建设工程合同验收标准约定

建设工程合同验收条款
一、验收标准
1. 本工程的验收应严格按照国家及行业相关标准执行，同时应符合设计文件和技术规范的要求。

2. 乙方应确保工程质量满足合同约定的标准，并对其承担相应的质量保证责任。

二、验收程序
1. 乙方应在工程完工后，及时通知甲方进行初步验收。

2. 甲方收到通知后，应在约定时间内组织有关专业人员对工程进行初步检查，并提出初步验收意见。

3. 如初步验收中发现不合格项目，乙方应在约定时间内完成整改，并再次申请验收。

4. 经初步验收合格后，甲乙双方应共同制定详细验收计划，并按计划进行最终验收。

5. 最终验收合格后，甲方应出具验收合格证明，乙方据此办理结算手续。

三、验收内容
1. 验收内容包括工程质量、工程量、工期等是否符合合同约定。

2. 对于隐蔽工程，应在封闭前进行验收，并由甲乙双方共同签字确认。

3. 对于主要材料和设备，应提供相应的质量证明文件，以供验收时查验。

四、验收异议
1. 如甲方在验收过程中提出异议，应及时书面通知乙方，并由双方协商解决。

2. 如双方无法达成一致，可委托第三方专业机构进行鉴定，以鉴定结果为准。

五、违约责任
1. 如乙方未能按照合同约定的质量、工期完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。

2. 如甲方未按约定时间完成验收或无正当理由拖延验收，应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

六、其他事项
1. 本验收条款如有未尽事宜，双方应本着公平、诚信的原则协商解决。

2. 本验收条款自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。

建设工程通用合同条款关于验收第一章总则第一条验收目的为了确保工程质量，明确工程验收标准和程序，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，双方同意按照本合同约定的验收条款进行工程验收。

第二条验收范围本合同约定的验收范围包括工程全部工程及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验。

第二章验收条件与程序第三条验收条件工程具备以下条件时，承包人可以申请竣工验收：1. 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；2. 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；3. 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

第四条竣工验收程序承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：1. 承包人应提前48小时通知监理人进行验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。

监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果；2. 分部分项工程验收：分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分；3. 竣工验收：工程具备竣工验收条件后，承包人应向监理人提交竣工验收申请，监理人应在约定的时间内组织验收。

验收合格的，出具竣工验收合格意见书。

验收不合格的，承包人应按照监理人的要求整改，整改合格后，重新申请验收。

第三章验收标准与方法第五条验收标准工程验收标准应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定。

第六条验收方法验收采用现场检查、资料审查、试验检测等方式进行。

第四章验收结果处理第七条验收合格工程验收合格的，承包人应按照合同约定进行工程交付。

发包人应按照合同约定支付工程价款。

工程竣工验收标准合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方委托乙方承担一项工程建设工作，经甲乙双方充分协商，为明确工程竣工验收的规范、标准及相关责任，达成如下合同协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________二、验收标准1. 本工程按照国家和地方现行建设工程验收规范、标准执行验收。

