下载文档原格式
河南省2016年下半年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则。
A：发包人承担全部费用，工期相应顺延B：发包人承担全部费用，工期不予顺延C：承包人承担全部费用，工期不予顺延D：承包人承担全部费用，工期相应顺延E：专业监理2、按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以__签发接收证书。
A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日C．工程实际移交日D．业主实际使用日3、【例3·单选题】物资供应计划的编制首先要考虑的平衡。
A：数量B：时间C：运输D：资金E：自我评定4、某分部工程由三个施工段组成，组织等节奏流水施工，已知施工过程数为4，流水节拍为2天，间歇时间之和为2天，则工期为天。
A：8B：10C：12D：14E：自我评定5、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。
A：累计完成量B：自由时差和总时差C：计划工期D：计算工期E：自我评定6、甲单位与乙设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是__。
A．物B．行为C．智力成果D．活动7、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理8、风险管理过程中的首要步骤是。
A：风险评价B：风险预控C：风险决策D：风险识别E：工程保险金9、根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是。
2017年上半年河南省监理工程师合同管理：竣工清场考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、”为了更高效地得到预期的结果，将活动和相关的资源作为过程进行管理”属于质量管理原则中的。
A：改进方法B：过程方法C：信息方法D：分析方法E：工程变更单2、某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是。
A：由设计单位直接向承包人承担违约责任B：由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C：发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D：发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人E：专业监理3、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。
该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差天。
A：均为5B：分别为6和5C：均为6D：分别为11和6E：自我评定4、对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用进行计量支付。
A：均摊法B：凭证法C：估价法D：分析计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列质量事故中，属于建设单位责任的是。
A：商品混凝土未经检验造成的质量事故B：总包和分包职责不明造成的质量事故C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D：地下管线资料不准确造成的质量事故6、【例1·单选题】纵横向协调工作量大．处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
A：直线职能制组织形式B：职能制组织形式C：直线制组织形式D：矩阵制组织形式E：工程保险金7、【例2·单选题】当编制完施工进度计划初始方案后需要对其进行检查。
下列检查内容中不属于解决可行与否问题的是。
2017年上半年河南省监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是。
A：仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B：仲裁事项可以通过默示的方式体现C：建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D：当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效E：专业监理2、分部(子分部)工程质量验收应由组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行。
A：总监理工程师B：专业监理工程师C：施工单位项目负责人D：建设单位现场代表E：工程变更单3、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。
监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。
根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示。
A：可以拒绝执行B：应当执行，但可获得费用补偿C：应当执行，但可获得费用和利润的补偿D：应当执行，不能获得补偿E：专业监理4、【例2·单选题】某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。
在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2d，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2d，人员窝工30个工日。
为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为。
A：4d，750元B：4d，450元C：4d，0元D：2d，0元E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师6、【例1·单选题】下列质量事故中，属于建设单位责任的是。
A：商品混凝土未经检验造成的质量事故B：总包和分包职责不明造成的质量事故C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D：地下管线资料不准造成的质量事故E：工程变更单7、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
2017年河南省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位2.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是( )A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力3.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人4.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将( ) 返还承包商。
A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金5.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是( )。
A.项目经理的任职资格B.主要技术负责人的施工管理业绩C.备专业人员数量的合理性D.资源配置计划的合理性6.根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是( )A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求7.根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告( ) 天后未进行验收，视为验收合格。
A.14B.28C.42D.568.设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划( )。
A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实施进度同步D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求9.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体10.关于建设合同的说法，错误的是( )。
河南省2017年上半年监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、组织必须对顾客进行动态跟踪，及时地掌握顾客需求的变化，不断地进行质量等方面的改进，争取同步地满足顾客的需求与期望，体现原则。
A：以顾客为行为准则B：以顾客为关注焦点C：以顾客为判定原则D：与顾客互利E：工程变更单2、某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时。
宜采用的方法是。
A：扩大单价法B：修正概算指标法C：概算指标法D：预算单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独立D．公开、公正、平行竞争4、投标保证的有效期限从之日起计算。
A：招标文件出售B：投标文件递交C：投标截止D：中标通知书发出E：专业监理5、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位。
A：低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B：违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量C：低于市场的价格竞标，不得降低工程质量D：低于成本的价格竞标，不得降低工程质量E：工程保险金6、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔是的职责。
A：监理单位技术负责人B：专业监理工程师C：总监理工程师D：总监理工程师代表E：工程保险金7、计算某项目内部收益率，已知当折现率为10％时，净现值为600万元；当折现率为14％时，净现值为一400万元，则该项目内部收益率为。
A：12％B：11％C：12．4％D：13．4％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、Project Controlling与Partnering模式的共同之处是。
