下载文档原格式
水电安装的合同范本(通用7篇)水电安装的合同范本篇1甲方：(发包方)乙方：(承包方)甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。
第一条工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。
2、施工地点：_____________________________________________3、住房结构：室厅卫套，施工面积平方米。
4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程(打孔工程费用，由甲方自行承担)5、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)6、总价款：￥元，大写(人民币)其中：材料费：，人工费：管理费：，设计费：垃圾清运费：，税金(3.41%)其他费用：以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。
如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。
7.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日第二条关于双方职责的约定1.甲方责任：(1)甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。
向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。
2.乙方责任：(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。
(2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。
乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。
水电安装合同范本5篇篇1水电安装合同范本甲方：（委托方）姓名：联系地址：联系电话：乙方：（承包方）公司名称：注册地址：营业执照号码：鉴于甲方拟进行水电设施的安装工作，经双方友好协商，特订立本合同如下：一、安装范围甲方委托乙方进行水电设施的安装工作，包括但不限于水管、电线、插座等设施的安装及调试工作。
二、安装标准1.乙方承诺按照国家相关法律法规和标准进行安装工作，确保安装质量符合要求。
2.乙方承诺所使用的材料和设备均符合国家标准，并提供相应的保修服务。
3.乙方必须派遣具备相关资质和经验的技术人员进行实施工作，并对施工过程进行监督与保障。
三、工期及价格1.乙方承诺按照约定的工期完成安装工作，如因特殊原因需要延长工期，应提前与甲方协商，并经双方确认后执行。
2.安装费用为（具体金额），甲方应按照约定的付款方式及时支付给乙方。
四、保修期1.安装工程竣工后，乙方对所安装的水电设施提供一年内的免费维修保养服务。
2.如设施在保修期内出现故障，乙方应在接到甲方通知后及时赶到现场处理。
如设施故障属于人为因素导致，乙方有权要求甲方支付相应的维修费用。
五、违约责任1.如一方未能按照本合同的约定履行义务，致使另一方遭受损失的，应承担相应的违约责任。
2.如果因不可抗力或其他突发事件导致双方无法履行本合同约定的义务，双方均不负责任。
六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收后终止。
2.本合同未尽事宜由双方协商解决，如发生争议，可向当地仲裁机构申请仲裁。
甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：以上为水电安装合同范本，如需修改相关内容，请经双方协商一致并签字确认。
愿双方本着互利互惠、诚实守信的原则，共同维护合同的权利义务，共同推动项目的顺利进行。
篇2水电安装合同范本甲方：（委托方）地址：联系电话：身份证号码：乙方：（承包方）地址：联系电话：身份证号码：为了明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同。
第一条项目名称甲方委托乙方承担水电设施的安装工作，具体项目名称为：________。
水电安装施工合同范本7篇第1篇示例：水电安装施工合同范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）电话：（甲方电话）鉴于甲方委托乙方进行水电安装施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容及要求1. 甲方委托乙方进行水电安装施工，包括但不限于水管、电线、插座等的安装工作。
2. 施工地点位于（具体地址），施工范围包括整个房屋的水电系统。
3. 施工标准按照国家相关规定执行，保证施工质量符合相关标准。
二、工程价格及支付方式1. 本次工程总价为（具体金额）元人民币。
2. 工程款项分期支付，首期款项为工程总价的30%，施工前支付；中期款项为工程总价的50%，施工中支付；尾款为工程总价的20%，工程竣工后支付。
3. 工程款项支付方式：通过银行转账或现金支付。
三、工期安排及延期处理1. 工程开始日期为（具体日期），预计工期为（具体天数），如有天气等不可抗力因素影响工期，双方可协商延长工期。
2. 如工程延期，由于乙方原因造成的延期需要承担相应责任，需要支付给甲方违约金。
四、质量保证及维修1. 乙方保证施工质量符合国家相关标准，工程竣工后质保期为半年。
2. 在质保期内，如出现施工质量问题，乙方将免费进行维修或更换。
五、违约责任1. 在合同履行过程中，如一方违约需支付给对方违约金，违约金金额为合同总价的10%。
2. 如由于一方原因导致无法继续履行合同，对方有权解除合同，违约方需承担相应法律责任。
六、其他事项1. 合同签订地点为（签订地点）。
2. 合同一式两份，甲、乙双方各持一份有效。
3. 本合同自双方签字盖章起生效，期限到工程竣工且经验收合格为止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为水电安装施工合同范本，甲乙双方在签订合同时需仔细阅读并明确各自责任及权利，履行合同条款，确保工程顺利进行。
如有争议，可协商解决或诉诸法律途径维护自身权益。
第2篇示例：水电安装施工合同范本甲方与乙方于（日期）签订本合同，就甲方安装水电设施一事，达成如下协议：一、工程名称：水电设施安装工程。
正规水电安装合同范本(优选34篇)正规水电安装合同范本第1篇甲方：_________代表（以下简称甲方）乙方：_________代表（以下简称乙方）依据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就康田。
南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：________二、工程地点：______三、工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，（施工图重大改变后工程量另行计算）（1）室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；（2）室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；（3）室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；（4）室内照明灯具及开关预埋及安装；（5）从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装；（6）防雷接地安装；（7）消防所有管网预埋及设备安装；（8）弱电预埋及设备安装；四、工期要求乙方必须在20xx年x月x日前竣工。
乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
采用固定劳务单价方式。
七、合同价款本合同价款为人民币：2300元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式7、1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；7、2当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%；7、3当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%；7、4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%7、5总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。
装修水电合同2017范本第1篇甲方：乙方：本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：一、装修施工地点：二、工期：_________年_______月_______日至________年_____月____日三、工程造价：本项工程预计费用元人民币。
四、材料供应的约定：甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，如甲方提供的材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，对工程造成的损失由乙方负责。
