下载文档原格式
山东省2016年上半年建设工程合同管理：对施工质量的监督管理模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。
A．拖后5天，影响工期2天B．拖后7天，影响工期2天C．拖后5天，影响工期5天D．拖后7天，影响工期7天2、监理月报报送建设单位时间，一般为收到施工单位当月相关资料__内提交。
A．5天B．7天C．5～7天D．10天3、履行施工合同时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在。
A：所有合同文件之后B：中标通知书之前C：投标书之后D：图纸之后E：专业监理4、合同公证与鉴证的相同点是__。
A．目的、法律效力、原则B．范围、性质、目的C．目的、原则、内容D．法律效力、目的、性质5、【例1·单选题】实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是。
A：筹措建设资金B：审核上报项目初步设计和概算文件C：提出项目开工报告D：编制项目财务预算、决算E：工程保险金6、某项目建设期为2年，运营期为5年。
建设期内每年年初贷款分别为300万元和500万元，年利率为10％。
若在运营期后3年每年末等额偿还贷款，则每年应偿还的本利和为万元。
A：413．52B：444．23C：560．49D：601．34E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例1·单选题】在工程施工阶段．可以通过模拟施工，事先发现施工过程中存在的问题，这体现了BIM的。
A：可视化B：协调性C：模拟性D：优化性E：工程保险金8、下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力B：良好的业绩C：完善的质量保证体系D：相应的资金来源E：专业监理9、施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是。
A：费用索赔申请表B：工程款支付申请表C：费用索赔意向表D：工程款支付证书E：工程保险金10、下列属于建设工程目标控制经济措施的是__。
2016年上半年山东省监理工程师合同管理：除外责任考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员2、【例2·单选题】工作的尚有总时差等于。
A：尚需作业时间B：原有时差减消耗时差C：到计划最迟完成尚余时间减检查时尚需作业时间D：自由时差加消耗时差E：自我评定3、【例1·单选题】某公司所承建的某工程项目采用进口先进设备，出口商提供的进口设备制造图纸及设备的基础土建设计图纸应由负责该项任务的设计联络工作。
A：设计人B：发包人C：监理工程师D：设备安装承包商E：专业监理4、下列关于招标流程的相关说法错误的是。
A：招标人需要向建设行政主管部门办理申请招标手续B：必须设定标底C：现场踏勘的费用由投标人自己承担D：对于投标人提问的问题，招标人应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人E：专业监理5、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。
工程师发布该指令的依据是的规定。
A：施工合同中关于进度控制条款B：施工合同中关于变更条款C：工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D：工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款E：专业监理6、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，可代为办理，所需费用由承担。
A：发包人，发包人B：发包人，承包人C：监理人，发包人D：监理人，承包人E：专业监理7、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证8、对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是‘。
山东省2016年上半年监理工程师执业资格：FIDIC合同文本考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
A．15B．30C．45D．602、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行。
A：审批制B：核准制C：登记制D：备案制E：工程保险金3、下列合同中，属于可撤销合同的是。
A：当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同B：以虚假资质签订的合同C：通过串通投标订立的合同D：在订立时显失公平的合同E：专业监理4、工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作不包括。
A：组建生产管理机构B：征地、拆迁和场地平整C：准备必要的施工图纸D：办理工程质量监督和施工许可手续E：工程保险金5、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的相等。
A：总时差与自由时差B：最早开始时间与最迟开始时间C：最早完成时间与最迟完成时间D：时间间隔与自由时差E：自我评定6、的制定是为了规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平。
A：《建设工程安全生产管理条例》B：《建设工程质量管理条例》C：《建设工程勘察设计管理条例》D：《建设工程监理规范》E：工程保险金7、某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩7天，才作出了书面解答。
鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以。
A：招标文件为准，开标时间后延B：招标文件为准．开标时间不变C：书面解答为准，开标时间后延D：书面解答为准，开标时间不变E：专业监理8、下列关于建设工程投资、进度、质量三大目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是。
2015年山东省监理工程师：除外责任试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程监理企业资质证书的有效期为年。
A：3B：5C：8D：10E：工程保险金2、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性3、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由承担。
A：发包人B：承包人C：设备供应人D：发包人和承包人分别E：专业监理4、合同公证与鉴证的相同点是__。
A．目的、法律效力、原则B．范围、性质、目的C．目的、原则、内容D．法律效力、目的、性质5、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。
A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查E：专业监理6、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。
这种质量监控方式称为。
A：驻厂监造B：设置质量控制点监控C：跟踪监控D：巡回监控E：工程变更单7、审查住宅工程和不具备全面审查条件的工程。
应采用。
A：全面审查法B：用标准预算审查法C：“筛选”审查法D：重点审查法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于。
A：职务代理B：指定代理C：法定代理D：委托代理E：专业监理9、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金10、【例2·单选题】下列不属于基本预备费的计算基数的是。
A：设备及工器具购置费B：建筑安装工程费C：流动资金D：工程建设其他费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、某项目进口一批生产设备，FOB价为650万元，CIF价为830万元。
2016年山东省监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计招标文件》，允许投标人递交备选投标方案的，关于备选投标方案的说法，正确的是（）。
