河北省施工合同示范文本
- 格式：docx
- 大小：127.08 KB
- 文档页数：151
文档推荐
-
建设工程施工合同(示范文本)(GF-2017-0201)页数:113
-
《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201页数:162
-
建设施工合同示范文本页数:6
-
建设工程施工合同示范文本(2021新版)页数:66
-
工程施工合同范本完整版页数:7
下载文档原格式
合集下载
河北建设工程施工合同示范文本
甲方（盖章）：河北XX房地产开发有限公司
乙方（盖章）：河北XX建筑工程有限公司
签订日期：____年____月____日
2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合约定标准。
3.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。
4.工程竣工后，双方应共同组织验收，验收合格后办理竣工验收手续。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
2.甲方未按合同约定支付款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
（1）土建工程：基础工程、主体结构工程、防水工程、室外附属工程等；
（2）装饰装修工程：内外墙装饰、地面装饰、天棚装饰、门窗工程等；
（3）给排水工程：给水系统、排水系统、消防系统等；
（4）电气工程：强电系统、弱电系统、照明系统、防雷接地系统等；
（5）暖通工程：供暖系统、通风系统、空调系统等。
四、合同工期
6.工程质量：符合国家、行业及地方相关标准、规范要求，达到合格标准。
二、合同主体
1.甲方（发包人）：河北XX房地产开发有限公司
2.乙方（承包人）：河北XX建筑工程有限公司
三、施工范围及内容
1.施工范围：本项目全部建筑土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等。
2.施工内容：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ括但不限于以下内容：
河北建设工程施工合同示范文本
一、工程概况
1.工程名称：河北某建筑工程项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程性质：新建
4.工程规模：本项目占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括XX栋建筑物及配套设施。
5.工程造价：合同总价为人民币XX元（大写：XX元整），具体工程造价以双方确认的工程量清单及综合单价计算。
乙方（盖章）：河北XX建筑工程有限公司
签订日期：____年____月____日
2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合约定标准。
3.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。
4.工程竣工后，双方应共同组织验收，验收合格后办理竣工验收手续。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程任务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
2.甲方未按合同约定支付款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
（1）土建工程：基础工程、主体结构工程、防水工程、室外附属工程等；
（2）装饰装修工程：内外墙装饰、地面装饰、天棚装饰、门窗工程等；
（3）给排水工程：给水系统、排水系统、消防系统等；
（4）电气工程：强电系统、弱电系统、照明系统、防雷接地系统等；
（5）暖通工程：供暖系统、通风系统、空调系统等。
四、合同工期
6.工程质量：符合国家、行业及地方相关标准、规范要求，达到合格标准。
二、合同主体
1.甲方（发包人）：河北XX房地产开发有限公司
2.乙方（承包人）：河北XX建筑工程有限公司
三、施工范围及内容
1.施工范围：本项目全部建筑土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等。
2.施工内容：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ括但不限于以下内容：
河北建设工程施工合同示范文本
一、工程概况
1.工程名称：河北某建筑工程项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程性质：新建
4.工程规模：本项目占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括XX栋建筑物及配套设施。
5.工程造价：合同总价为人民币XX元（大写：XX元整），具体工程造价以双方确认的工程量清单及综合单价计算。
河北省施工合同范本6篇
河北省施工合同范本6篇篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程承包方式：4. 工程范围和内容：第二条合同工期1. 本合同签订后，乙方应尽快做好人员、设备等准备工作，并提前通知甲方，以便甲方尽快完成开工前相关手续。
2. 合同工期：自合同签订之日起，乙方应在约定时间内完成全部施工任务。
如遇特殊情况，需经甲方同意，可相应顺延工期。
第三条工程质量1. 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。
2. 甲方有权对施工质量进行监督，对不合格工程，甲方有权要求乙方返工或整改。
第四条合同价款及支付方式1. 本工程采用固定总价合同，合同价款为人民币大写：壹佰万元整（￥1,000,000.00），该价款已包括工程所需材料、设备、人工等全部费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方合同价款的30%作为预付款；工程过半时，甲方应支付乙方合同价款的50%；工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的20%款项。
第五条竣工验收及结算1. 工程竣工验收时，乙方应提供完整的施工记录、材料清单等竣工资料。
甲方应在收到资料后尽快组织验收。
2. 竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告。
甲方应在收到结算报告后尽快完成结算审核。
第六条违约责任及赔偿损失1. 甲方若不按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同价款千分之一的违约金。
若逾期超过30天，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。
2. 乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款千分之一的违约金。
若逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。
3. 因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。
河北省施工合同示范合同
