下载文档原格式
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（乙方单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对（工程名称）进行勘察工作，为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，签订本合同。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第一条项目名称与位置甲方拟对（项目名称）、其坐落于（项目位置），进行勘察工作。
工程勘察规划总面积为xxxx平方米（或规划总长度为xxxx米），具体范围详见附件一勘察范围图。
第二条项目内容1. 乙方应按照国家、行业、地方规定，认真落实甲方委托的勘察工作，并严格按照勘察设计方案及要求进行勘察。
2. 勘察范围内的水文地质、地质环境、土壤质量、工程地质及其他相关资料的查找、搜集、整理和分析工作。
3. 对勘察范围内的地质构造、地形地貌、水文地质、重要层位厚度、成份、工程地质灾害危害性评价、工程地质条件的破坏评价等工程地质勘察工作。
4. 对勘察区域内的地下水水文地质基本特征、地下水水化学参数、水质状况等水文地质勘察工作。
5. 围绕工程建筑物的实际使用状况，制定相应的风险评价报告、工程建筑物稳定性及安全性评估工作。
6. 对工程勘察成果出具相应的报告，根据实际情况提出相关的意见和建议。
第三条勘察费用和支付方式1. 甲方支付给乙方的勘察费用为人民币xx万元整，方式为xx付xx，其中xx元在签署本合同后xx天内支付，剩余费用在完工后xx天内支付。
2. 如勘察设计范围内的变更，变更部分费用另行洽商确定。
第四条完工期限乙方承诺在收到勘察费用的xx天内完成上述勘察工作，并在xx天内出具工程勘察成果报告，报告须符合相关规范标准。
第五条质量保证乙方保证勘察过程中所获得的数据真实、准确、完整，并承担由此导致的相关法律责任。
第六条知识产权乙方在履行本合同过程中所形成的技术资料和成果均归甲方所有，乙方不得擅自使用或外传。
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1建设工程勘察合同甲方（委托人）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________乙方（勘察单位）：__________（公司名称）地址：__________联系人：__________电话：__________传真：__________鉴于甲方为建设工程的业主，乙方为建设工程的勘察单位，为了明确双方的权利与义务，根据相关法律法规，甲、乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事项达成如下协议：一、勘察范围及内容：1.建设工程的勘察范围包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、电气等方面的勘察，具体内容详见附件勘察范围及内容表。
2.乙方应按照国家相关规定和要求，认真负责地完成本合同约定的勘察任务，保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
3.甲方应提供勘察所需的相关资料和信息，协助乙方完成勘察任务。
二、勘察期限：1.乙方应在本合同签订之日起__日内完成勘察任务。
2.如因不可抗力等特殊原因，导致勘察延期的，双方应友好协商确定延期时间，并就延期事宜签订书面补充协议。
三、合同价款及支付方式：1.本次勘察服务的总价款为人民币__________元整。
2.合同价款分两阶段支付，第一阶段支付金额为合同总价款的____%，在合同签订之日起__日内支付；第二阶段支付金额为合同总价款的____%，在勘察任务全部完成并经双方验收合格后__日内支付。
3.乙方应按照国家相关规定和要求开具发票，并在收到合同价款后__日内寄送发票给甲方。
四、勘察成果的使用权：1.乙方完成勘察任务后，应向甲方提交勘察报告，并保证勘察成果的真实性、准确性和完整性。
2.甲方对勘察成果享有排他的所有权和使用权，乙方不得擅自对勘察成果进行复制、篡改或泄露。
3.乙方不得以任何形式将勘察成果用于其他用途，否则需承担相应的法律责任。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇第1篇示例：建设工程勘察合同范文通用版本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：鉴于甲方欲对具体项目进行勘察工作，乙方愿意承担该项目的相关勘察工作。
双方经友好协商，达成以下协议：一、勘察内容：乙方应按照甲方的要求，对项目进行全面勘察，包括但不限于地质勘查、环境勘察、设计勘查等工作。
勘察范围、深度、方法等需符合相关法规和标准。
二、勘察时间：勘察工作应在双方签订本合同后的规定时间内完成。
如因不可抗力等原因导致延误，应及时通知甲方并重新确定时间计划。
三、勘察报告：乙方应按照甲方要求及时提交勘察报告，并对勘察结果负责。
报告需真实、准确、完整，如有虚假，乙方应承担相应责任。
四、费用支付：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
支付方式、金额及时间均在合同中明确规定。
如有增加费用的情况，应及时协商确定后支付。
五、保密条款：双方应妥善保管涉及项目的相关信息和数据，不得私自泄霩。
如因违反保密约定导致的损失，应承担相应法律责任。
六、违约责任：如一方未能按合同规定履行义务，应承担相应违约责任。
违约方须赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失和信誉损失。
七、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决。
