下载文档原格式
第1篇一、案例背景某房地产开发公司（以下简称“甲方”）与某建筑公司（以下简称“乙方”）于2018年5月签订了一份《建设工程施工合同》，约定甲方将某住宅小区的建设工程发包给乙方，合同工期为两年。
合同签订后，乙方按照甲方的要求进行了施工。
但在施工过程中，由于甲方未能按照合同约定提供必要的施工图纸和材料，导致乙方施工进度严重滞后。
经过多次协商，双方未能达成一致意见。
2020年6月，乙方以甲方违约为由，向法院提起诉讼，要求甲方支付违约金。
二、案件事实1. 甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》中明确约定，甲方应在合同签订后30日内提供完整的施工图纸和材料。
2. 甲方未能在合同约定的期限内提供施工图纸和材料，导致乙方施工进度严重滞后。
3. 乙方多次与甲方协商，要求甲方履行合同义务，但甲方一直未予理会。
4. 乙方在施工过程中，根据实际情况对部分施工图纸进行了修改，并向甲方进行了汇报。
5. 由于甲方违约，乙方无法按照合同约定完成工程，导致工期延误。
三、法院判决法院审理认为，甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》合法有效，双方均应按照合同约定履行各自义务。
甲方未能在合同约定的期限内提供施工图纸和材料，违反了合同约定，构成违约。
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
据此，法院判决如下：1. 甲方应立即提供完整的施工图纸和材料，乙方有权要求甲方承担因甲方违约而产生的停工损失。
2. 甲方应支付乙方违约金人民币XX万元。
3. 乙方有权要求甲方承担因工期延误而产生的其他经济损失。
四、案例分析本案涉及的主要法律问题如下：1. 违约责任的认定根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
在本案中，甲方未能在合同约定的期限内提供施工图纸和材料，导致乙方施工进度严重滞后，构成违约。
合同法案例分析（最新6篇）合同法案例分析篇一8月5日上午，某客运公司的长途客车上的检票员发现甲、乙、丙3人没有买票，于是让某补票。
三人蛮不讲理，司机说；"你们没有买票，我们就可以把你们赶下车，干嘛那么多废话。
"三人听后，感到害怕，其中甲、乙马上就补了票，但丙由于身上没带钱，央求汽车把他带到某某站。
检票员不同意，把丙赶下车，当日下午1点，售票员发现客人太多，已经超员5人，于是便拒载后来的客人。
丁由于有急事，央求上车，售票员说，"客车运输不能超载，出了问题，我们要负责任的。
"丁说："出了问题，我负责。
不管什么问题，我都一人负责。
"售票员无奈便让其上了车，还说："出了问题可由你一个全部负责！"下午3点，售票员发现戊某携带危险品，便随之把危险品拿到车下销毁。
戊坚决反对。
售票员说；"要么你拿着危险品下车，要么让我销毁。
"后来，由于拥挤，王某把孕妇赵某挤得流产了。
根据上述案情，回答下列问题：（1）乘车人甲、乙、丙3人没买票，售票员可否把其赶下车？（2）由于丙身上没带钱，售票员最终还是把他赶下车？是否合法？为什么？（3）售票员是否有权销毁旅客携带的危险品？为什么？（4）对于赵某的流产，丁是否应负责？为什么？（5）对于赵某的流产，售票员和其运输公司是否应承担责任？（6）对于赵某的流产，王某是否应该承担责任？（7）设检票员未把丙赶下车，在赶往某某站的途中，由于司机突然刹车致丙倒地重伤，谁应对丙的损失负责？答案：（1）乘车人没买票，售票员不能直接把人赶下车，应先让其补票。
（2）合法。
因其享受坐车的权利，就应承担付款买票的义务。
（3）有权。
因其携带的危险品已危及所有旅客的安全。
（4）丁某对于赵某的流产应负主要责任之一，因其明知超载运输，而强行上车，对造成并加剧引发赵某流产的拥挤状态负有一定责任。
（5）对于赵某的流产，客运公司负责违约损害赔偿。
合同十大经典案例及分析案例一：买橘子引发的合同误会。
话说有个小商贩老张，在街边摆摊卖橘子。
小李路过，看到橘子很新鲜，就跟老张说：“大爷，你这橘子我全要了，一共多少钱？”老张乐呵地说：“算你50块吧。