A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑D.投标人最多只能提供一个备选投标方案2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书3.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是()A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书4.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由( )安排人员负责安全保卫工作。
A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位5.某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。
监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由( )承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同6.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人7.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是( )。
A.暂列金额和暂估价B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用8.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( )。
山东省2016年上半年监理工程师：合同法律制度考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、风险管理过程中的首要步骤是。
A：风险评价B：风险预控C：风险决策D：风险识别E：工程保险金2、由总包单位或安装单位采购的设备，在采购前要向提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施。
A：建设单位B：监理机构C：承包单位D：安装单位E：工程变更单3、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013规定的是。
A：招标控制价应包括项目的全部风险费用B：措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C：总承包服务费由发承包双方协商确定D：税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、当初步设计有详细设备清单时，编制设备安装工程概算精确性较高的方法是__。
A．扩大单价法B．概算指标法C．修正概算指标法D．预算单价法5、工程投资额以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：30万元B：50万元C：100万元D：200万元E：工程保险金6、对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是__。
A．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议7、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人采购材料运抵现场后，应由共同清点。
A：发包人与承包人B：承包人与供货人C：工程师与供货人D：工程师与承包人E：专业监理8、工程建设监理规划的基本作用是__。
A．指导项目监理组织全面开展监理工作B．指导项目监理组织开展主要监理工作C．工程建设监理主管机构对监理单位实施监督管理的重要依据D．监理单位重要的存档资料9、监理规划编写依据不包括。
A：政府批准的工程建设文件B：工程决策过程中输出的有关工程信息C：建设单位的合理要求D：建设工程监理合同文件E：工程保险金10、【例1·单选题】采用“最高限额成本加固定最大酬金合同”方式，若承包方要获得成本、酬金的支付以及分享节约额，则必须是。
2016年上半年山东省监理工程师执业资格：工程师助手的指示考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是。
A：投标截止时间，投标人少于3个B：属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准C：重新招标后投标人仍少于3个D：重新招标后所有投标被否决E：专业监理2、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是。
A：编制进度控制工作细则B：分析进度控制目标风险C：建立监督协调会议制度D：定期收集实际进度数据E：自我评定3、工程建设中，建设单位所需的宿舍、办公室等临时设施的费用应计入。
A：建安工程费用中的临时设施费B：建设单位管理费中的开办费C：工程建设其他费用中建设单位临时设施费D：建安工程费用中的其他直接费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。
工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。
根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示。
A：可以拒绝执行B：应当执行，但可获得费用补偿C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿D：应当执行，不能获得补偿E：专业监理5、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约不能全部交货，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付承担违约责任。
A：4万元B：8万元C：10万元D：14万元E：专业监理6、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。
A：从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B：从签订合同日起，至颁发履约证书日止C：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D：从工程开工日起，至颁发履约证书日止E：专业监理7、对建设工程实施监理时，负责检查进场材料、设备、构配件的原始凭证和检测报告等质量证明文件的人员是__。
2015年山东省监理工程师：除外责任考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由__进行协调。
A．总包项目经理B．分包项目经理C．监理工程师D．业主代表2、【例2·单选题】下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是。
A：净现值B：投资收益率C：利息备付率D：项目投资财务净现值E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、按照设备检验质量控制的要求，设备检查验收前，设备安装单位应事先提交检查验收方案，经审查同意后实施。
A：监理工程师B：设备总工程师C：承包方项目经理D：建设单位项目负责人E：工程变更单4、如果注册监理工程师因工程监理事故及相关业务造成经济损失，应承担赔偿责任。
A：聘用单位B：负有过错的注册监理工程师C：总监理工程师D：监理企业和监理工程师共同E：工程保险金5、下列不属于招标公告与投标邀请书应当载明的内容是。
A：建设单位的名称和地址B：招标项目的性质C：招标项目的实施地点D：投标邀请函E：工程保险金6、非代理型CM合同谈判中的焦点和难点在于。
A：确定CM费B：确定GMP的具体数额C：确定计价原则D：确定计价方式7、项目法人通过招标确定监理单位，委托监理单位实施监理是实行__的基本保障。
A．招标投标制B．合同管理制C．建设工程监理制D．项目法人责任制8、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任9、由于总监理工程师是工程监理单位履行建设工程监理合同的全权代表，由总监理工程师代表工程监理单位履行工程监理职责、承担工程监理责任，因此，工程监理单位应给予总监理工程师充分授权，体现原则。
A：公平、公正B：权责一致C：总监理工程师是责任主体D：总监理工程师是权力主体E：工程保险金10、【例5·单选题】某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。
