下载文档原格式
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
工程勘察合同书模板一4篇篇1工程勘察合同书模板一甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：联系地址：邮政编码：联系电话：传真：电子邮箱：乙方：（受托方）法定代表人（或委托代理人）：联系地址：邮政编码：联系电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方拟对以下项目进行工程勘察，为明确双方权利义务，经甲、乙双方友好协商，特签订如下合同：第一条工程勘察内容乙方接受甲方的委托，对甲方提供的工程勘察项目进行勘察，内容包括但不限于：1. 勘察范围：（具体包括哪些内容，比如地质勘察、水文勘察、地形测量等）2. 勘察标准：按照国家有关规定和标准进行勘察，并独立负责出具勘察报告。
第二条工程勘察期限本合同自双方签字盖章之日起生效，工程勘察期限为______个月（具体的期限根据实际情况填写）。
如工程勘察期限届满后，甲方需要延长勘察期限，需提前书面通知乙方，并经双方协商确定。
第三条工程勘察报酬1. 甲方应按照本合同规定的工程勘察内容和标准支付工程勘察费用给乙方。
2. 工程勘察费用为_______（具体数额填写）。
第四条工程勘察报告1. 乙方应在工程勘察结束后______个工作日内向甲方提交工程勘察报告。
2. 工程勘察报告应包括勘察对象、勘察方法、勘察结果等内容，应真实、准确。
3. 如甲方对工程勘察报告有异议，应在收到报告后______个工作日内提出，并乙方在______个工作日内进行整改。
第五条其他约定事项1. 除本合同约定事项外，其他未尽事宜均由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第六条合同变更和解除1. 双方可协商变更本合同的某些内容，并需以书面形式作出确认。
2. 若因不可抗力等不可预见的情况导致无法履行本合同，双方可协商解除合同，并遵守解除合同的程序。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（委托方）：__________________（盖章）日期：年月日乙方（受托方）：__________________（盖章）日期：年月日以上为《工程勘察合同书模板一》，甲、乙双方应严格按照合同约定履行各项义务，确保工程勘察顺利进行并取得满意的结果。
建设工程勘察合同范文通用版本6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程勘察任务范围和内容：[勘察任务详细描述]二、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务：（1）甲方应提供工程勘察所需的相关资料，并确保所提供资料的真实性和完整性。
（2）甲方应按时支付乙方勘察费用。
（3）甲方应遵守合同条款，确保乙方的合法权益。
2. 乙方的责任与义务：（1）乙方应按照国家和地方有关法律法规、技术规范及合同约定进行工程勘察。
（2）乙方应按时提交勘察成果，并保证勘察成果的真实性和准确性。
（3）乙方应对勘察成果质量负责，确保勘察成果符合合同约定。
三、工程勘察的实施与验收1. 勘察实施：乙方应按照合同约定进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和完整性。
如因乙方原因导致勘察工作延误，乙方应承担相应的违约责任。
2. 勘察验收：甲方应在收到乙方提交的勘察成果后进行验收。
甲方认为勘察成果符合合同约定的，应予以确认并签署验收意见；如认为勘察成果不符合合同约定，应书面通知乙方进行整改。
四、费用及支付方式1. 勘察费用：本次工程勘察费用为人民币[金额]元。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察费用。
具体支付方式为：____。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、勘察成果及相关资料予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中知悉的甲方商业秘密及技术要求，应予以保密，不得泄露给第三方。
建设工程勘察合同（四）5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX营业执照号码：XXXXXX乙方（勘察人）：XXXX勘察研究院地址：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXX营业执照号码：XXXXXX鉴于甲方需要就位于XX区域的XX建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本次勘察工作达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方承担该建设工程的勘察工作。
该工程包括基础工程勘察、地形地貌测绘等相关内容。
具体工作内容需符合相关行业标准和规范，并满足甲方的设计要求。
乙方需根据甲方的需求进行实地勘察，提供准确的勘察数据和成果。
二、合同范围及内容本合同主要规定了甲乙双方的权利和义务，包括但不限于工程勘察范围、勘察期限、成果提交要求、验收标准、合同金额及其支付方式等。
合同涉及的工程勘察内容包括但不限于现场调查、勘探、测绘及试验等工作。
具体工作内容应详细列举并附相关说明。
三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：甲方应向乙方提供必要的资料，确保乙方充分了解工程背景和要求；负责协调与其他相关单位的关系，确保勘察工作的顺利进行；按照合同约定支付勘察费用。
2. 乙方责任与义务：乙方应按照甲方的要求和国家相关规范进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和完整性；按时提交勘察成果，并对成果质量负责；承担因自身原因造成的勘察损失和事故责任。
四、工程期限及进度安排本合同约定的工程勘察期限为XX个月。
乙方应按照甲方要求的进度进行勘察工作，并在每个阶段结束后及时向甲方提交进度报告。
如遇特殊情况需调整进度计划，双方应协商解决。
五、合同金额及支付方式本合同总金额为人民币XX元整（￥XXXXXX元）。
支付方式如下：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方总金额的XX%作为预付款；乙方提交初步勘察成果后，甲方支付剩余款项。
建设工程勘察合同模板4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同合同编号：____________甲方(委托方)：____________ 地址：____________ 电话：____________乙方(承接方)：____________ 地址：____________ 电话：____________为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据中华人民共和国合同法的相关规定，经甲、乙双方友好协商，签订如下建设工程勘察合同：第一条任务内容1.1 甲方委托乙方开展建设工程勘察工作，具体内容包括：对工程建设的地质、水文、气象等自然条件进行调查，确定工程底部及周围地基土质、地下水位等情况，提供建设工程勘察报告等内容。
1.2 建设工程的具体项目包括：____________第二条任务要求2.1 乙方应按照本合同确定的内容和要求，认真、细致、高效地完成勘察工作，并按时提交符合标准的勘察报告。
2.2 勘察报告应真实客观，数据准确可靠，结论科学合理，符合国家有关规定和相关标准。
第三条任务周期和报酬3.1 本次建设工程勘察工作的任务周期为____________(以实际工作需求为准)。
3.2 甲方应在签订合同后的________日内支付乙方合同总金额的50%作为勘察工作的预付款。
3.3 完成勘察工作并通过验收后，甲方应支付合同总金额的余下50%作为尾款。
第四条保密责任4.1 甲、乙双方在合同履行过程中，有关双方的商业秘密、技术机密、财务信息等均须保密。
4.2 未经甲方书面同意，乙方不得向第三方透露或转让涉及甲方的任何信息。
第五条违约责任5.1 若乙方在履行合同过程中违反了合同的相关规定，致使甲方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未能按照约定时间支付合同金额的款项，应承担延迟付款产生的利息。
第六条解决争议6.1 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议应友好协商解决，若无法达成一致意见，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同模板6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况及勘察要求（详细描述工程的地理位置、规模、性质等，提出勘察的具体要求，包括勘察深度、精度等。
）二、勘察工作内容及范围（明确勘察工作的具体内容，如地质勘察、岩土工程勘察等，并明确勘察范围。
）三、勘察工作期限及进度安排（确定勘察工作的开始和结束时间，以及各阶段的工作内容和完成时间。
）四、合同价款及支付方式（明确勘察费用总额，包括支付方式、时间、条件等，如分期支付或待验收合格后支付等。
）五、知识产权归属及保密条款（明确在勘察过程中产生的知识产权归属问题，以及双方对商业秘密和客户信息的保密义务。
）六、勘察质量标准及验收方式（明确勘察工作的质量标准，以及验收的方式、方法和程序。
）七、甲方提供资料及配合事项（列明甲方需向乙方提供的资料清单，以及甲方应配合乙方进行的有关事项。
）八、乙方承担风险及违约责任（明确乙方在勘察过程中可能承担的风险和违约责任，如因乙方原因未能按时完成勘察工作等。
）九、合同变更与解除条件（明确合同变更和解除的条件和程序，包括双方协商一致、不可抗力等因素导致的合同变更或解除。