无法协商解决的，应提交有管辖权的法院诉讼解决。
八、其他约定：本合同未尽事宜由双方协商解决，相关内容可通过书面补充协议明确约定。
九、生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，有效期至完成勘察工作的结束。
双方一致同意终止合同的，应通过书面形式进行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上内容为建设工程勘察合同范文通用版本，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
愿双方本着诚信合作、互利共赢的原则，共同推动项目的顺利进行。
第2篇示例：建设工程勘察合同范本甲方：_______________单位名称法定代表人/授权代表：_______________联系地址：_______________电话：_______________邮编：_______________为了保障双方的合法权益，规范工程勘察活动，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方开展的建设工程勘察达成如下协议：一、勘察内容及范围1. 甲方委托乙方对_______________（项目名称）进行勘察工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、地基勘察等，具体勘察内容和范围详见附件《建设工程勘察任务书》。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。
乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。
本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。
三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。
4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。
四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。
2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。
五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。
2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。
甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
建设工程勘察合同7篇第1篇示例：建设工程勘察合同一、甲方：（委托方）地址：联系人：电话：邮编：二、乙方：（勘察方）地址：联系人：电话：邮编：鉴于甲方拟进行的建设工程项目（以下简称“工程项目”）需要进行勘察工作，为明确双方权利和义务，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以示双方的合作意愿，具体内容如下：第一条勘察内容1. 乙方应按照甲方要求，对工程项目所需要的土地、地质、水文、环境等方面进行综合勘察。
2. 勘察内容包括但不限于：（1）土地勘察：包括土地性质、地形地貌、土地利用状况等。
（2）地质勘察：包括地层岩性、构造构造、地质灾害等。
（3）水文勘察：包括水资源、水文地质、地下水情况等。
（4）环境勘察：包括环境保护要求、周边环境影响等。
第二条勘察范围1. 勘察范围为工程项目用地范围内的土地、地质、水文和环境状况。
2. 乙方根据勘察内容对勘察范围进行详细划分，确保勘察工作的全面性和系统性。
第三条勘察方法1. 乙方应根据勘察内容和勘察范围确定勘察方法，并编制勘察方案，报甲方审核同意后方可进行勘察工作。
2. 勘察方法应符合国家规定的标准和要求，确保勘察数据的准确性和可靠性。
第四条勘察报告1. 乙方应根据勘察情况，编制勘察报告，报甲方审核。
2. 勘察报告应包括但不限于勘察成果、分析解释、风险评估、环境影响预测等内容。
3. 勘察报告应真实、完整、准确地反映勘察情况，确保甲方对勘察结果的真实性和可靠性。
第五条勘察周期1. 勘察周期为自双方签订本合同之日起至勘察报告提交之日止。
2. 如勘察过程中遇到特殊情况，需延长勘察周期的，应及时向甲方提出书面申请，经甲方同意后可延长勘察周期。
第六条合同价款1. 甲方应按照双方约定的支付方式和时间，依据勘察合同金额的规定，按期支付勘察费用给乙方。
2. 勘察费用的支付方式和时间双方可另行协商，并另行约定相关条款。
第七条违约责任1. 任何一方未能履行或违反了本合同中的任何条款或规定，应当承担违约责任，并赔偿给另一方由此而造成的损失。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。
第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。
第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。
2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。
第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。
第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。
第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。
第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
