建设工程施工合同的法定形式和内容

第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。

3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。

3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。

3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。

3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。

3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。

3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。

3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。

民法典建设工程施工合同篇第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的订立、履行和管理，保障建设工程的质量和安全，维护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，制定本篇。

第二条建设工程施工合同是指甲方承担在约定时间、约定地点、约定质量标准下，对乙方提供施工劳务和技术，按约定价格完成建设工程的合同。

第三条建设工程施工合同的订立、履行及解决争议，适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和本篇规定。

第二章合同的订立第四条建设工程施工合同的订立应当采用书面形式，双方当事人应当明确合同的签订时间、地点、内容、要求及解决争议的方式。

第五条建设工程施工合同应当包括以下主要内容：（一）合同双方的主体资格、名称、住所；（二）建设工程的名称、规格、质量标准、定位；（三）施工工期、工程价款与付款方式；（四）合同履行的责任和义务；（五）合同的解除、变更、终止等情形的约定；（六）安全生产、环境保护等特别约定；（七）争议解决的方式和地点。

第六条建设工程施工合同的价格，应按照双方当事人的约定确定。

价格的支付方式可以是一次性支付，也可以按照工程进度分期支付。

第七条建设工程施工合同中的质量标准，应当符合国家相关技术标准和规定。

施工单位在承揽建设工程时，应当具备相应的资质和技术能力，确保工程质量达标。

第八条建设工程施工合同的工期，应当根据工程的实际情况确定，可以根据合同的约定进行调整，但应当遵守相关法律法规和合同约定。

第九条建设工程施工合同的签订应当经双方当事人的法定代表人或委托代理人签字盖章，并出具授权委托书。

第三章合同的履行第十条建设工程施工合同在履行过程中，双方当事人应当按照合同的约定，履行各自的责任和义务。

第十一条施工单位应当按照合同的约定，合理组织施工作业，按照工程质量标准和工程进度要求，保证工程质量和施工安全。

第十二条施工单位应当配备具有相关资质和技术能力的施工人员，负责工程施工的组织和实施，并确保工程质量的达标。

建设工程法规中的三种合同形式建设工程法规中的合同形式是指在建设过程中，发包人和承包人之间达成的协议的法律表现形式。

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，建设工程合同主要包括三种形式：施工合同、勘察设计合同和监理合同。

这三种合同形式在建设工程项目中各自发挥着重要的作用，共同保障了建设项目的顺利进行。

一、施工合同施工合同是建设工程合同中最为常见的一种形式，主要规定了承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

施工合同应当采用书面形式，合同的内容包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期等条款。

施工合同的签订是发包人和承包人之间明确权利义务、确保工程顺利进行的重要手段。

二、勘察设计合同勘察设计合同是指发包人与勘察、设计人之间就勘察、设计工程达成的协议。

勘察设计合同的主要内容包括勘察、设计的范围、任务、质量要求、期限、费用等。

勘察设计合同的签订对于确保工程建设的安全、合理、经济和美观具有重要意义。

通过勘察设计合同，发包人和承包人可以明确双方在勘察、设计过程中的权利和义务，确保勘察、设计工作符合法律法规和技术规范的要求。

三、监理合同监理合同是指发包人与监理人之间就监理工程达成的协议。

监理合同的主要内容包括监理的范围、任务、质量要求、期限、费用等。

监理合同的签订是确保工程建设质量、安全、进度和投资控制的重要措施。

监理人应当具备相应的资质，按照合同约定和国家相关法律法规的要求，对工程建设的过程进行监督检查，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。

综上所述，建设工程法规中的三种合同形式——施工合同、勘察设计合同和监理合同，各自具有明确的法律规定和重要作用。

在实际工程建设过程中，发包人和承包人应当根据法律法规的要求，认真履行合同义务，确保建设工程的顺利进行。

同时，三种合同形式相互关联，共同构成了建设工程合同体系，为工程建设提供了全面的法律保障。

建筑工程施工合同法是指规范建筑工程施工合同订立、履行、变更、解除和终止等行为的法律、法规和规章制度。

在我国，建筑工程施工合同法主要涉及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规。

本文将从以下几个方面阐述建筑工程施工合同法的相关内容。

一、合同订立1. 主体资格：建筑工程施工合同的当事人包括发包人和承包人。

发包人一般为建设工程的项目法人或者其他组织，承包人一般为具有相应资质的建筑施工企业。

2. 合同形式：建筑工程施工合同应当采用书面形式，包括协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款和通用条款等。