河北省建设工程施工合同示范文本（以下简称“施工合同”）第一部分：协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）1.4 工程立项、规划批准文件号：1.5 资金来源：二、工程承包范围2.1 承包范围：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）三、合同价格3.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。
（2）工程进度达到约定的比例后，发包人按实际完成工程量支付相应款项。
（3）工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付合同总价扣除预付款后的剩余款项。
四、合同履行4.1 承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求、安全文明施工标准等进行施工。
4.2 发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工所需水、电、通讯线路等，并保证施工场地具备施工条件。
4.3 发包人应按照合同约定及时支付合同价款，并提供所需的设计文件、技术资料等。
4.4 发包人应按照合同约定履行合同义务，不得干涉承包人的正常施工。
五、合同的变更、解除和终止5.1 合同的变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 合同的解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
5.3 合同的终止：合同履行完毕，双方履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。
六、违约责任6.1 发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。
河北省建设工程施工合同版本5篇
河北省建设工程施工合同版本5篇篇1发包方：XXXXXX承包方：XXXXXX工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX合同条款一、工程承包范围承包方根据发包方提供的设计图纸及施工说明，承包XXXXXX工程（以下简称“本工程”）的施工。
具体内容包括但不限于：1. 基础工程；2. 主体结构工程；3. 装饰装修工程；4. 电气、给排水及暖通工程；5. 室外配套工程。
二、工程承包方式承包方以包工包料的方式承包本工程。
承包方应自行采购所有材料，并自行组织施工。
三、工程工期本工程开工日期以发包方书面通知为准，竣工日期为XXXX年XX 月XX日。
工期为XX天。
如有特殊情况需延期，承包方应及时向发包方提出书面申请，并经发包方同意。
四、工程质量本工程质量应达到国家规定的相关标准，并满足发包方的使用需求。
承包方应严格按照设计图纸及施工说明进行施工，确保施工质量。
五、工程价款及支付方式本工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。
支付方式如下：1. 合同签订后，发包方向承包方支付合同总价的XX%作为预付款；2. 承包方完成基础工程并通过验收后，发包方向承包方支付合同总价的XX%；3. 承包方完成主体结构工程并通过验收后，发包方向承包方支付合同总价的XX%；4. 承包方完成装饰装修工程并通过验收后，发包方向承包方支付合同总价的XX%；5. 承包方完成电气、给排水及暖通工程并通过验收后，发包方向承包方支付合同总价的XX%；6. 承包方完成室外配套工程并通过验收后，发包方向承包方支付合同总价的XX%。
六、双方权利和义务1. 发包方应确保施工场地具备施工条件，并在施工前向承包方提供相关设计图纸及施工说明；2. 发包方应按照合同约定及时支付工程款；3. 承包方应严格按照设计图纸及施工说明进行施工，确保施工质量；4. 承包方应自行采购所有材料，并自行组织施工；5. 承包方应确保施工安全，如发生安全事故，责任由承包方自行承担。
河北省建筑施工合同范本
河北省建筑施工合同范本一、合同双方本合同由以下双方共同签订：1.甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方法定代表人]，注册地址：[甲方注册地址]。
2.乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方法定代表人]，注册地址：[乙方注册地址]。
二、合同背景1.甲方是位于河北省的建筑施工业务专业公司，具有相关施工资质和经验。
2.乙方有意聘请甲方进行河北省内的建筑施工项目。
3.双方通过协商一致，决定签订本合同，明确各自权利义务。
三、建筑施工范围及工期1.本合同合同范围为在河北省内的建筑施工项目，具体项目为：[项目名称]。
2.项目工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
四、付款方式及金额1.甲方根据施工进度，向乙方提出分期付款申请。
2.乙方按照甲方提出的分期付款申请，按约定时间付款。
3.乙方需在付款时提供相应的付款凭证，确保款项的及时、准确支付。
五、施工质量和保修期1.甲方承诺在施工过程中，严格按照国家标准和相关法规进行施工，保证施工质量。
2.甲方提供的施工材料和设备应符合国家质量标准。
3.施工完成后，甲方提供[保修期限]的保修期，保修期内负责免费修复由工程施工质量问题引起的损坏。
六、合同解除和违约责任1.如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
2.若一方违反合同规定，对方有权要求违约方赔偿相应的损失。
3.双方应以友好协商方式解决合同履行过程中出现的争议。
七、其他条款1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.合同正本份数：甲方1份，乙方1份，具有同等法律效力。
以上为《河北省建筑施工合同范本》的全部内容，双方应确保对合同内容的充分理解，并在签署合同前对款项、工期、施工质量等事项进行充分沟通和协商。
本合同一式两份，合同双方各执一份，具备法律效力。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________日期：__________________。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________
签订日期：______________________签订日期：______________________
二、甲方（发包方）责任
1.提供施工图纸及技术资料：甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料，并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续：甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续，并取得相关证书。
3.提供施工场地：甲方应提供具备施工条件的场地，确保乙方顺利施工。
4.付款义务：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称：河北省XX建设项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程类型：住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米
5.工程造价：人民币XX万元
