下载文档原格式
2016年上半年浙江省公路造价师《理论与法规》建设工程合同的概念及分类考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按__支付。
A．预算数量B．概算数量C．实际工作小时D．不另行支付2、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的__。
A．1/2B．1/3C．2/3D．3/43、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。
A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B．且同时抗辩权适用于所有合同C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使4、《公路工程国内招标文件范本》规定的“工期”，是指本合同工程或某单项工程从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至__止。
A．交工证书上写明的交工日期B．签发最后支付证书之日C．承包人提交最后结账单之日D．签发缺陷责任终止证书之日5、按照法律规定，__不能成为建筑施工合同的担保人。
A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司6、下列不属于第一次工地会议内容的是__。
A．介绍人员及组织机构B．审议施工进度计划C．明确施工监理例行程序D．审议工程分包7、按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在__万元人民币以上，必须进行招标。
A．10B．50C．100D．2008、当发现目标产生了偏离，分析原因，采取措施，称为__。
A．被动控制B．主动控制C．前馈控制D．静态控制9、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．物B．智力成果C．行为D．财10、中，当事人双方对发生的争议经协商未达成一致，则__。
A．必须请第三方调解后才能申请仲裁B．可以不进行调解而直接申请仲裁C．可以直接向法院起诉D．可以在仲裁或起诉两者之间择其一11、《公路工程机械台班定额》中，下列__不属于可变费用。
2017年上半年浙江省公路造价师《理论与法规》：各建设阶段的造价控制考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《公路工程国内招标文件范本》合同条件中规定，除在合同中有明确的规定外，监理工程师__解除合同规定的承包人的任何义务。
A．无权B．有权C．经业主同意后有权D．经主管部门批准后有权2、在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致__。
A．投资增加，工期延长B．投资增加，I期缩短C．投资减少，工期延长D．投资减少，工期缩短3、在建设工程施工合同成立过程中，通过__订立的合同有效。
A．无民事行为人B．无效代理行为人C．限制民事行为人D．表见代理人4、施工现场的进度控制的影响因素有很多，被认为最大的影响因素是__。
A．资金B．技术C．人工D．设备5、桥梁的修建和养护，办公室的维修以及测量设备的保养等清单项目，可以采用__予以计量。
A．分项计量法B．均摊法C．凭证法D．估价法6、__是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件。
A．监理合同B．监理目标C．监理范本D．监理细则7、由于客观条件的限制，某企业法人代表不能亲自签订合同，可以采用__方式订立合同。
A．转让代理B．指定代理C．委托代理D．法定代理8、某工程一次性投资300万元，第二年开始投产，年净收益为30万元，则投资回收期为__。
A．9年B．10年C．11年D．129、把对工程的__交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。
A．工程停工与返工权B．工程验收与计量权C．工程费用支付的签认与否决权D．旁站与抽查权10、就要约所作的以下表述中，__的表述是正确的。
A．要约在发出时生效B．要约生效后不得撤销C．要约在到达受要约人时生效D．只要受要约人未发出承诺通知，要约均可撤销11、FIDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是__。
注册造价工程师《工程造价管理基础理论与相关法规》考前突破试卷一、单项选择题（每题1分）第1题 ( 在价值工程研究对象彼此相差较大且时间紧迫的情况下，确定价值工程研究对象可选用的方法是（）．A.因素分析法B.强制确定法C.价值指数法D.回归分析法正确答案：A,第2题我国工程造价管理组织的三个系统是（）．A.政府行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统B.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、行业协会管理系统C.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、企事业单位管理系统D.