甲方通知监理退场通知范本

解除施工合同通知书篇一：解除施工合同通知书解除施工合同通知书新蒲建设集团有限公司，新蒲建设集团有限公司许昌分公司：经公开招标，你公司中标我公司开发的溪雅苑二期13#-15#楼工程三标的总承包施工。

我公司与你公司分别在XX年4月19日和XX年4月20日签署建设工程施工合同和补充协议。

因你公司于停工后恶意停工至今，期间监理公司多次书面通知，我公司也书面送达合同履约风险告知书，催促你公司尽快复工，而你公司至今不能复工，至此你公司已停工天，造成工期延误天，延误竣工至今日已天，你公司此番违反合同的恶意违约行为，已造成我公司巨额经济损失，我公司无法再容忍贵公司恶意拖延工期，决定与你公司解除于XX年4月19日签署的建设工程施工合同和于XX 年4月20日签署补充协议。

有关你公司恶意违约造成的我公司的巨额经济损失，我公司将通过司法途径维护自身合法权益。

XX年10月24日篇二：解除建筑施工合同协议书解除建筑施工合同协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称甲方）乙方于XX年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工合同解除事项协商一致，达成以下协议。

一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。

二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。

三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。

五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料（承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料）、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册（不装订）、移交给甲方。

关于现场材料不合格要求退场的监理通知单
致:
于2022年3月30日现场检查工地所进采暖外网管材材质不符合设计要求。

采暖外网管道设计材质为聚氨酯发泡保温无缝钢管,现场施工队进场的采暖管道材质为聚氨酯发泡保温焊接钢管。

要求:
1、施工队立即将不合格的采暖外网管材清退出场，重新按照设计，要求采购采暖外网管材。

2、如果施工队将不符合设计要求的采暖管材使用到本工程中，甲方将按实际材料价格予以结算，施工队并因此连带承担本工程保修期及保修期外的因管材材质原因损坏而产生的一切经济损失及责任，甲方不承担任何责任与费用。

签收人:XXX
2022年3月30日。

第1篇协议编号：____________________甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方在甲方项目施工现场的班组完工退场事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程类型：____________________1.4 工程合同造价：人民币____________________元整。

二、班组完工退场条件2.1 工程进度：乙方已完成甲方项目施工现场的施工任务，且符合国家及地方相关验收标准。

2.2 质量要求：乙方施工的工程质量符合国家及行业质量标准，经甲方验收合格。

2.3 安全生产：乙方在施工过程中，严格遵守国家及地方安全生产法规，未发生重大安全事故。

2.4 清理工作：乙方已按照甲方要求，对施工现场进行了清理，包括但不限于材料堆放、废弃物处理、临时设施拆除等。

三、退场时间及方式3.1 退场时间：乙方应在甲方通知的退场时间内完成退场工作。

3.2 退场方式：（1）乙方应将施工工具、设备、材料等物品全部撤出施工现场；（2）乙方应将施工现场的临时设施、广告牌、警示标志等拆除；（3）乙方应将施工垃圾、废弃物等清理干净，确保施工现场整洁；（4）乙方应将施工现场的围挡、防护栏等恢复原状。

四、退场过程中的费用承担4.1 乙方在退场过程中发生的费用，包括但不限于运输费、拆装费、清理费等，由乙方自行承担。

4.2 甲方应在乙方完成退场工作后，对乙方在退场过程中发生的合理费用进行核实，并在协议约定的期限内支付。

五、违约责任5.1 乙方未在规定时间内完成退场工作的，应向甲方支付违约金，违约金按每日人民币____________________元计算，直至完成退场工作为止。

尊敬的各位领导、合作伙伴及有关方面：根据我国相关法律法规，合同的签订和解除均应遵循公平、公正、自愿的原则。

在此基础上，甲乙双方于____年__月__日签订了《____工程施工合同》（以下简称“本合同”），合同编号为____，合同期限为____年__月__日至____年__月__日。

合同签订后，甲乙双方均认真履行了合同义务。

然而，由于____等原因，经双方友好协商，决定自本通知发出之日起终止执行本合同。

现将有关事项通知如下：一、终止合同事项1. 本合同自本通知发出之日起正式终止，双方不再享有合同约定的权利和义务。

2. 甲乙双方应在本通知发出之日起__日内，按照合同约定完成工程结算、支付工程款、退还保证金等事项。

3. 甲乙双方应在本通知发出之日起__日内，办理合同终止手续，包括但不限于撤销合同登记、解除合同备案等。

4. 合同终止后，甲乙双方对彼此在合同履行过程中产生的债权债务关系仍应承担法律责任。

二、合同终止后的处理1. 甲乙双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理合同终止后的相关事宜。

2. 甲乙双方应共同做好工程资料的归档工作，确保工程质量和安全。

3. 甲乙双方应在本通知发出之日起__日内，向有关政府部门报告合同终止情况，并按照政府部门的要求办理相关手续。

4. 甲乙双方应在本通知发出之日起__日内，向对方支付合同终止所产生的相关费用。

三、其他事项1. 合同终止后，甲乙双方应继续保持沟通与合作，共同解决合同终止后可能出现的问题。

2. 甲乙双方不得因合同终止而损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

3. 甲乙双方应遵守国家法律法规，自觉维护社会和谐稳定。

4. 合同终止后，甲乙双方对彼此的商业秘密和知识产权仍应予以保密，未经对方同意不得泄露。

四、法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、终止及解释等事项，适用中华人民共和国法律。

2. 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。