下载文档原格式
深圳市建设工程合同施工(单价)合同范本一：深圳市建设工程合同施工(单价)合同1. 甲方：1.1 甲方名称：1.2 法定代表人：1.3 注册地址：1.4 联系方式：2. 乙方：2.1 乙方名称：2.2 法定代表人：2.3 注册地址：2.4 联系方式：3. 项目概述：3.1 项目名称：3.2 建设地点：3.3 工程规模：3.4 工程内容：3.5 工期：3.6 工程造价：4. 合同总量及单价：4.1 工程总量：4.2 合同单价：4.3 合同总价：5. 工程款项及支付方式：5.1 工程款项划分：- 首付款：- 进度款：- 竣工结算款：5.2 支付方式：- 银行转账：- 现金支付：6. 工期：6.1 开工日期：6.2 竣工日期：6.3 工期延误：7. 质量要求：7.1 工程质量标准：7.2 质量验收标准：8. 违约责任：8.1 甲方违约责任：8.2 乙方违约责任：9. 法律适用及争议解决：9.1 法律适用：9.2 争议解决：- 协商解决：- 仲裁解决：附件：合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案等。
法律名词及注释：- 甲方：合同中承包工程项目的委托方，通常为业主或建设单位。
- 乙方：合同中承接工程项目的承包方，通常为施工单位或承包商。
- 工程总量：指合同中约定的工程项目的总工作量。
- 合同单价：指合同中约定的单位工程所需支付的单价。
- 工期延误：指工程施工延误超过合同约定的工期。
- 甲方违约责任：指甲方未履行合同约定的义务所需承担的法律责任。
- 乙方违约责任：指乙方未履行合同约定的义务所需承担的法律责任。
- 法律适用：指适用于合同解释和争议解决的法律条款。
- 争议解决：指合同各方在发生争议时的解决方法，可以选择协商解决或仲裁解决。
---范本二：深圳市建设工程合同施工(单价)合同1. 甲方：1.1 甲方名称：1.2 法定代表人：1.3 注册地址：1.4 联系方式：2. 乙方：2.1 乙方名称：2.2 法定代表人：2.3 注册地址：2.4 联系方式：3. 项目概述：3.1 项目名称：3.2 建设地点：3.3 工程规模：3.4 工程内容：3.5 工期：3.6 工程造价：4. 合同总量及单价：4.1 工程总量：4.2 合同单价：4.3 合同总价：5. 工程款项及支付方式：5.1 工程款项划分：- 首付款：- 进度款：- 竣工结算款：5.2 支付方式：- 银行转账：- 现金支付：6. 工期：6.1 开工日期：6.2 竣工日期：6.3 工期延误：7. 质量要求：7.1 工程质量标准：7.2 质量验收标准：8. 违约责任：8.1 甲方违约责任：8.2 乙方违约责任：9. 法律适用及争议解决：9.1 法律适用：9.2 争议解决：- 协商解决：- 仲裁解决：附件：合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案等。
深圳市建设工程施工合同工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：年月日目录第一部分协议书 (5)一、工程概况 (5)二、工程承包范围 (5)三、合同工期 (6)四、质量标准 (6)五、合同价款 (6)六、组成合同的文件 (6)七、词语含义 (7)八、承包人承诺 (7)九、发包人承诺 (7)十、合同生效 (7)第二部分通用条款和专用条款 (9)一、词语定义及合同文件 (9)1、词语定义 (9)2、合同文件及解释顺序 (11)3、语言文字和适用法律、标准及规范 (11)4、图纸 (12)二、双方一般权利和义务 (13)5、现场工程师 (13)6、现场工程师的委派和指令 (14)7、项目经理 (15)8、发包人工作 (15)9、承包人工作 (17)三、施工组织设计和工期 (18)10、进度计划 (18)11、开工及延期开工 (19)12、暂停施工 (19)13、工期延误 (20)14、工程竣工 (20)四、质量与检验 (21)15、工程质量 (21)16、检查和返工 (21)17、隐蔽工程和中间验收 (21)18、重新检验 (22)19、工程试车（“试车”包含“系统调试”，以下相同） (22)五、安全施工 (23)20、安全施工与检查 (23)21、安全防护 (24)22、事故处理 (24)六、合同价款与支付 (24)23、合同价款及调整 (24)24、工程预付款 (26)25、工程量的确认 (26)26、工程款(进度款)支付 (27)七、材料设备供应 (28)27、发包人供应材料设备 (28)28、承包人采购材抖设备 (29)29、预拌混凝土使用 (30)八、工程变更 (30)30、工程设计变更 (30)31、其他变更 (31)32、确定变更价款 (31)九、竣工验收与结算 (32)33、竣工验收 (32)34、竣工结算 (33)35、质量保修 (34)十、违约、索赔和争议 (34)36、违约 (34)37、索赔 (36)38、争议 (37)十一、其他 (37)39、工程分包 (37)40、不可抗力 (38)41、保险 (39)42、保证担保 (40)43、专利技术及特殊工艺 (40)44、文物和地下障碍物 (41)45、合同解除 (41)46、合同生效与终止 (42)47、合同份数 (42)48、补充条款 (42)第三部分附件 (45)（一）附件1—1： (45)（二）附件1—2： (46)附件2： (47)附件3: (48)一、工程质星保修范围和内容 (48)二、质量保修朗 (48)三、质星保修责任 (49)四、质量保修金的支付 (49)五、质量保修金的返还 (50)六、其他 (50)第一部分协议书发包人(全称)：承包人（全称)：本工程于年月日公开招标、确定由乙方承建。
广东省建设工程施工合同范本(全文完整版)（二）广东省建设工程施工合同范本(全文完整版)（二）第一条合同的订立甲方(建设单位)：__________________乙方(施工单位)：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《广东省合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方自愿根据平等互利的原则，就下列工程的施工事宜达成一致意见，订立本工程施工合同。
第二条工程名称、地点及规模1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________第三条施工范围和工程进度1. 施工范围：__________________2. 工程进度：开始日期：__________________完工日期：__________________第四条施工费用1. 总工程造价：__________________2. 施工款支付方式：(1) 预付款：合同签订之日起7日内支付总工程价款的30%作为预付款；(2) 进度款：工程总价款的进度款根据施工进度支付，支付比例及支付时间由双方协商确定；(3) 质保金：支付总工程价款中的5%作为质保金，自竣工验收合格之日起15日内支付。
3. 施工费用结算方式：(1) 根据工程实际进度及施工质量，乙方提交工程进度报告，甲方核准后支付工程款。
(2) 施工结束后，甲乙双方组织竣工验收，经验收合格后，进行最终结算。