2. 乙方必须严格按照施工图、设计变更、技术核定等施工，并确保施工质量符合验收标准。

如未达到验收标准，乙方应及时进行整改，直至满足验收要求。

3. 工程竣工验收前，乙方应提交完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、质量检查记录等。

三、验收程序1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工申请报告。

甲方收到报告后，应在合理期限内组织验收。

2. 验收时，甲方应成立验收小组，负责验收工作的组织和实施。

乙方应配合验收小组的工作，提供必要的技术支持和资料。

3. 验收过程中发现的问题，乙方应及时进行整改。

整改完成后，重新提交验收申请。

4. 验收合格后，甲方应出具验收合格证书，并将工程移交给甲方使用。

四、验收内容1. 主体结构验收：包括基础、柱、梁、墙等主体结构的施工质量、尺寸、材料等是否符合设计要求。

2. 建筑装饰验收：包括墙面、地面、门窗、涂料等装饰工程的施工质量。

3. 电气安装验收：包括电气线路、照明、配电箱等电气设施的安装质量。

4. 给排水安装验收：包括给水、排水、消防等管道设施的安装质量。

5. 其他工程验收：根据工程实际情况，确定其他需要验收的内容。

五、质量保证1. 乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合设计要求和国家规范。

2. 乙方应提供必要的质保材料，证明其施工质量的可靠性。

3. 工程竣工验收后，乙方应继续履行质量保修义务，按照国家和地方相关规定承担保修责任。

合同工程完工验收条款
---
合同工程完工验收条款范本
1. 定义
- “工程”是指双方在本合同中约定的建设项目。

- “完工”是指工程已按照设计要求、施工图纸和技术规范完成，并达到预定的功能和使用条件。

2. 验收程序
- 甲方应在收到乙方提交的完工报告后7个工作日内组织验收小组进行现场验收。

- 验收小组应由甲方代表、乙方代表、监理工程师等相关方组成。

- 验收小组应对工程进行全面检查，包括结构、设备、材料等方面。

3. 验收标准
- 工程应符合设计要求、施工图纸和技术规范的规定。

- 工程应满足国家相关法律、法规和标准的要求。

- 工程应具备正常使用的条件，无安全隐患。

4. 验收结果
- 如工程符合验收标准，验收小组应出具《工程完工验收合格证明》。

- 如发现不合格项，乙方应及时整改，并在整改完成后重新申请验收。

- 如连续两次验收均不合格，甲方有权解除合同，并依法追究乙方的责任。

5. 保修期
- 自工程交付使用之日起，乙方应提供为期一年的免费保修服务。

- 在保修期内，如发现质量问题，乙方应立即进行维修或更换。

- 保修期结束后，乙方可与甲方协商延长保修期限或签订新的保修协议。

6. 争议解决
- 如发生合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

7. 其他事项
- 本条款未尽事宜，可由双方另行协商补充。

- 本条款的解释权归甲方所有。

8. 生效与终止
- 本合同自双方签字盖章之日起生效。

- 本合同在履行完毕后自动终止。

合同验收条款模板为了明确双方责任和权利，保障合同实施顺利进行，特订立本验收条款，供双方共同遵守。

一、验收标准和过程1.1 乙方应按照合同约定的技术规范和质量要求，及时完成工程建设任务。

1.2 甲方有权对乙方提交的工程质量进行检查，对不合格的部分要求乙方进行整改。

1.3 验收过程中，甲方有义务对乙方提供的工程材料和设备进行检查，确保符合要求。

1.4 鉴于工程施工的特殊性，双方可就具体的验收过程和标准进行进一步约定。

二、工作完成验收2.1 乙方应在工作完成后通知甲方进行验收，甲方应及时安排验收工作。

2.2 验收结果以书面形式确认，双方在验收通知书中签字确认，并由双方各执一份。

2.3 若工作未按合同要求完成，甲方有权要求乙方补救，乙方应承担补救责任。

三、质量保证3.1 工程竣工后，乙方应负责工程一定期限内的质量保证工作，包括维修保养等。

3.2 在质量保证期内，如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行免费维修，直至问题得到解决。

3.3 质量保证期结束后，若工程出现质量问题，甲方有权追究乙方的责任，包括赔偿等。

四、违约责任4.1 如果乙方未按合同约定时限完成工作，或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。

4.2 若工程出现质量问题，经过协商无法解决，甲方有权追究乙方的违约责任，并要求赔偿损失。

4.3 双方应遵守合同约定的其他义务，如有违约行为，应承担相应的法律责任。

五、争议处理5.1 双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决，如协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。

