建设履约保函格式模板

工程合同履约保函模板范本【】在工程项目实施过程中，为保证工程质量和进度，甲方（发包方）通常会要求乙方（承包商）提交一份由第三方金融机构出具的履约保函。

这份保函是对乙方履行合同义务的一种担保。

以下是一个典型的工程合同履约保函模板：【范本标题】工程合同履约保函【范本内容】致：[甲方全称]根据[甲方]与[乙方]之间于[合同签订日期]签署的[工程合同名称及编号]，我们[金融机构名称]（以下简称“担保人”）特此向[甲方]（以下简称“受益人”）开立不可撤销的履约保函，保证事项如下：一、保函数量：本保函的担保金额为[具体金额]元人民币，用于确保[乙方]按照[工程合同名称]的规定履行其合同义务。

二、责任范围：若[乙方]未能履行其在上述合同项下的任何义务，包括但不限于工程质量、工期延误等违约情形，[甲方]有权在不事先通知[乙方]和我们的情况下，直接向我们提出索赔，并无需提供其他证明文件。

三、有效期：本保函自[起始日期]起至[终止日期]止有效。

在有效期内，如发生上述担保范围内的索赔事件，受益人可随时向我们提出索赔。

四、索赔处理：我们承诺在收到受益人的书面索赔通知后[规定天数，例如：7个银行工作日]内无条件支付不超过担保金额的款项。

五、其他条款：本保函适用[国家或地区]的法律，并受[国家或地区]法院的管辖。

任何因本保函引起的争议均应提交至[国家或地区]法院解决。

六、附加信息：本保函可通过支付相应的担保费用进行延期，具体事宜须双方另行协商确定。

本保函一经签署，即表明[乙方]同意上述所有条款，并承认本保函是其履行[工程合同名称]义务的有力保证。

担保人：[金融机构全称]法定代表人（签字）：地址：[金融机构地址]联系电话：[金融机构电话]传真：[金融机构传真]日期：[保函出具日期]以上模板仅供参考，实际使用时应根据具体情况对条款内容进行适当调整。

保函的格式和内容可能受到所在国家或地区的法律法规影响，因此在撰写保函时应咨询法律专业人士，确保符合当地法律规定。

工程合同履约保函模板范文以下是一份标准的工程合同履约保函模板范文，供参考使用：h1工程合同履约保函/h1甲方（业主）：_______________地址：_______________________联系电话：____________________乙方（承包商）：______________地址：_______________________联系电话：____________________鉴于甲方与乙方已签订编号为__________的《建设工程合同》（以下简称“主合同”），现为确保乙方严格履行主合同中的义务，依照以下条件出具本履约保函。

一、保函金额：本保函的担保金额为人民币（大写）____________元整（￥__________），相当于主合同总价款的_____%。

二、保函有效期：本保函自签发之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止，最长不超过_____年/月。

若工程提前完工，本保函将在工程竣工验收合格并交付使用之日终止；若工程延期，需由甲乙双方协商一致后，由乙方申请延长保函有效期。

三、担保范围：本保函涵盖因乙方未能履行或不完全履行主合同规定的义务而给甲方造成的直接经济损失，包括但不限于违约金、损害赔偿、诉讼费用等。

四、索赔程序：1. 甲方在发现乙方违约行为后，应及时书面通知乙方，并提供违约证据。

2. 乙方接到通知后应在_____个工作日内进行整改。

若乙方未在规定时间内改正违约行为或继续违约，甲方有权向本保函的担保机构提出索赔。

3. 甲方提出索赔时，应提交书面索赔函及相关证明材料。

4. 担保机构收到索赔函后，应在_____个工作日内对索赔请求进行审核，并在确认索赔条件成立后的_____个工作日内支付赔偿金。

五、其他条款：1. 本保函一经开出，未经甲方书面同意，乙方不得撤销或修改。

2. 本保函项下的权利和义务可转让给第三方，但需得到甲方的书面同意。

3. 本保函适用中华人民共和国法律，并由担保机构所在地的人民法院管辖。

工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。

为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。

现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。

2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。

3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。

2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。

3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。

三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。

2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。

四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。

2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。

甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。

3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。

五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。

工程合同履约金保函样板【工程合同履约金保函样板范本】致：（受益人名称）关于（工程项目名称）的履约金保函尊敬的（受益人名称）：根据贵方与（申请人名称，即承包商）之间签订的编号为（合同编号）的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），我行（银行或金融机构名称）接受（申请人名称）的申请，特此向贵方出具本履约金保函。

一、保函数量：本保函的担保金额为人民币（大写）（担保金额），即人民币（小写）（担保金额）。

二、有效期限：本保函自签发之日起至（保函到期日）止有效。

若需延长保函有效期，须经我行同意并办理相关手续。

三、担保范围：本保函涵盖申请人在主合同项下的全部义务，包括但不限于工程质量、工期、维修保养等条款所规定的履约责任。

四、索赔条件：如申请人未能按照主合同约定履行其义务，且在接到贵方书面索赔通知后的（规定天数）个工作日内未能纠正其违约行为，贵方有权向我行提出索赔。

五、索赔程序：贵方提出索赔时，应提供书面索赔通知及相关证明材料，我行将在收到索赔通知及相关证明材料后的（规定天数）个工作日内，无条件地向贵方支付不超过担保金额的款项。

六、责任限制：本保函项下的总责任限额不得超过保函数量。

一旦发生赔付，本保函自动失效。

七、其他条款：本保函适用中华人民共和国法律，并由（银行或金融机构注册地）人民法院管辖。

本保函的任何修改、补充均需以书面形式经我行同意后方为有效。

八、特别声明：本保函仅为履约担保，不构成我行对申请人履行主合同义务的保证或承诺。

兹此，我行郑重承诺，将严格按照上述条款履行保函义务。

保函签发日期：年月日保函签发地点：（银行或金融机构地址）（银行或金融机构名称）（盖章）法定代表人或授权代表签字：。