建设工程勘察设计合同范本5篇

建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXX鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察和设计服务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本次建设工程勘察设计事项达成如下协议：第一条项目概况项目名称：XXXXXXXXXX项目。

项目地点：位于XXXXX地点。

项目的勘察和设计内容包括但不限于XXXXX工程的建设规划、方案设计、施工图设计等环节。

双方同意以此为基础，进一步明确具体的工作内容、目标和进度安排。

第二条合同标的及服务范围乙方同意为甲方提供本项目的勘察和设计服务，包括但不限于地质勘察、地形测量、方案设计、施工图设计等内容。

乙方应确保所提供的服务符合国家和行业标准，且能够满足甲方的需求。

甲方应明确告知乙方所需的特殊需求和要求，以便乙方根据甲方的意愿和需求进行设计工作。

具体的服务范围将按照项目实际需求而定。

如项目有变动，双方应及时协商并签署补充协议。

合同服务期限为本合同签订之日起至工程竣工交付为止。

费用支付根据本合同第四条的规定进行。

第三条工作原则与质量保证乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行勘察设计工作，确保项目的质量和安全。

乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，设计方案的可行性和创新性。

甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督并提出合理的意见和建议。

乙方应及时响应甲方的要求，对存在的问题进行整改和改进。

第四条费用及支付方式本合同约定的勘察设计费用总额为人民币XXXXXX元整（大写金额）。

费用支付方式如下：合同签订后，甲方应按约定支付乙方预付款项；项目各阶段工作完成后按照完成情况支付款项；最终款项在工程竣工交付后进行支付。

建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。

第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。

第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。

2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。

第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。

第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。

2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。

第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。

2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。

第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。

第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。

甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。

建设工程勘察设计合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：____________ （以下简称甲方）乙方（承包方）：____________ （以下简称乙方）鉴于甲、乙双方为就_________________工程的施工而订立本合同，经友好协商，就勘察和设计工作的具体内容、标准、工程实施中的责任与义务、价格等事宜达成一致，特订立本合同。

合同内容如下：第一条合同标的本合同的标的是_________________工程的勘察和设计工作。

第二条勘察和设计的内容1. 乙方应根据甲方的要求和工程的实际情况，对项目的场地、地基、地质条件、水文情况等进行勘察，并制定相关报告。

2. 乙方应根据甲方提供的设计要求和相关标准，制定工程的施工图纸和设计方案。

3. 乙方应在勘察和设计过程中充分考虑工程的安全性、环保性和可持续性，力求提升工程的整体质量水平。

第三条价格及支付方式1. 甲方应根据乙方提供的勘察和设计报价单，按照合同约定的价格支付勘察和设计费用。

2. 甲方应在合同签订后的______个工作日内支付合同金额的______%作为首期款。

3. 乙方应在勘察和设计工作完成后的______个工作日内提交相应的报告和图纸，并提出意见汇总。

4. 甲方应在验收合格后的______个工作日内支付合同金额的______%作为尾款。

第四条合同履行期限本合同的履行期限为________年。

自合同签订之日起计算。

第五条合同的变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更，变更后的内容应由双方签署补充协议。

2. 如因不可抗力、政府行为或其他不可抗力情况导致合同不能履行，双方应互相谅解，并不承担违约责任。

第六条违约责任1. 若一方未能按照本合同的约定按时履行义务，则应承担相应的违约责任。

2. 若乙方未按照本合同的约定提供勘察和设计服务，将会对工程的施工造成重大影响，乙方应承担由此造成的一切后果。

建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。

2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。

3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。

4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。

三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。

2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。

3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。

四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。

五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。

修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。

2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。

六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。

2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。

七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。

2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。

八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。

如协商不成，可向有关部门申请调解。

2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。

四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。

五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。

六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。

七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。

2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。

3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。

八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。

九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。

违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。

十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。

协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。

建设工程勘察设计合同样板经典版5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及工作内容乙方应按照本合同约定的内容，为甲方提供建设工程勘察和设计服务，确保工程勘察设计的合法性、安全性、可行性及经济性。

