建设工程施工三方协议书(修)
- 格式:doc
- 大小:39.50 KB
- 文档页数:7
三方承包建设工程合作协议书(通用5篇)三方承包建设工程合作篇1甲方:身份证号码:(以下简称甲方)乙方:身份证号码:(以下简称乙方)丙方:身份证号码:(以下简称丙方)甲、乙、丙三方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经三方友好、坦诚协商,现达成如下协议:第一章项目概况及合作条件1.1本工程项目总建筑面积为平方米,中标造价约万元人民币。
1.2经过三方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为万元左右,因此本工程项目计划投资万元。
1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下:1.3.1甲方投资万元,占%;1.3.2乙方投资万元,占%;1.3.3丙方投资万元,占%;1.4在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。
业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。
1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户上,并且专款专用。
各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用计入成本,由投资者共同承担。
业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。
如有特殊情况需动用资金,应经三方同意后方可付款。
第二章工程管理责任及分工2.1该项目工程管理责任及分工如下2.1.1该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙三个股东签字后生效。
2.1.2该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由主管(其中造价方面由主管,水电安装方面由主管,质量安全方面由主管);2.1.3该项目的会计日常工作由甲方负责管理,出纳日常工作由丙方负责管理。
2.1.4施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐,辅材部分采购可在五天内经三方共同确认签字后入库记帐。
建筑工程三方协议范本日期:(填写日期)地点:(填写地点)甲方:(甲方名称、地址、法定代表人)乙方:(乙方名称、地址、法定代表人)丙方:(丙方名称、地址、法定代表人)鉴于:1. 甲方是一家拥有建筑工程需求的企业,具备相应的资金和资源;2. 乙方是一家专业的建筑工程公司,具备相应的施工能力和经验;3. 丙方是一家服务于建筑工程项目的理赔机构,具备相应的法律知识和专业能力。
经过甲乙双方友好协商,达成如下协议:第一条协议目的本协议旨在明确甲方、乙方和丙方之间在建筑工程项目中的权利义务,为项目的顺利进行和风险的合理分担提供具体的规范和保障。
第二条建筑工程项目介绍甲方将委托乙方进行以下建筑工程项目(具体项目内容和位置等详见附件1),并要求丙方提供相应的服务和支持。
第三条权利和义务1. 甲方的权利和义务:(具体内容自行补充)2. 乙方的权利和义务:(具体内容自行补充)3. 丙方的权利和义务:(具体内容自行补充)第四条项目费用和支付方式1. 甲方应按照合同约定的价格和进度,按照如下方式支付项目费用:(具体内容自行补充)2. 乙方应在项目完成后及时提供相应的发票和付款证明。
第五条项目进展和变更管理1. 甲乙双方应进行项目周期和进度的详细规划,并在项目实施过程中及时沟通和协商。
2. 若项目中发生需改变原合同约定的变更情况,甲乙双方应按照相关法律法规和合同约定进行变更管理,并书面确认变更内容。
第六条总结和解决争议本协议自双方签字之日起生效,并在项目完成后解除。
如果在协议有效期内,甲方、乙方或丙方之间发生争议或纠纷,双方应友好协商解决。
如协商无果,可通过法律途径进行解决。
第七条其他条款1. 本协议未尽事宜,由甲乙双方协商决定。
2. 本协议一式两份,甲方、乙方、丙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章/签字): _________________ 日期:_________________乙方(盖章/签字): _________________ 日期:_________________丙方(盖章/签字): _________________ 日期:_________________。
建设工程施工三方协议书范本7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________丙方(第三方合作方):____________________鉴于甲、乙、丙三方经友好协商,就____________(项目名称)的建设工程施工事宜达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在工程建设施工过程中的权利与义务,确保工程顺利进行,保障三方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模及范围:____________________三、甲方的责任与义务1. 甲方负责提供工程建设的合法手续及土地使用权等相关文件。
2. 甲方负责协调乙方与地方政府及相关部门的关系,确保工程顺利进行。
3. 甲方应按约定支付工程进度款及乙方完成工程量所对应的款项。
4. 甲方应监督乙方履行合同义务,确保工程质量、安全及进度。
四、乙方的责任与义务1. 乙方应按照施工图纸及国家相关规范进行施工,确保工程质量符合约定标准。
2. 乙方应制定安全生产措施,确保施工过程中的安全生产。
3. 乙方应按时提交工程进度报告,确保工程按期完成。
4. 乙方应配合甲方进行工程验收,确保工程验收合格。
5. 乙方应负责工程保修期内的维修工作。
五、丙方的责任与义务1. 丙方应按照协议约定提供资金支持,确保工程资金到位。
2. 丙方应协助甲方监督乙方的施工情况,确保工程质量和进度。
3. 丙方有权参与工程验收及工程相关事宜的决策。
4. 丙方在协议约定的范围内享有相应的权益。
六、工程进度与付款1. 乙方应按甲方要求的施工进度组织施工,确保工程按期完成。
2. 甲方应按约定支付工程进度款,具体支付时间和金额如下:(详见附件)3. 若因甲方原因导致工程延期或停工,乙方有权要求甲方支付合理的停工损失。
