下载文档原格式
四川造价员考试真题及答案2015四川造价员考试真题及答案1.500～2000万元的工程，发包人应该从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )进行核对(审查)并提出审查意见。
A：20天B：30天C：40天D：45天[标准答案]：B[答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第14条2.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以( )作为结算工程价款的根据。
A：另行订立的施工合同B：双方协商解决C：重新计算工程价款D：备案的中标合同[标准答案]：D[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第21条3.工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，( )。
A：质监部门不予办理备案手续B：建管部门不予办理权属登记C：城建档案部门不予办理备案登记D：有关部门不予办理权属登记[标准答案]：D[答案来源]：《建设工程价款结算暂行办法》第21条4.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的( )。
A：支持B：经上级主管部门同意可以进行C：向仲裁机构申请同意后可以进行D：不予支持[标准答案]：D[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》22条5.包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的( )。
A：10%B：20%C：30%D：40%[标准答案]：C[答案来源]：《结算办法第12条》6.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照( )。
A：中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B：中国人民银行发布的利率计息C：中国人民银行同期贷款利率计息D：中国人民银行发布贷款利率计息[标准答案]：A[答案来源]：《最高人民法院施工合同纠纷案件的解释》第17条7.取得造价员资格考试合格证书的人员，应在考试合格后( ) 个月内，向省造价协会申请注册。
A：1B：2C：3D：4[标准答案]：C[答案来源]：川建价师协[2012]19号文第17条8.按照《中华人民共和国建筑法》规定，实行施工总承包的施工现场安全由( )负责。
2015年最新造价员机考实务真题真题一一、单项选择题共15题，每题1分，共15分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意。
第1题下列那一个费用属于其他项目清单的费用。
（不限）∙A．工程排污费∙B．安全文明施工费∙C．二次搬运费用∙D．工程设备暂估单价正确答案：D（GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范工程量清单编制 4.4.1）第2题当评审后的中标价低于公布的招标控制价的（）%时，实行中标人差额履约担保。
（不限）∙A．90∙B．80∙C．85∙D．70正确答案：C（川建发[2009]60号第8条）第3题投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定，对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在（）以内取定。
（不限）∙A．3%；5%∙B．5%；3%∙C．2%；5%∙D．5%；2%正确答案：B（川建造价发[2009]75号第2条1-2）第4题在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前（）天内预付工程款。
（不限）∙A．15∙B．14∙C．7∙D．10正确答案：C（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-2）第5题工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由( )承担。
（不限）∙A．未注册的工程造价人员∙B．具有资格的注册工程施工人员∙C．具有资格的注册工程造价专业人员∙D．具有资格的注册工程人员正确答案：- 3 -C（川建发[2009]67号第5条）第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）∙A．检察院∙B．人民法院∙C．国务院∙D．仲裁委员会正确答案：B（2013规范第13.5.4条）第7题大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当有（）按照相关规定申请领取施工许可证。
（不限）∙A．建设单位∙B．施工单位∙C．总承包单位∙D．监理单位正确答案：A（《中华人民共和国建筑法》第二章第7条）第8题满铺卵石地面，若需分色拼花时，定额人工乘以系数＿＿（房建）∙A．1.1∙B．1.2∙C．1.3∙D．1.5正确答案：C（E.A绿化工程说明）第9题按2009《四川省建设工程量清单计价定额》规定，外墙墙高确定时,当设计图纸无规定时,有屋架的斜屋面,且室内有天棚的,算至屋架下弦再加( )mm。