具体工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计及其他相关配套设计。

第二条工作期限及进度安排1. 本合同生效后，乙方应立即开始勘察设计工作，工作期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

2. 乙方应严格按照进度安排完成各阶段工作，并提前向甲方提交进度报告。

如有特殊情况，应及时通知甲方并共同协商解决。

第三条合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币[合同总价]元（大写：[合同总价汉字大写]）。

该费用包括勘察、设计、咨询等费用。

除本合同另有约定外，甲方无需就本合同项下服务另行支付费用。

2. 甲方应按以下方式支付合同价款：合同签订后XX日内支付XX%的预付款；乙方完成初步设计并提交甲方确认后XX日内支付XX%；工程竣工验收合格后XX日内支付剩余的XX%。

第四条保密条款1. 双方应对本合同内容及其执行过程予以保密，未经一方书面同意，另一方不得向任何第三方泄露。

2. 乙方在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密及甲方提供的技术资料等，乙方应妥善保管，不得擅自复制、泄露或向第三方转让。

第五条知识产权归属1. 乙方为本合同项目所完成的全部成果（包括但不限于勘察报告、设计文件等），其知识产权归甲方所有。

建设工程勘察设计合同书样本5篇篇1合同编号：XXXXXX发包人（甲方）：XXXXXXXXX（单位全称）承包人（乙方）：XXXXXXXXX（单位全称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程勘察设计工作实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程勘察、设计事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况及范围本工程位于_________，涉及的勘察设计工程内容具体包含以下事项：_________________。

详细的工程范围和具体内容将根据工程的具体情况进行进一步确认。

乙方须按照相关法律法规和行业标准进行勘察设计，确保工程质量和安全。

二、合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。

乙方应根据甲方的工作计划安排具体的勘察设计工作进度，并按时完成勘察设计工作成果交付甲方。

同时乙方应对现场环境进行全面的调查和勘探，并根据现场情况及时提出修改方案和建议。

甲方应给予必要的支持和配合。

三、费用及支付方式本合同约定的勘察设计费用总额为人民币大写_________元整（￥_________元）。

费用支付方式按照以下方式进行：甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款；乙方完成勘察设计工作并提交成果后，经甲方审核确认后支付剩余款项。

此外，如因甲方原因导致乙方工作量增加或延误工期等额外费用的产生，双方应另行协商确定费用及支付方式。

四、质量标准与验收方式乙方应按照国家和行业的相关标准和规范进行勘察设计，确保勘察设计的成果质量符合合同约定和相关标准。

甲方在工程竣工验收前对勘察设计成果进行验收，验收标准依据国家相关法规和规范要求进行。

验收过程中如发现不符合要求的成果，乙方应及时进行修改和完善。

验收合格后，双方签署验收报告。

五、保密条款与知识产权归属乙方应对在本合同履行过程中接触到的甲方商业秘密、技术资料等承担保密义务。

勘察设计专用合同5篇篇1勘察设计专用合同一、甲方（委托方）：_________ 二、乙方（设计方）：_________鉴于甲方拟建设项目（以下简称“工程项目”），为了确保工程质量，保障工程的实施顺利进行，甲、乙双方依据《中华人民共和国建设工程合同法》及相关法规，经友好协商，就委托乙方进行勘察设计工作，现就如下事宜达成如下协议，以资共同遵守：一、委托内容1. 甲方委托乙方承担工程项目的勘察设计工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、设计图纸绘制等内容。