2016年山东省整理监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为( )。
A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关2.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单3.定金不得超过主合同标的额的A.20%B.30%C.40%D.50%4.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于( )。
A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担6.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求8.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的( )作为预付款A.30%B.20%C.15%D.10%9.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用计日工计价的工作应从( )中支付A.暂估价B.暂列金额C.单价措施项目费D.总价措施项目费10.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地11.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( ) 起算。
山东省2016年上半年监理工程师：担保合同模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是。
A：发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B：承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C：承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D：发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织E：专业监理2、当已规定了要求工期时，网络计划的计划工期，应。
A：=B：≤C：≥D：E：自我评定3、主动控制也可以表述为__。
A．反馈控制B．前馈控制C．闭环控制D．事后控制4、【例1·单选题】工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下．计算承包人的实际竣工日期应为日。
A：承包人第一次提交竣工验收报告B：承包人修改后再次提请竣工验收C：最终验收合格D：办理竣工验收手续E：专业监理5、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。
若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。
A：1400B：1650C：2100D：2400E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例1·单选题】按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括。
A：检查产品合格证B：出厂检验报告C：进场复验报告D：物理性质试验报告E：工程变更单7、某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。
按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是。
A：试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目B：监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任C：监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任D：试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任E：专业监理8、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。
山东省2016年上半年监理工程师：除外责任模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。
A：监理方B：投资方C：设计方D：施工方E：工程保险金2、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为。
A：无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B：无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C：补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D：补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延E：专业监理3、在计算建设工程设备及工、器具购置费时，国产标准设备原价一般是指。
A：设备成本价B：设备出厂价C：设备预算价格D：设备出厂价加运费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。
承包人按照工程师的要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。
该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。
后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，则该事件造成的损失应由承担。
A：发包人B：承包人C：分包人D：工程师与承包人共同E：专业监理5、在工程档案资料进行分级管理中，建设工程项目各单位的__负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。
A．部门负责人B．技术负责人C．档案室负责人D．档案管理员6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。
合同中没有约定的，优先顺序正确的是。
A：合同协议书、通用条款、专用条款B：中标通知书、专用条款、协议书C：中标通知书、专用条款、投标书D：中标通知书、专用条款、工程量清单E：专业监理7、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽，工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准，该事件的合同责任应为。
A：承包人应获得工期顺延和费用补偿B：工期不予顺延，费用也不予补偿C：工期不予顺延，费用应适当补偿D：工期应予顺延，费用不予补偿E：专业监理8、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A：7B：14C：15D：28E：专业监理9、下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是。
A：有组织开标、评标、定标的能力B：有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C：有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D：有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”E：专业监理10、下列不属于项目监理机构现场监理工作制度的有。
A：监理人员考勤制度B：工程开工、复工审批制度C：监理工作报告制度D：平行检验、见证取样、巡视检查和旁站制度E：工程保险金11、一项工程预计开支或实际开支的全部固定资产投资费用是指。
A：工程造价B：建筑工程费C：建设工程总投资D：建筑安装工程费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是__。
A．施工合同的发包人B．施工合同的承包人C．施工合同的发包人和承包人D．工程项目的代建方和施工合同的发包人13、系统识别和管理组织内使用的过程间的相互作用，称为。