1、【单选题】间壁墙指墙厚≤（）mm的墙。
（答案：A）A.120B.100C.110D.150（来源：13规范建筑与装饰L楼地面装饰工程L.1整体面层及找平层注，难度：低）2、【单选题】楼梯、台阶牵边和侧面镶贴块料面层，≤（）㎡的少量分散的楼地面镶贴块料面层，应按零星装饰项目执行。
（答案：C）A.0.3B.0.8C.0.5D.1.0（来源：13规范建筑与装饰L楼地面装饰工程L.8零星装饰项目注，难度：低）3、【单选题】平面砂浆找平层只适用于仅做（）的平面抹灰（答案：C）A.结构层B.防水层C.找平层D.找坡层（来源：13规范建筑与装饰L楼地面装饰工程L.1整体面层及找平层注，难度：中）4、【单选题】墙、柱（梁）面≤（）m2的少量分散的抹灰应按零星抹灰项目编码列项。
（答案：C）A.1.5B.1.0C.0.5D.2.0（来源：13规范建筑与装饰M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程M.3零星抹灰注，难度：中）5、【单选题】在装饰装修工程中凡定额中注明按设计补充单价的项目，综合费按人工费的（）%计算。
（答案：C）A.30B.70C.50D.60（来源：09定额装饰装修工程册说明三，难度：低）6、【单选题】楼地面装饰面积按实铺面积计算，不扣除（）m2以内的孔洞所占面积（答案：B）A.0.2B.0.3C.0.5D.0.1（来源：09定额装饰装修工程B.A 楼地面工程工程计算规则二（一），难度：中）7、【单选题】块料面层结合层砂浆厚度为（）mm（答案：D）A.5B.7C.10D.8（来源：09定额装饰装修工程B.B墙柱面工程说明一（四）2，难度：低）8、【单选题】螺旋形楼梯装饰面执行相应楼梯项目，乘以系数（）（答案：A）A.1.15B.1.2C.1.05D.1.25（来源：09定额装饰装修工程B.A 楼地面工程说明三（三），难度：低）9、【单选题】圆弧形、锯齿形、不规则形墙柱面抹灰，按相应项目人工乘系数（）（答案：A）A.1.15B.1.2C.1.25D.1.1（来源：09定额装饰装修工程B.B墙柱面工程说明一（八），难度：中）10、【单选题】楼梯防滑条按楼梯踏步两端间距离减（）mm，以延长米计算（答案：A）A.300B.250C.500D.450（来源：09定额装饰装修工程B.A楼地面工程工程计算规则一（四），难度：中）11、【单选题】一般抹灰中的石灰砂浆厚度为（）mm（答案：C）A.21B.18C.15D.25（来源：09定额装饰装修工程B.B墙柱面工程说明一（四）1，难度：中）12、【单选题】吊顶天棚的内墙抹灰高度以室内地坪面(或墙裙顶点)至天棚下皮，另加（）mm计算。
一、设计说明 1.某工程砖混平房如图1(平面、2(剖面、3(屋面所示,室外标高为-0.15m。
2.砖混平房设计如下(1内外实心标准砖墙厚240cm,附墙垛断面为120mm×240mm,M5水泥砂浆(细砂砌筑;(2采用现场搅拌砼;(3门窗均为成品铝合金,洞口尺寸M-1为1200mm×2400mm,M-2为900mm×2000mm,C-1为1500mm×1800mm;(4屋面结构层为现浇钢筋混凝土板,厚130mm;女儿墙厚240mm。
3.该工程的装饰装修及屋面做法详下表5所示工程部位及做法地面面层:20mm厚1:2水泥砂浆贴600mm×600mm防滑地砖,M1门底贴地砖到外墙边地面垫层:100mm厚C10砼,基层素土夯实踢脚线(120mm高面层:彩釉砖踢脚线,门侧均不贴踢脚线踢脚线(120mm高结合层:10mm厚1:3水泥砂浆计算说明:根据2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013为计算依据[填空题]请根据图示、设计说明及有关要求得出的块料楼地面工程量为①m2(保留2位小数[填空题]请根据图示、设计说明及有关要求得出的彩釉砖踢脚线工程量为①m2(保留3位小数57.83(S=(3.6-0.24*(5.8-0.24*3+0.24*1.2+0.24*0.9+(5.8-0.24*2*0.24=57.8264.843(S=[(3.6-0.24+5.8-0.24*2+(5.8-0.24+7.2-0.24*2+0.12*4-0.9*2-1.2]*0.12二、现需对室内4根800mm×800mm独立柱进行花岗石饰面,如下图所示(左图为平面图,中间立面剖面图,右图为立柱剖面图,柱面挂贴30mm厚花岗石板,花岗石板和柱结构面之间空隙填灌50mm厚的1:3水泥砂浆。
按GB50854-2013计算规则计算,则花岗石柱面的工程量为( 。
请自行翻清单定额的计算规则：翻书：定额第797页，查单价：28.96元/㎡（15+1.2）*28.96/15=31.28元/㎡提示：清单定额对附加层的计算方法不同查定额：284页。
得出：综合4164.34，其中人工：162.75，材料机械其他自行翻定额（4164.34-385*10.15+361*10.15+162.75）/10=408.35提示：找到相对应的定额，用有改变的换出原来的就OK！人工费系数就是用原有的乘以（1+系数）3.建筑物间有围护结构的架空走廊，应按其围护结构外围水平面积计算，层高在（）m及以上者应计算全面积。
A、2．0 B 2.1 C 2.2 D. 2.3一共10方查定额25页，单价：36.23/10m³运距单价：9.84因单位刚好10方，不换算单位，直接带36.23+2*9.84=55.9元/m³6.某7层办公楼为钢筋混凝土空心板的屋面结构，室外地坪高-0.3m，每层层高均为3.3m。