”小李说：“行，不过我得先去旁边超市买点东西，回来拿橘子，钱我先给你。
”老张收了钱。
可是等小李回来的时候，老张以为小李说的“全要了”是指他车上剩下的那半袋橘子，而小李觉得是摊位上所有的橘子呢。
分析：这里的问题就是合同内容不明确。
他们只是口头约定了“全要了”这个模糊的概念，没有具体界定到底是哪些橘子。
在正式的合同里，哪怕是这种小买卖，如果能明确数量，比如说“摊位上现有三筐橘子共100斤”，就不会产生这样的误会了。
这就告诉我们，合同里哪怕是最简单的买卖，关于标的（这里就是橘子的范围）一定要明确规定。
案例二：租房的“惊喜”小王要租一间房子，和房东赵姐签了合同。
合同上写着“房租每月1500元，押一付三”。
小王住进去之后发现，房子的下水道老是堵，而且屋顶还漏水。
小王找赵姐，赵姐说：“合同里可没说房子必须没毛病啊。
”分析：这就是合同里没有考虑到房屋质量相关的条款。
虽然小王可能因为想赶紧租到房子没太在意这些细节，但是在正常的房屋租赁合同里，房东有义务提供适合居住的房屋。
这就好比你去餐厅吃饭，虽然合同（菜单算一种简单合同形式）没写菜里不能有沙子，但你肯定觉得菜应该是干净卫生的。
小王在签合同之前应该要求房东明确房屋的基本状况，或者在合同里加上类似“房东保证房屋基本设施完好，可正常使用”这样的条款。
案例三：合作开饭馆的“坑”小张和小刘打算合作开饭馆。
两人签了个简单的合同，说一起出钱，利润平分。
结果饭馆开起来后，小张天天在饭馆忙前忙后，小刘就偶尔来看看。
到了年底算利润的时候，小刘说：“咱们说好利润平分，我也出了钱，我就拿我的那一半。
”小张可就不乐意了，他觉得自己付出的劳动多，应该多拿点。
分析：这个合同只考虑了出资，没考虑到双方的劳务付出。
第1篇一、案情简介某房地产开发公司（以下简称“甲公司”）成立于2000年，主要从事房地产开发与销售。
2008年，甲公司为了扩大经营规模，决定引进战略投资者。
经过协商，甲公司与乙公司（以下简称“乙公司”）达成股权转让协议，约定乙公司收购甲公司30%的股权，成为甲公司的股东。
股权转让价格为人民币1000万元，乙公司应于协议签订之日起3个月内支付全部股权转让款。
股权转让协议签订后，乙公司按照约定支付了股权转让款。
但随后，甲公司却以乙公司未履行协议约定的其他义务为由，拒绝将股权转让给乙公司。
乙公司认为甲公司违约，遂向法院提起诉讼，要求甲公司履行股权转让协议，将股权转让给乙公司。
二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：1. 甲公司是否构成违约？2. 乙公司是否应当履行股权转让协议？3. 如甲公司构成违约，乙公司应如何维护自己的合法权益？三、案例分析1. 甲公司是否构成违约根据《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。
当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
”本案中，甲公司与乙公司签订的股权转让协议是双方真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，属于有效合同。
甲公司作为股权转让方，应当按照协议约定将股权转让给乙公司。
然而，甲公司却以乙公司未履行协议约定的其他义务为由拒绝履行股权转让协议，明显违反了合同约定。
因此，甲公司构成违约。
2. 乙公司是否应当履行股权转让协议根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”本案中，甲公司未履行股权转让协议，构成违约。
根据合同法的相关规定，乙公司有权要求甲公司继续履行股权转让协议，即要求甲公司将股权转让给乙公司。
3. 乙公司应如何维护自己的合法权益（1）要求甲公司继续履行股权转让协议，将股权转让给乙公司。
第1篇一、案例背景某市甲公司与乙市丙公司签订了一份购销合同，合同约定甲公司向丙公司购买一批货物，总价款为100万元。
合同中还约定了货物的交付时间、质量标准、付款方式等条款。
合同签订后，甲公司按照约定支付了部分货款，但丙公司未能按时交付货物。