建设工程施工三方协议书(完整版)1. 建设工程施工三方协议书(正式版)本协议书由甲方、乙方和丙方在平等自愿、合作共赢的基础上,根据中国法律法规,就建设工程的实施事宜达成如下协议:第一章总则第一条合同目的本协议的目的是规定建设工程的实施范围、责任分工、资金支付等事项,为保证工程进展顺利、质量合格、履约有据。
第二章建设工程范围及实施责任第二条施工范围本工程的施工范围包括但不限于土建工程、设备安装工程、电气工程等,具体范围详见附件。
第三条项目经理责任甲、乙、丙三方应各自指派一名项目经理负责本工程的实施,项目经理要全程跟踪、协调各方工作,保证项目进度、质量和安全。
第四章合同价款及支付方式第四条合同价款本工程的合同价款为人民币(具体金额)。
第五章工程进度及质量控制第五条工程进度计划双方应根据工程的实际情况共同制定工程进度计划,并及时调整和更新。
第六条质量控制甲、乙、丙三方应共同制定并遵守质量控制标准,确保工程质量符合相关规定和标准。
第七章索赔与争议解决第七条索赔事由由于工程设计或施工管理不当造成的损失,受损方有权向负有责任的方索赔。
第八条争议解决对于因履约过程中发生的争议,应首先由双方协商解决,协商不成的,可向相关仲裁机构提起仲裁。
第九章其他事项第九条法律适用本协议的解释、执行及争议解决均适用中国法律。
第十章附件附件一:工程施工范围及说明附件二:工程进度计划附件三:质量控制标准附件:附件一:工程施工范围及说明附件二:工程进度计划附件三:质量控制标准法律名词及注释:1. 工程进度计划:指工程施工过程中各项活动的时间安排和先后顺序的安排计划。
2. 质量控制标准:指建设工程施工过程中所需遵守的质量标准和规范。
2. 建设工程施工三方协议书(简洁版)甲方、乙方和丙方根据中国法律法规,就建设工程实施事宜达成如下协议:一.合同目的本协议旨在明确建设工程的实施范围、责任分工、资金支付等事项,确保工程进展顺利、质量合格、履约有据。
建设工程施工三方合同范本甲方(业主):_________乙方(设计单位):_________丙方(施工单位):_________鉴于甲乙丙三方对工程项目有共同的利益和目标,经过友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,达成如下建设工程施工三方合同条款:一、项目概述1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模:_________4. 工程内容:_________5. 工程质量要求:按照国家现行相关标准及规范执行。
二、合同金额本工程合同总价为人民币(大写)_____________元(¥__________)。
三、工程期限1. 开工日期:_________2. 竣工日期:_________3. 工期延误责任:若因丙方原因导致工程延期,应按照合同约定支付违约金。
四、付款方式1. 预付款:甲方需在合同签订后__天内支付合同总价的__%作为预付款给丙方。
2. 进度款:根据实际完成的工程量按月结算。
3. 竣工款:工程验收合格后,甲方应在规定时间内支付剩余工程款项。
五、质量保证1. 丙方负责按照国家质量标准和设计要求进行施工,保证工程质量。
2. 乙方负责工程设计的质量,确保设计合理、科学、符合规范。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查,发现问题应及时通知丙方整改。
六、变更与索赔1. 工程变更需三方共同协商,并签订书面变更协议。
2. 因不可抗力或其他非丙方原因导致的额外费用,丙方有权向甲方提出索赔。
七、违约责任任何一方违反合同条款,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
八、争议解决合同履行过程中发生争议,三方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式三份,甲、乙、丙各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,由三方协商补充,作为本合同的组成部分。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日丙方代表(签字):_______ 日期:____年__月__日。
建设工程施工方协议书(修)——广场工程合作协议背景一、工程概况1.广场工程名称:XXX广场工程2.工程地址:XXX市XXX区XXX街道3.工程内容:包括广场的设计、土建工程、装饰工程及相关附属设施等。
二、合作责任1.业主职责:–提供工程相关的土地、法律手续及相关许可证明。
–提供工程设计图纸和相关技术文件。
–负责工程资金的支付,按工程进度及合同条款支付施工款项。
–提供必要的技术支持和协助。
2.施工方职责:–按照设计图纸和合同要求施工,确保工程质量。
–按时完成工程,合理安排施工进度。
–负责选派技术人员、工程师和合适的劳动力。
–提供合格的施工材料和设备。
–遵守相关法律法规和工程施工标准要求。
三、合同约定1.工期:工程工期约定为XXX日历天,自合同生效之日起计算。
2.施工方人员:施工方需要派遣合适的技术和施工人员参与工程施工,确保工程顺利进行。
3.工程质量:施工方需按照设计要求和国家建筑质量标准进行施工,确保工程质量符合相关标准。
4.保险责任:施工方需要投保相应保险,包括施工意外和第三方责任等方面的保险。
5.变更约定:如需对工程进度、施工图纸等进行变更,双方应协商一致,并签署书面变更协议。
6.合同支付:业主按照工程进度支付相应的款项给施工方,支付方式为银行转账或现金支付。
四、合同履行1.合同变更:如双方在工程施工过程中需要进行变更,应及时协商并签署书面变更协议。
2.竣工验收:工程竣工后,双方应进行竣工验收,确保工程符合相关标准和规定。
3.违约责任:任何一方违反合同约定的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
4.争议解决:双方在履行合同时发生争议,应协商解决,协商不成的,提交所在地人民法院解决。
五、合同终止1.合同解除:如因不可抗力等原因导致工程无法完成,双方可协商解除合同,并在解除合同后进行结算。
2.合同终止:如一方违约且无法履行合同义务,对方有权解除合同并追究违约方的相关责任。
3.合同效力:对于合同的解除、终止或者撤销,任何一方未履行完毕的义务仍然有效,对方有权要求其继续履行。