）十、争议解决方式及法律适用（明确在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如友好协商、仲裁或诉讼，以及适用的法律。
）十一、其他补充条款（根据具体情况，双方可约定其他补充条款，以完善合同内容。
）十二、合同的生效及份数（明确合同的生效条件及合同的正本份数，以及每份的效力。
）甲方（盖章）：[甲方公章]法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公章]法定代表人（签字）：[乙方法人手写签名]签订日期：XXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXXXXXX甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察合同模板8篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________二、勘察范围及内容乙方应按照甲方的要求，承担以下勘察任务：1. 地质勘察；2. 水文勘察；3. 工程测量；4. 其他相关勘察工作。
三、勘察周期及进度安排1. 乙方应根据工程实际情况，制定详细的勘察周期和进度安排。
2. 甲方应根据乙方提交的勘察计划，合理安排现场勘察时间，确保勘察工作的顺利进行。
3. 若因甲方原因导致勘察工作延误，乙方有权提出合理调整勘察周期和费用。
四、合同价款及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币XXXX元整（大写：__________）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交勘察成果报告并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致合同款项未按时支付，甲方应按照逾期支付的金额，按日利率XX%向乙方支付滞纳金。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的勘察成果报告应满足甲方的设计要求，且符合国家相关规范、标准。
3. 甲方应在收到乙方提交的勘察成果报告后XX个工作日内进行确认，如有问题应及时提出，乙方将根据甲方要求进行修改或补充。
4. 若因乙方原因导致勘察成果报告不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并承担由此产生的相关费用。
工程勘察合同模板工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：____年____月____日1.5工程规模、特征：_____1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____1.7承接方式：_____1.8预计的岩土工程工作量：_____第二条发包人向承包人提供的有关资料文件│序号│资料文件名称│份数│内容要求│提交时间│第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件│序号│报告、成果、文件名称│数量│内容要求│交付时间│第四条工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工,工期为____天。
由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____）,合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____元作为定金（本合同履行后,定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
│拨付工程费时间│占合同总额（工程进度）百分比│金额人民币（元）│第六条变更及工程费的调整6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前____天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于____天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起____天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第____天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
6.2变更后,工程费按如下方法（或标准）进行调整：_____第七条发包人、承包人责任7.1发包人责任7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付____元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费____元。
7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。
7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求（措施）,并承担费用。
7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7.2承包人责任7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的____%。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求（措施）,保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线（管道）、文物等。
7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条违约责任8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
8.3发包人不按时支付工程费（进度款）,承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条材料设备供应9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。
若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。
9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条报告、成果、文件检查验收10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后____天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。
10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。
10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在____天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。
10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。
10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起____天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时按管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十二条其它约定事项：_____________________________。
第十三条争议解决办法本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_____仲裁委员会仲裁。
发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
第十四条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式____份,发包人____份、承包人____份。
发包人名称（盖章）：_____承包人名称（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 委托代理人（签字）：_____ 委托代理人（签字）：_____ 住所：_____ 住所：_____ 邮政编码：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____ 电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 银行帐号：_____ 银行帐号：_____ ____年____月____日 ____年____月____日签订地签订地点：_____ 签订地点：_____ 建设行政主管部门备案（盖章）：_____鉴证意见（盖章）：_____备案号：_____经办人：_____（签字）____年____月____日 ____年____月____日工程勘察合同模板（二）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由勘察人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____勘察人：_____签订日期：____年____月____日签订地点：_____发包人委托勘察人承担_____任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：_____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
