建筑工程施工合同(专用条款)
- 格式:docx
- 大小:11.72 KB
- 文档页数:5
建筑工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的和依据本合同的目的是明确双方的权益和责任,保障建筑工程施工的顺利进行。
本合同依据国家法律法规、相关工程建设标准和规范制定。
第二条合同定义1. 建筑工程:指在土地上或其他相关无遮拦地面上,按照设计图纸和技术要求进行施工的一系列施工活动。
2. 建筑工程施工:指按照已批准的工程设计图纸、规范和技术要求进行的建筑工程实际施工活动。
第三条合同范围本合同适用于各类建筑工程施工合同,包括新建、改建、扩建、修缮、维修等项目。
第四条施工单位1. 施工单位:指具备相应施工能力和资质的企事业单位、个体经营者或合作社等。
2. 施工单位应具备建筑工程施工相应的技术人员和设备,并依法取得相关资质证书。
第五条监理单位1. 监理单位:指根据施工单位和建设单位之间签订合同,负责对施工过程和施工质量进行监督和验收的单位。
2. 监理单位应具备相应的技术能力和监理经验,并依法取得相关资质证书。
第六条竣工验收1. 竣工验收是指建筑工程施工完成后,建设单位组织有关方面对工程施工的质量、安全和合规性进行检查认可的过程。
2. 竣工验收合格后,方可办理竣工手续和交付使用。
第七条紧急变更在建筑工程施工过程中,若出现紧急情况需要变更施工方案、工程进度或其他相关事项,应当及时协商解决并书面确认。
第八条违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于赔偿、迟延履约、质量不合格等。
2. 违约责任的金额和种类应根据具体情况确定,双方应进行协商解决。
第九条合同变更和解除1. 若因特殊原因需要变更合同内容或解除合同,应当提前书面通知对方并经过双方协商一致。
2. 变更或解除合同应符合国家法律法规的规定,并确保不违反公共利益和社会公共秩序。
第二章工程内容和进度第十条工程内容1. 工程内容包括但不限于土建工程、设备安装、装饰装修等。
2. 工程内容根据设计文件确定,双方应共同确认并在施工过程中进行相应的调整。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建筑工程施工合同专用条款合同编号:__________甲方(委托方):__________乙方(承包方):__________鉴于:1.甲方是依法成立的,具有独立法人资格的企业,拥有相应的建筑工程项目;2.乙方是依法成立的,具有独立法人资格的企业,具备相应的施工资质和能力;双方本着平等自愿、诚实信用的原则,根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规的规定,经友好协商,就甲方委托乙方进行建筑工程施工的事宜,达成如下合同条款:第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程面积:__________1.5工程期限:自__________年__________月__________日至__ ________年__________月__________日。
第二条承包方式2.1乙方按照甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范和施工要求进行施工。
2.2乙方负责工程的施工组织、管理和协调,并承担相应的安全、质量、进度等责任。
第三条工程价款3.1工程价款为人民币(大写):__________元整(小写):__ ________元。
3.2工程价款的支付方式:__________第四条工程质量4.1乙方应按照国家有关工程质量的标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量符合规定。
4.2工程质量不符合规定,乙方应负责无偿返工,直至符合规定。
第五条工程变更5.1在施工过程中,如需对工程进行变更,甲方应提前通知乙方,并书面确认变更内容、范围、期限等。
5.2工程变更导致的工程价款增减,按照实际发生的费用予以调整。
第六条工程验收6.1工程完成后,乙方应向甲方提交完整的工程资料和验收报告。
6.2甲方应在收到验收报告后__________日内组织验收,并出具验收意见。
第七条违约责任7.1甲方未按合同约定支付工程价款的,应按逾期支付金额的__ ________%向乙方支付违约金。
建设工程施工合同,专用条款
1. 施工范围和工期:明确项目的施工范围,并约定工程开始和结束日期,合同双方保证按照约定时间完成工程。
2. 施工方案和设计变更:约定施工方案和设计变更的程序和责任,确保施工方案和设计变更经过双方的协商和确认。
3. 技术要求和质量标准:约定工程的技术要求和质量标准,并明确质量检验、验收和保修责任。
4. 付款方式和进度款:约定工程款项的支付方式和进度款的支付时间和比例,明确款项支付的条件和手续。
5. 竣工验收和保修:约定竣工验收的程序和标准,并约定保修期限和保修责任。
6. 索赔和争议解决:约定双方的索赔和争议解决方式,明确仲裁的地点和方式。
7. 违约责任和赔偿:协商双方的违约责任和赔偿方式,确保违约方承担相应的法律责任。
8. 不可抗力和解除合同:约定不可抗力事件的处理方式和解除合同的条件和程序。
9. 保密和知识产权:约定双方在合作过程中的保密责任和双方的知识产权归属。
10. 合同解释和生效:约定合同的解释方式和生效条件。
以上仅为一些常见的条款,具体的合同内容可以根据具体项目的需求进行修改和补充。
建议在签订合同前,咨询专业的法律顾问以确保合同的合法性和有效性。
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方(建筑施工方)和乙方(业主)签订的建筑工程合同,根据双方自愿、平等和互利的原则,按照相关法律法规,以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定,共同约定以下条款。