屋面板厚120mm，建筑面积为2296m2，该住宅楼的檐口高度为( ) 7*3.3+0.3=23.30.5+0.07*2）*4*3.75=9.68.某工程门厅处有一C20现浇混凝土室外台阶，台阶图示尺寸如下，台阶每阶的高度均为150mm，计算该台阶模板清单工程量为（）m21、自己翻书2、（2.2+2*0.3+0.33*（-0.45+3.1））* （-0.45+3.1）*100=973.741、双排脚手架2、(（5+4）*2+3.6)*10=2161、5.56*5.36+(5.56+5.36)*2*0.15=33.082、7.16*6.96-5.56*5.36=20.031、平整场地：（6+0.24）*（11.6+0.24）+4.12*4.12*3.14/2-（8+0.24）*0.12=99.542、墙长（（6+11.6）*2+2*4*3.14/2+6-0.24）*高度（0.9+1.5+0.18+0.38）*墙厚0.24-过梁体积0.704-门窗洞口（1*2.4+2*0.9*2.4+6*1.5*1.5）=20.033、需要抹灰的墙长(（6-0.24）*（3.6-0.24）+（6-0.24）*（8-0.24）+（8-0.24）+弧形部分3.14*2*（4-0.24）/2)*抹灰高度（0.9+1.5+0.18+0.38+0.11）-扣除门窗洞口（1*2.4+3*0.9*2.4+6*1.5*1.5）=234.324、（M1过梁长度（1+0.25*2）+M2过梁长度（0.9+0.25*2）*2+C1过梁长度（1.5+0.25*2）*6）*0.18*0.24=0.7041、【一类-填空题】某独立基础如下图所示：已知室外地坪标高为-0.3m，土壤类别为三类，人工挖土放坡系数为1：0.33，放坡起点为1.5m，垫层为非原槽浇筑，工作面为0.3m。
四川省2015年下半年造价工程师工程计价：工程造价资料考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔__。
A．工期、成本和利润B．工期、成本，不能索赔利润C．工期，不能索赔成本和利润D．成本，不能索赔工期和利润2、下列不属于建筑安装工程税金的是__。
A．营业税B．所得税C．城市维护建设税D．教育费附加3、地下污水处理场及城市水、电、气、通信等公用设施。
A．地表至-10m深度空间建设的地下工程。
B．-30m～-10m深度空间内建设的地下工程C．-30m以下建设的地下工程D．一50m以下建设的深层开发建设工程4、建筑物地下室所有墙体都应设置水平防潮层，其中一道设置在地下室墙附近，另一道设置的位置应当是（）。
A．室外地面散水以上150～200mm处B．室内地坪以下60mm处C．垫层与地面面层之间D．室外地面散水以下150～200mm处5、材料和设备价格基础的__就是“估算日期”。
A．开始日期B．结束日期C．截止日期D．中间日期6、工程索赔必须以__为依据。
A．工程师要求B．提出索赔要求的一方C．合同D．发包人要求7、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．0048、计算现浇混凝土楼梯工程量时，正确的做法是（）。
A．以斜面积计算B．扣除宽度小于500mm的楼梯井C．伸人墙内部分不另增加D．整体楼梯不包括连接梁9、统筹安排一个工程项目的施工程序时，宜先安排的是（）。
A．工程量大的项目B．须先期投入生产或使用的项目C．施工难度大、技术复杂的项目D．对技术维修影响大的项目10、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．3/5C．3/4D．2/311、桥墩轻型化的途径之一是：在多跨桥的两端设置刚性较大的桥台，中墩均是（）。
四川省2015年下半年造价工程师工程计价：竣工结算考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．42、工程经济分析中，处理现金流量图时，发生在第三计息期的现金流出应标在（）时点上。
A．3B．2C．1D．43、如双代号时标网络图中某条线路自始至终不出现波形线，则该条线路上所有工作（）。
A．最早开始等于最早完成B．最迟开始等于最早开始C．最迟开始等于最迟完成D．持续时间相等4、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。
A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施5、__只有工程师批准后才能动用。
A．分包工程费用B．开办费C．暂定金额D．管理费6、在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是__。
A．距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B．靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C．工业项目尽可能高度集聚D．工业项目适当分散7、途径等来确定。
A．工程费用B．流动资金C．工程造价D．项目投资8、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元，已知本月人工单价较基期上涨了1.0%，人工费在总费用中所占比重为15%，材料价格上涨了20%，材料费在总费用中所占比重为40%，则本月应结算的工程价款是__万元。