6.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX天
3.工程结算：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料，甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付：甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金，待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准：工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收：乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收，甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方（承包方）责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工，确保工程质量。
2.人员组织与管理：乙方应自行组织施工队伍，并对施工人员进行管理，确保工程进度及质量。
签订日期：______________________签订日期：______________________
二、甲方（发包方）责任
1.提供施工图纸及技术资料：甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料，并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续：甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续，并取得相关证书。
3.提供施工场地：甲方应提供具备施工条件的场地，确保乙方顺利施工。
4.付款义务：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称：河北省XX建设项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程类型：住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米
5.工程造价：人民币XX万元
6.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX天
3.工程结算：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料，甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付：甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金，待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准：工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收：乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收，甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方（承包方）责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工，确保工程质量。
2.人员组织与管理：乙方应自行组织施工队伍，并对施工人员进行管理，确保工程进度及质量。
河北施工合同范本最新版
河北施工合同范本最新版甲方（发包方）：_____（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：_____（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟进行_____项目施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承包甲方施工项目事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_____1.2 工程地点：_____1.3 工程内容：_____1.4 工程规模：_____1.5 工程质量标准：_____第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款为人民币（大写）：_____元（￥_____元）。
2.2 支付方式：_____第三条施工期限3.1 工程开工日期：_____年_____月_____日。
3.2 工程竣工日期：_____年_____月_____日。
3.3 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决，并以书面形式确定延期期限。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：4.1.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
4.1.2 甲方应按合同约定支付工程款。
4.1.3 甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件。
4.2 乙方的权利和义务：4.2.1 乙方应按照合同约定和施工图纸进行施工。
4.2.2 乙方应保证工程质量符合国家和行业标准。
4.2.3 乙方应按时完成施工任务，并在工程竣工后向甲方提交竣工报告。
第五条工程变更5.1 施工过程中如需变更工程内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 工程变更导致的合同价款调整，应由双方协商确定。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的_____%。
6.2 如乙方未按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_____%。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
河北省正规施工合同范本
河北省正规施工合同范本《河北省正规施工合同》甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：__________________4. 工程规模：__________________5. 工程期限：开工日期：__________________竣工日期：__________________工期总日历天数：__________________二、工程质量标准1. 乙方应按照国家和地方相关标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至达到合格标准，并承担由此产生的费用。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币__________元（大写：__________________元整）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。