五、乙方承包内容：1).水电开槽、布管、穿线2).所有水电施工过程的垃圾整理装袋3).开关面板安装4).小五金、洁具的安装5).后期灯具的安装六、对乙方要求：1).严格遵守规定的装饰装修施工时间，处理好由于施工带来的扰民问题2).保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫工作。
水电施工过程3).工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保4).由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需要接到5).水电工程保修三年。
七、对甲方要求：1).甲方需积极配合并保证乙方的正常施工条件如：协调物业停、供水电2).甲方需及时向乙方提供合格的施工所需附属工具如：人字梯、马凳、3).甲方在水电收尾安装时必须保证按乙方开具的后期购货清单提供准确4).甲方原因造成二次到现场施工，甲方需提前48小时通知乙方并承担八、工程竣工：甲方组织验收，并办理验收手续。
由甲或乙方原因造成质量问九、付款方式：乙供材料进场经甲方验收无误后，甲方将材料款全额支付乙方，布管验收合格支付工钱的85%,水电完工后支付15%,十、其它约定：1).因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认2).合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协十一、附则：(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2017水电安装合同范本合同编号：--一、合同双方甲方（委托方）：名称：[甲方全称]地址：[甲方详细地址]法定代表人/负责人：[甲方法定代表人或负责人姓名]乙方（承包方）：名称：[乙方全称]地址：[乙方详细地址]法定代表人/负责人：[乙方法定代表人或负责人姓名]二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程范围：包括但不限于[详细描述水电安装的具体工作内容，如电路布线、灯具安装、开关插座安装、水管铺设、洁具安装等]。
4. 工程期限：自[起始日期]起至[结束日期]止，总工期为[总天数]天。
三、合同价款与支付方式1. 合同总价款为人民币[大写金额]元（¥[小写金额]）。
2. 支付方式：[详细描述支付方式，如预付款比例、进度款支付条件、尾款支付时间等]。
3. 发票要求：[明确发票类型、开票时间等要求]。
四、工程质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家及地方相关标准和规范要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
验收不合格的，乙方应负责修复并承担相关费用。
3. 验收合格后，双方应签署验收合格证明。
五、材料供应与设备1. 工程所需材料、设备由[甲方/乙方]负责采购。
2. 乙方应确保所采购的材料、设备符合设计要求和国家相关标准。
3. 如因材料、设备质量问题导致工程质量不合格的，乙方应负责修复并承担相关费用。
六、双方权利义务1. 甲方权利义务：按时支付合同价款；提供施工所需场地和条件；监督工程进度和质量；其他约定事项。
2. 乙方权利义务：按时完成工程施工；确保工程质量符合合同约定；遵守施工现场安全、环保等规定；承担工程保修责任；其他约定事项。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同价款的，每逾期一日，应按未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
2. 乙方未按约定完成工程施工或工程质量不合格的，应承担修复、返工等责任，并支付因此给甲方造成的损失。
3. 其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规处理。
水电安装合同范本5篇篇1水电安装合同范本一、甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对（工程地址）进行水电安装工程，为明确双方权利义务，特订立本合同，供双方遵守。
二、工程内容和规模1. 工程名称：水电安装工程2. 工程地址：（具体地址）3. 工程范围：包括但不限于水管安装、电线敷设、插座开孔、灯具安装等4. 工程规模：（具体规模）三、工程质量要求1. 本工程必须符合国家相关规范标准，且质量达到国家规定的验收标准。
2. 乙方应按照甲方的要求和设计图纸进行施工，确保工程质量。
3. 完工后，甲方有权进行验收，如发现质量问题，乙方应按要求进行整改。
4. 工程质保期为（具体期限），在此期限内，乙方对工程质量承担保修责任。
四、工程价款及支付时间1. 本工程总价为（具体金额），根据工程进度和完成情况，分次支付。
2. 甲方应在工程进度达到一定阶段时支付相应款项（支付比例及时间）。
3. 工程完工后，甲方应在验收合格并交付使用时支付尾款。
4. 工程价格包括材料费、人工费、设备费用等，不含增值税。
五、工程施工期限1. 本工程工期为（具体工期），自双方签订合同生效之日起计算。
2. 工程工期延误责任：（1）如乙方工期延误，每延误一天甲方有权要求乙方按日支付违约金或赔偿工程延误造成的损失。
（2）如因甲方原因造成工程延误，双方可以商定延长工期，但乙方有权要求相应补偿。
六、工程变更1. 双方在工程施工过程中如需变更工程内容、规模、设计等，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更所引起的费用差额由变更方支付。
七、违约责任1. 若乙方未按合同约定时间完成工程，甲方有权按日要求乙方支付延误违约金。
2. 若乙方工程质量不符合约定标准，甲方有权要求免费重新施工或要求赔偿损失。
3. 除非双方经过合同变更协商，否则不得解除合同。
八、争议解决1. 双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
水电安装合同范本简单(精选8篇)水电安装合同范本简单篇1甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：。
3、工期：月日-_____年____月____日止。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。
与业主结算下浮13%作甲方管理费。
5、a、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）：按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。
b、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：1）工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用；2）工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。
如工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。
如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。
3）当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。
4）由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。
5）由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。
2017安装水电合同范本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________合同编号：________鉴于甲方需要乙方为其提供水电安装服务，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：甲方指定地点水电安装工程1.2 工程地点：________________（1）水电管道安装；（2）水电表安装；（3）灯具、插座等电器安装；（4）开关、配电箱等安装；（5）其他甲方要求的水电安装项目。
第二条工程期限2.1 工程工期：自本合同签订之日起，乙方需在____个工作日内完成工程。
2.2 工程进度安排：乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，如遇特殊情况需要调整进度，乙方应及时通知甲方。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。
3.3 工程验收：工程完成后，甲乙双方应共同进行验收。
如工程质量不符合要求，乙方应按照甲方要求进行整改。
第四条工程费用4.1 工程费用：本合同工程总费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
（1）合同签订后，支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。