5.2 调解或仲裁结果应当具有法律效力，双方在法律规定的期限内执行。

六、其他约定6.1 本验收条款自双方签订合同之日起生效，并具有合同的法律效力。

6.2 本验收条款未约定事项，适用合同约定的相关条款。

6.3 本验收条款最终解释权归双方共同所有。

以上为合同验收条款模板，甲乙双方应遵守合同条款，认真履行各自责任，确保合同的顺利执行。

愿双方合作愉快，共同创造美好的未来。

工程合同中工程验收标准一、结构安全性标准首要任务是确保建筑物的结构安全。

根据国家现行的相关规范和标准，所有结构部分必须通过专业机构的安全性能检测。

例如，地基基础需满足承载力要求，主体结构应无裂缝、变形等安全隐患。

二、功能性能标准建筑的功能性能直接关系到日后的使用效果。

因此，每个系统如给排水、电气照明、通风空调等都应按照设计要求安装完毕，并通过相应的功能测试。

特别是关键部位和易损件，要进行严格的检验。

三、施工质量标准施工过程中的每一个细节都将反映在最终的工程质量上。

因此，施工质量标准要求墙面平整、涂料均匀、瓷砖铺贴牢固等。

隐蔽工程如电线敷设、管道连接等在封闭前应经过严格检查。

四、材料使用标准高质量的材料是确保工程质量的基础。

所有使用的材料必须符合国家标准或行业标准，并应有相应的合格证明。

对于关键材料如钢筋、水泥等，还应提供厂家出具的质量检验报告。

五、环境与安全标准施工现场的环境与安全管理也是验收的重要内容。

施工期间应遵守环境保护规定，做好噪音、粉尘的控制，保证施工场地的清洁。

同时，安全防护措施必须到位，确保施工人员和周围人员的安全。

六、工程进度与工期标准工程进度直接影响到整个项目的交付时间。

验收时需对照合同约定的时间节点，评估工程进度是否符合预期。

如有延误，应查明原因并采取相应的补救措施。

七、法规与标准遵循在整个工程建设过程中，必须严格遵守国家的法律法规和行业标准。

任何违反规定的行为都可能导致工程验收不合格，甚至带来法律责任。

工程验收标准的制定和执行是确保工程质量的关键步骤。

通过上述七个方面的详细规定，可以有效地指导施工单位按照高标准完成工程建设，同时也为业主提供了明确的验收依据。

在实际操作中，双方应根据具体项目的特点，灵活调整验收标准，并在合同中予以明确，以便在项目完成后进行严格的验收工作，确保工程质量符合预期目标。

建设工程施工合同验收条款一、验收标准与依据1. 验收工作应严格依照国家及地方相关建筑工程质量标准和规范执行。

2. 双方应共同确认施工图纸、变更设计单、技术要求及相关的标准规范作为验收的依据。

3. 若工程涉及特殊工艺或材料，应参照相应的行业标准或制造商提供的技术参数进行验收。

二、验收程序1. 施工单位应在工程完工前向建设单位提交书面的竣工报告，并申请初步验收。

2. 建设单位在接到竣工报告后，应在约定时间内组织有关专业人员进行初步验收。

3. 初步验收合格后，双方应签订初步验收记录，并确定正式验收的时间。

4. 正式验收时，应由建设单位组织，施工单位配合，邀请设计单位、监理单位等相关方参加。

5. 验收小组应对工程质量进行全面检查，包括但不限于结构安全性、使用功能、观感质量等方面。

6. 验收小组应出具详细验收报告，明确指出存在的问题及整改建议。

三、验收结果处理1. 如工程验收合格，双方应签署《工程竣工验收证书》，并办理相关的竣工结算手续。

2. 如发现不合格项目，施工单位应根据验收小组提出的整改建议，在约定时间内完成整改，并重新申请验收。

3. 对于重大质量问题，建设单位有权要求施工单位返工或修复，直至满足质量要求。

4. 若因施工单位原因导致验收延迟，施工单位应承担由此产生的一切费用和责任。

四、法律责任1. 若施工单位未按照合同约定的质量标准完成工程建设，应依法承担违约责任。

2. 若建设单位未按约定时间完成验收工作，造成施工单位损失的，应依法承担责任。

3. 对于因验收不合格导致的人身、财产损害，相关责任方应依法承担相应的赔偿责任。

五、争议解决1. 双方在验收过程中如有争议，应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本验收条款未尽事宜，双方可另行协商补充。