A．1120B．1050C．1085D．10959、下列不属于建筑安装工程税金的是__。
A．营业税B．所得税C．城市维护建设税D．教育费附加10、下列选项中（）由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。
A．HPB235钢筋B．HRB335钢筋C．HRB400钢筋D．HRB500钢筋11、下列工程造价信息中，属于比较初级的，一般没有经过系统加工处理的信息是__。
2015年全国造价工程师考试《建设工程计价》真题精选及详解一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。
A．未明确项目准备金B．基本预备费C．不可预见准备金D．建设成本上升费用〖答案〗C〖解析〗不可预见准备金（在未明确项目准备金之外）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。
此种情况可能发生，也可能不发生。
因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。
2．采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。
A．专用工具费＝（材料费＋加工费）×专用工具费率B．加工费＝设备总重量×（1＋加工损耗系数）×设备每吨加工费C．包装费的计算基数中不应包含废品损失费D．利润的计算基数中不应包含外购配套件费〖答案〗D〖解析〗按成本计算估价法，非标准设备的原价由以下各项组成：①材料费，其计算公式为：材料费＝材料净重×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价。
②加工费，其计算公式为：加工费＝设备总重量（吨）×设备每吨加工费。
③辅助材料费（简称辅材费），其计算公式为：辅助材料费＝设备总重量×辅助材料费指标。
④专用工具费，按①～③项之和乘以一定百分比计算。
⑤废品损失费，按①～④项之和乘以一定百分比计算。
⑥外购配套件费。
按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。
⑦包装费，按以上①～⑥项之和乘以一定百分比计算。
⑧利润，可按①～⑤项加第⑦项之和乘以一定利润率计算。
⑨税金，主要指增值税，通常是指设备制造厂销售设备时向购入设备方收取的销项税额。
⑩非标准设备设计费，按国家规定的设计费收费标准计算。
3．某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。
四川省2015年下半年公路造价师《技术与计量》：正确计算工程量的意义试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、发包模式是__。
A．平行承、发包B．设计和施工总承包C．工程项目总承包D．设计和施工联合体承包2、在项目风险管理中最重要的风险转移技术是__。
A．合同转移B．工程分包C．银行担保D．工程投保3、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用__比较适宜。
A．固定单价合同B．总价合同C．成本加酬金合同D．可调单价合同4、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担5、工程变更总费用超过__时，需要在合同价格中加上或扣除一笔调整金额。
A．10%B．15%C．20%D．25%6、关于施工索赔，以下叙述中__是不正确的。
A．索赔就是对违约的罚款B．索赔必须有充分的依据C．合同双方均可提出索赔D．索赔必须遵循严格的程序7、计算机中的流是__。
A．流动的字节B．流动的对象C．流动的文件D．流动的数据缓冲区8、不安抗辩权是指按照合同法规定__享有的中止履行义务的权利。
A．先履行义务方B．后履行义务C．合同担保人D．合同当事人双方9、某企业年产量4万件，年固定成本为20万元，其单位可变成本为15元，产品市场价格为25元/件，该企业当年免征销售税金，则该企业当年盈亏平衡点价格为每件__元。
A．15B．18C．20D．2510、合格的竣工文件。
一、单项选择题共15题，每题1分，共15分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意。
第1题下列那一个费用属于其他项目清单的费用。
（不限）∙A．工程排污费∙B．安全文明施工费∙C．二次搬运费用∙D．工程设备暂估单价正确答案：第2题当评审后的中标价低于公布的招标控制价的（）%时，实行中标人差额履约担保。
（不限）∙A．90∙B．80∙C．85∙D．70正确答案：C（川建发[2009]60号第8条）第3题投标人或承包人承担的材料价格风险幅度值在（）以内取定，对单位价值较高或总价值较大的钢材、水泥等材料的风险幅度值应在（）以内取定。
（不限）∙A．3%；5%∙B．5%；3%∙C．2%；5%∙D．5%；2%正确答案：B（川建造价发[2009]75号第2条1-2）第4题在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前（）天内预付工程款。