国务院建设行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统正确答案：A,第3题根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要严格审批其（）.A.初步设计和概算B.开工报告C.资金申请报告D.项目核准报告正确答案：A,第4题某项目有4种方案，各方案的投资、现金流量及有关评价指标见下表.若已知基准收益率为18％，则经比较最优的方案为（）．A.方案AB.方案BC.方案CD.方案D正确答案：D,第5题对于政府投资项目而言，作为拟建项目工程造价最高限额的是经有关部门批准的（）.A.投资估算B.初步设计总概算C.施工图预算D.承包合同价正确答案：B,第6题通过检查技术经济指标的完成情况．分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是指（）.A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法正确答案：A,第7题在价值工程活动中，首先将产品的各种部件按成本由高到低排列，然后绘制成本累积分配图，最后将成本累积占总成本70％-80％的部件作为价值工程主要研究对象的方法称为（）．A.因素分析法B.强制确定法C.ABC分析法D.百分比分析法正确答案：C,第8题下列方法中，可用于分析与评价工程项目风险的方法是（）．A.回归分析法B.横道图法C.计划评审技术法D.流程图法正确答案：C,第9题已知某工作总时差为8天．最迟完成时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的持续时间为（）天.A.8B.7C.4D.1正确答案：D,第10题当写字楼，住宅等作为建设工程的最终新产品以商品的形式进入流通领域时，其交易价格是（）.A.实际结算的工程价格B.最终决算的工程造价C.有加价的工程价格D..施工合同确定的工程造价正确答案：C,第11题下列工程项目管理组织机构形式中，易于实现统一指挥的是（）.A.矩阵制和职能制B.职能制和直线制C.直线制和直线职能制D.直线职能制和矩阵制第12题根据我国现行规定，土地增值税实行（）．A.四级超率累进税率B.差别比例税率C.五级超率累进税率D.定额税率正确答案：A,第13题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >在网络计划中，A工作的总时差为3天，A共有三个紧后工作B、C、D，工作B的最早开工时间和最迟开工时间分别为第21天和第22天，工作C的最早完工时间和最迟完工时间分别是第23天和第25天，工作D的最早开工时间和最迟开工时间分别是第21天和第23天，则工作A的自由时差为（）天．A.lB.2C.3D.4正确答案：B,第14题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案.A.15B.20C.30D.60正确答案：C,第15题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >对于非国家投资的项目而言，投资者在确定基准收益率时考虑的因素很多，但其基础因素为（）．A.资金限制和投资风险B.资金成本和机会成本C.目标利润和投资风险D.目标利润和通货膨胀正确答案：B,第16题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >某企业账面反映的长期资金4000万元，其中优先股1200万元，应付长期债券2800万元，发行优先股的筹资费费率3％，年股息率9％；发行长期债券的票面利率7％，筹资费率5％，企业所得税率25％，则该企业的加权平均资金成本率为（）.A.3．96％B.6．11%C.6．65％D.8．15％第17题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >某项工程显示的成本数据为，在第9周末：BCWS=50万元，BCWP=46万元，ACWP=42万元．按照赢得值原理，该工程在第9周末成本支出和进度的情况为（）．A.实际成本比预算成本多，进度拖后B.实际成本比预算成本多，进度提前C.实际成本比预算成本少，进度提前D.实际成本比预算成本少，进度拖后正确答案：D,第18题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由（）制订.A.政府建设主管部门B.土木工程师学会C.大型工程咨询公司D.建筑师学会正确答案：C,第19题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >下列属于注册造价工程师权利的是（）.A.以个人名义承接工程造价业务B.发起设立工程造价咨询企业C.审批工程进度款支付额度D.审批工程变更价款正确答案：B,第20题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >价值工程是以提高产品的价值为目的的.应用价值工程就是要研究（）.A.产品功能保持不变前提下的最低生产成本B.产品功能与产品寿命周期成本的最佳匹配C.产品功能保持不变前提下的最低使用成本D.产品成本不变前提下的最佳产品功能正确答案：B,第371题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第五章经济法律法规 > 单项选择题 >根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物的，则（）A.