公司
二、合同内容
1. 监理范围：乙方负责对甲方的建设工程进行全程监理，包括但不限于工程质量、进度、
投资控制等方面。
2. 监理期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
3. 监理费用：根据工程规模、复杂程度等因素，双方协商确定监理费用。
三、违约责任
1. 甲方违约责任：
若甲方未按合同约定支付监理费用，应承担逾期付款利息损失；
若甲方擅自变更设计或施工方案导致工程质量问题，由甲方承担责任；
若甲方未及时提供必要的工程资料或配合乙方工作，导致监理工作延误，甲方应承担相应责任。
2. 乙方违约责任：
若乙方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题，乙方应承担违约责任；
若乙方未及时提出整改意见或督促施工单位整改，导致工程质量问题扩大，乙方应承担相应责任；
若乙方泄露甲方商业秘密或利用职务之便谋取私利，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
四、争议解决
双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向合同签订
地人民法院提起诉讼。
五、其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________
乙方（盖章）：_________________
签订日期：_________________。
GF—2000—0202建设工程委托监理合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局二○○○年二月第一部分：建设工程委托监理合同委托人（简称甲方）：山西融恩房地产开发有限公司监理人（简称乙方）：山西共达建设项目管理有限公司经甲、乙双方共同协商一致，签订本合同。
一．甲方委托乙方监管的工程（以下简称“本工程”）概况如下：1．工程名称：太原迎泽世纪城一期（1#、2#楼）2．工程地点：太原迎泽西大街新西客站对面3．工程规模：地上建筑82833.12㎡，地下建筑16241.48㎡，总计99074.6㎡（地下2层，地上分别为24、27层）4. 基础型式：桩承台5. 结构型式：钢筋混凝土框-剪结构6．工程概算投资额：约￥14860万元7. 工期：叁拾个月8．设计单位：深圳市镒铭建筑设计有限公司二．本合同中的有关词汇含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三．下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件，相应附件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四．监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款中议定范围内的监理业务。
五．委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人支付报酬。
本合同自监理业务开始之日（预计2014年04月10日，以实际开始日为准）开始履行，至工程竣工并经当地政府质监部门验收合格后（预计2016年10月09日，以实际完成日为准）履行完毕。
本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等的法律效力,签字盖章后生效。
委托人监理人（签字或盖章）：（签字或盖章）：地址：地址：委托代理人委托代理人（签字或盖章）：（签字或盖章）：开户银行：开户银行：账号：账号：邮编：邮编：电话：电话：第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。
在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。
第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。
根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。
更换常驻代表，要提前通知监理人。
第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值十管理费）。
第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：（1）选择工程总承包人的建议权。
（2）选择工程分包人的认可权。
（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。
未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。
在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。
在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。
当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。
当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。
在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。
第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。
因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。
但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。
第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。
第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。
第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。
该监理业务的完成时间应予延长。
当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。
保修期间的责任，双方在专用条款中约定。
第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