甲公司多次催促丙公司履行合同义务，但丙公司以各种理由推脱。
甲公司遂向法院提起诉讼，要求丙公司履行合同义务，并承担违约责任。
二、案件事实1. 甲公司与丙公司签订的购销合同合法有效，双方均具备签订合同的主体资格。
2. 甲公司按照合同约定支付了部分货款，但丙公司未能按时交付货物。
3. 甲公司多次催促丙公司履行合同义务，但丙公司以各种理由推脱。
4. 甲公司认为丙公司构成违约，要求丙公司履行合同义务，并承担违约责任。
三、争议焦点1. 丙公司是否构成违约？2. 如果丙公司构成违约，甲公司应如何维护自己的合法权益？四、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
2. 《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3. 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
五、案例分析1. 丙公司是否构成违约？根据《中华人民共和国合同法》第六十条的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
在本案中，甲公司与丙公司签订的购销合同合法有效，双方均具备签订合同的主体资格。
合同中约定了货物的交付时间、质量标准、付款方式等条款，丙公司未能按时交付货物，已构成违约。
2. 如果丙公司构成违约，甲公司应如何维护自己的合法权益？根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
甲公司可以采取以下措施维护自己的合法权益：（1）要求丙公司继续履行合同义务，即按照合同约定的时间、质量标准交付货物。
第1篇案情简介：某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）与某建筑安装工程公司（以下简称“施工方”）签订了一份建筑工程施工合同，约定由施工方负责某住宅小区的建设工程。
合同约定工期为一年，工程总价款为1000万元。
合同签订后，施工方按照约定进行了施工，但在施工过程中，因设计变更、材料价格上涨等原因，导致实际工程量增加，工期延长。
施工方多次与开发商协商，要求增加工程款和延长工期，但双方未能达成一致意见。
施工方遂停止施工，并向法院提起诉讼，要求开发商支付增加的工程款和赔偿停工损失。
争议焦点：1. 由于设计变更和材料价格上涨等原因导致工程量增加和工期延长，是否属于不可抗力或情势变更？2. 施工方是否可以要求增加工程款和延长工期？3. 开发商是否应当赔偿施工方因停工造成的损失？案例分析：一、关于不可抗力或情势变更的认定根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
”在本案中，设计变更和材料价格上涨虽然属于客观情况，但并非不可预见、不能避免并不能克服的，因此不属于不可抗力。
关于情势变更，《中华人民共和国合同法》第一百一十八条规定：“合同成立后，合同的基础条件发生不可预见的、非当事人所能控制的变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平的，当事人可以请求变更或者解除合同。
”在本案中，设计变更和材料价格上涨虽然影响了合同的履行，但并非不可预见的、非当事人所能控制的变化，因此也不属于情势变更。
二、关于增加工程款和延长工期的请求根据《中华人民共和国合同法》第二百一十二条规定：“因设计变更或者工程量增加等原因，增加合同约定工程款的，当事人应当协商一致。
”在本案中，施工方要求增加工程款，但双方未能协商一致。
根据法律规定，施工方无权单方面要求增加工程款。
第1篇一、案件背景2010年，某房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）在市区某地开发了一处住宅小区，命名为“和谐家园”。
经过一系列宣传和销售活动，该小区吸引了众多购房者。
张先生（以下简称“购房者”）在2010年10月，与开发商签订了《商品房买卖合同》，购买了该小区一套面积为120平方米的住宅。