无论价格升降，均按新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行C.无论价格升降，均按原价格执行D.遇价格上涨时，按照原价格执行正确答案：D,第22题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >成本费用按财务评价的特定要求，分为（）.A.工程费用和预备费B.工程投资费用和总成本费用C.固定成本费用和变动成本费用D.总成本费用和经营成本正确答案：D,第23题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >在投资项目可行性研究阶段进行敏感性分析时，所使用的经济分析指标之一是（）A.净现值率B.借款偿还期C.投资回收期D.投资收益率正确答案：C,第24题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >甲某1999年7月1日因交通事故身体受到伤害，截至1999年11月1日没有行使请求权，1999年11月1日是又发生了其他障碍，导致无法行使请求权，直至2000年1月31日障碍消除，该情况诉讼时效期间终止时间为（）．A.2000年9月30日B.2000年7月31 日C.2001年9月30日D.2001年7月31日正确答案：B,第25题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下.本工作可利用的机动时间为（）．A.总时差B.最迟开始时间C.自由时差D.最迟完成时间正确答案：C,第26题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >已知甲、乙工作结束后丙工作开始，三项工作的持续时间分别为5天、7天、9天，甲、乙工作最早开始时间分别为第12天、11天，丙工作最迟完成时间为第29天，则甲工作的自由时差应为（）天．A.0B.1C.2D.3正确答案：B,第27题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据见下表(单位：万元)；则按净现值确定的敏感程度由大到小的顺序为（）.A.①一②一③B.②一①一③C.②一③一①D.③一②一①正确答案：B,第28题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >某企业从设备租赁公司租借一台价格为80万元的设备，总租期和寿命期均为4年，年折现率为10％，按年金法计算，每年初应支付租金（）万元.A.17．24B.22．94C.25．24D.29.24正确答案：B,第29题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >某项目初期投资额为2000万元，从第1年年末开始每年净收益为480万元.若基准收益率为10％，并已知(P／A，10％，5)=3．7908和(P／A，10％，6)=4．3553，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年．A.4．17和5．33B.4．17和5．67C.4．83和5．33D.4．83和5．67．正确答案：B,第30题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >在投资方案的不确定性分析中，通过盈亏平衡分析，可以（）.A.度量项目风险的大小B.揭示产生项目风险的根源C.找出降低项目风险的具体途径D.确定风险因素的变动对项目的影响程度正确答案：A,第92题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:第二章工程经济 > 单项选择题 >在项目投资机会研究阶段进行敏感性分析时，常采用的评价指标是（）.A.投资回收期和净现值率B.净现值率和内部收益率C.内部收益率和投资收益率D.投资收益率和投资回收期正确答案：D,第32题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 单项选择题 >作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应（）主持编制.。
浙江省2015年上半年公路造价师《理论与法规》：担保合同模拟试题一、单项选择题(共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起__，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A．15日内B．30日内C．40日内D．50日内2、依据合同法的规定，属于要约可以撤销的情况是__。
A．要约人明确表示要约不可撤销B．要约人确定了承诺期限C．受要约人为履行合同作了准备D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作3、__是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A．中间支付证书B．工程交工证书C．缺陷责任终止证书D．各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单4、挡土的应力传递路径是__。