2. 乙方应当对勘察设计工作的成果承担法律责任，确保勘察设计的准确性和可行性，并在勘察设计过程中保护甲方的权益。

3. 乙方应当按照国家相关标准和规定进行勘察设计工作，认真履行职责，保证工程项目的安全和质量。

二、合同费用1. 甲方应当按照勘察设计工作的进度及质量支付相应的合同费用给乙方。

2. 乙方应当按照双方约定的工作进度进行勘察设计工作，确保按时完成，并保证勘察设计成果的质量。

3. 如乙方未按时完成合同约定的勘察设计工作，甲方有权要求乙方依照约定支付违约金。

三、保密条款1. 双方在履行合同过程中，应当保护对方的商业秘密和相关信息，不得向第三方透露。

2. 双方在合同终止后，应当将相关的勘察设计材料和资料归还给甲方，并不得擅自使用或泄露。

3. 如因一方违反保密条款造成对方损失的，违约方应当承担赔偿责任。

四、合同变更1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签署书面协议后生效。

2. 双方变更合同内容应当尊重原合同的基本原则，维护双方的合法权益。

3. 合同变更如涉及费用调整，应当及时进行核算，并书面协商确定。

五、争议解决1. 在履行合同过程中，如双方发生争议，应当协商解决。

2. 如协商未能达成一致意见，可向有关部门或仲裁机构申请仲裁解决。

3. 仲裁裁决是终局的，双方应该遵守裁决结果。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目完工验收合格之日终止。

建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。

二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。

三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。

四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。

五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。

六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。

七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。

八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。

乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。

篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。

建设工程勘察合同样书5篇篇1建设工程勘察合同范本甲方（甲方全称）、乙方（乙方全称）双方经友好协商，就乙方承担甲方拟开展的建设工程勘察业务事宜，达成以下协议，以资双方信守：一、项目名称和内容甲方委托乙方进行项目（项目名称），具体内容包括但不限于项目地点、工程规模、勘察范围等，详见附件一《项目描述》。

二、服务范围和要求1.乙方应按照国家相关法律法规，严格按照项目描述中要求的工程勘察范围和要求，实施勘察工作，保证勘察成果的准确性和完整性。

2.乙方应保证勘察人员具备相关资质和经验，勘察过程应符合相关规范和标准。

3.乙方应按照勘察费用和工期要求，完成项目勘察工作，并形成相应的勘察报告。

4.项目勘察涉及到的设计方案、勘察成果等均属于甲方所有，乙方不得擅自篡改、复制、转让或使用，如有发现，将承担相应的法律责任。

三、服务费用和支付方式1.乙方应按照合同约定的服务费用要求，按时按量完成工程勘察工作，且应在勘察报告提交后十个工作日内向甲方出具开具发票。

2.服务费用的支付方式为（支付方式），甲方应在收到发票后十五个工作日内完成支付。

若发票有误，乙方须在五个工作日内更正并重新开具发票，甲方应在收到更正发票后十五个工作日内完成支付。

3.如因乙方原因导致勘察工作延误或质量问题，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方相关损失。

四、审核和验收1.乙方完成项目勘察工作后，应提交勘察报告等相关资料进行审核。

甲方应在十五个工作日内完成审核，并对勘察结果进行验收。

2.如审核结果有问题，乙方应在五个工作日内进行调整和改进。

乙方应在处理完问题后重新提交相关资料。

3.审核和验收通过后，乙方应向项目经理出具项目勘察竣工证明，并将相关资料归档保存，以备查阅。

五、修改和解除1.如有任何一方希望修改合同内容，应经双方协商一致，并出具书面文件变更合同。

变更后的合同文件同等具有法律效力。

2.如因不可抗力等不可预见事件导致合同无法履行，可根据相关法律法规解除合同，但需提前书面通知对方，并履行相关的解约程序。

建设工程勘察设计合同样板经典版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同甲方（甲方全称）地址：（甲方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方（乙方全称）地址：（乙方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条任务范围甲方委托乙方进行（工程名称）的（勘察/设计）工作内容详见附件一《勘察/设计任务书》，包括但不限于（列举具体任务范围）。