A：信息共享B：不能独立存在C：长期协议D：协调机制E：工程保险金9、根据《建设工程委托监理合同》示范文本，关于监理人义务的说法，正确的是。
河南省2017年监理工程师《合同管理》：合同的变更考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例3·单选题】材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远少于合同约定，采购方应该。
A：提取部分材料，按实际交付数量付款B：按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C：拒绝提前提货，拒付货款D：提取全部材料，可以拒付少交部分的货款E：专业监理2、【例1·单选题】作为指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。
A：监理规划B：监理大纲C：监理实施细则D：监理工作总结E：工程保险金3、根据《建设工程委托监理合同》示范文本，关于监理人义务的说法，正确的是。
A：向设计单位提供设备厂家名录B：向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C：指示设计单位变更设计D：保守设计单位申明的秘密E：专业监理4、《建设工程安全生产管理条例》规定。
施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和报告。
A：监理机构B：安全生产管理机构C：建设单位D：建设主管部门E：工程保险金5、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D．经济损失6、【例1．单选题】对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当。
A：批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用B：批准相应的直接工程费C：批准相应的措施项目费D：不予批准E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应__。
A．退还定金B．退还定金并赔偿发包人损失C．双倍返还定金D．支付设计费的2%的违约金8、邀请招标的邀请对象的数目以__家为宜。
A．3B．5C．7D．5～79、对于分阶段设计审查中，施工图设计评审的重点是。
A：设计依据B：总平面步骤、工艺流程能否实现C：使用功能是否满足质量目标和标准D：工程进度能否实现E：工程变更单10、下列关于监理合同生效说法正确的是。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题(含答案)一、单项选择题1. 下列关于合同的法律特征，说法错误的是：A. 合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议B. 合同是当事人意思表示一致的结果C. 合同必须经过国家批准才能成立D. 合同是当事人之间设立权利义务关系的法律行为答案：C2. 下列哪种类型的合同属于有名合同？A. 买卖合同B. 租赁合同C. 委托合同D. 赠与合同答案：A3. 下列关于合同履行的原则，说法正确的是：A. 全面履行原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 所有以上选项答案：D二、多项选择题4. 下列属于合同管理的基本内容有：A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的终止答案：ABCD5. 下列关于合同变更的说法，正确的是：A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更必须符合法律规定C. 合同变更后，原合同的权利义务关系终止D. 合同变更不得损害国家利益和社会公共利益答案：ABCD三、判断题6. 合同的终止意味着合同关系的消灭，合同权利义务关系不复存在。
（）答案：√7. 在合同履行过程中，如果一方当事人违约，另一方当事人可以自行解除合同。
（）答案：×（合同解除必须符合法定条件，不能随意解除）8. 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，但不得对抗善意第三人。
（）答案：√四、案例分析题9. 某建筑公司与某监理公司签订了一份监理合同，合同约定监理公司对某工程项目进行全过程监理。
在监理过程中，监理公司发现建筑公司存在严重质量问题，但未及时告知建筑公司。
工程峻工验收时，因质量问题导致工程不合格。
请问：（1）监理公司是否应当承担法律责任？答案：监理公司未履行合同约定的监理义务，导致工程质量问题未能及时发现，应当承担相应的法律责任。
（2）建筑公司是否可以要求监理公司赔偿损失？答案：建筑公司可以要求监理公司承担因监理公司违约所造成的损失赔偿责任。
2017年河南省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。
A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出2.某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位在施工中发现招标文件中载明的部分临时场地不能使用。
经发包人与设计人协调后，设计单位签发了变更设计通知单。
监理人针对此变更应签发的是（）。
A.变更意向书B.监理通知单C.变更指示D.变更确认单3.根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔4.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告5.在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是( )。
A.解决施工中出现的设计问题B.提供现场开展工作的必要条件C.负责工程项目外部协调工作D.支付设计合同的定金6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.15D.107.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构8.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为( )。
A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时9.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有()A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书10.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产11.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
河南省2017年监理工程师合同管理：合同终止概述考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是__。
A．落实质量控制责任B．制定质量控制协调程序C．严格质量控制工作流程D．严格进行平行检验2、关于建设工程档案质量要求和组卷方法的说法，正确的是。
A：所有竣工图均应加盖设计单位和施工单位的图章B：建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按形成单位组卷C：工程准备阶段的文件应包含施工文件、监理文件和竣工验收文件D：既有文字资料又有图纸的案卷，应将文字资料排前，图纸排后E：工程保险金3、某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示，从图中可以看出。
A：工作D拖延2周，不影响工期B：工作E拖延1周，影响工期1周C：工作F拖延2周，影响工期2周D：工作D拖延3周，不影响后续工作E：自我评定4、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。
A：需承包人书面通知工程师B：应经建设行政主管部门批准C：应经工程师批准D：需承包人书面通知发包人E：专业监理5、某被告人又聋又哑，受审判前要求其懂哑语的胞妹当辩护人或翻译人，法院应当：A．允许当辩护人B．允许当翻译人C．既允许当辩护人又允许当翻译人D．都不允许6、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为__。
A．风险回避B．损失控制C．风险自留D．风险转移7、采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为。
A：发包人B：承包人C：监理人D：分包人E：专业监理8、质量事故技术处理方案核签后，监理工程师应对技术处理过程中的关键部位和关键工序进行，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。
A：平行检查B：见证取样C：抽检D：旁站E：工程变更单9、建设工程平行承发包模式的缺点是。
2017年河南省监理工程师合同管理：合同解除模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施2、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．53、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师4、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标5、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。
A．工作的时序性B．职责分工的严密性C．工作目标的确定性D．监理实施细则的指导性6、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法7、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7B．10C．15D．208、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。