A．围檩(圈梁)→围护墙→支撑B．围护墙→围檩（圈梁)→支撑C．支撑→围护墙→围檩(圈梁）D．围檩（圈梁）→围护墙→支撑→地基5、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务,则委托方有权要求设计单位返还__万元。
A．100B．150C．200D．2506、在建安工程造价中,材料预算价格是指材料由其来源地运到__的价格。
A．施工工地B．使企业少缴部分所得税C．施工工地仓库后出库D．施工工地仓库7、承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，__。
A．可以拒绝执行B．请总监理工程师确认C．请业主批准D．请行政主管部门确定8、当地基的持力层埋深在__以内时，一般选用天然地基上的浅基础，即石砌或混凝土圬工基础。
A．5mB．4mC．3mD．6m9、__签订后即进入施工准备阶段的监理。
A．工程施工承包合同B．监理服务合同C．勘察设计委托合同D．监理设施购置合同10、在下述各项中，不构成现金流量的是__.A．折旧B．投资C．经营成本D．税金11、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时，对方有权__.A．撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务12、第12天和第13天，则工作A的总时差为__天。
浙江省2015年上半年公路造价师《理论与法规》租赁合同模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、一级公路工程每年每完成5 000万元建安费，宜配备交通部核准资格的监理工程师__名。
A．1B．2C．3D．42、在公路施工监理活动中，承包人是依据__接受监理的。
A．监理合同B．施工合同C．建设单位的书面通知D．交通主管部门的指示3、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。
A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后4、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。
A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位5、《公路工程国内招标文件范本》规定，事先未报经__，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
A．业主批准B．监理工程师批准C．监理工程师审查并取得业主批准D．业主审查并取得监理工程师批准6、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款一般分__次支付。
A．一B．二C．三D．四7、在以下情况中，要约不可以撤回的有__。
A．撤回要约的通知先于要约到达受要约人B．撤回要约的通知后于要约到达受要约人C．撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D．要约人明示要约不可撤销8、某合同履行方式不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且不能按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．按照有利于债权人的方式履行C．按照有利于债务人的方式履行D．按照有利于实现合同目的的方式履行9、作为沥青混凝土路面质量检验的马歇尔试验的试件应在__取样。
A．拌和机出料口B．摊铺现场C．碾压成型后在路面现场钻芯取样D．拌和机出料或摊铺现场10、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。
A．使潜在损失最小B．减少忧虑价值C．使实际损失最小D．选择最佳的风险对策组合11、预算编制办法规定，人工费由__构成。
浙江省2015年公路造价师《理论与法规》项目计划与项目控制模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、目前我国在能源和交通等建设项目的投资是主要依靠__。
A．银行贷款B．发行债券C．国家预算内投资D．发行股票2、构配件进行一般性鉴定检查所发生的费用属于__。
A．研究试验费B．直接费C．间接费D．设备管理费3、某企业发行长期债券2000万元，筹资费费率为4%，债券利息率为7%，所得税税率为33%，则资金成本率为__。
A．5.36%B．4.89%C．7.05%D．8.42%4、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以__为准。
A．招标文件的规定B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在标前上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件5、《公路工程国内招标文件范本》规定的动员预付款扣回办法是，当中期支付累计金额达到合同价格的__之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款2％的固定比例，从每月的月进度支付中扣回，直到全部扣完为止。