建筑工程施工三方协议书范本建设方:__________总包方:__________分包方:__________为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围:无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付:人民币____元整,由建设方支付。
本工程不设预付款。
保留金的____%,待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
工程维修三方协议(优秀模板5篇)(3)工程维修三方协议第1篇委托方:业主大会(以下简称甲方)受托方:(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法规,经甲乙双方协商,本着平等自愿原则,订立本合同。
第一条工程概况1.工程名称:;工程地点:;开工日期:;竣工日期:;建筑面积:平方米;结构类别:;预算造价:元;决算造价:元;2.物业业管理企业:3.施工单位:4.监理单位:5.其他:第二条合同内容(取消的条款,在其编号前括号内标示×)1.甲方委托乙方编制该工程预算(或概算);( )2.甲方委托乙方审核该工程预算(或结算);( )3.甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定;( )4.其他。
( )第三条甲方权利与义务1.甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;2.甲方可向乙方询问委托工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外);3.甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见;4.甲方应向乙方及时提供工程所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料;5.甲方为乙方的工作开展提供必要的配合;6.甲方须按约及时向乙方支付服务费用;7.其他。
第四条乙方权利与义务1.乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料;2.乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;3.乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;4.乙方接受本合同第二条第三项委托内容的,应当加强维修工程事前、事中、事后的跟踪检查;5.乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则,认真、细致、周到地进行服务工作;6.其他。
第五条合同费用1.甲乙双方按照市房地资源局和市物价局制定的收费标准执行。
2.基本费:按为取费基础,计元。
人民币(大写):3.差额费:按为取费基础,计元。
人民币(大写):4.甲乙双方商定:按元,一次确定,不另调整。
人民币(大写):5.上列三款费用不得同时计取,如发生差异,应按其中金额最大一类收费。
6.付款办法:第一次支付:元。
三方施工合作协议书范本(6篇)三方施工合作协议书范本第1篇建设单位:(以下简称甲方)总包单位:(以下简称乙方)分包单位:(以下简称丙方)经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:二、工程地方:三、工程内容:四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包含料子费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等全部费用)。
六、工期:年月日至年月日,开工日期以乙方通知为准。
如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、料子要求:所用料子应供给料子的相关质量证明文件,依照要求进行检验并承当有关费用。
防水及附属料子必须用原生料子生产,否则除更换为原生料子生产外,施工方承当工程造价20%的违约金。
九、料子规格及厂家:料子为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。
山东聊城天龙建设进展有限公司生产。
十、工程款支出方式:(1)料子进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕阅历收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支出给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、引导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行惩罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,搭配各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重点伤亡事故,如显现安全事故,造成人员伤亡或资产损失均由丙方全部承当。
4、丙方应保障甲、乙方免于承当因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其全部责任和费用均由丙方承当。
建设工程三方协议书协议编号:_______________________甲方:_______________________乙方:_______________________地址:_______________________联系人:_______________________联系电话:_______________________签订日期:_______________________签订地址:_______________________第一条协议目的与范围① 甲方为项目的发包方,负责提供项目所需的资金、场地及相关支持。
② 乙方为项目的监理单位,负责对工程施工过程进行监理,确保工程质量和施工进度。
③ 施工方为承包方,按照合同要求完成施工任务,确保工程按时按质完成。
④ 本协议适用于工程的全生命周期,包括但不限于设计、施工、验收、保修等阶段。
1.b. 该协议适用于具体建设工程项目中的各项管理、监督和执行工作,明确各方的合作内容。
① 甲方负责提供资金保障,并确保项目的顺利启动。
