制冷设备有限公司销售合同

冷库设备购销合同模板甲方（购买方）：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（地址）联系电话：（电话号码）乙方（销售方）：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（地址）联系电话：（电话号码）鉴于：1. 乙方是一家专业生产冷库设备的公司，具有丰富的经验和技术实力；2. 甲方有意购买乙方生产的冷库设备，并与乙方签订购销合同；经双方友好协商，一致达成如下协议，以资确认：第一条产品信息乙方同意向甲方销售以下产品：1. 冷库设备：型号（具体型号）、规格（具体规格）、数量（具体数量）2. 其他附件（如控制系统、保温材料等）：型号、规格、数量3. 交货地点：（具体地址）4. 交货时间：（具体时间）5. 价格：（具体价格）第二条交货及验收1. 乙方应按照约定的交货时间和地点将产品交付给甲方；2. 甲方应在收到产品后进行验收，如有质量问题或数量不符，应及时通知乙方并要求退换货；3. 若甲方未在收到产品后72小时内提出异议，则视为产品已经符合要求，乙方无义务接受退换货的要求。

第三条付款方式1. 甲方应在签订合同后的5个工作日内支付产品总价的50%作为定金；2. 乙方交货后，甲方应在收到产品后的5个工作日内支付余款；3. 如甲方延期支付，每延期一天，应支付乙方0.5%的滞纳金。

第四条质量保证1. 产品保修期为一年，自产品交付之日起计算；2. 只要产品在正常使用情况下出现质量问题，乙方有义务免费修理或更换；3. 如产品出现由于甲方原因导致的损坏，乙方有权收取维修费用。

第五条违约责任1. 如果一方未能按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 如因不可抗力导致一方无法履行合同，应及时通知对方，并可以暂时免除履约责任。

第六条其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商；2. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力；甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是冷库设备购销合同的模板，具体内容可根据实际情况进行修改和完善。

珠海格力电器股份有限公司与广东美的制冷设备有限公司、珠海市泰锋电业有限公司侵害商标权纠纷上诉案文章属性•【案由】侵害商标权纠纷•【案号】（2015）粤高法民三终字第145号•【审理法院】广东省高级人民法院•【审理程序】二审裁判规则行为人在被诉侵权产品以及宣传折页上使用特定标识，起到了识别商品来源的作用，属于商标法意义上的使用，且其未经他人许可，在相同商品上使用与他人的注册商标近似的商标，侵害了他人的注册商标专用权，应承担停止侵权、赔偿合理的维权费用的民事责任。

正文珠海格力电器股份有限公司与广东美的制冷设备有限公司、珠海市泰锋电业有限公司侵害商标权纠纷上诉案【案号】一审：（2013）珠中法知民初字第1498号二审：(2015)粤高法民三终字第145号【案情】上诉人（原审被告）：广东美的制冷设备有限公司，住所地：广东省佛山市顺德区北滘镇林港路。

法定代表人：方洪波，该公司董事长。

委托代理人：刘军，北京市金杜（广州）律师事务所律师。

委托代理人：郑泓，北京市金杜（广州）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：珠海格力电器股份有限公司，住所地：广东省珠海市前山金鸡西路。

法定代表人：董明珠，该公司董事长。

委托代理人：邵长富，广东非凡律师事务所律师。

委托代理人：王玉珏，广东非凡律师事务所律师。

原审被告：珠海市泰锋电业有限公司，住所地：广东省珠海市前山明珠南路2021号第5栋。

法定代表人：蔡海鸿，该公司经理。

上诉人广东美的制冷设备有限公司（以下简称美的公司）因与被上诉人珠海格力电器股份有限公司（以下简称格力公司）、原审被告珠海市泰锋电业有限公司（以下简称泰锋公司）侵害商标权纠纷一案，不服广东省珠海市中级人民法院（2013）珠中法知民初字第1498号民事判决，向本院提起上诉。

本院受理后，依法组成合议庭，于2015年4月17日公开开庭进行审理，美的公司委托代理人刘军、郑泓，格力公司委托代理人邵长富、王玉珏到庭参加诉讼，原审被告泰锋公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。

空气能工程购销销售合同在当今社会，随着环保意识的增强和新能源技术的进步，空气能作为一种清洁、高效的能源方式，越来越多地被应用于供热、制冷等工程项目中。

为了确保双方权益，规范交易行为，制定一份详尽的空气能工程购销销售合同显得尤为重要。

以下是一份经过精心设计的空气能工程购销销售合同范本，供相关企业参考使用。

甲方（买方）：__________有限公司乙方（卖方）：__________有限公司鉴于甲方有购买空气能设备的需求，乙方愿意提供相应的产品及服务，经双方协商一致，特订立以下合同条款：一、产品名称及规格1. 产品名称：__________空气能热泵机组2. 型号与规格：__________（具体型号）3. 数量：__________台4. 单价：__________元/台5. 总价：__________元二、产品质量要求1. 乙方保证所提供的空气能设备为全新、未使用过的产品，并符合国家相关质量标准。