A．20%B．30%C．40%D．50%6、工程一切险中的意外事故，包括火灾和__或飞机坠毁。
A．地震B．雷击C．地崩D．飞行物体坠落7、在功能成本表达式V＝F/C中，V代表__。
A．成本系数B．价值功能C．价值系数D．价值功能系数8、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3，单价为550元/m3，在实际施工中，因需要增加一跨，混凝土超过了清单数量的10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3，竣工时实际完成混凝土为4000m3，则本工程的混凝土款是（）元。
A．200万B．218.25万C．220万D．217.5万9、估计工程项目可能发生的偏离，采取预防措施进行控制，称为__。
A．事先控制B．主动控制C．被动控制D．动态控制10、对于规模较小，技术不太复杂的中小型工程，承包方一般在报价时可以合理地预见到实施过程中可能遇到的各种风险，这时采用__比较适宜。
浙江省2015年上半年公路造价师《理论及法规》：建设工程合同的概念及分类考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、一般情况下，抗压强度达到__时，可满足拆除侧模时所需强度。
A．1.5MPaB．2.0MPaC．2.5MPaD．1.0MPa2、证明工程的照管责任已从承包人转移给业主，和缺陷责任期起算时间的文件是__。
A．中间支付证书B．交工结账证书C．工程交工证书D．缺陷责任终止证书3、对数据的解释，最准确的是__。
A．数据就是信息，数据是客观规律的记录B．数据是客观实体属性的反映，是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号C．数据是信息的载体，信息是数据的灵魂D．数据是一组表示数量、行为和目标，可以记录下来加以鉴别的符号4、影响压实效果的最主要因素是__。
A．含水量B．土类C．压实功能D．压实土层厚度5、监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以__。
A．图纸净尺寸为准B．现场实际测量尺寸为准C．与业主协商确定为准D．与承包人共同确认为准6、[2005年考题]《公路工程施工监理规范》明确规定监理技术档案不包括__。
A．停工指令B．现场指令C．监理日报(记)D．试验记录7、投标书的有效期一般规定为（）。
A．从开标日起算28d，视合同复杂程度而定B．从开标日起算14d，视合同复杂程度而定C．从开标日起算21d，视合同复杂程度而定D．从开标日起算90d，视合同复杂程度而定8、建设工程需缴纳的__和国家新批准的税费、利率变动以及建设期价格引起的建设投资增加额。
A．营业税B．土地使用税C．固定资产投资方向调节税D．城乡建设维护税9、__不属于工程变更范围。
A．合同所列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少B．取消合同中任何部分的工作细目的工作C．改变合同中任何工作的性质、质量及种类D．为完成工程进度而增加资源投入10、有关工程费用监理的方法，说法正确的是__。
浙江省2015年上半年公路造价师《计价与控制》定额计价的基本程序和特点考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、按照《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06—2007)规定，建筑安装工程费包括______。
A．直接工程费、间接费、利润、税金B．直接费、间接费、利润、税金C．直接费、间接费、利润D．直接工程费、间接费、利润2、建设工程需缴纳的__和国家新批准的税费、利率变动以及建设期价格引起的建设投资增加额。
A．营业税B．土地使用税C．固定资产投资方向调节税D．城乡建设维护税3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是__。
A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担4、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。
A．双方发生争议时B．合同订立时C．当事人一方提出时D．被法院确认时5、《公路基本建设工程概预算编制办法》(1996版)规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。
A．利润B．现场经费C．税金D．间接费6、下列属于高级驻地监理工程师的责任的是__。
A．提出各项工作流程及质量控制程序B．系统记录并分析整理各项质量成果C．监督、检查和检验工程质量D．明确质量标准，评定工程质量7、为减少水泥稳定基层收缩裂缝，应采取如下措施__。
A．控制集料中细料的含量和塑性指数B．控制水泥剂量不超过6%C．增加粗集料的含量D．控制施工碾压时的含水量8、甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，保证合同约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，下列表述正确的是__。