第五条工期延误责任及违约责任1. 若乙方未能按照本合同规定的工期完成工程，应向甲方支付按照工程造价每天0.1%的违约金，并承担其他由此延误造成的相关责任。
2. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项，应向乙方支付按照工程款项每天0.1%的违约金，并承担其他相关责任。
3. 除非发生不可抗力事件，一方违约造成的损失由违约方全额赔偿。
第六条竣工验收1. 乙方完成施工后，甲方组织竣工验收。
验收合格后，甲方应根据约定支付尾款，并办理相关手续。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX广东建设工程施工合同2024年通用本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及代表1.2 乙方名称及代表1.3 丙方名称及代表1.4 术语定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整机制3.3 支付方式3.4 进度付款3.5 变更付款第四条工期要求4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 延期违约金第五条质量标准5.1 工程质量要求5.2 质量验收程序5.3 质量问题处理第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量标准第七条施工组织与管理7.1 施工组织设计7.2 施工现场管理7.3 安全生产管理第八条变更与解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任9.3 丙方违约责任第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼管辖第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更程序11.3 合同终止条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 法律适用13.3 合同附件第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.4 术语定义：（1）工程：指甲方委托乙方施工的×××项目，位于××省××市××区××路××号。
（2）合同总价：指本合同约定的乙方完成工程所需的全部费用，包括工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收等费用，总额为人民币×××元整（大写：人民币×××元整）。
建设工程代建合同甲方（委托方）：____________________乙方（代建方）：____________________鉴于甲方需要进行建设工程项目的建设，乙方具备相应的代建管理能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供代建服务事宜，达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模及内容：____________________1.4 建设工期：____________________1.5 预算总投资：____________________第二条代建服务内容乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规，为甲方提供以下代建服务：2.1 项目前期工作：包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等前期文件的编制和报批工作。
2.2 招标代理服务：负责组织施工、监理、材料设备采购等招标活动。
2.3 工程管理：包括施工过程中的质量、进度、投资控制，以及安全生产监督管理。
2.4 竣工验收：组织竣工验收，协助办理竣工备案手续。
2.5 项目后评价：对项目实施效果进行评估，总结经验教训。
第三条代建费用及支付方式3.1 代建费用：乙方为甲方提供代建服务的总费用为人民币（大写）____________________元整（￥__）。
3.2 支付方式：甲方应按照以下约定支付代建费用：a. 合同签订后，支付总费用的百分之____作为预付款。
b. 项目前期工作完成后，支付总费用的百分之。
c. 工程竣工验收合格后，支付总费用的百分之。
d. 余款作为质保金，在质保期满后无质量问题一次性支付。
第四条双方权利与义务4.1 甲方权利与义务：a. 提供项目所需的基本资料和条件。
b. 参与重大事项的决策。
c. 按合同约定支付代建费用。
d. 对乙方的工作进行监督和评价。
4.2 乙方权利与义务：a. 按照甲方要求和国家规定提供代建服务。
深圳epc合同范本深圳市工程总承包（EPC）合同甲方（建设单位）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（工程总承包单位）：法定代表人：地址：联系方式：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目规模：[项目规模描述]4. 项目内容：[具体项目内容]二、合同范围1. 乙方负责承担本项目的工程设计、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。
（1）工程设计：包括初步设计、施工图设计等。
（2）工程采购：包括设备、材料的采购。
（3）工程施工：包括施工图纸范围内的全部工程施工。
三、合同价款及支付方式1. 本合同价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付条款如下：（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的[百分比]作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按[百分比]支付进度款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，支付合同价款的[百分比]；（4）质量保证金：预留合同价款的[百分比]作为质量保证金，待质保期满后无质量问题时支付。
四、工期1. 本项目的工期为[工期天数]，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
五、质量标准1. 本项目的质量标准为：[质量标准描述]。
2. 乙方应确保工程质量符合国家和地方相关标准，并承担相应的质量责任。
六、双方责任1. 甲方责任：（1）提供项目所需的相关资料和文件；（2）按照合同约定支付合同价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求完成工程设计、采购和施工任务；（2）确保工程质量和工期，遵守安全生产和环境保护的相关规定；（3）及时向甲方报告工程进展情况。
七、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 甲方应在接到通知后的[验收期限]内组织验收，如逾期未验收，则视为工程验收合格。