2. 设备应具备完整的质量检测报告及合格证明。

3. 设备的保修期限为__________年，自设备安装调试完成之日起计算。

三、交货时间及地点1. 乙方应在合同签订后__________工作日内完成设备的生产，并在生产完成后__________工作日内将设备交付至甲方指定地点。

2. 运输费用由__________方承担。

3. 设备风险自交货地点转移至甲方。

四、安装与调试1. 乙方负责设备的安装与调试工作，确保设备达到合同约定的性能指标。

2. 安装调试过程中产生的所有费用由乙方承担。

五、付款方式1. 甲方应在合同签订后__________工作日内支付总货款的__________%作为定金。

2. 余款在设备安装调试完毕且经甲方验收合格后__________工作日内支付清。

六、违约责任1. 如乙方未能按期交货，每延迟一日需向甲方支付合同总金额千分之____的违约金。

2. 如甲方未能按期支付款项，每延迟一日需向乙方支付应付款项千分之____的违约金。

甲方（销售方）：__________（公司名称）、法定代表人：_______、地址：__________、电话：__________乙方（购买方）：__________（公司名称）、法定代表人：_______、地址：__________、电话：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方制冷设备及安装服务事宜达成如下协议：一、产品名称、规格及数量1. 产品名称：__________。

2. 产品规格：__________。

3. 产品数量：__________。

二、价格及支付方式1. 产品价格：本合同签订日期，甲方向乙方出售的产品价格为__________元。

2. 安装费用：根据实际情况另行商议确定。

3. 总金额：产品价格加安装费用为__________元。

4. 付款方式：乙方需在产品交付前支付总金额的__________%作为定金，剩余部分在安装完毕后一次性支付。

5. 付款账号：__________。

三、交货及安装1. 交货时间：甲方应在收到乙方定金后__________天内将产品交付乙方。

2. 安装时间：产品交付后，甲方应在__________天内完成产品的安装。

3. 安装地点：安装地点以乙方提供的实际场地为准。

四、验收及保修1. 乙方应在产品交付后进行验收，如发现产品质量问题，应当在接收产品后__________天内提出书面异议。

2. 产品保修期限为__________年，自产品交付之日起计算。

3. 产品保修期内，如发生质量问题，甲方将负责免费维修或更换。

1. 若因不可抗力等因素导致交货及安装延期，甲方应提前书面通知乙方，延期期限不得超过__________天。

2. 若甲方无正当理由延期交货或安装，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的一切损失。

3. 一方违约，应向对方支付违约金，违约金的金额为合同总金额的__________%。

胜泰（冷藏车）产品销售合同甲 方(需方）：乙 方（供方）:中山胜泰制冷设备有限公司兹向甲方订购下列产品，根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商，订立本合同如下：一、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额 二、 详细配置第三条：付款结算方式与日期1、 签订合同后，甲方支付订金:￥ 60000。

00 （人民币大写: 陆万 元正)，乙方确认收到车辆订金后，向甲方开具盖有乙方财务章的书面收据，收到甲方定金之日起，合同生效，乙方开始生产制造并且开始计算交货约定日期;2、 甲方在订购车辆底盘到达乙方后支付20％车款：￥ 31500。

00 （人民币大写: 叁万壹仟伍佰元 ），3、 车辆生产完，乙方将提前3个工作日内通知（通过电话或者邮件及传真方式)甲方；甲方务必在5个工作日内到达约定验收地点对车辆进行验收，经甲方验收合格（填写附件1《车辆产品交车验收清单》为准）后，甲方付清所购车辆余款：￥ 65000。

00（人民币大写： 陆万伍仟 元正）;在乙方确认收到车辆余款后,开具相关上牌票据、出合格证等，并且开始预约代办合同车辆上牌及相关手续；4、车辆上牌后，甲方提车时,需一次性支付上牌杂费￥2，000(含过线、刑侦、拓印、喷字、照像、牌照、行驶证工本费、反光板及上牌代办服务费)，其他费用凭发票实报实销；5、发票开具：由于车辆购置税原因，乙方提供机动车销售发票、收据、上牌费所产生的发票；第四条：交车期限、验收、交车地点、方式1、交货时间：本协议签署并订金到帐之日起开始生产，45个工作日交车.2、验收地点:胜泰制冷设备有限公司（地址：中山市民众镇阳光大道12号)■3、交车地点:胜泰制冷设备有限公司(地址:中山市民众镇阳光大道12号）■4、交货方式：付清全款后提车（ 1、自提■ 2、委托第三方□ 3、付费送车；□）。