第五条质保期5.1 乙方对所施工的水电安装工程提供____个月的质保期。
5.2 质保期内，如因乙方施工原因出现质量问题，乙方应免费进行维修。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任。
6.2 乙方未按期完成工程，每逾期一日，应支付甲方合同总价款1%的违约金。
6.3 乙方未按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，导致工程质量不符合要求，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价款20%的违约金。
水电安装合同标准范本发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于____年____月____日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。
补充协议内容如下：一、工程概况1、工程名称：观南城一期工程1#楼（以下简称本工程）2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。
3、建设规模：大约30000平方米。
二、承包范围、内容及单价1、承包方式：分包（包工包料2、承包内容：按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价（结算）方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为____年《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE_____20x）及《____年重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE_____20x）定额（以下统称安装定额）和____年____月____日以前的相关配套文件（约定项目除外）。
三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。
四、计算方法、单价及付款方式1、工程质量：优质结构。
达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。
严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期：以建设单位工期为准。
3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任（1）乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。
该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。
水电安装施工承包
合同书
工程名称：
发包方：
乙方：
签订日期：年月日
建筑水电安装工程承包协议书
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。
一．工程概况：
工程名称：
工程地点：
施工内容：
二、工期进度要求：
（一）开工日期：年月日
（二）总（日历）工期：个月
（三）具体工期，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
三、承包方式与范围：
（一）承包方式：
（二）承包范围：
1. 图纸范围内的所有
室内的水电安装工程（包工包料）。
2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
3.夜间施工乙方必须派专人值班。
四、承包价格
1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：
a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2017
年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装
饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程
消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近
定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。
b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，
则按有关政策性文件执行
2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》
中对应材料价格作为最终结算价格。
3﹑人工调差按总承包合同执行。
4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。
5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。
6、材料送检费用由乙方负责。
五、工程质量要求
1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方
的质量检查及现场签证和各种试验。
4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。
5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。
若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。
乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。
6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。
7.保修期为一年。
五、施工工期
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
2、工期延误
（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；
（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。
六、安全施工要求
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育
不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。
七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款
1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的70%的工程款。
2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的30日内，甲方向乙方支付工程款的97%。
3、3%的维修质保金，满第一年的一个月内一次付清。
4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金，对超出维修质保金范围金额，仍有乙方承担。
八、双方职责
甲方
1提供工程施工图纸,设计更改文件及工程质量清单所有文件，
2 协调施工现场各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工，
3，负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作
4，组织工程竣工验收工作
5，按时支付工程款项
乙方
1.做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况
2.做好施工安全防护措施，确保施工安全
3.做好材料，设备的采购和保管工作
九、违约处罚
1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。
若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。
2．甲方造成的工期延误，甲方应由此支付给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，并相应顺延工期。
附则：
（一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
（二）水电班组人员保险由乙方购买，乙方可购买其他险种进行补充，若发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人（或其亲属）进行处理。
所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。
（三）本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。
（四）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。
甲方负责人：（签字）乙方负责人：（签字）
签章：
签订日期：年月日。
