建筑工程分包协议
- 格式:docx
- 大小:24.26 KB
- 文档页数:14
第1篇甲方(以下简称“发包方”):乙方(以下简称“承包方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方承包的建筑工程项目中的部分工程分包给乙方施工事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:______工程1.2 工程地点:______市______区______路______号1.3 工程规模:______平方米1.4 工程结构:______结构1.5 工程内容:______(包括但不限于主体结构、装饰装修、安装工程等)1.6 工程工期:______个月二、分包工程范围及内容2.1 乙方负责上述工程中______分项工程的施工,具体内容包括:(1)主体结构工程:______;(2)装饰装修工程:______;(3)安装工程:______;(4)其他相关工程:______。
2.2 乙方按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量符合要求。
三、合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币______元整(大写:______元整)。
3.2 支付方式:(1)签约后______个工作日内,乙方提交相关资质证明文件,甲方支付合同总价款的_____%作为预付款;(2)工程开工后______个月内,乙方提交已完工程量及验收报告,甲方支付合同总价款的_____%;(3)工程主体结构封顶后,乙方提交已完工程量及验收报告,甲方支付合同总价款的_____%;(4)工程竣工验收合格后,乙方提交已完工程量及验收报告,甲方支付合同总价款的_____%;(5)工程保修期满后,甲方支付合同总价款的_____%。
四、工程进度及验收4.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成分包工程的施工任务。
4.2 甲方有权对分包工程进行监督检查,并对工程质量、进度、安全等方面提出要求。
4.3 分包工程完成后,乙方应按照甲方要求进行自检,并提交验收报告。
建设工程分包合同官方版发包方:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律法规,遵循平等、自愿、诚信的原则,甲方将该工程泥水工、木工、外架工、钢筋工制安工程承包给乙方,双方达成如下协议:第一条工程承包的工作内容(一)泥工工程内容1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部泥水施工内容(不含室内装修)。
2、以该工程滴水面为参照物,滴水面以内从桩基开始,该工程一切混凝土砂浆搅拌、浇注、养护由乙方负责。
3、以该工程的滴水面为参照物,滴水面以内砌砖、内外墙抹灰、贴外墙砖、水泥、砂、砖二次搬运、施工脚手架的安拆,由乙方负责。
4、乙方自己提供泥水工种所需要的塔吊、搅拌机、振动棒及泥水工一切的操作工具和机械设备,乙方自行负责设备的安拆、操作、维修保养。
5、乙方在修建中须清理完每层楼的建筑垃圾,再进入下道工序。
6、甲方提供该工种所需主材(沙石、水泥、砖、瓷砖)。
(二)木工工程内容1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部木工工程施工内容。
2、以该工程滴水面为参照物,滴水面以内的现浇混凝土的木模制作、安装、加固、拆模由乙方负责,回库材料必须按甲方指定位置堆放。
3、该工程木工工种所涉及的主材(模板、杉杆、方条)、耗材(钉子、铁丝)、二次搬运由乙方负责。
(三)外架工工程内容1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部外架工程施工内容。
2、乙方只负责外架的安拆和立网、平网的安拆、二次转运。
3、甲方负责外架工程所涉的主材(钢管、扣件、安全网、跳板)。
(四)钢筋工工程内容1、乙方须按设计施工图、设计变更通知、施工图纸会审等涉及的全部钢筋工工程施工内容。
2、该工程以滴水面为参照物,滴水面以内该工程所涉及钢筋制作、安装工作由乙方负责。
3、乙方负责钢筋工程所要的设备(焊机、弯曲机、切割机、对焊机)、耗材(电焊条、切割片、轧丝)。
建筑分包合同范本(最新4篇)分包合同篇一承包人:(简称甲方)劳务分包人:(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库;二、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天。
三、劳务报酬1、本工程的劳务报酬金额约为;2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。
四、工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。
中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评,本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料,杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。
六、施工验收及工程量的确认1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准;2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。
对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
建筑工程劳务分包协议范本5篇篇1建筑工程劳务分包协议范本甲方(承包方):___________乙方(分包方):___________为了明确双方在建筑工程劳务分包合同中的权利和义务,经双方友好协商,自愿签订本协议,共同遵守相关法律法规和合同约定。
一、项目名称及位置甲方委托乙方对建筑工程项目___________进行劳务分包。
二、项目工程内容1. 乙方承包的工程范围包括但不限于___________;2. 乙方应按照甲方的要求,准确、高效地完成工程任务,并保证工程质量符合国家规定及甲方要求。
三、价格及支付方式1. 甲方应按照分包合同金额___________,向乙方支付劳务分包款;2. 支付方式为___________,分期支付。
四、工期要求乙方应按照合同约定的工期完成工程任务。
如因不可抗力等原因导致工期延误,需提前通知甲方并获得书面同意。
五、资质要求乙方应具备相应的建筑工程承包资质,并向甲方提供有效的资质证明文件。
六、安全责任1. 乙方应保证施工现场安全,并全面落实相关安全措施,确保工程施工过程中无人员伤亡事故发生。
2. 如因乙方施工引起的安全事故,由乙方承担全部责任。
七、知识产权乙方应保护甲方在工程过程中所提供的所有知识产权,未经甲方书面同意,不得擅自使用或泄露。
八、违约责任1. 任何一方未履行或违反合同约定的,应承担相应的违约责任;2. 如因一方违约造成对方损失,违约方应承担赔偿责任。
九、解决争议双方因本合同履行发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有关部门申请调解或选择诉讼解决。
十、合同变更及解释1. 本协议如需变更,应经双方书面协商一致后签订书面变更协议;2. 本协议如有争议,双方应友好协商,如协商不成,以法律法规为准。