A：改进方法B：过程方法C：信息方法D：分析方法E：工程变更单14、可调总价合同的风险分担方式为。
A：承包方承担通货膨胀风险，发包方承担其他风险B：发包方承担通货膨胀风险，承包方承担其他风险C：承包方承担一切风险D：发包方承担一切风险E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、可不作为开工必须具备的条件是__。
A．施工组织设计已获总监理工程师批准B．测量控制桩、线已查验合格C．征地拆迁工作已能满足工程进度的需要D．工程投资资金全部到位16、施工生产工人因节约材料而获得的奖金属于。
A：人工费B：规费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天，则流水步距为天。
A：3B：4C：5D：6E：自我评定18、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。
该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差为天。
A：均为5B：6和5C：均为6D：11和6E：自我评定19、是指单位时间内投入的建设工程资金的数量。
A：工程建设强度B：工程建设工期C：工程建设投资D：建设工程复杂程度E：工程保险金20、【例2·单选题】某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。
在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2d，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2d，人员窝工30个工日。
为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为。
A：4d，750元B：4d，450元C：4d，0元D：2d，0元E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、与限制民事行为能力人订立的合同属于。
A：无效合同B：效力待定合同C：可变更合同D：可撤销合同E：工程保险金22、在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是。
A：代理人没有证据证明该代理行为无效B：被代理人无法承担责任C：该行为不属于代理人的个人行为D：代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的E：专业监理23、对于无权代理行为，被代理人行使__后，代理行为有效。
A．后履行抗辩权B．追认权C．拒绝权D．不安抗辩权24、下列专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是。
A：房屋建筑专业B：水利水电专业C：市政公用专业D：机电安装专业E：工程保险金25、工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循的准则是。
A：服务、科学、公正、独立B：诚恳、诚信、公正、科学C：守法、诚信、公平、科学D：守法、诚信、公平、独立E：工程保险金二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制，应重点检查的内容包括（）。
A．勘察工作方案执行的情况B．现场作业人员的情况C．原始资料取得的方法、手段D．项目技术管理制度是否健全E．原始记录表格应按要求填写清楚，并经有关作业人员检查、签字2、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，期中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。
A．运至施于现场待安装设备的损害B．承包人机械设备的损坏C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D．施工人员的伤亡费用E．工程所需的修复费用3、在实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括。
A：审核、上报项目初步设计和概算文件B：编制并组织实施归还贷款和其他债务计划C：编制项目财务预算、决算D：研究解决建设过程中出现的重大问题E：组织项目后评价，提出项目后评价报告4、按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为__。
A．工程加速索赔B．工程变更索赔C．合同中明示的索赔D．合同中默示的索赔E．合同外的索赔5、申请方、受审核方或获证方对认证机构的各项活动持有异议时，可__。
A．向仲裁机构提出仲裁B．向其认证机构提出申诉C．向其认证机构上级主管部门提出申诉D．向人民法院起诉E．向申请单位上级主管部门提出申诉6、某工作的计划进度与实际进度情况如下图所示，从图中可以看出。
A：在第1月内，本工作按计划进行B：到第2月末，本工作拖欠5％的任务量C：在第4月内，本工作没有进行D：到第5月末，本工作拖欠5％的任务量E：本工作已按计划完成7、某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有__。
A．返还财产B．赔偿损失C．支付违约金D．双倍返还定金E．没收财产8、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。
A：建设准备B：项目建议书编制C：勘察设计D：施工安装及竣工验收E：可行性研究报告编制9、根据《建设工程设计合同》，设计人应履行的义务有。
A：组织设计成果鉴定B：参加隐蔽工程验收C：对外商提供的设备设计图纸进行审查D：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案E：组织并主持有关方面参加的设计交底会10、在工程项目进度控制计划系统中，由建设单位负责编制的计划表包括__。
A．工程项目进度平衡表B．年度计划形象进度表C．年度建设资金平衡表D．项目动用前准备工作计划表E．工程项目总进度计划表11、下列关于实际进度与计划进度的比较方法说法正确的是。
A：横道图比较法主要用于工程项目中某些工作实际进度与计划进度的局部比较B：S曲线比较法是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量C：前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度的局部比较；又可用来分析和预测工程项目整体进度状况D：S曲线比较法主要用于工程项目中某些工作实际进度与计划进度的局部比较E：横道图比较法既适用于工作实际进度与计划进度的局部比较；又可用来分析和预测工程项目整体进度状况12、下列关于合同订立过程的说法中，正确的有。
A：发布招标公告是要约邀请B：发布招标公告是要约C：投标是要约D：发出中标通知书是承诺E：发出中标通知书是新要约13、利用横道图表示工程进度计划的缺点有。
A：不能明确反映关键工作和关键线路B：不能明确表示工作之间的相互搭接关系C：不能反映工程费用与工期之间的关系D：不能实现工程进度计划的优化和调整E：不能利用电子计算机进行绘图14、在采用EPC模式时，应具备的条件有。
A：有部分设计图纸即可B：给投标人充分的资料和时间C：业主直接按照合同规定向承包商支付工程款D：业主代表不能过分干预承包商的工作E：业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查15、影响基准收益率的因素有__。
A．加权平均资本成本率B．项目设定的折现率C．风险贴补率D．社会折现率E．投资的机会成本率16、不属于施工招标阶段建设监理工作的主要内容是__。
A．拟定并商签材料、设备的订货合同B．编制标底C．组织现场勘察与答疑会，回答投标人提出的问题D．协助业主组织开标、评标和定标E．组织业主与中标单位商签施工合同17、《建设工程监理规范》规定，监理员应当履行的职责有。
A：负责专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证B：在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作C：担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告D：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收E：做好监理日记和有关的监理记录18、某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划所提供的正确信息有。