2. 工程概况(1)工程名称:建筑工程项目名称(2)工程地点:建筑工程项目地点(3)工程范围:详细描述工程的具体建设内容和要求(4)工程工期:约定工程开始日期和完工日期(5)工程准备:双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式(1)合同总价款:合同约定的工程总价款金额(2)价款支付方式:详细说明价款的支付方式、时间和比例(3)价款结算:约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修(1)工程质量标准:按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工(2)竣工验收:约定工程竣工验收标准和程序(3)质量保证期:确保工程质量的保修期限,以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔(1)变更事项:合同履行过程中,如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序(2)索赔处理:约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任(1)甲方违约责任:约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜(2)乙方违约责任:约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权(1)保密义务:约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务(2)知识产权:对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决(1)协商解决:约定双方在合同履行过程中发生争议时,首先进行协商解决(2)仲裁解决:如无法通过协商解决,约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除(1)合同生效:约定合同生效的条件和日期(2)合同解除:约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分,包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等,附件内容与合同正文具有同等法律效力。
施工合同专用条款(精选范本)范本:施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。
第二条项目范围乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。
2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。
第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。
第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。
在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。
第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。
如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。
第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变更合同。
2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。
第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。
甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):。
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
建筑施工合同专用条款【建筑施工合同专用条款】一、合同的缔约各方及基本条件本建筑施工合同(以下简称“合同”)由甲方(雇主)和乙方(承包商)共同缔结,并共同遵守以下约定。
甲方:【雇主名称】地址:【雇主地址】电话:【雇主电话】乙方:【承包商名称】地址:【承包商地址】电话:【承包商电话】合同工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程规模:【工程规模】约定工期:【工期】合同价格:【金额】(大写:【金额大写】)二、工程范围与工程设计文件1. 工程范围:合同工程包括但不限于【列举工程范围】,具体工作内容详见附件【工程划分清单】。
2. 工程设计文件:乙方应根据甲方提供的工程设计文件进行施工。
甲方应提供的工程设计文件包括但不限于【列举设计文件种类】。
三、质量、进度及安全要求1.质量要求:乙方在施工过程中,应按照相关法律法规、标准及设计文件的要求,保证施工质量符合合同约定,并保证工程的功能性、可靠性及使用寿命。
2.进度要求:乙方应按照约定工期保质保量完成工程,确保工程的按时交付。
3.安全要求:乙方应制定并执行安全生产措施,保障工程施工过程中的人身安全和财产安全。
若发生安全事故,乙方应承担相应的赔偿责任,并及时采取补救措施。
四、费用支付条款1. 材料采购:甲方应根据施工需要按时提供乙方所需的施工材料,并按照合同价格支付相关费用。
2. 施工费用:乙方应按照工程进度及质量要求,按照合同价格提交工程进度报告,并向甲方申请支付相应的施工费用。
3. 付款方式:甲方应在收到乙方的工程进度报告及发票后,按照约定的付款方式及时支付相应的款项。
五、合同履行保证1. 甲方保证:甲方应及时提供设计文件、办理相关手续,支付相应款项,并保证施工现场的安全及施工条件的满足。
2. 乙方保证:乙方应按照合同要求进行施工,保证工程质量和进度,并承担施工中的安全责任。
3. 违约责任:如一方违约未能履行合同约定的义务,违约方应向对方支付违约金,并赔偿由此产生的实际损失。