5、甲方提车时必须带与销售代理人签订的合同原件或者用户单位出具的委托提车证明文件。

第五条：产品技术质量标准与验收：1.乙方提供的产品须是未使用过的全新的质量合格的产品。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP ERSONAL二零二四年度农产品冷链物流体系冷库建设及设备销售安装合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条合同项目内容2.1 冷库建设规模2.2 设备销售清单2.3 设备安装要求第三条合同价格3.1 设备销售价格3.2 安装费用3.3 付款方式及期限第四条项目实施进度4.1 冷库建设周期4.2 设备交付及安装时间第五条质量保证5.1 设备质量标准5.2 售后服务承诺第六条违约责任6.1 甲方违约责任6.2 乙方违约责任第七条争议解决7.1 争议解决方式7.2 仲裁地点及机构第八条合同的变更和解除8.1 合同变更条件8.2 合同解除条件第九条保密条款9.1 保密内容9.2 泄露保密信息的后果第十条合同的生效、修改和终止10.1 合同生效条件10.2 合同修改程序10.3 合同终止条件第十一条法律适用及争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决方式第十二条其他条款12.1 合同附件12.2 双方约定的其他事项第十三条合同的签署和备案13.1 合同签署地点及时间13.2 合同备案程序第十四条联系方式14.1 甲方联系方式14.2 乙方联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方名称及地址甲方名称：中华人民共和国省市县农产品冷链物流有限公司甲方地址：省市县路号1.2 乙方名称及地址乙方名称：国公司乙方地址：国市区路号第二条合同项目内容2.1 冷库建设规模冷库建设规模为5000立方米，包含冷藏库、冷冻库、预冷库等功能区。

2.2 设备销售清单设备销售清单如下：（1）冷藏运输车辆：10辆，详细配置见附件一；（2）冷库制冷设备：包括制冷机组、冷却塔等，详细配置见附件二；（3）温湿度监控系统：包括传感器、控制器等，详细配置见附件三；（4）其他设备：如货架、搬运车辆等，详细配置见附件四。

STANDARD CONTRACT SAMPLE(合同范本)甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____________________编号：YB-HT-041364机械设备销售合同样本(示范机械设备销售合同样本(示范合同)机械行业的主要产品包括以下12类：⑴、农业机械：拖拉机、播种机、收割机械等。

⑵、重型矿山机械：冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备、窑炉设备等。

⑶、工程机械：叉车、铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等。

⑷、石化通用机械：石油钻采机械、炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、塑料加工机械、制药机械等。

⑸、电工机械：发电机械、变压器、电动机、高低压开关、电线电缆、蓄电池、电焊机、家用电器等。

⑹、机床：金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等。

⑺、汽车：载货汽车、公路客车、轿车、改装汽车、摩托车等。

⑻、仪器仪表：自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器、成分分析仪、汽车仪器仪表、电料装备、电教设备、照相机等。

⑼、基础机械：轴承、液压件、密封件、粉末冶金制品、标准紧固件、工业链条、齿轮、模具等。

⑽、包装机械：包装机、装箱机、输送机等。

⑾、环保机械：水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理设备等。

⑿、其他机械。

机械设备销售合同范本购货方： (以下简称甲方)供货方： (以下简称乙方)甲方因生产需要购买乙方“”。

经甲乙双方协商，按照“诚实信用，平等自愿，质量第一”的原则，共同制定以下合同：一、甲方向乙方购买“”，乙方要按照甲方的要求，负责上述全部设备的设计、制做、安装、调试运行，并确保配齐随主机的全部附件及其它配套产品二、甲方购买乙方全套机械设备总金额：元整。

三、付款时间及方式：四、交货时间、地点、方式：交货时间：交货地点：交货方式：送货上门五、验收时间及标准：(1)、验收时间：从乙方调试运行后的1天内;(2)、验收标准：a、全部设备必须是规定的型号、规格.不得使用不达标的伪劣产品.b、所有设备的安装要符合该生产设备本身的流程，体现坚固经久耐用、质量第一的原则，质量达标。

制冷设备工程合同（通用6篇）制冷设备工程合同篇1甲方：_________________乙方：_________________经双方友好协商，甲乙双方一致同意签订本合同。

为明确甲乙双方的权利与义务确保工程顺利进行，在互惠互利的基础上签订本协议，供甲乙双方共同遵守执行。

具体条款如下：1.工程名称：_________________2.工程地点：_________________3.承包方式：_________________主设备甲方提供，辅料由甲方提供，(乙方辅助甲方核算材料及费用)制冷系统安装。

工程范围：_________________4.合同总价：_________________付款方式：_________________5.合同工期：_________________货到现场后，制冷设备安装工期天内完成,如遇不可抗力因素工期顺延。