（2）进度款：乙方按工程进度完成相应工程量后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付至已完工程量造价的______%。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算资料，甲方在______日内审核完毕，审核无误后甲方向乙方支付至工程结算造价的______%，剩余______%作为质量保证金，质保期届满后无质量问题一次性无息付清。
四、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
河北省建设工程施工合同精选6篇
河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号：________甲方：________乙方（施工责任方）：________甲方承建之工程，现委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。
第一条：工程内容一、工程地点：_____________；二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，总工期：____日；三、分部分项工程工种类别：____；四、工程质量标准：____；五、乙方承包围：____；第二条：组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质，特种工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资，必须在本公司的项目经理监督下进行。
每个分部分项工程必须有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。
第三条：双方职责一、甲方责任：1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。
二、乙方责任：1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
二、合同双方
2.1甲方（以下简称“发包人”）：河北省XX市XX公司
2.2乙方（以下简称“承包人”）：XX建筑工程有限公司
三、合同工期
3.1工期：自合同签订之日起至XX年XX月XX日止。
3.2如遇不可抗力因素影响，工期相应顺延。
四、工程质量
4.1工程质量标准：符合国家和地方相关标准及规定，达到合格及以上等级。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工期结束之日止。
9.3本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（4）配合甲方办理相关手续，提供所需资料。
七、违约责任
7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.3乙方未按合同约定完成工程进度，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。
八、争议解决
（2）进度付款：乙方按照实际完成工程量的80%申请进度付款，甲方在收到申请后15个工作日内支付。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方在收到资料后30个工作日内支付至结算价款的95%。
（4）质保金：剩余5%作为质保金，待保修期满后，无质量问题，甲方支付给乙方。
六、双方权利和义务
4.2乙方应严格按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。
4.3工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为XX年。
2.1甲方（以下简称“发包人”）：河北省XX市XX公司
2.2乙方（以下简称“承包人”）：XX建筑工程有限公司
三、合同工期
3.1工期：自合同签订之日起至XX年XX月XX日止。
3.2如遇不可抗力因素影响，工期相应顺延。
四、工程质量
4.1工程质量标准：符合国家和地方相关标准及规定，达到合格及以上等级。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工期结束之日止。
9.3本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（4）配合甲方办理相关手续，提供所需资料。
七、违约责任
7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.3乙方未按合同约定完成工程进度，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。
八、争议解决
（2）进度付款：乙方按照实际完成工程量的80%申请进度付款，甲方在收到申请后15个工作日内支付。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方在收到资料后30个工作日内支付至结算价款的95%。
（4）质保金：剩余5%作为质保金，待保修期满后，无质量问题，甲方支付给乙方。
六、双方权利和义务
4.2乙方应严格按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。
4.3工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为XX年。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河北省施工合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月河北省施工合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从xx年xx月xx日开始施工，至xx年xx月xx日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价(小写)：元。
(大写)：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：xx年xx月xx日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：(公章)承包人：(公章)地址：______ 地址：______法定代表人：法定代表人：委托代理人：______ 委托代理人：______电话：______ 电话：______传真：______ 传真：______开户银行：______ 开户银行：______帐号：______ 帐号：______邮政编码：邮政编码：电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条款一、总则1定义定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7标准与规范：指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.9发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.10承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包一部分合同工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.13第三方：除发包人、承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。