2015年上半年浙江省公路造价师《技术与计量》：路基和道路模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《合同法》的规定，当事人订立合同应__。
A．采用要约、承诺方式B．不采用要约、承诺方式C．由当事人约定是否采用要约、承诺方式D．可以直接订立合同，而不采用要约、承诺方式2、当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方__。
A．只能适用二者中数额较少的B．只能适用违约金C．只能适用二者中数额较多的D．可以选择适用二者之一3、设名义利率为r，在一年中计算利息m次，则当m大于1时，实际利率i将（）名义利率r。
A．不确定B．小于C．等于D．大于4、承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，__。
A．可以拒绝执行B．请总监理工程师确认C．请业主批准D．请行政主管部门确定5、审核工期延长是监理工程师在__方面的职责。
A．工程质量监理B．工程进度监理C．工程费用监理D．合同管理6、__是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。
A．监理规划B．监理合同C．监理方案D．监理细则7、作为沥青混凝土路面质量检验的马歇尔试验的试件应在__取样。
A．拌和机出料口B．摊铺现场C．碾压成型后在路面现场钻芯取样D．拌和机出料或摊铺现场8、下列可以构成一个有效的承诺是__。
A．承诺是由非受要约人做出B．承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效C．承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D．向不特定的多数人同时做出承诺9、审查确认施工分包单位是__的任务。
A．施工招标阶段B．施工阶段投资控制C．施工阶段进度控制D．施工阶段质量控制10、技术规范和其他技术资料2份。
A．7B．42C．21D．2811、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人__。
A．进行质量检查的合同B．委托施工的合同C．物资采购的合同D．支付价款的合同12、有资格代理招标的机构条件应包括__。
①必须是法人组织；②不得与行政机关有隶属关系，③有从事招标代理义务的场所；④有编制招标文件的能力；⑤有自己的评标专家库A．①②③B．②③④⑤C．④⑤D．①③④13、监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现__。
2015年上半年浙江省公路造价师《理论及法规》：租赁合同考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时，其砂率__。
A．应适当减少B．不变C．应适当增加D．无法判断2、__是一项由业主提供给承包人用作开工费用的无息款项。
A．暂定金额B．动员预付款C．保留金D．计日工3、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是__。
A．减少合同中约定的工程量B．改变有关工程的施工时间C．删除承包范围内的部分工作D．更改工程有关部分尺寸4、下列选项中，导致合同终止的是__。
①甲公司和乙公司互负50万元债务，均已到期，②甲欠乙一批货物，但乙目前下落不明，甲将该批货物提存；③甲公司欠乙公司50万元的货物，而乙公司按约定应为甲公司提供价值5000元的劳务；④甲公司欠乙公司50万元的债务，被乙公司免除；⑤甲公司欠乙公司50万元的债务，甲公司与乙公司合并A．①②④B．①②③C．②③④⑤D．①②④⑤5、工程一切险中的意外事故，包括火灾和__或飞机坠毁。
A．地震B．雷击C．地崩D．飞行物体坠落6、沥青混合料沥青的最佳用量通常以（）来确定。
A．沥青抽提试验B．针入度试验C．抗压强度试验D．马歇尔稳定度试验7、公路工程施工监理的性质不包括__。
A．服务性B．公开性C．独立性D．科学性8、桥涵工程的荷载试验费用由__估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。
A．业主B．招标人C．施工单位D．监理工程师9、根据同时抗辩权的规定，下列说法正确的是__。
A．如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B．且同时抗辩权适用于所有合同C．同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关系D．适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使10、价值工程的核心是__。
A．系统分析B．方法分析C．技术分析D．功能与成本进行系统分析和不断创新11、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指__。
浙江省2015年上半年公路造价师《理论与法规》租赁合同模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、一级公路工程每年每完成5 000万元建安费，宜配备交通部核准资格的监理工程师__名。
A．1B．2C．3D．42、在公路施工监理活动中，承包人是依据__接受监理的。