3. 合同内容：建筑工程施工合同应当明确工程名称、工程地点、工程内容、工程规模、工程质量标准、合同工期、合同价款、支付方式、违约责任等主要条款。

二、合同履行1. 承包人义务：承包人应当按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

2. 发包人义务：发包人应当按照合同约定提供施工场地、施工条件、支付工程价款等。

3. 工程变更：合同履行过程中，发包人因客观原因需要变更工程内容、规模、质量标准等，应当与承包人协商一致，并按照合同约定办理变更手续。

4. 工程验收：工程竣工后，承包人应当向发包人提交工程验收申请。

发包人应当组织验收，确认工程质量符合合同约定。

三、合同变更、解除和终止1. 合同变更：合同履行过程中，当事人双方可以根据实际情况协商一致变更合同。

变更内容应当采用书面形式，经双方签字盖章确认。

2. 合同解除：合同履行过程中，当事人一方可以根据合同约定或者法律规定解除合同。

解除合同应当采用书面形式，经双方签字盖章确认。

3. 合同终止：合同履行完毕或者合同解除、变更后，合同即终止。

合同终止后，当事人应当按照合同约定办理结算手续。

四、违约责任1. 违约行为：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。

建筑工程施工合同的形式
建筑工程施工合同是建筑行业中规范甲乙双方权利义务关系的重要法律文件。

根据合同法及相关法律法规，建筑工程施工合同的形式主要包括以下几种：
1. 固定总价合同：合同双方约定一个固定的合同总价，不论工程量增减，合同价格不变。

2. 固定单价合同：合同双方约定单位工程的固定单价，最终合同总价根据实际完成的工程量计算。

3. 成本加酬金合同：合同价格由工程实际成本加上固定酬金组成，适用于工程量难以预先确定的情况。

4. 按实结算合同：合同总价根据实际施工过程中产生的成本和费用进行结算。

5. 最大成本加酬金合同：在成本加酬金合同的基础上，设定一个最大成本限额，超过限额部分由承包商承担。

6. 设计-施工总承包合同：承包商负责工程的设计和施工，合同价格通常包括设计费和施工费。

7. 分阶段合同：将工程分为几个阶段，每个阶段完成后支付相应的款项。

8. 合作合同：甲方和乙方共同承担风险和收益，合同中会详细规定双方的合作方式和分成比例。

9. 框架协议：适用于长期合作项目，规定了合作的基本原则和条件，
具体的工程项目在框架协议的基础上签订单独的合同。

10. 国际合同：涉及跨国施工项目，通常会遵循国际通用的合同条款，如FIDIC合同条件。

在签订建筑工程施工合同时，应充分考虑工程的具体情况、市场条件、风险分担等因素，选择最合适的合同形式。

同时，合同中应详细列明
工程的范围、质量标准、施工期限、付款方式、违约责任等关键条款，以保障双方的合法权益。

建设工程施工合同三种类型
一、总承包合同范本
总承包合同是指业主将整个建设项目的施工任务一次性委托给一个承包商，由该承包商负
责从项目开工到竣工验收的全部工作。

这种类型的合同范本通常包括了工程范围、工期要求、质量标准、付款方式等关键条款。

总承包合同的特点是责任明确，便于管理，但同时
对承包商的要求较高，需要其具备较强的综合实力和项目管理能力。

二、分包合同范本
与总承包合同相对的是分包合同。

在这种合同模式下，业主将工程的不同部分或不同阶段
分别委托给多个承包商。

分包合同范本通常详细规定了各个分包商的工作范围、完成时间、质量要求以及相互之间的协调配合事宜。

分包合同适用于大型或技术复杂的工程项目，它
有助于发挥各分包商的专业优势，但也可能带来管理上的复杂性和协调上的难度。

三、设计-施工一体化合同范本
设计-施工一体化合同，又称为交钥匙合同，是一种将设计和施工两个环节合二为一的合
同形式。

在这种合同模式下，承包商不仅要负责施工，还要负责项目的设计工作。

这种合
同范本通常会包含设计理念、施工细节、材料选择、成本控制等多方面的内容。

设计-施
工一体化合同的优点在于能够更好地整合资源，缩短工程周期，减少沟通成本，但同时也
对承包商提出了更高的技术和管理水平要求。

在选择建设工程施工合同范本时，业主和承包商需要根据自身的实际情况和项目的具体需
求进行选择。

无论是哪种类型的合同，都应该遵循公平、公正的原则，确保双方的合法权
益得到保护。

同时，合同的签订只是开始，双方还应共同努力，确保合同的有效执行，以
实现工程项目的顺利完成。

最新版建筑工程施工合同法全文第一章总则第一条本法的制定目的和适用范围为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，保证工程质量、安全、进度和投资控制，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，制定本法。

第二条定义本法所称建筑工程施工合同，是指发包人与承包人之间，就承包人完成特定建筑工程的设计、采购、施工、验收等任务，发包人支付价款的合同。

第三条合同原则建筑工程施工合同的订立、履行、变更和解除，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

第四条合同主体资格订立建筑工程施工合同的当事人应当具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

第二章合同的订立第五条合同形式建筑工程施工合同应当采用书面形式。

第六条合同内容建筑工程施工合同应当包括以下内容：（一）工程名称、地点、内容、规模、投资估算；（二）发包人、承包人的名称、地址、法定代表人；（三）合同工期：开工日期、竣工日期、合同工期总日历天数；（四）质量标准；（五）合同价款：金额、支付方式、支付时间；（六）组成合同的文件；（七）违约责任；（八）争议解决方式；（九）其他双方认为应当约定的内容。