合同约定，房屋总价款为100万元，首付比例为30%，剩余款项于房屋交付时一次性支付。
合同中还约定了房屋交付日期为2011年12月31日。
然而，由于开发商未能按时完成工程建设，导致房屋交付日期一拖再拖。
购房者多次与开发商协商，要求按照合同约定交付房屋，但开发商始终以各种理由推脱。
2012年5月，购房者张先生将开发商诉至法院，要求开发商按照合同约定交付房屋，并支付逾期交付的违约金。
二、争议焦点本案的争议焦点主要包括以下几点：1. 开发商是否构成违约？2. 购房者主张的违约金是否合理？3. 法院应如何判决？三、案例分析（一）开发商是否构成违约根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
本案中，开发商与购房者签订的《商品房买卖合同》明确约定了房屋交付日期为2011年12月31日。
然而，开发商未能按时交付房屋，已构成违约。
（二）购房者主张的违约金是否合理根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
本案中，购房者主张的违约金为每日万分之五，即每日500元。
根据我国相关法律规定，违约金的计算应当以实际损失为基础，同时考虑到当事人的预期利益。
在本案中，购房者因开发商未能按时交付房屋，导致其无法入住，造成了一定的经济损失。
因此，购房者主张的违约金具有一定的合理性。
但考虑到违约金的总额可能过高，法院在判决时可以适当降低违约金数额，以平衡双方的权益。
（三）法院应如何判决1. 开发商应承担违约责任，按照合同约定交付房屋。
第1篇一、案件背景XX科技有限公司（以下简称“科技公司”）是一家专业从事软件开发、销售及技术服务的企业。
2018年，科技公司为了拓展市场，与某大型企业XX客户（以下简称“客户”）签订了一份《软件开发与技术服务合同》（以下简称“合同”）。
合同约定，科技公司将为客户开发一款定制化的企业管理软件，并提供一年的技术支持服务。
合同总价为人民币100万元，付款方式为分期支付，首期支付合同总额的30%，验收合格后支付剩余70%。
合同签订后，科技公司按照约定完成了软件开发工作，并向客户交付了软件。
客户在验收过程中提出了一些修改意见，科技公司对此进行了调整。
2019年3月，双方进行了软件验收，客户确认软件基本符合要求。
然而，在此后的使用过程中，客户发现软件存在一些功能缺陷和技术问题，导致企业运营效率受到影响。
客户多次与科技公司沟通，要求解决这些问题，但科技公司以各种理由推诿，未能及时解决问题。
2020年5月，客户向科技公司支付了首期款项，并在合同约定的时间内完成了软件验收。
随后，客户要求科技公司支付剩余的70%款项。
科技公司以软件存在缺陷为由拒绝支付，并要求客户支付额外的维修费用。
双方协商未果，客户遂将科技公司诉至法院。
二、争议焦点本案的争议焦点主要集中在以下几个方面：1. 软件是否存在缺陷？2. 科技公司是否履行了合同约定的技术服务义务？3. 客户是否应支付剩余的70%款项？三、案例分析1. 软件是否存在缺陷根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条的规定：“当事人应当按照约定的标的物的质量要求履行合同。
标的物的质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
”本案中，合同对软件的质量要求有明确的约定，科技公司应按照约定交付符合要求的软件。
法院经审理查明，软件在交付时确实存在一些功能缺陷和技术问题，这些问题影响了客户的正常使用。
因此，法院认定软件存在缺陷。
第1篇一、案件背景XX房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）与XX建筑工程有限公司（以下简称“建筑公司”）于2018年5月1日签订了一份《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），约定由建筑公司承建开发商位于某市某区的住宅小区项目。
合同约定工程总造价为人民币3亿元，工期为24个月。