十一、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日生效,至工程完工验收合格并结束绿化维护期后终止;2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________签订日期:___________篇2建筑工程劳务分包协议范本甲方:(委托方)单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:乙方:(承包方)单位名称:法定代表人:联系地址:联系电话:为明确双方在建筑工程劳务分包过程中的权利和义务,经双方友好协商,现达成以下协议:一、工程基本情况委托方将建筑工程(工程名称/地点)的劳务工作进行分包,交由承包方负责完成,具体工作内容、工程范围和分包价格等详见附件。
建筑安装工程分包协议5篇篇1建筑安装工程分包协议一、甲方(总包方):甲方的基本情况、地址和法定代表人为:乙方(分包方):乙方的基本情况、地址和法定代表人为:本协议甲、乙双方根据《建筑安装工程施工合同》的要求,特订立分包协议如下:第一条工程名称、工程地点、工程范围和工程开始、完工时间:1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程范围:按《建筑安装工程施工合同》中的工程范围进行分包。
具体包括但不限于:4. 工程开始时间:自本协议签订之日起开始进行工程分包。
5. 工程完工时间:乙方应按照《建筑安装工程施工合同》规定的工程完工时间进行施工,并按时完成工程验收。
第二条分包工程的施工内容和质量标准:1. 乙方应按照《建筑安装工程施工合同》的要求,按照规范和标准,完成对应的施工内容。
2. 乙方应保证分包工程的质量符合国家相关标准要求,达到甲方及监理单位的验收标准。
3. 分包工程中如有变更,乙方应及时与甲方沟通协商,签订变更协议并调整对应的工程进度。
第三条分包工程的成本和报酬:1. 乙方完成分包工程应承担相应成本,并按照工程量清单的规定进行结算。
2. 乙方应确保分包工程的工程款项和进度款项按时支付,同时应提供相关的发票和付款证明。
3. 若分包工程发生违约或质量问题,乙方应按照合同规定进行违约金的支付,并承担相应的责任。
第四条分包工程的安全和环保:1. 乙方应遵守国家相关法律法规,确保分包工程施工过程中的安全和环保工作。
2. 乙方应对施工现场进行定期巡查,及时发现和处理安全隐患,保障工程施工人员的生命安全。
3. 乙方应合理利用资源,减少对环境的污染,确保分包工程的环保要求达标。
第五条分包工程的验收和保修:1. 分包工程完成后,乙方应邀请甲方和相关监理单位进行验收,确保工程质量符合规定标准。
2. 分包工程交付使用后,乙方应根据合同的要求提供相应的保修期,确保工程在保修期内运行正常。
3. 保修期内如有质量问题,乙方应及时响应并提供免费维修服务,直至问题完全解决。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方(承包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)乙方(分包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上,就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜,达成如下协议:第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________,位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作,具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求,按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元,根据实际工程施工情况,由双方商定分期结算,结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更,需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________,自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度,每延误一天,甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中,应切实加强安全管理,保障工程施工现场安全,确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准,确保工程质量符合要求。
工程项目分包协议模板5篇(标准版)第一篇:总则第一条协议背景根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方将【工程项目名称】的【工程范围】分包给乙方施工,经双方协商一致,签订本分包协议。
第二条定义1. 甲方:指【甲方名称】,本项目业主或总承包商。
2. 乙方:指【乙方名称】,具有相应资质的工程专业分包商。
3. 工程:指【工程项目名称】,位于【项目地址】,由甲方负责建设的项目。
4. 工程范围:指本协议附件中约定的乙方施工范围。
第二篇:分包范围及工程量第三条分包范围乙方负责施工的工程范围包括但不限于:【分包内容】。
第四条工程量1. 乙方应按照甲方提供的工程量清单进行施工。
2. 工程量的计量和验收按照甲乙双方约定的标准和程序进行。
第三篇:合同价格与支付第五条合同价格本协议的合同价格为人民币【金额】元(大写:【金额】元整),其中包括工程款、材料款、人工费、管理费、利润等所有费用。
第六条支付方式1. 本协议签订后【付款期限】内,甲方支付乙方合同价格的【预付款比例】作为预付款。
2. 工程进度达到【进度比例】时,甲方支付乙方合同价格的【进度款比例】作为进度款。
3. 工程验收合格后【验收付款期限】内,甲方支付乙方合同价格的【验收款比例】作为验收款。
4. 甲方剩余款项在【剩余款项支付期限】内支付给乙方。
第四篇:工程质量与验收第七条工程质量乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工,确保工程质量达到【质量标准】。
第八条验收1. 工程完成后,乙方应按照约定时间、地点和程序向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后【验收期限】内组织验收,并将验收结果通知乙方。
3. 如验收不合格,乙方应在【整改期限】内按照甲方要求整改,并重新提交验收申请。
第五篇:违约责任与争议解决第九条违约责任1. 乙方未按照约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同价格的【违约金比例】。
建设工程施工分包合同范本4篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方(总包方):(以下简称甲方)乙方(分包方):(以下简称乙方)为明确甲方和乙方在建设工程项目中的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,经双方友好协商,订立本合同,以信守承诺,共同完成工程项目。
一、项目基本情况1. 项目名称:__________2. 项目地址:__________3. 项目规模:__________4. 工程内容:__________5. 工程开工日期:__________6. 工程竣工日期:__________7. 工程造价:__________8. 工程质量要求:__________二、分包工程内容乙方接受甲方的委托,负责承包以下内容的分包工程:1. 分包工程名称:__________2. 分包工程范围:__________3. 分包工程质量要求:__________4. 分包工程工期:__________5. 分包工程报价:__________三、合同价款及支付方式1. 乙方承包的分包工程总价为__________元,合同价款包括各项工程费用,税费以及管理费等。