第七条合同文件的解释顺序组成本合同的文件应当按以下顺序解释：（一）本合同协议书；（二）中标通知书；（三）投标书及其附件；（四）本合同专用条款；（五）本合同通用条款；（六）标准、规范及有关技术文件；（七）图纸；（八）工程量清单；（九）工程报价单或预算书；（十）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

第三章合同的履行第八条承包人义务承包人应当按合同约定完成工程的设计、采购、施工、验收等任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制。

第九条发包人义务发包人应当按合同约定支付价款，提供施工场地、施工条件、施工资料等，并保证工程的顺利进行。

第十条合同的变更和解除合同的变更和解除，应当遵循平等、自愿的原则，并符合法律、法规的规定。

工程建设施工合同法全文第一章总则第一条为了规范工程建设施工合同的订立、履行和管理，保护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于中华人民共和国境内的各类工程建设施工合同的订立、履行和管理。

第三条工程建设施工合同应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

第四条发包人（建设单位）和承包人（施工单位）应当具备法定资格和能力，遵守法律法规，履行合同义务，共同维护建筑市场秩序。

第二章合同的订立第五条合同订立应当采用书面形式，内容包括：（一）合同当事人基本情况；（二）工程建设项目基本情况；（三）工程质量、安全、进度、投资等要求；（四）合同价款及支付方式；（五）合同履行期限、地点和方式；（六）违约责任及争议解决方式；（七）其他约定事项。

第六条合同订立前，发包人和承包人应当进行充分协商，明确合同内容，确保合同切实可行。

第七条合同订立后，发包人和承包人应当按照合同约定履行各自的义务，确保工程建设的顺利进行。

第三章合同的履行第八条发包人应当按照合同约定履行投资、提供场地、协调关系等义务。

第九条承包人应当按照合同约定履行施工、质量、安全、进度等义务。

第十条发包人和承包人应当共同做好工程质量、安全、进度等方面的协调工作，确保工程顺利进行。

第十一条发包人应当按照合同约定支付合同价款，承包人应当按照合同约定进行施工。

第十二条合同履行中，发包人和承包人不得擅自变更或者解除合同。

确需变更或者解除合同的，应当协商一致，并签订书面变更或者解除协议。

第四章违约责任第十三条发包人和承包人违反合同约定的，应当承担违约责任。

第十四条发包人未按照合同约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，逾期不支付的，承包人可以依法解除合同。

第十五条承包人未按照合同约定施工的，发包人可以催告承包人在合理期限内施工，逾期不施工的，发包人可以依法解除合同。

第五章争议解决第十六条合同履行中发生争议的，发包人和承包人应当首先协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或者提起诉讼。

建筑工程施工合同法建筑工程施工合同法是指规范建筑工程施工合同订立、履行和纠纷解决的法律法规。

它的主要目的是保护建筑工程参与各方的合法权益，维护建筑工程市场的秩序，促进建筑工程的安全、质量和效益。

一、合同订立建筑工程施工合同应当采用书面形式，并明确合同各方的基本信息、工程范围、工程质量要求、工期、价款及支付方式、违约责任等内容。

合同的签订应当遵循自愿、平等、公平和诚实信用原则，双方应当充分协商并达成一致意见。

二、合同履行1. 工程质量要求：建筑工程施工合同应当明确工程质量标准和验收标准，并规定验收程序和验收结果的处理方式。

2. 工程进度管理：合同应当明确工程的开始和结束时间，以及里程碑节点的完成时间。

施工单位应按照合同约定的时间节点进行施工，并及时向业主报告进度情况。

3. 工程安全管理：施工单位应当制定合理的施工组织设计和施工方案，确保施工过程中的安全。

业主有权要求施工单位提供安全措施和安全生产责任险的证明。

4. 工程变更管理：如需对合同约定的工程范围、工程质量、工程价款等进行变更，应当经双方协商一致，并办理相应的变更手续。

三、合同纠纷解决1. 和解协商：合同纠纷发生时，双方应当首先通过友好协商解决。

如协商不成，可寻求第三方的调解或仲裁。

2. 仲裁：合同中常规争议应当提交仲裁机构进行仲裁，仲裁结果具有法律效力。

仲裁庭应当依法公正、独立地处理纠纷，双方都有权提供证据和辩论。

3. 诉讼：当事人不服仲裁裁决的，可以向人民法院提起诉讼。

法院将依法审理案件，并作出判决。

以上是建筑工程施工合同法的一些基本内容。

在实际操作中，建议各方在签订合同时，充分了解法律法规的要求，并结合具体情况制定合同条款，以确保合同的有效性和合法性。

同时，建议在合同履行过程中，双方要保持良好的沟通和合作，及时解决问题，以避免纠纷的发生。