A．监理合同B．施工合同C．建设单位的书面通知D．交通主管部门的指示3、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在__到达对方。
A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后4、监理工程师在履行监理职责时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求__赔偿损失。
A．监理工程师B．监理单位C．项目经理D．建设单位5、《公路工程国内招标文件范本》规定，事先未报经__，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去。
A．业主批准B．监理工程师批准C．监理工程师审查并取得业主批准D．业主审查并取得监理工程师批准6、按照《公路工程国内招标文件范本》规定，开工预付款一般分__次支付。
A．一B．二C．三D．四7、在以下情况中，要约不可以撤回的有__。
A．撤回要约的通知先于要约到达受要约人B．撤回要约的通知后于要约到达受要约人C．撤回要约的通知与要约同时到达受要约人D．要约人明示要约不可撤销8、某合同履行方式不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且不能按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．按照有利于债权人的方式履行C．按照有利于债务人的方式履行D．按照有利于实现合同目的的方式履行9、作为沥青混凝土路面质量检验的马歇尔试验的试件应在__取样。
A．拌和机出料口B．摊铺现场C．碾压成型后在路面现场钻芯取样D．拌和机出料或摊铺现场10、在风险事件发生后，风险管理的目标是__。
A．使潜在损失最小B．减少忧虑价值C．使实际损失最小D．选择最佳的风险对策组合11、预算编制办法规定，人工费由__构成。
A．基本工资、工资性补助、职工福利费B．生产工人辅助工资C．基本工资D．基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费12、公路建设项目环境评价文件一般应在__阶段，报有关行政主管部门。
A．项目设计B．编制项目建议书C．项目招标D．项目可行性研究13、搅拌、闷料、碾压后结成板体。
A．百分比B．体积比C．重量比D．一定比例14、净现值率是净现值与__的比值。
A．投资总额B．投资现值C．投资年值D．投资未来值15、某企业为4年后的第5年年初至第7年年末每年投资100万元建立一个新项目，已知年利率10%，则该企业现在应准备资金数量为__。
A．100(P/A，10%，3)(P/F，10%，4)B．100(A/P，10%，3)(A/F，10%，4)C．100(P/A，10%，3)(F/P，10%，4)D．100(A/P，10%，3)(F/A，10%，4)16、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需主要材料的储备而逐步减少，以方式扣回A．抵充工程款B．变更合同价C．索赔D．保修金17、技术规范和其他技术资料2份。
A．7B．42C．21D．2818、价值工程中，功能评价值指可靠地实现用户要求功能的成本A．最高B．适中C．最低D．最优19、在静载试验中，每一小时的沉降不超过__，并连续出现两次，即可视为稳定。
A．0.1mmB．1mmC．0.2mmD．0.5mm20、下列定额中不属于国家规定的计价定额的是__。
A．施工定额B．预算定额C．估算指标D．概算定额21、构成合同文件的有__。
①中标通知书；②投标书；③图纸；④材料设备采购单；⑤施工日志和记录A．①④B．②③C．①②③D．③④⑤22、工程成本是由__组成。
A．直接费、其他直接费、现场经费B．直接费、管理费、利润、营业税C．直接费、其他直接费、现场经费、间接费D．直接费、其他直接费、现场经费、间接费、利润、营业税23、《公路工程国内招标文件范本》规定，监理工程师在收到承包人按合同条款规定提交的要求延期的通知及最后详细资料后，应在__天内将审核意见报经业主批准并将决定通知承包人，或要求承包人进一步补充延期的理由。
如果监理工程师在该时间内不予答复，则应视为承包人要求的延期已经为业主批准。
A．14B．2lC．28D．3524、为了有效控制工程造价，在公路工程施工过程中，无论任何一方提出工程变更，均需由__确认并签发工程变更指令。
A．业主或其代表B．监理工程师C．设计单位或其代表D．交通主管部门25、目的和交易习惯履行以下__义务。
①通知；②保密；③公平交易；④协助A．①②③B．①②④C．①④D．②③④二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、台形式大体上可以归纳为__等几类。
A．U型桥台B．L型桥台C．重力式墩台D．轻型墩台E．斜交式墩台2、工程量清单的作用主要体现在__。
A．便于招标单位编制标底B．为投标人提供报价基础C．为工程计量与支付提供依据D．为索赔提供依据E．为编制施工预算提供依据3、下列关于新增固定资产价值计算的说法正确的有__。
A．新增固定资产的计算对象是单项工程B．对于全部建成、交付使用的附属辅助工程，不应计算新增固定资产价值C．凡购置达到固定资产标准不需要安装的设备、工器具，在交付使用后不计算新增固定资产价值D．独立发挥效益的非生产性工程，建成交付使用后，应计算新增固定资产的价值E．属于固定资产范畴的其他投资，应随同受益工程交付使用的，同时一并计入新增固定资产价值4、按照合同文件规定，在时间与费用上业主不予补偿的暂时停工的原因包括__。