2. 本验收条款自双方签字盖章之日起生效。

工程合同中工程验收标准一、验收准备在正式进行工程验收之前，承包方应确保工程项目已经按照合同约定的内容全部完成，并且达到了预定的质量标准。

同时，承包方需要准备好所有相关的工程资料，包括施工记录、检验报告、材料合格证明等，以备验收时查阅。

二、验收程序1. 预验收：由承包方自行组织，对工程进行全面检查，确保各项指标达到设计和规范要求。

2. 申请验收：承包方向业主或监理单位提出工程验收申请，并提供完整的工程资料。

3. 组织验收：业主或监理单位组织相关人员，包括设计、施工、监理等各方代表，组成验收小组。

4. 实施验收：验收小组对工程的各个环节进行检查，包括但不限于工程质量、设备安装、安全性能等。

5. 编制验收报告：根据验收结果，编制详细的验收报告，列出存在的问题及整改建议。

三、验收标准1. 设计要求：工程必须严格遵循设计图纸和技术规范进行施工。

2. 材料质量：使用的所有材料必须有相应的质量合格证明，并符合国家标准或行业标准。

3. 施工质量：施工过程中的各项工序必须达到规定的质量标准，不得有偷工减料现象。

4. 完工测试：完成的工程必须通过相关性能测试，如防水、抗震等性能测试。

5. 环境保护：工程施工过程中应遵守环保法规，不得对环境造成污染。

四、验收结论根据验收结果，验收小组会给出以下几种结论：1. 合格：工程各项指标均符合合同要求，可以进行最终结算。

2. 基本合格：存在一些小的瑕疵，但不影响工程整体使用，承包方需在一定期限内进行整改。

3. 不合格：工程存在严重问题，需承包方返工或重做，直至达到合同要求。

五、后续工作验收合格后，业主应按照合同约定支付剩余工程款项。

对于验收中发现的问题，承包方应在约定的时间内完成整改，并重新进行验收。

工程质量验收标准合同约定甲方（建设单位）： [甲方全称]乙方（施工单位）： [乙方全称]鉴于甲方需要进行 [工程名称] 的建设，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程质量验收标准达成如下合同约定：第一条工程质量标准1.1 本工程的质量标准应符合国家及地方现行的工程建设标准、规范和规程。

1.2 工程质量应达到 [具体标准，如“合格”、“优良”等] 标准。

1.3 工程质量的具体要求应按照本合同附件 [附件编号] 的《工程质量验收标准》执行。

第二条质量验收程序2.1 乙方在工程竣工后，应按照国家相关规定进行自检，并形成自检报告。

2.2 自检合格后，乙方应向甲方提交书面的工程竣工验收申请。

2.3 甲方在收到乙方的验收申请后，应在 [具体时间，如“15个工作日内”] 组织相关单位和专家进行工程质量验收。

2.4 验收过程中，甲方有权要求乙方提供必要的工程资料和解释。

第三条验收结果3.1 经验收合格，甲方应在验收合格证明文件上签字盖章，并按照合同约定支付工程款。

3.2 如验收不合格，乙方应在甲方指定的时间内完成整改，并重新提交验收申请。

3.3 因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的整改费用和责任。

第四条违约责任4.1 如乙方未能按照合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。

4.2 如甲方未能按照合同约定的程序和时间进行验收，乙方有权要求甲方承担相应的责任。

第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。

5.2 协商不成时，任何一方可向 [约定的仲裁机构或法院] 提起仲裁或诉讼。

第六条其他约定6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据实际工程的特点和双方的具体要求来定制。

工程质量合同验收约定第一条：验收依据甲方（业主）与乙方（承包商）应共同遵守国家有关建设工程质量的法律、法规和标准，以及本合同约定的技术规范和质量要求。

第二条：验收范围本工程的验收范围包括但不限于主体结构、室内外装饰、给排水电安装、设备安装调试等所有工程项目。

第三条：验收程序1. 工程完工后，乙方应通知甲方进行初步验收。

2. 甲方在接到通知后，应在约定时间内组织相关人员对工程进行初步验收。

3. 初步验收合格后，甲乙双方应共同编制《工程验收报告》。

4. 如初步验收中发现不合格项目，乙方应在约定时间内整改，并重新申请验收。

第四条：验收标准工程质量应符合国家及行业相关标准，同时满足设计文件和技术规范的要求。

对于特殊工程或有特殊质量要求的部分，应按照双方另行签订的协议执行。

第五条：验收时间验收时间应根据工程进度合理安排，确保有足够的时间进行细致的检查和必要的整改。

第六条：验收责任1. 甲方有责任提供准确的设计图纸和技术要求，并在施工过程中及时解答乙方的疑问。

2. 乙方有责任按照甲方提供的设计和规范要求施工，确保工程质量。

3. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复或重做。

第七条：争议解决如在验收过程中出现争议，甲乙双方应首先通过协商解决。

协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第八条：其他约定双方可以根据工程的具体情况，就工程质量验收的其他事项进行补充约定。

第九条：附则本工程质量合同验收约定自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并完成所有结算手续后终止。

第十条：法律适用本合同的解释、变更、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。