（不限）∙A．15∙B．14∙C．7∙D．10正确答案：C（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第12条-2）第5题工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由( )承担。
（不限）∙A．未注册的工程造价人员∙B．具有资格的注册工程施工人员∙C．具有资格的注册工程造价专业人员∙D．具有资格的注册工程人员正确答案：C（川建发[2009]67号第5条）第6题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。
可依法向（）提起诉讼。
（不限）∙A．检察院∙B．人民法院∙C．国务院∙D．仲裁委员会正确答案：第7题大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当有（）按照相关规定申请领取施工许可证。
（不限）∙A．建设单位∙B．施工单位∙C．总承包单位∙D．监理单位正确答案：A（《中华人民共和国建筑法》第二章第7条）第8题满铺卵石地面，若需分色拼花时，定额人工乘以系数＿＿（房建）∙A．1.1∙B．1.2∙C．1.3∙D．1.5正确答案：C（E.A绿化工程说明）第9题按2009《四川省建设工程量清单计价定额》规定，外墙墙高确定时,当设计图纸无规定时,有屋架的斜屋面,且室内有天棚的,算至屋架下弦再加( )mm。
（房建）∙A．100∙B．150∙C．200∙D．300正确答案：C（2009《四川省建设工程量清单计价定额》（建筑工程）P138 二、（二））第10题木楼梯（不包括底面）油漆，按水平投影面积乘以系数（），执行木地板油漆相应子目。
（房建）∙A．1.5∙B．2.0∙C．2.3∙D．3.2正确答案：C（五、木楼梯（不包括底面）油漆，按水平投影面积乘以系数2.3，执行木地板油漆相应子目。
）第11题按照2009年版《四川建设工程工程量清单计价定额》，试打预制混凝土方桩（一级土，桩截面350*350），其定额人工费为（）元/100m.（房建）∙A．493.50∙B．987∙C．793.50∙D．1577正确答案：B（2009定额（建筑工程）P37,二、桩基工程第（一）条，定额子目AB0002 P41 313.5*2=627）第12题11G101图集和03G101图集比较取消了哪个级别的钢筋（）（房建）∙A．HPB235∙B．HPB300∙C．HRB335∙D．HRB400A（11G101-1 53页）第13题墙、柱（梁）面≤（）m2的少量分散的抹灰应按零星抹灰项目编码列项。
（房建）∙A．1.5∙B．1.0∙C．0.5∙D．2.0正确答案：C（②墙、柱（梁）面≤0.5m2的少量分散的抹灰按本表中零星抹灰项目编码列项。
）第14题爪角部分的滚檐板按滚檐板项目乘以系数＿＿（房建）∙A．1.1∙B．1.2∙C．1.3∙D．1.5正确答案：C（A.E厂库房大门、特种门、木结构工程说明）第15题吊筒吊顶编制清单时，需要描述的项目特征不包括（）（房建）∙A．吊筒形状∙B．吊筒规格∙C．吊筒的连接形式∙D．防护材料的种类正确答案：C（清单计价规范第85页）二、多项选择题共15题，每题2分，共30分。
每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，该题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分。
第1题当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过下列办法解决：（不限）∙A．双方协商确定∙B．按合同条款约定的办法提请调解∙C．向有关仲裁机构申请仲裁∙D．向人民法院起诉A,B,C,D第2题下列施工机械台班单价的组成费用中属于第一类费用的是（）。
（不限）∙A．机械安拆费∙B．经常修理费∙C．燃料动力费∙D．机上人工费正确答案：A,B第一类费用?：??第一类费用亦称不变费用，是指属于分摊性质的费用。
包括：折旧费、大修理费、经常修理费和机械安拆费。
?第二类费用?：??第二类费用亦称可变费用，是指属于支出性质的费用。
包括：燃料动力费、人工费、其他费用（养路费及车船使用税、保险费及年检费）等。
第3题材料消耗定额包括。
（不限）∙A．直接用于建筑安装工程商的材料∙B．人为消耗的材料∙C．不可避免产生的施工废料∙D．施工过程中节约的材料∙E．不可避免的施工操作消耗正确答案：A（《建设工程造价管理基础知识》2010版第121页（二）净用量定额和损耗量定额）,C（《建设工程造价管理基础知识》2010版第121页（二）净用量定额和损耗量定额）,E（《建设工程造价管理基础知识》2010版第121页（二）净用量定额和损耗量定额）材料消耗量定额包括（ABCD）A、直接用于建筑安装工程的材料B、不可避免的施工废料C、材料场外运输的损耗D、场内不可避免的损耗E、生产材料过程的损耗第4题发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持（）。
（不限）∙A．未按约定支付工程价款的∙B．提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的∙C．未经承包人同意进行分包∙D．不履行合同约定的协助义务的A,B,D第5题建设项目实施阶段的工程内容有哪些。