6.质保期：_________________自验收合格之日起，整体设备工程质保期。

7.质量标准：_________________行业标准。

8.甲方的责任和义务：_________________(1)甲方负责主设备材料的供应，乙方在收到材料后签收。

(2)甲方提供工程技术做法，乙方严格按照甲方提供的技术要求施工。

11.乙方的责任和义务：_________________(1)乙方负责提供辅材(见材料明细单)。

乙方负责组织人员、机械按时进场施工。

(2)乙方施工人员必须服从建设单位的统一管理，做好现场文明施工。

(3)乙方负责做好施工记录和交工验收资料，并协助该工程验收。

(4)乙方负责对施工人员进行技术和安全交底。

(5)乙方切实做好安全防范措施，并负责安装人员的安全，若发生安全事故由乙方负责，与甲方无关。

(6)乙方派为工地代表，处理施工过程中涉及的问题。

(7)由于乙方施工中，未按安全要求施工，造成的损失由乙方负责赔偿。

(8)乙方负责施工现场的协调及施工手续的办理。

冷库安装合同随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，它可以保护民事法律关系。

那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是作者帮大家整理的冷库安装合同范本，希望能够帮助到大家。

冷库安装合同范本篇1冷库安装合同范本篇2（以下简称甲方），为发展需要，方米装配式冷库一座，现与合肥恒冰制冷设备有限公司（以下简称乙方），就冷库设备安装达成协议，特签订以下合同：一、技术参数：1库℃。

2、冷库方米，制冷工二、项目范围及工程内容与要求：1、制冷系统：主机选用冷库库房冷分配设备选2、冷却系统3、电器控制：4、库体采氨酯彩钢夹心保温板。

以上设备购进与安装严格按乙方竞标报价单内容及工程量核定。

三、时间安排：1、乙方承接该冷库的设备配套、安装、保温、调试等工作，工期（以合同签订次日算起），进场施工时间由甲方通知。

2、如因甲方停水停电或资金不能及时到位而影响施工，则工期顺延（人力无法抗拒的因素除外）。

四、冷库造价及付款方式：1、乙方承担上述项目范围内工作，工程总造价元，大整。

（包含设备及保温材料、制作与安装等一切费用）2、合同签字生效后，甲方先预付设备款定元给乙方采购设备（设备款支付到指定的厂家），设备进场安装时，甲方再元给乙方，设备安装完毕后，甲方再万元给乙方，设备调试验收合格后，甲方再次支付余额全万元给乙方。

五、甲方合作范围1、按乙方洽谈或提供的有关图纸完成冷库2、在乙方人员进场施工时，应做到“三通一平”，并将电源接到机房控制柜。

六、冷库验收及保修服务：1、乙方在安装调试结束时应提前三天书面通知甲方，作好验收，如甲方未验收擅自使用，则视为免检。

2、冷库自交付之日起，一年内免费维修，若因甲方使用不当造成损失，则收取工料费。

其他事项：1、乙方人员在施工期间的所有安全责任由乙方自负。

2、乙方与甲方所在地其他管理部门不发生任何关系，有关单位的'交涉工作及责任均由甲方负责。

3、乙方必须按照甲方提供的施工方案进行施工，否则一切后果由乙方承担。

制冷系统工程合同6篇篇1甲方：XXXX有限公司乙方：XXXX制冷设备有限公司工程地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号工程内容：制冷系统工程安装工程期限：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日付款方式：银行转账一、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供详细的工程设计图纸和相关技术要求。

（2）甲方应负责协调其他相关工程与制冷系统的配合工作。

（3）甲方应按照合同约定支付相应的工程款项。

2. 乙方权利和义务（1）乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行工程设计。

（2）乙方应负责制冷系统的安装、调试工作，确保工程质量。

（3）乙方应提供必要的售后服务和技术支持。

二、工程期限和付款方式1. 工程期限（1）合同签订之日起，乙方应在XX个工作日内完成制冷系统的安装和调试工作。

（2）如遇特殊情况需要延期，乙方应及时通知甲方，并说明延期原因。

2. 付款方式（1）甲方应在合同签订之日起XX个工作日内支付乙方工程款的XX%。

（2）乙方完成制冷系统安装并经甲方验收合格后，甲方应支付乙方剩余的XX%工程款。

（3）付款方式为银行转账，具体账户信息如下：```户名：XXXX制冷设备有限公司账号：XXXXXXXXX开户行：XXXX银行XXXX支行```三、违约责任1. 甲方违约责任（1）甲方如未按照合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，并要求甲方支付滞纳金。

（2）甲方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

2. 乙方违约责任（1）乙方如未按照合同约定完成工程安装和调试工作，应承担相应的违约责任。

（2）乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

（3）乙方在提供售后服务和技术支持时，如存在不作为或虚假作为，应承担相应的法律责任。

四、争议解决1. 协商解决：合同双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。

2. 仲裁解决：如协商无果，任何一方均可向XX市仲裁委员会申请仲裁。