② 乙方则负责监督施工方执行合同条款,确保工程质量符合相关规定。
③ 施工方负责依照图纸及施工计划进行施工,并按时提供必要的报告和进度。
④ 各方需就项目的具体实施细节进行定期沟通与协调。
1.c. 协议签订后,三方应遵循各自的职责,确保建设工程的顺利完成。
① 项目进展应按照约定的时间节点进行,若遇不可抗力因素,可协商调整。
② 三方应保持沟通畅通,及时反馈工作进度与存在问题,确保问题早发现早解决。
③ 甲方应及时支付施工款项,乙方要及时出具相关监理报告。
④ 施工方应提供项目进展的详细资料和相关工作报告,以供甲方与乙方审核。
第二条各方责任与义务2.a. 甲方责任与义务① 甲方应按时支付施工款项,并确保项目资金不受阻碍。
② 甲方有义务为施工方提供必要的施工场地、设施和条件。
③ 甲方应积极配合乙方及施工方的工作,提供设计方案、审批文件等支持。
建设工程施工三方协议书适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包建设方:总包方:分包方:为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、工程概况:二、承包方式:三、合同工期合同总工期为日历天,各分段工期分别如下:四、工程造价及工程款支付本工程采用综合单价结算,合同造价暂定:人民币元整,由建设方支付。
本工程不设预付款。
保留金的5%,质量保修期个月,待保修期满后14个工作日内支付。
工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付:五、三方责任、权力与义务1、建设方责任1)、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2)、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
2、总包方的工作1)、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调工作。
2)、负责现场临时水电的统一管理。
3)、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4)、对分包单位工程款支付,有签字权;参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
3、分包方的工作1)、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2)、有完善工程管理机构,并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码,在进场后7个日历天内,报送监理、建设方和总包方。
2)、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3)、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方和建设方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4)、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5)、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加,并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6)、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7)、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8)、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9)、按照规范及当地市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
六、界面界定和工序交接验收约定1、界面界定:2、工序交接验收:总包单位部位施工完毕后,由建设方和分包单位对前道工序(总包单位施工的部分)进行交接验收,三方验收合格并签字后,分包单位进行施工。
七、工程质量要求和技术标准1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
八、合同价款调整本合同采用全费用单价合同,只有在建设方要求进行工艺或材料改变时单价允许调整,分包方在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经建设单位确认后调整合同价款。
变更合同价款按下列方法进行:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经建设方确认后执行。
承包人在双方确定变更后14天内不向建设方提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。
九、风险约定1、分包单位材料涨价及政策性文件调整,由分包方承担,单价不予调整;2、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及超过12级以上台风时才予工期才予以顺延,费用由各方各自承担。
十、工程验收及结算工程具备竣工验收条件,分包方按国家工程竣工验收有关规定,向建设方提供完整竣工资料及竣工验收报告。
双方约定由分包人提供竣工资料套。
总包方在接到分包方竣工验收申请后,及时组织建设方和其他相关单位参加竣工验收。
工程竣工验收后,并承包单位与分包单位来往帐目结清后,按我公司规定表格,先由总包方签署意见后,再报送建设方进行审批和结算。
十一、违约责任:1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、分包单位造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、分包单位提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保桩基工程的验收合格。
4、总包单位对分包单位质量进行全面管理,如造成质量问题和质量事故,总包方负连带责任;5、在保修期内如分包方未按双方约定的时间完成保修工作,建设方或总包方可自行派人进行维修,其维修费用按实际发生额度的1.5倍金额,单方有权直接从质量保修金中扣除;6、工期违约约定:十二、其它约定分包单位使用总包单位材料、机械、临时水电费及其它费用三方友好协商如下(包括支付方式):十三、质量保修承包人应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