（不限）∙A．工程设计准备∙B．工程设计∙C．建设准备∙D．施工∙E．生产准备正确答案：B（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）,C（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）,D（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）,E（《建设工程造价管理基础知识》2010版第41页（二）实施阶段工作内容）第6题招标控制价出现下列（）情形者，投标人可以依照本办法提出投诉。
（不限）∙A．有不符合《建设工程工程量清单计价规范》强制性条文规定的∙B．不按照《建设工程工程量清单计价规范》和《四川省<建设工程工程量清单计价规范>实施办法》规定计价的∙C．接受委托的工程造价咨询企业无工程造价咨询企业资质或超越资质范围的∙D．接受委托的工程造价咨询企业低于资质范围的∙E．招标控制价中存在有意抬高、压底价格的正确答案：A（川建发[2009]61号第5条）,B（川建发[2009]61号第5条）,C（川建发[2009]61号第5条）,E（川建发[2009]61号第5条）第7题综合单价是完成一个规定清单项目所需的_________和________施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
（不限）∙A．人工费∙B．材料费∙C．设备费∙D．直接费∙E．现场管理费正确答案：第8题下面属于特种门的有（）（房建）∙A．隔音门∙B．防射线门∙C．人防门∙D．防盗门∙E．金库门正确答案：A（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854 P53 注1）,B,C,E 特种门应区分冷藏门、冷冻间门、保温门、变电室门、隔音门、防射线门、人防门、金库门等。
第9题《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）中，关于现浇混凝土模板及支架工程量计算规则及注意事项说法正确的是（）（房建）∙A．原槽浇筑的混凝土基础，可不计算模板∙B．原槽浇筑的混凝土基础，不计算模板∙C．采用清水模板时，应在项目特征中注明∙D．采用清水模板时，可在项目特征中注明∙E．现浇混凝土梁、板支撑高度超过3.6m时，项目特征应描述支撑高度正确答案：B（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）P108续表S.2注1）,C（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）P108续表S.2注3）,E（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）P108续表S.2注4）第10题苗木计算应符合下列规定：（房建）∙A．胸径应为地表面向上1.2m高处树干直径∙B．地径应为地表面向上0.1m高处树干直径∙C．干径应为地表面向上0.3m高处树干直径∙D．株高应为地表面至树顶端的高度正确答案：A（工程量计算规范P10）,B,C,D第11题须弥座项目组成内容包含：（房建）∙A．上枋∙B．下枋∙C．束腰∙D．地伏正确答案：A（工程量计算规范P20）,B,C第12题砌体表面的附着物种类指（）（房建）∙A．抹灰层∙B．块料层∙C．龙骨∙D．装饰面层∙E．结构层正确答案：A（②砌体表面的附着物种类指抹灰层、块料层、龙骨及装饰面层等。
）,B,C,D第13题（房建）∙A．防水卷材的搭接工程量∙B．防水卷材的附加层工程量∙C．防水卷材≤300mm的反边工程量∙D．主墙间净空面积∙E．间壁墙的占位面积正确答案：C（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录J.4）, D（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录J.4）, E（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录J.4）第14题凡全部使用（）的建设工程应执行2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（房建）∙A．国有资金投资∙B．民间投资∙C．国有资金投资为主∙D．企业投资∙E．地方投资正确答案：A（凡全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程应执行本定额。
）,C第15题依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013，属于挖一般石方工作内容的是（房建）∙A．排地表水∙B．井点降水∙C．凿石∙D．爆破∙E．运输正确答案：A（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录A）,C （《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录A）,E（《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB508954-2013附录A）三、填空题共5题，每题2分，共10分。
第1题安全文明施工费分①和②两部分计取。
（不限）【填写答案】正确答案：①基本费（川建发[2011]6号第五条）,②现场评价费（川建发[2011]6号第五条）第2题造价从业人员年度内记不良行为①次者，建议撤销注册造价工程师注册，注销建设工程造价员登记。