1.14发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表。
发包人代表由发包人依据第17.1款规定任命并书面通知承包人。
1.15设计单位：指发包人委托的负责合同工程设计且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.16监理单位：指发包人委托的负责合同工程监理且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.17监理工程师：指发包人委托的负责合同工程监理的单位委派的监理工程师。
监理工程师由监理单位提出，经发包人依据第18.1款规定确认并书面通知承包人。
1.18造价咨询单位：指发包人委托的负责合同工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.19造价工程师：指发包人委托的负责合同工程的造价咨询单位委派的造价工程师。
造价工程师由造价咨询单位提出，经发包人依据第19.1款规定确认并书面通知承包人。
如果发包人没有委托造价咨询单位对合同约定的建筑工程进行造价控制，本合同的造价工程师是指发包人委托或指定的负责合同约定的建筑工程造价控制且具有造价执业资格的其他人员。
1.20承包人代表：指承包人指定的负责合同工程施工管理和履行本合同的代表。
承包人代表由承包人依据第20.1款规定任命并书面通知发包人。
1.21工期：指发包人、承包人在协议书中约定，按照总日历天数(包括法定节假日)计算的实施、完成合同工程的天数。
1.22开工日期：指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.23计划竣工日期：指自开工日期起至根据合同规定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间(包括根据第31条和第32.2款规定所做的调整)。
1.24实际竣工日期：指承包人实质完成合同工程或某单项工程并通过竣工验收的日期，实际竣工日期按照第33.2款规定确定。
1.25小时或天：指本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始计算(不扣除休息时间);约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.26中标价格：指中标通知书中认可的，中标人实施、完成并保修合同工程的价格。
1.27合同价款：是指发包人用以支付承包人按照合同规定完成承包范围内合同工程并承担质量保修责任的款项。
1.28成本费用：指现场内外已发生或将发生的所有合理开支，包含有管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。
1.29工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。
1.30合同工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.31永久工程：指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。
1.32临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程。
1.33分包工程：指合同工程中，由分包人实施的非主体结构的专业工程。
1.34单项工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。
组成合同工程的单项工程名称、内容和范围等应在专用条款中约定。
1.35施工场地：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.36施工机械：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具和其它物品，但不包括用于或安装在合同工程中的材料、设备。
1.37书面形式：指合同文书、信件和数据电文(包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
发包人、承包人可在专用条款中注明所采用的书面形式。
1.38基准日：招标工程以投标截止日、非招标工程以合同订立日前20日为基准日。
1.39变更：指经发包人批准的由监理工程师根据第59条规定发出指令的工程任何改变。
1.40索赔：指合同履行期间，对于并非己方的过错，而是对方的过错或责任发生的事件所造成的损失，己方向对方提出的费用补偿和(或)工期顺延的行为。
1.41不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
包括战争、动乱、武装封锁、罢工、空中飞行物体坠落或非发包人、承包人责任或原因造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害和政府或卫生部门发布的影响正常工作的疫情。
1.42国家：指中华人民共和国。
2合同文件及解释本合同条款的标题和旁注不构成合同的一部分。
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。
当出现相互矛盾时，除专用条款另有约定外，组成本合同文件的优先解释顺序如下：(1)协议书。
(2)中标通知书(适用于招标工程)。
(3)承包人投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)(适用于招标工程)。
确认的工程量清单报价单或施工图预算书(适用于非招标工程)。
(4)专用条款。
(5)履行本合同的相关补充协议(含会议纪要、工程变更、签证、洽商等文件)。
(6)通用条款。
(7)标准、规范及有关技术文件。
(8)图纸。
(9)招标文件(含工程量清单)。
当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，由发包人、承包人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。
双方协商不成，由本合同约定的监理工程师或造价工程师作出解释。
如合同任何一方不同意本合同约定的监理工程师或造价工程师作出的解释，按第69条规定处理。
3语言及适用的法律、标准与规范本合同所使用的语言文字为汉语。
本合同适用的法律为国家的现行法律、行政法规和合同工程所在地的地方性法规。
履行合同期间，发包人、承包人均应遵守适用的法律、法规。
发包人、承包人应遵守适用的标准与规范。
发包人应提供标准与规范或发包人、承包人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称;国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称;国家和行业没有但河北省有的，约定适用的河北省地方标准、规范名称。
属强制性标准的，发包人、承包人必须遵守。
发包人要求使用国外标准、规范的，应提供中文译本;有异议时，以中文译本为准。
购买、翻译标准、规范的费用，由发包人承担。
发包人对施工技术有特殊要求的，应在招标文件中或在投标报价前说明要求;承包人自主报价并按要求提出施工工艺。
4通讯联络本合同中无论何处所涉及各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯(含派人面交、邮寄、电子传输等)，均应采用书面形式，且只有在对方收到后方能生效。