深圳市建设工程施工合同标准文本深圳市建设工程施工合同标准文本第一章总则第一条目的与依据1.1 目的本合同的目的是为了明确建设工程的基本条件、双方的权利和义务，维护双方的合法权益，保证建设工程的安全质量，推动合同的履行。
1.2 依据本合同依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规制定，并参照《深圳市建设工程施工合同管理办法》等文件执行。
第二章合同签订第二条合同文件2.1 合同文件包括合同正文、附件一、附件二等。
2.2 合同文件的优先顺序如合同文件中的有关条款相互矛盾时，以合同正文为准，再以附件一、附件二等顺序逐次递减。
第三章工程范围与工程期限第三条工程范围3.1 工程位置本工程位于深圳市XXX区XXX街道。
3.2 工程概况本工程主要包括基础设施工程、建筑工程、装饰装修工程、设备安装工程等。
第四章工程款项与付款方式第四条工程款项的组成4.1 工程款项工程款项包括合同价款、变更价款、索赔款、奖励金等。
4.2 工程款项的支付工程款项按照约定的支付方式和时间进行支付。
第五章质量与验收第五条工程质量5.1 工程质量标准工程质量应符合国家有关强制性标准和本合同约定的质量标准。
5.2 质量验收工程竣工后，乙方应按照合同约定的程序和标准，对工程质量进行验收。
第六章合同变更与解除第六条合同变更6.1 变更范围合同变更包括工程范围的变更、工程款项的变更、工程工期的变更等。
6.2 变更手续任何一方变更合同，应经双方协商一致，并签订变更合同。
第七章违约责任第七条违约责任7.1 乙方行为违约乙方如违反合同约定，应承担违约责任，包括赔偿损失、承担违约金等。
7.2 乙方无故解除合同乙方无故解除合同的，应退还甲方已支付的款项，并承担相应违约责任。
附件一：工程施工进度计划附件二：工程质量验收标准本所涉及附件如下：附件一：工程施工进度计划附件二：工程质量验收标准本所涉及的法律名词及注释：中华人民共和国合同法：中华人民共和国国家立法机关制定的规范合同关系的法律规范。
广东省建设工程施工合同范本（通用）第一章总则第一条本合同是根据《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由业主（甲方）与承包商（乙方）就广东省建设工程施工项目签订的合同。
第二条本合同是广东省建设工程施工项目的施工合同，适用于各类房屋建筑、市政公用设施、交通设施、水利设施等建设工程。
第二章合同主体第三条甲方（业主）是指具有相应资质和能力的建设单位，负责组织、协调、监督和管理建设工程施工项目。
第四条乙方（承包商）是指具有相应资质和能力的施工单位，负责按照甲方的要求完成建设工程施工项目。
第三章工程概况第五条工程名称：广东省建设工程施工项目。
第六条工程地点：广东省市区路号。
第七条工程范围：包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、市政公用设施工程、交通设施工程、水利设施工程等。
第八条工程规模：总建筑面积约平方米，其中地上建筑面积约平方米，地下建筑面积约平方米。
第四章工程施工第九条工程施工期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计天。
第十条工程质量标准：乙方应按照国家、行业和地方的相关标准和规定进行施工，确保工程质量达到合格标准。
第十一条工程施工组织设计：乙方应根据工程特点和施工要求，编制详细的工程施工组织设计，并提交甲方审核批准。
第十二条工程施工进度计划：乙方应根据工程施工组织设计，编制工程施工进度计划，并提交甲方审核批准。
第五章工程价款与支付第十三条工程价款：本合同工程价款采用固定总价方式确定，总价款为人民币元（大写：圆整）。
第十四条工程价款支付方式：甲方按照工程施工进度和工程质量，分期支付乙方工程价款。
第十五条工程价款支付期限：甲方应在收到乙方提交的工程进度款申请和相关证明材料后，按照合同约定的支付方式进行支付。
第六章工程变更与调整第十六条工程变更：在工程施工过程中，如需对工程进行变更，甲方应书面通知乙方，乙方应根据甲方的要求进行工程变更。
深圳市住建局关于施工合同范本甲方（发包方）：深圳市住建局乙方（承包方）：[承包方名称]鉴于甲方需要进行[具体施工项目名称]，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，订立本施工合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：[具体施工项目名称]1.2 工程地点：[具体施工地点]1.3 工程内容：[详细描述施工内容，包括但不限于施工范围、施工量等]1.4 工程规模：[工程的规模或面积等]第二条合同价款2.1 本工程的合同价款为人民币[金额]元，大写[金额大写]元。
2.2 合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。
第三条工程质量3.1 乙方应保证工程质量符合国家和地方的相关规定及标准。
3.2 工程验收标准按照[具体标准名称]执行。
第四条工程期限4.1 工程开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]。
4.2 因甲方原因导致工程延期，工期相应顺延；因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权对工程进度和质量进行监督和检查。
5.2 甲方应按合同约定及时支付工程款。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权按照合同约定收取工程款。
6.2 乙方应按照合同约定的工程内容、标准和期限完成施工任务。
第七条安全生产7.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
7.2 发生安全事故，乙方应及时报告甲方，并承担相应的责任。
第八条工程变更8.1 工程变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。
8.2 因工程变更导致的工程量增减，双方应协商确定相应的价款调整。
第九条工程验收与结算9.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
9.2 甲方应在收到验收申请后[具体时间]日内组织验收。
9.3 工程验收合格后，双方应进行工程结算。
第十条违约责任10.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第十一条争议解决11.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交[具体仲裁机构名称]仲裁。
深圳市政合同范本甲方（发包方）：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[联系电话]乙方（承包方）：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方拟对[具体项目]进行建设/维护/改造等（具体项目内容），乙方具备相应的资质和能力承担该项目，双方经友好协商达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[具体项目名称]。