合同签订后，建筑公司按照约定完成了施工任务，但双方在工程结算及支付工程款方面产生了纠纷。
二、案情简介1. 合同签订及履行情况根据合同约定，建筑公司于2018年6月1日开始进场施工，至2020年5月1日完成全部施工任务。
在施工过程中，双方按照合同约定进行了材料采购、工程进度款支付等工作。
2. 工程结算争议工程完工后，双方对工程结算产生了争议。
开发商认为，建筑公司施工过程中存在质量问题，导致工程实际造价高于合同约定。
建筑公司则认为，工程结算应以合同约定为准，且施工过程中已对质量问题进行了整改。
3. 工程款支付争议在工程结算争议的基础上，双方对工程款的支付也产生了分歧。
开发商认为，由于建筑公司存在质量问题，应扣除相应的款项。
建筑公司则坚持要求按照合同约定支付工程款。
三、争议焦点1. 工程质量问题是否影响工程结算？2. 工程款支付是否符合合同约定？四、法律分析1. 关于工程质量问题根据《中华人民共和国合同法》第二百七十八条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。
”在本案中，建筑公司在施工过程中存在质量问题，已构成违约。
根据合同约定，开发商有权要求建筑公司整改，并扣除相应的款项。
2. 关于工程结算根据《中华人民共和国合同法》第二百一十条规定：“当事人对工程量、工程款、工期等有争议的，可以协商解决；协商不成的，可以依照本法的规定或者依照双方约定的仲裁条款申请仲裁。
”在本案中，双方对工程结算存在争议，应首先协商解决。
若协商不成，可以申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 关于工程款支付根据《中华人民共和国合同法》第二百零九条规定：“当事人应当按照约定支付工程款。
《合同法》结课作业一、某股份有限公司与某商业银行签订了一份借款合同.合同约定：某商业银行向某股份有限公司贷款人民币500万元，借款期限为三年,借款用途为技术改造。
根据《合同法》及相关法律回答下列问题:（1)借款合同没有采用书面形式是否合法？为什么？（2）某股份有限公司按照银行要求提供保证担保，保证人为某股份有限公司的主管部门，即市冶金工业局.该担保是否合法?为什么？（3）某商业银行为了控制风险，将利息75万元预先在本金中扣除。
这种行为是否合法？为什么？（4）假如当事人双方没有在合同中约定利息的支付期限，应当怎么处理？为什么？二、曹某与陈某两人是好朋友，一日，曹某到陈某家作客,曹某见陈某家里有一幅画很是喜欢，陈某见状对曹某说让我先挂几天就送给你，曹某表示不信，陈某当即立据为凭，后因曹某与陈某两人因事发生争执导致关系恶化，陈某一直也就没有将画给曹某,曹某很生气,拿着陈某所立凭据找陈某索要画不成,遂曹某起诉至法院，要求陈某承担违约责任.试分析：（1）陈某与曹某所订立的合同是什么性质的合同？（2）法院会支持曹某的主张吗?为什么?三、1999年10月15日，甲公司与乙公司签订合同,合同约定由乙公司于2000年1月15日向甲公司提供一批价款为50万元电脑配件，1999年12月1日甲公司因销售原因，需要乙公司提前提供电脑配件，甲公司要求提前履行的请求被乙公司拒绝，甲公司为了不影响销售，只好从外地进货，随后将对乙公司的债权转让给了丙公司，但未通知乙公司。
丙公司与2000年1月15日去乙公司提货时遭拒绝.试分析:（1)乙公司拒绝丙公司提货有无法律依据？为什么？（2）甲公司与丙公司的转让合同是否有效？如何处理。
四、某果品公司因市场上西瓜脱销，向新疆某农场发出一份传真：“因我市市场西瓜脱销，不知贵方能否供应。
如有充足货源，我公司欲购十个冷冻火车皮.望能及时回电与我公司联系协商相关事宜。
”农场因西瓜丰收，正愁没有销路，接到传真后，喜出望外，立即组织十个车皮货物给果品公司发去,并随即回电:“十个车皮的货已发出，请注意查收."在果品公司发出传真后，农场回电前，外地西瓜大量涌入，价格骤然下跌.接到农场回电后，果品公司立即复电：“因市场发生变化，贵方发来的货，我公司不能接收,望能通知承运方立即停发。
"但因货物已经起运，农场不能改卖他人。
为此,果品公司拒收，农场指责果品公司违约，并向法院起诉。