2. 甲方应按照工程进度和质量验收情况,及时支付相应款项,具体支付方式为__________。
3. 若工程质量不符合要求,甲方有权扣留相应款项,并要求乙方进行整改。
四、工程质量保证1. 乙方应保证分包工程的质量符合国家标准和相关法律法规的要求,保证合同约定的交付日期。
2. 如因分包工程质量问题造成甲方损失的,乙方需承担相应的经济赔偿责任。
3. 乙方应按照甲方的要求提供相应的质量保证证书和检测报告。
五、安全生产及保险1. 乙方应加强施工安全管理,全面落实施工安全措施,确保施工过程安全。
2. 乙方应按照国家相关规定进行劳动保险、意外险等保险的购买,确保工程施工过程中出现意外事故的赔偿。
3. 如因乙方未能落实安全措施而导致事故发生,乙方需承担相应的法律责任。
建筑工程专业分包合同书范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建筑工程专业分包合同书范本甲方(总承包商):_______________乙方(分包商):_______________为明确双方权利义务,按照《中华人民共和国合同法》及相关法规,就甲方与乙方之间的建筑工程专业分包事宜达成如下协议:一、工程名称:____________________二、工程地点:____________________三、工程规模及内容:乙方承接建筑工程专业相应的分包工作,包括但不限于(具体工作内容根据实际需求填写):1. xxx工程;2. xxx工程;3. xxx工程。
四、工作期限:自__________________年____月____日起至__________________年____月____日止。
五、工程款支付方式:甲方按照双方约定的工程进度和完成标准,及时支付乙方工程款。
六、工程价格及支付方式:乙方承接工程的总价款为__________________元,支付方式为__________________(工程款支付方式根据实际情况填写)。
七、质量与保修期:乙方承接的工程应符合国家相关标准及施工规范,保修期为工程竣工之日起__________________年。
八、工程安全保障:乙方必须遵守国家有关安全生产的规定,确保工程施工安全,不得发生事故,如有因乙方违规而导致的事故,由乙方承担相应法律责任。
九、违约责任:任何一方违反合同规定,给对方造成经济损失的,应当承担违约责任。
十、合同解除:经双方协商一致,或因不可抗力等原因,本合同可解除,解除合同时应进行书面通知。
十一、争议解决:本合同发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,应向工程所在地的仲裁机构申请仲裁。
十二、其他事项:本合同未尽事宜由双方协商解决。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________签订日期:__________________本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建筑工程分包合同范本6篇篇1建筑工程分包合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包人)地址:法定代表人:联系方式:鉴于甲方委托乙方承担(项目名称)的工程项目,为明确双方权利义务,特订立本合同。
双方皆经协商一致,遵循诚实信用、平等自愿的原则,达成如下协议:第一条项目名称及位置1.1 项目名称:(填写项目名称)1.2 项目地点:(填写项目具体位置)第二条工程范围2.1 根据甲方提供的设计图纸和合同内容,乙方应承担工程施工项目相应的分包内容,具体包括但不限于(详细列出分包工程内容)。
2.2 乙方需按照国家相关规定,保证工程质量,确保工程进度,完成所承担的分包工程内容。
第三条工程期限3.1 工程期限自本合同签署之日起计算,至工程竣工验收为止。
3.2 若因不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方并提供书面证明,经双方协商后确定新的工程期限。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程价款总额为(具体金额),在不影响工程质量的前提下,乙方应按照合同约定的价格完成相应工程内容。
4.2 工程价款支付方式为:甲方应根据工程进度按月支付工程款项,其中预付款占工程总价款的(具体比例),工程竣工验收合格后支付尾款。
第五条工程质量与保修5.1 乙方保证所承担的工程内容达到国家相关标准和甲方要求,确保工程设计、施工、材料质量符合规定标准。
5.2 工程竣工验收后,乙方应为工程提供一定期限的免费保修服务,具体期限为(具体保修期限),期间内工程出现质量问题,乙方应及时处理。
5.3 若工程保修期内出现质量问题,乙方无正当理由拒绝解决的,甲方有权自行处理,费用由乙方承担。
第六条不可抗力6.1 如果因不可抗力原因(包括但不限于自然灾害、战争等)导致任何一方无法继续履行本合同,应及时通知对方并提供书面证明,并可暂时中止履行本合同,在不可抗力消失后继续履行本合同。
6.2 不可抗力发生时,双方应携手应对,共同努力减轻不可抗力造成的损失,并尽最大努力保证合同目标的实现。
建筑工程分包协议建筑工程分包协议1合伙人:______________(以下简称甲方)合伙人:______________(以下简称乙方)甲、乙双方经平等协商,就合伙承包________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围合伙项目以________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以________________公司名义出现。
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的'项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例1、甲方以现金出资,出资额为人民币_____________万元。
该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_____________%。
2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_____________%。
五、盈余分配与债务承担1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
七、权利与义务1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。
如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充1、本协议自各方签字后生效,各方各执一份;2、未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方:_____________乙方:_____________________________年______月__________日____年____月____日建筑工程分包协议2工程承包人:(施工总承包人或专业工程承/分包人)(甲方):代表人:通讯地址:联系电话:劳务分包人(乙方):资质证书号码:发证机关:资质专业及等级:复审时间及有效期:通讯地址:联系电话:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就分包事项协商达成一致,订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1、工程名称:2、工程概况:3、分包工作内容:4、范围包括:5、工程监理单位(全称):6、工程质量标准:第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条合同工期1、开工日期:________年___月___日开工。