2. 项目地点：[具体项目地点]。
3. 项目范围：详细描述项目涵盖的具体工作内容。
4. 项目期限：自[起始日期]起至[结束日期]止。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：[具体支付节点 1]，支付合同价款的[X]%；[具体支付节点 2]，支付合同价款的[X]%；剩余款项在项目验收合格后[具体时间内]付清。
三、双方权利与义务1. 甲方权利义务：提供项目所需的相关资料和条件；按合同约定支付价款；对项目进行监督和检查。
2. 乙方权利义务：按照合同要求和相关标准进行项目实施；确保项目质量和进度；接受甲方的监督和检查。
四、质量标准与验收1. 质量标准：执行[具体质量标准]。
2. 验收方式：[详细描述验收的程序和方法]。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同要求履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于返工、赔偿损失等。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：[甲方名称]法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]签订日期：[签订日期]乙方（盖章）：[乙方名称]法定代表人（签字）：[法定代表人姓名]签订日期：[签订日期]。
编号：JS-20212886甲 方：______________________________乙 方：______________________________日 期：_________年________月_______日深圳市基建工程项目施工通用版合同模板Other special terms will be listed bellow.[标签:titlecontent]经市府基建办施工处批准，本工程于________年____月____日公开招标（协商议标或甲方委托），由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程内容和承包范围（一）单项或单位工程类别、结构形式：______；层幢；______；建筑面积____________；建筑面积㎡，道路：___________；给排水管道：____________；构筑物：____________。
（二）承包范围：承包按_____号施工图纸全部工程（包括图纸说明及招标文件规定的内容）：基础工程（含桩基）、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
（三）承包金额内未包含的工程项目：第二条工程造价及承包方式（一）承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币______万元。
全部工程造价按下列办法办理：（二）承包方式：1．按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2．按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和____市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
3．工程质量标准要求：第三条工期（一）按定标（或双方）规定总工期______天（日历天从开工之日算起）。
（二）开工日期：__________________竣工日期：__________________（三）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1．甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通；2．因设计图纸修改（甲方或设计院提出修改），影响进度或增大工程量；及修改（变更）设计通知书未在该修改（变更）部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者；3．由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进行或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者；4．因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等）造成停工者；5．因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者；6．甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者；7．甲方财力不足导致停工窝工者；8．甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
第四条材料、设备供应（一）工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场（仓库）。
（二）工程材料及设备，由______方采购供应至场地（仓库）。
（三）工程设备，由______方采购供应至____________向______方交货。
（四）钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。
（五）购买三大材料所需的外汇由_____方负责解决；装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由_____方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。
（六）双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。
第五条双方责任（一）甲方责任：1．办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽的障碍物资料；2．负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证；3．开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管网工程为______米。
并能满足施工需要；4．提供工程地质报告书两套（有打桩和基地地下室工程），道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点；5．于合同签订后____日内向乙方提供施工图______套（含设计院标准图），桩基工程质量证明书两份；6．由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更和修改设计手续；7．提供必须的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并承担上述所发生的费用。