A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任9、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险10、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求11、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人12、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
2017年河南省监理工程师合同管理：合同解除模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施2、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．53、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师4、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标5、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。
A．工作的时序性B．职责分工的严密性C．工作目标的确定性D．监理实施细则的指导性6、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法7、人员构成及总监理工程师的任命书面通知建设单位。
A．7B．10C．15D．208、既属于监理工程师应遵守的职业道德，又属于监理工程师义务的是__。
A．不同时在两个或两个以上单位执业B．坚持独立自主地开展工作C．不以个人名义承揽监理业务D．接受对社会的职业责任9、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险10、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。
A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求11、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人12、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性14、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理15、在FIDIC道德准则中，通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前__该咨询工程师的工作。
A．不可取代B．取代C．行使D．承担16、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系17、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责18、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目19、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。
A．可以不实行监理B．必须实行监理C．仅建筑安装工程实行监理D．设备制造实行监理20、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款21、第三方担保在风险对策中属于__。
A．保险转移B．非保险转移C．风险回避D．损失控制22、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师23、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。
A．资金筹措能力B．管理和协调能力C．各种风险因素对计划实施的影响D．规划和计划的可行性24、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目25、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、工程项目竣工决算的内容是（）。
A．竣工结算书B．竣工财务决算说明书C．竣工财务决算报表D．竣工工程平面示意图E．工程造价比较分析2、施工单位可以在其资质等级许可的范围内__。
A．将其承接的工程转包B．允许其他单位以本单位的名义承揽工程C．按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工D．将其承接的工程合理分包E．将其承接的工程肢解后转包给其他分包商3、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有__。
A．有关部门的审批意见和设计要求B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况4、下列各种说法中，不符合监理规划的说法是__。
A．制定监理规划是开展监理工作的第一步B．监理作为一项系统工程，它相当于这项工程的初步设计C．由监理单位技术负责人主持制定D．它是指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件E．监理规划是签订监理合同之前与业主协商确定的监理文件5、在实际应用中工程造价就是指工程价格，即建成一项工程预计或实际在（）等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。
A．土地市场B．设备市场C．人才市场D．技术劳务市场E．承包市场6、构成直接工程成本的定额是指（）。
A．冬雨季节施工费B．直接费定额C．企业管理费定额D．其他直接费定额E．现场经费定额7、施工段是用以表达流水施工的空间参数。
为了合理地划分施工段，应遵循的原则有__。
A．施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等B．每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C．施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D．每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E．施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面8、质量检验的主要方法有（）。
A．目测法B．量测法C．猜测法D．横道图法E．试验法9、非节奏流水施工的特点是__。
A．相邻专业队的流水步距不尽相等B．各施工过程在各个施工段流水节拍不尽相等C．流水节拍较大的施工段可增加专业队D．各专业队在施工段上能够连续作业E．每个施工段上由不同专业队连续作业10、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。
A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗C．检查紧急情况的应急处理规定D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗E．检查相关制度的落实情况11、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。
A．现场调查取证B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施C．事故原因分析D．组织必要的技术鉴定E．监督施工单位实施技术处理方案12、下列属于施工单位职责的是__。
A．应有完整的施工文件移交建设单位B．实行技术负责人负责制C．负责对城建档案工作进行业务指导，监督有关城建档案法规的实施D．工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集、整理E．按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕13、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括（）。
A．施工进度控制目标分解图B．工程进度款支付时间与方式C．进度控制人员的职责分工D．施工机械进出场安排E．进度控制目标实现的风险分析14、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2003)的规定，工程量清单包括__。
A．施工机械使用费清单B．零星工作价格清单C．主要材料价格清单D．措施项目清单E．其他项目清单15、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是__。
A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象16、施工进度计划审核的内容包括（）。
A．进度安排是否符合总目标和分目标的要求B．施工顺序的安排是否符合工艺要求C．施工进度控制目标实现的风险分析D．审批工程延期E．总包和分包单位编制的施工进度计划是否相协调17、FIDIC合同条件规定业主的风险包括（）。
A．战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动B．承包商人员在工程所在国内的暴乱、骚动或混乱C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波D．承包商使用军火、炸药、辐射或放射性材料引起的污染E．不可预见的或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用18、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。
A．建设工程设计单位配合施工的能力B．建设工程总进度目标对施工工期的要求C．类似工程项目的实际进度D．施工单位项目经理部组织能力E．外部协作条件的配合情况19、标底价格的编制步骤包括__。
A．准备工作B．收集编制资料C．计算标底价格D．结合投标报价确定标底终价E．审核标底价格20、质量计划与现行施工组织设计相比较，（）相同。
A．针对的对象B．编制的内容C．编制所依据的原理D．编制对象E．存在的形式21、监理工程师在现场施工准备阶段的质量控制主要是对（）的控制。
A．工程定位和标高基准B．施工平面布置C．材料构配件采购订货D．施工机械配置E．见证取样送检22、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