第二条工作内容乙方应按照国家相关法律法规、工程勘察设计规范和相关技术标准执行本合同，并按时、质量保证完成工作。

乙方应根据任务书的要求，出具《XX工程XX部位勘察/设计报告》（以下简称“报告”），报告应真实、准确、完整。

第三条价格及结算方式1. 本合同的总价为（具体金额），包括但不限于勘察费、设计费、报告费等。

2. 乙方应于接到甲方支付通知之时，开出相应的发票，甲方按照发票金额及数量进行支付。

第四条保密条款1. 乙方应对甲方提供的有关工程项目的资料、资金、技术、商务等机密信息进行保密，不得擅自泄露或向第三方透露。

2. 甲、乙双方应保密交换的合同信息，保护双方的合法权益，并应对相关文件、资料等进行妥善保管，不得外泄。

第五条违约责任1. 乙方如未按合同要求完成勘察设计任务，造成甲方损失的，应承担赔偿责任，并赔偿由此造成的损失。

2. 甲方如未按时、足额支付乙方款项的，乙方有权要求甲方支付逾期利息和索赔费用。

第六条合同解除1. 本合同解除应由乙方提前书面通知甲方，并经甲方同意后解除。

2. 本合同解除后，乙方应接受甲方的验收，完成合同剩余工作，并按实际工作量结算费用。

第七条争议解决本合同如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，应提交（签约地点）仲裁解决。

第八条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。

第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。

1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。

第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。

2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。

第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。

3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。

第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。

4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。

第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。

5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。

第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。

6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。

第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。

7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。

第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。

建设工程勘察设计合同书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同书甲方（甲方单位名称/姓名）：______法定代表人（负责人）______地址：______联系电话：______邮编：______乙方（乙方单位名称/姓名）：______法定代表人（负责人）______地址：______联系电话：______邮编：______鉴于甲方拟承担______工程项目，为了保证项目的质量，甲方委托乙方进行工程勘察设计工作，并双方经协商一致，达成如下合同：一、合同项目1. 项目名称：______2. 项目地点：______3. 项目范围：______4. 工作内容：______5. 工作进度计划：______6. 勘察设计工作标准：本合同工作遵循《建设工程勘察设计管理规范》相关标准。

二、合同价格及支付方式1. 合同总价：______（大写：人民币______元整）2. 付款方式：按照项目进度分期支付，分期支付比例如下：第一期（合同签订后）：______%（______元）第二期（提交初步设计方案后）：______%（______元）第三期（提交施工图设计方案后）：______%（______元）第四期（竣工验收后）：______%（______元）三、合同履行期限1. 合同自______年______月______日起生效，至______年______月______日止。

2. 若因不可抗力等原因导致工期延长，应及时协商并签订书面补充协议。

四、合同责任与风险1. 甲方责任：提供项目委托书、相关资料和工程要求，配合乙方工作。

2. 乙方责任：按合同约定的工作内容和标准，按时保质保量完成勘察设计工作。

3. 双方责任：如因一方违约引发合同解除或损失，违约方应承担相应法律责任。

五、变更与解释1. 合同内容任何变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。

2. 对于未尽事宜，可依据相关法律法规进行解释。

六、争议解决1. 因合同履行产生的争议，应先协商解决；协商不成，应向______仲裁机构申请仲裁。

工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

建设工程勘察设计合同模板6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方/业主方）地址：法定代表人：联系人：鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的勘察设计工作，双方经友好协商，达成如下合同条款：第一条任务内容1. 乙方承担甲方委托的建设工程的勘察设计任务，具体包括：（1）对建设项目的规划、设计方案进行确认和评审；（2）完成建设工程的土地勘察、地质勘察、地基勘察等各项勘察工作；（3）编制符合国家标准的建设工程设计文件，并在相关部门备案。