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定,保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工,不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常,并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题,施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质,并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书,在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求,业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度,确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后,根据工程规模和施工条件,制定详细的施工进度计划,并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期,在施工过程中合理安排施工班次,确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间,以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误,施工方应承担相应的违约责任,并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点,制定安全施工方案,并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志,保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章总则1.1 合同目的本合同是为了明确建设工程施工过程中的权利和义务,确保工程质量、安全和进度,保障各方的合法权益,规范双方的行为。
1.2 合同定义建设工程施工合同是指建设工程的业主与承包商之间订立的,约定工程范围、工程价款、交付条件等关键事项的法律文件。
1.3 合同约定的基本原则本合同遵循以下基本原则:1.3.1 公正、平等、自愿原则:合同双方在遵循法律法规的前提下,自愿订立本合同,并对各自的权利和义务负责。
1.3.2 公开透明原则:合同内容应当公开透明,双方均有权了解合同的全部内容。
1.3.3 诚实信用原则:合同双方应当遵守诚实信用的原则,不得故意隐瞒或者提供虚假信息。
1.3.4 公平竞争原则:除非法律法规另有规定,合同双方应当保持公平竞争,遵循市场规则。
第二章合同的签订与生效2.1 合同的签订2.1.1 建设工程施工合同应以书面形式订立,并由双方盖章或者签字确认。
2.1.2 合同应当包括:工程范围、工程价款、工程质量、工程进度、施工组织、承包方式、工期、支付方式等条款。
2.2 合同的生效2.2.1 合同生效的条件:合同经双方盖章或者签字确认后生效。
2.2.2 合同生效的日期:合同生效日期为最后签字确认之日。
2.2.3 生效后合同的效力:自合同生效之日起,各方应按合同的约定履行各自的义务。
第三章工程范围与变更3.1 工程范围3.1.1 工程范围应包括工程的具体位置、结构、设备及相关附属设施等。
3.1.2 工程范围的确认:双方应在合同中明确工程范围的详细信息,并签字确认。
3.2 工程变更3.2.1 工程变更的条件:任何一方变更工程范围时,应经对方允许并书面确认。
3.2.2 工程变更的程序:双方应按约定的程序进行工程变更,并记录变更内容和日期。
3.2.3 工程变更的影响:工程变更可能对工程进度、工程费用等产生影响,双方应进行商议解决。
第四章工程价款与支付4.1 工程价款4.1.1 工程价款的确定:工程价款应根据工程量清单和计价规则确定,双方应在合同中明确计价依据和计价方法。
建筑工程施工合同(专用条款)
第一章总则
第一条合同共同起草人
本合同由甲方、乙方共同起草。
第二条合同生效
本合同自双方代表签字、盖章之日起生效。
第三条合同目的
本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程施工中的权利和义务,确保工程质量和进度。
第四条合同范围
本合同适用于甲方委托乙方进行建筑工程施工的相关事宜。
第五条项目概况
1.项目名称:
2.项目地点:
3.建筑面积:
4.工程周期:
5.工程造价:
6.其他重要信息:
第二章甲方权利和义务
第六条甲方权利
1.享有合同约定的工程质量和进度。
2.对乙方提供的施工方案进行审查。
3.要求乙方按照合同约定的方式进行施工。
第七条甲方义务
1.按照合同约定支付工程款项。
2.提供准确、完整的设计文件和相关资料。
3.协助乙方解决施工过程中的遇到的问题。
4.对乙方提供的临时施工场地进行必要的腾空和清理。
第三章乙方权利和义务
第八条乙方权利
1.参与工程施工方案的制定和调整。
2.要求甲方按照合同约定支付工程款项。
3.要求甲方提供设计文件和相关资料的完整性和准确性。
第九条乙方义务
1.按照合同约定的工程质量和进度进行施工。
2.严格按照设计文件和相关规范要求进行施工。
3.合理安排施工人员和材料,确保施工进度的实施。
4.提供工程进度和质量报告。
第四章工程款项及支付方式
第十条工程款项
1.工程款项包括合同价款和变更价款。
2.工程价款根据施工进度、质量合格情况进行分期支付。
第十一条支付方式
1.甲方应在收到乙方提供的工程进度和质量报告后的10个工作日内支付相应款项。
2.支付方式可以选择银行转账或现金支付。
第五章变更和解除合同
第十二条变更合同
1.双方如需变更合同内容,应书面协商并签署变更合同。
2.变更后的合同内容应与原合同保持一致,具体细则由双方协商确定。
第十三条合同解除
1.出现以下情况时,甲乙双方可以协商解除合同:
a) 严重违反合同约定的行为。
b)不可抗力造成无法继续履行合同。
2.解除合同应通过书面形式进行,并注明具体解除原因和解除日期。
第六章担保和保险
第十四条担保
乙方应提供相应的履约担保,确保工程质量和进度。
第十五条保险
在合同生效时,甲方有义务投保工程施工的保险,以应对可能发生的意外损失。
第七章法律名词及注释
1.总承包:指由甲方委托乙方承担工程项目的全过程负责。
2.施工方案:具体指导施工和组织工程实施的计划和文件。
3.参建单位:参与工程施工的各个单位或个人。
4.工程款项:是指根据合同约定的工程造价款项。
5.变更合同:指合同签订后,由于实施过程中的需求变化而对合同内容进行修改。
第八章其他条款
第十六条争议解决
双方如发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可提请有管辖权的人民法院裁决。
第十七条附件
本合同附件包括但不限于设计文件、施工方案等。
本文档涉及附件。
本文所涉及的法律名词及注释:见第七章。
甲方:(签字)日期:
乙方:(签字) 日期:。