在质量保修期内,发生质量问题,分包方在接到总包方或建设方(包括建设方委托的物业管理单位)通知(包括电话通知)后小时内,分包方派人进行及时维修。
完成时间另行约定。
质量保修金支付:在保修期满后,经物业公司出具质量保修证明,由建设方进行支付。
十四、文明施工与安全1、文明施工(1)分包方应严格按总包方的规定组织施工。
分包方应设专职环境、文明施工管理员和专职班组负责现场文明施工工作;(2)现场材料应按照总包方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放,分包方需做到每日工完场清,并负责自身的施工垃圾的清运、消纳;且分包方使用的生活设施应保持整洁和卫生;(3)分包方应严格执行环境保护规定,防止并消除对大气环境、水的污染以及施工噪音的扰民;(4)本工程的施工时间将受市政府相关规定的限制。
分包方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵守现有法律规定的限制;(5)分包方应安排专人负责现场安全文明管理,负责本单位施工现场的安全文明施工;(6)如分包方未服从总包方的文明施工要求,由此引起的违约责任均由分包方承担。
2、安全生产。
本协议分包方为建设方直接分包方,因分包方原因导致的任何安全事故总包方不承担任何责任,由分包方承担所有的经济责任与法律责任;(1)分包方须是具有独立承担民事责任能力的法人,或出具上级主管单位(法人单位)的委托书。
分包方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位,凡分包方故意隐瞒其施工资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包方、建设方及市政府的要求不符,均视为分包方违约,由此造成的违约责任均由分包方承担;(2)分包方熟悉并能自觉遵守执行建设部的《建设工程施工现场管理规定》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它国家和政府(含地方政府)、行政主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定。
积极参加各种能促进安全生产的活动;(3)分包方必须配备现场专职安全员,负责本单位施工现场的安全生产工作;(4)分包方必须尊重并服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按合同有关条款加强自身管理,履行分包方责任;(5)分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如:安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备;(6)分包方自带的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;(7)分包方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。
(8)分包方必须按国家、市的有关法规、条例规定组织人员进行施工,凡进入施工现场的人员必须证件齐全,禁止私招乱雇,禁止使用离退休人员及未满18周岁的童年工,进场人员到总包方安全部门办理统一的胸卡(自带照片),必须统一着装及戴全帽、挂全带。
(9)分包方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材,并保证完好有效。
3、消防保卫:(1)分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府主管部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。
分包方应严格按总包方消防保卫制度及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查;对总包方所签发的隐患整改通知,分包方在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;(2)凡由于分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其进行经济处罚。
十五、现场协调会议本工程质量要求高,并且分包单位较多,为了协调好工作,每周在总包方现场项目部开一次现场协调会,各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。
无故不来或迟到者,将进行罚款处理,如因不参加会议而影响现场施工的,责任自负;建设方及设计单位尽量一同参加,解决施工中存在的问题。
如果每周一次的协调会无法满足施工需要,总包方根据实际情况安排增加协调会,届时临时通知各分包单位。
无论建设方、总包方、设计方召集的与分包方承包范围有关的会议,分包方应按时参加并及时解决施工中所发生的问题,否则,因分包方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发生的问题导致的任何损失均由分包方自行承担。
十五、合同终止和解除有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约(包括因建设方或总包方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
(3)如因分包方原因造成工期延误(在分项节点工期,延误20%以上时),或质量明显达不到合同约定标准,或从迹象表明分包方已无力再完成本工程内容时,建设方有权单方终止协议,并保留追诉权。
结算按已完成合格工程量造价的%进行结算。
十六、合同争议解决当任何两方在履行合同时发生合同争议时,可以和解或者要求有关主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议:向有管辖权的人民法院起诉。
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
建设方(签章):总包方(签章):分包方(签章):法人代表(或授权委托人)签署:法人代表(或授权委托人)签署:法人代表(或授权委托人)签署:年月日。