第二条报酬1. 甲方应按照乙方提供的工作报价支付勘察设计工作报酬，具体金额为（具体金额）。

2. 工作报酬支付方式：（一次性付款/分期付款）。

第三条保密条款1. 乙方应对甲方提供的项目资料和相关信息进行保密，不得泄露给第三方。

2. 乙方应对设计方案、施工图纸等技术资料进行保密，不得擅自复制或传播。

第四条赔偿责任1. 若因乙方过错导致设计文件存在严重错误，乙方应立即承担修正责任，不收取额外费用。

2. 若因甲方提供的虚假信息导致设计文件存在错误，甲方应赔偿乙方相应损失。

第五条合同变更1. 若工程施工过程中需要变更原设计方案，应由双方重新协商签订合同变更协议。

2. 合同变更应经由双方法定代表人签字确认方为有效。

第六条履约期限1. 乙方应在签订本合同后XX日内开始履行勘察设计任务，按时完成设计文件编制。

2. 如因不可抗力因素导致勘察设计延误，应及时通知甲方并重新协商工作进度。

第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成勘察设计任务，应向甲方支付违约金，违约金数额为（具体数额）。

2. 若甲方未按照合同约定支付工作报酬，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按日累积计算。

第八条争议解决1. 本合同的履行适用中华人民共和国法律。

2. 双方因履行本合同发生争议应友好协商解决，如协商不成，提交仲裁机构进行仲裁。

第九条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察设计任务完成之日终止。

勘察设计合同范本一5篇篇1勘察设计合同范本一甲方：（委托方）联系地址：_________________________________联系电话：_________________________________乙方：（承包方）联系地址：_________________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方拟对_______项目进行勘察设计工作，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：一、勘察设计内容：1. 勘察项目名称：_______2. 勘察范围：_______3. 勘察时间：_______4. 设计内容：_______二、合同金额及支付方式：1. 合同金额：_______（大写）_______（小写）2. 支付方式：_______在项目完成后，双方另行协商确定。

三、工作进度和质量要求：1. 双方应按照约定的时间节点完成工作，并保质保量完成任务。

2. 工作过程中如遇到问题，双方应积极沟通，共同解决。

3. 如有变更或补充合同内容的情况，需双方协商一致后进行修改。

四、保密义务：1. 双方应保护对方的商业秘密，并不得将相关信息透露给任何第三方。

2. 合同终止后，双方仍应继续履行保密义务。

五、违约责任：1. 若一方违反合同约定，应承担相应的责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同，应及时通知对方，并协商解决方案。

六、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）_____________ 日期：_______乙方：（盖章）_____________ 日期：_______本合同经双方签字盖章后正式生效，各项内容在合同履行过程中均具有法律效力。

希望双方能够遵守合同精神，共同完成本次勘察设计工作。

建设工程勘察设计合同书模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，规定双方在进行建设工程勘察设计中的工作内容、时间、质量、费用等事项上的要求，确保工程顺利进行。

第二条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[具体地点]工程规模：[具体规模]工作内容：包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。

第三条乙方工作内容及要求1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计法规、规范、标准等进行工作。

2. 乙方应根据甲方需求，进行现场勘察，编制勘察报告。

3. 乙方应根据勘察报告及甲方要求，进行设计规划，提出设计方案。

4. 乙方应确保设计成果符合安全、经济、实用的原则。

5. 乙方应对设计成果负责，确保不侵犯第三方知识产权。

第四条工作时间及进度安排1. 乙方应在合同签订后[具体天数]天内完成现场勘察工作。

2. 乙方应在现场勘察完成后[具体天数]天内提交勘察报告。

3. 乙方应在甲方确认勘察报告后[具体天数]天内完成设计规划工作。

4. 乙方应确保工程进度，按时完成各阶段工作。

第五条费用及支付方式1. 甲方应支付乙方勘察费用[具体金额]，设计费用[具体金额]。

2. 支付方式：[具体支付方式，如分期付款等]。

3. 乙方应在收到款项后提供正规发票。

第六条知识产权及保密条款1. 乙方对勘察成果、设计成果拥有知识产权，但甲方有权使用并保护其安全。

2. 双方应保密合同内容、交易细节及本合同涉及的所有商业秘密。

3. 未经甲方同意，乙方不得将本合同内容泄露给第三方。

否则，应承担相应的法律责任。

第七条质量保证及验收标准1. 乙方应确保勘察成果、设计成果的质量符合国家和地方相关标准。

2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。

第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。

具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。

4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。

第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。

5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。

第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。

6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。

7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。

第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。

8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。