A．由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工B．由于现场正常气候导致的必要停工C．为了工程的安全而采取必要的技术措施所需的停工D．业主未按合同规定支付工程款导致的停工E．施工现场发生施工质量事故导致的停工5、建筑安装工程直接费中的人工费包括__。
A．因气候影响的停工工资B．生产工人工资性补贴C．生产工人学习期间的工资D．因连续停电超过8h的停工工资E．因业主修改设计影响的停工工资6、《公路工程国内招标文件范本》规定，由承包人办理并支付费用的保险是__。
A．工程一切险B．施工装备险C．第三方责任险D．施工人员人身意外伤害险E．业主人员人身意外伤害险7、中、小桥__。
A．单孔跨径20～40m的是中桥B．单孔跨径10～20m的是小桥C．单孔跨径40～100m的是大桥D．单孔跨径5～20m的是小桥8、混凝土材料质量控制项目有__。
A．水泥B．细集料C．粗集料D．外加剂E．砂土9、在实施施工监理过程，下列说法正确的有__。
A．施工监理的行为主体是施工单位B．建设单位和监理单位是合同关系C．建设单位和施工单位是合同关系D．监理单位和施工单位没有合同关系E．监理单位在监理中为施工单位提供专业技术服务10、下列描述正确的有__。
A．清单工程量是在实际施工生产前根据设计图纸和说明及工程量计算规则所得到的一种准备性较高的预计数量，因而是承包人应予以完成的实际和准确工程量B．工程量清单前言在工程实施期间对工程是否进行计量和支付以及如何进行计量与支付有影响C．通常将有标价的工程量清单称为报价单D．工程中必须分摊的费用一般有初期费用、现场管理费和其他待摊费用三种E．报价中选用的定额水平太低、标价肯定会提高，则可能完全失去竞争力11、以下属于坡面防护的有__。
A．丁坝B．铺草皮C．种树D．土工格栅12、对于酸性岩石，为了保证与沥青的黏附性，应采用的措施为（）。
A．用干燥的磨细消石灰或生石灰粉、水泥作为填料的一部分B．在沥青中掺加抗剥离剂C．将粗集料用石灰浆处理后使用D．不能使用酸性石料13、FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起__。
A．获得施工场地占有权的延误B．因承包人责任引起的暂时停工C．不利自然条件的影响D．业主提前占用导致施工延误14、承包商提出工期索赔，通常是由于__原因。
A．不利的自然条件B．战争、入侵C．合同文件的内容出错或互相矛盾D．有关放线的资料不准E．业主违约15、施工单位的专职安全生产管理人员的职责主要有__。
A．对安全生产管理承担领导责任B．对安全生产进行现场监督检查并做好记录C．对违反劳动纪律的行为应当立即制止D．对违章指挥、违章操作的行为应当立即制止E．发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告16、下列属于加速折旧法的有__。
A．直线法B．工作台班法C．双倍余额递减法D．年数总和法E．平均年限法17、承包商的索赔要求成立必须同时具备__。
A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C．按合同规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E．承包商提供的证据足以支持自己的主张18、大体积混凝土产生裂缝的原因有__。
A．收缩裂缝B．温差裂缝C．安全性裂缝D．沉降裂缝E．温度大19、下列哪些费用属于建安工程间接费__。
A．未来企业生产职工培训费B．企业管理人员劳动保护费C．劳动保险费D．企业筹集资金发生的利息支出E．施工企业职工教育经费20、投标人以联合体形式投标，以下说法正确的是__。
A．联合体由两个或两个以上独立法人组成，应签订联合体协议书，并委任其中一个法人为联合体主办人B．联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的50%C．联合体各成员应出具授权书，授权主办人办理投标事宜，代表联合体在投标与履行合同中承担联合体的义务和法律责任D．联合体成员在投标、签约与履行合同过程中，不再承担各自的法律责任E．联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的30%21、拱桥常用的施工方法有__。
A．有支架施工B．缆索吊装施工C．斜吊式悬臂施工D．转体施工22、《合同法》规定，对违反合同者追究责任时，实行__。
A．严格责任原则B．以补偿性为原则C．过错原则D．违约金、定金并用原则E．因不可抗力不能履行合同，部分或者全部免除责任23、公路工程设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括__。
A．设计文件的规范化B．结构的安全性C．施工工艺的先进性D．施工机械化程度E．技术的合理性24、下列属于国民经济评价参数的有__。
A．行业基准收益率B．影子价格C．影子汇率D．官方汇率E．社会折现率25、公路工程设计阶段，设计质量控制的依据包括__。
A．有关工程建设及质量管理方面的法律、法规B．项目评估报告、选址报告C．有关工程建设的技术标准，包括设计和施工规范、规程及标准D．设计规划大纲、设计纲要E．项目建议书。