本案应如何处理？五、某甲和某工厂订立一份买卖汽车的合同，约定由工厂在６月底将一部行驶３万公里的卡车交付给甲,价款３万元，甲交付定金５０００元，交车后１５日内余款付清。
合同还约定，工厂晚交车一天，扣除车款５０元，甲晚交款一天，应多交车款５０元；一方有其他违约情形，应向对方支付违约金６０００元。
合同订立后,该卡车因外出运货耽误，未能在６月底以前返回。
７月１日,卡车在途经山路时,因遇暴雨,被一块落下的石头砸中，车头受损，工厂对卡车进行了修理，于７月１０日交付给甲。
１０天后，甲在运货中发现卡车发动机有毛病,经检查,该发动机经过大修理，遂请求退还卡车,并要求工厂双倍返还定金，支付６０００元违约金，赔偿因其不能履行对第三人的运输合同而造成的经营收入损失３０００元。
工厂意识到对自己不利,即提出汽车没有办理过户手续，合同无效，双方只需返还财产.根据上述案情，请回答：１．汽车买卖合同是否有效？２．卡车受损,损失应由谁承担？3．甲能否要求退车？4．甲能否请求工厂支付违约金并双倍返还定金？5．甲能否请求工厂赔偿经营损失？6．甲能否同时请求工厂支付６０００元违约金和支付每天５０元的迟延履行违约金？六、中学生王京(现年17岁）为买一部学习机,擅自将其祖母给他的3000元的玉器作价400元卖给星星商店,后至百货公司以350元买得学习机一部，其余50元在该百货商店买得文具若干。
其父母发现后，要求星星商店返还玉器，并要求百货公司返还400元。
星星商店和百货公司均不同意。
双方争执不下,其父母遂分别将星星商店和百货公司诉至法院。
请分析,本案应如何处理？七、1999年1月8日,陈林生借款1．8万元给王军，双方约定1999年12月31日还款.到了1999年12月31日时，王军告诉陈林生自己借给了表哥章程2万元钱，现在手头没有钱可还，陈无奈只好催促王赶快将其2万元债权及早收回以便偿还欠自己的1．8万元。
过了几天,陈林生打听到王军这笔钱是一年半前借给表哥的，本应在1999年12月1日还款，但王军在外宣言说反正这笔钱还回来大部分也要给陈林生，肥水不流外人田，自己的表哥肯定不会赖账。
因此，王军根本没有去向章程要钱。
陈林生得知此事后,非常气愤,认为如果王军向其表哥要回了2万元钱，那么他欠自己的1．8万元钱就可以还了。
陈林生决定向法院起诉,要求法院判决章程将欠王军款中的1．8万元还给自己.请分析：陈林生的诉讼请求能否得到法院的支持？八、康乐食品有限责任公司(以下简称康乐公司) 向某市建设银行贷款1000万元.康乐公司以其自有的一幢三层楼房作抵押,估价为500万元，并办理了抵押登记。
应建设银行的要求,康乐公司又请本市兴源大厦为其提供担保,银行与兴源大厦签订了担保合同，约定保证期为借款期限届满后6个月.借款合同期满后,康乐公司因资金紧张、无法按时向银行还款。
双方协商推迟还款期限6个月。
康乐公司与银行达成协议后,征求兴源大厦意见,请其继续提供担保。
兴源大厦表示同意，但三方未重新订立合同,也未在原合同上签字。
6个月期限届满时,因市场发生变化，康乐公司经营状况陷于困境，资不抵债,被宣告破产。
银行要求兴源大厦代康乐公司清偿贷款。
请分析:本案应如何处理？九、6月30日,某市服装厂接受一批外商订货，标的为纯棉睡衣5000件，8月底交货。
合同约定，一方违约向对方给付货款30％的违约金，由于交货时间短，服装厂调整厂内生产计划,要求工人加班加点完成任务。
7月1日，服装厂与棉纺厂签订棉布供货合同，合同规定,在7月15日,棉纺厂向服装厂提供棉布1。
8万米，并约定一方不履行时，应向对方支付违约金，数额为未履行部分价值的10％。
7月10日，棉纺厂向服装厂表示,由于机器检修等原因，15日交货有相当困难，请求将交货日期改为30日.服装厂表示该布料系为加工外商所订睡衣原料，交货日期短，不能推迟，否则外商会拒绝收货，所以棉纺厂必须按时交货。
7月15日,棉纺厂未按期交货，服装厂供销科遂四处联系棉布供应。
7月16日,服装厂得知某纺织品商店存有棉布,即前往购回1.5万米。
与棉纺厂订货价格相比，服装厂多支付1。
5万元。
同日，服装厂派人以书面形式向棉纺厂声明解除供货合同。