2、竣工日期:________年___月___日竣工。
3、总工期为:日历天______天。
4、阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。
第四条承包方式与工程造价1、承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2、工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。
包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3、本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的`费用。
除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。
4、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5、本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。
本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。
第五条合同价款的结算和支付1、结算、决算资料:①发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
②承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
③有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算:①发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
②工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付:①合同价款分期支付:在________年___月___日付款_______元,在________年___月___日付款_______元。
②分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
③合同价款的支付必须以银行转账的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
④办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
甲方:乙方:日期:年月日日期:年月日建筑工程分包协议3总包方(甲方):分包方(乙方):为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:一、工程概况:工程名称:工程地点:分包内容(范围):分包方式:二、工期:开工日期:竣工日期:三、安全生产:1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。
2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定,能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5、分包方必须执行“三级”安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。
7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。
9、分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准规定,且机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效。
10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品,并能正确佩戴和使用。
11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护好事故现场。
如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照,不准破坏事故现场。
分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的`调查和现场勘察,不得提供伪证。
12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14、分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作,当总包方对事故发生负有一定管理责任时,总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。
15、总包方对分包方提出的隐患和问题,分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改,如不按期整改或拖延不改,甚至在此期间发生了安全事故,一切经济损失和责任由分包方承担。
16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服从管理的有权令其停止作业。
17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。
18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。
作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。
分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。
如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。
19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书,并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。
20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业,不准超出承包范围,分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯,违反现场安全管理规定,私拆乱改各种安全防护设施,随意动用触摸各种电器、机械设备,误闯、误入不安全区域和危险部位,造成自己人员或其他人员伤亡的,分包方应承担一切责任,总包方不承担任何责任。
21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的,一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。
四、违约:1、达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完善,直到符合约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。
五、争议:当总包、分包方发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。