因建筑物施工场地狭小，而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运，所发生的二次搬运费用（应按实计算），由甲方承担，并按工程进度付给乙方；8．组织有甲、乙方和设计院参加的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方；9．审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款；10．按乙方提出的设备、成品、半成品进场计划，及时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应及时更换，尽可能不影响工程进度；11．甲方应在现场组织地盘管理机构，按《市基建工程地盘管理试行办法》实施管理。
监督检查工程质量、进度；负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证；12．组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。
（二）乙方责任：1．施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装；2．编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方及市质量监督检验站；3．每月____日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报（包括形象进度、工程量和工作量），如不按时报送，甲方不予支付工程进度款；4．按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期；5．按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全；6．做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方；7．做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。
器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施；8．做好对分包单位的管理（由乙方分包时），抓好分包单位的工程质量和工程进度；9．在交工后________年的保修期内，发现有施工质量问题，负责返修。
属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责；10．凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方或主管单位备案；11．工程竣工后清理现场（包括建筑物周围2米内的和堆到2米外的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水污水道清理干净，做到工完场清；12．在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收1．施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证；2．乙方必须健全质量检查制度，在现场设专职质量安全检查员，做好自检记录；3．凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录（即范围、数量、质量），凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。
如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续；4．如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责；5．施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长；6．质量等级的评定应执行《____市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
第七条施工图纸修改1．施工图的修改变更须经设计院和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同；2．修改部分的工程费用按发生时____市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。
由乙方编制，甲方核实后，报有关审计部门审查，确定增减造价；3．若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增（含返工损失等）减由乙方承担，工期损失不予顺延；4．施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延；5．施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程进度的、工期应顺延；6．已开工工程若中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第八条工程款支付1．合同生效后____日内，甲方先付不少于本合同承包总金额的（工期两年的当年投资额的）_____%予付款，计____________万元；2．甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____日内支付工程进度款；3．工程进度款支付达工程总造价的_____%时，逐步按比例开始扣回予付款；4．工程款支付达工程总造价的_____%时，不再按进度付款，而在办完交工验收后一个月内支付4%的款，留_____%的款待保修期满后支付给乙方；5．若甲方拖欠预付款或工程进度款，应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。
结算拖欠工程款每超过一天，按拖欠款的___分之_____罚款；6．确因甲方拖欠工程款而影响进度时，其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担，工期相应顺延。
7．在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好，否则，超过一天按保留价款的________分之_____罚款。
第九条工程验收1．乙方在竣工前十五天内，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合；2．工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方应及时组织验收；3．经验收检查工程有较大的翻修者，则以翻修合格后的日期为竣工日期；4．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、安全问题，由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为竣工日期；5．竣工工程经验收符合合同要求质量标准者，从验收之日起五天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收发生损失，应由甲方承担，如乙方不能按时交付，应按逾期竣工处理，不得因有经济纠纷而拒绝支付。