第二天,棉纺厂也以书面形式拒绝接受解除合同，并于7月25日将1.8万米棉布送到服装厂,服装厂拒收，双方发生纠纷.服装厂向法院起诉,要求棉纺厂支付违约金3000元，赔偿差价损失1.5万元及其他合理支出500元。
棉纺厂则要求追究服装厂的违约责任，收货付款并赔偿自己的损失5000元。
请分析：本案应如何处理？十、甲企业与乙企业达成口头协议，由乙企业在半年之内供应甲企业50吨钢材。
三个月后,乙企业以原定钢材价格过低为由要求加价,并提出，如果甲企业表示同意,双方立即签订书面合同，否则,乙企业将不能按期供货.甲企业表示反对,并声称,如乙企业到期不履行协议，将向法院起诉.请分析:（1）此案中，双方当事人签订的合同有无法律效力？（2）为什么?附带的部分参考答案：一（1）借款合同没有采用书面形式是否合法?为什么?5不合法。
因为借款合同除了是诺成合同外，还是双务有偿合同,一般是要式合同，除自然人之间有约定外。
像银行等金融机构所为的借款合同必须采取书面形式签订合同，否则视为无效。
这样便于确定当事人双方的权利义务关系，一方面，银行需按照合同规定向借款人提供贷款,否则便要承担违约责任；另一方面，也方便银行监督贷款的使用情况及催收贷款，一旦借款人逾期不还，违反合同规定，该合同也将会成为银行向法院提起诉讼的法律依据。
（2）某股份有限公司按照银行要求提供保证担保，保证人为某股份有限公司的主管部门，即市冶金工业局.该担保是否合法？为什么？不合法.这主要涉及担保人的主体资格问题，国家机关原则上不得为担保人,《担保法》第8条规定：“国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。
"国家机关以机关法人名义从事民事活动,以财政所拨预算经费为限,而预算经费为其担负的国家职能活动所必需，在经费紧张的今日，一般无剩余可言。
故国家机关一般不具有代偿能力，由其作为保证人并不能保证债权的实现。
市冶金工业局作为国家机关，亦不能成为担保人。
（3)某商业银行为了控制风险,将利息75万元预先在本金中扣除。
这种行为是否合法？为什么？不合法.《合同法》第200条规定：“借款的利息不得预先在本金中扣除。
利息预先在本金中扣除的，应当按照设计借款数额返还借款并计算利息.”贷款人预先在本金中扣除利息的行为属于违约行为,应当承担违约责任.（4）假如当事人双方没有在合同中约定利息的支付期限，应当怎么处理？为什么？《合同法》第61条规定：“对支付利息期限内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的,按照借款合同有关条款或者交易习惯来确定。
”同时本法第205条又规定:“借款期间不满1年的，借款人应当在返还借款时一并支付；借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期限不满1年的，应当在返还借款时一并支付利息。
"这样规定，更有利维护交易安全、保护贷款人合法权益。
二、（1）陈某与曹某所订立的合同是什么性质的合同？二者所定的赠与合同为诺成性合同，亦为单务合同，同时也是无偿合同。
（2）法院会支持曹某的主张吗？为什么？不会支持。
因为我国合同法规定赠与合同为诺成性合同，但同时赋予赠予人任意撤销权，在未交付标的物之前。
这在本法第186条中有规定：“赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与.具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，不适用前款规定。
”案例中，陈某未将画交付于曹某，且该合同不在不可撤销之列，不承担违约责任.三、（1）乙公司拒绝丙公司提货有无法律依据?为什么？有。
因为乙公司和丙公司没有合同关系，从《合同法》的一些规定可知，签订合同的双方如果一方转让合同，而不通知另一方并与之协商以取得对方的同意,那么这个转让合同是无效的，不具备法律效力。
（2）甲公司与丙公司的转让合同是否有效？如何处理。
无效。
因为这个转让合同在转让时没有通知乙公司.处理办法：甲公司可以与乙公司协商,如果乙公司同意这个转让合同的话，并与丙公司签订相关的合同，那么这个转让合同就有效，否则的话，这个转让合同无效，甲公司必须继续履行甲乙之间的合同。
