建筑工程保险案例3篇

格式：pdf
大小：223.48 KB
文档页数：7

建筑工程保险案例3篇

篇一：建筑工程一切险案例案例

基本案情： 2005年12月3日，浙江B公司的万吨巨轮满载

矿石，途经我公司A项目施工水域时失去控制，触碰正施工中的大桥临时桥墩，造成重大财产损失。项目部在向当地海事局报告的同时

向承保A项目“建筑工程一切险”的保险公司C报案，当地海事局依法对肇事船舶进行了调查期的扣留。项目部首次向保险公司和船方预

报损失为890万元。

处理结果：通过多方协调，保险公司C在事发后的第6天作

出了预赔350万元的决定，随即我公司向海事法院提出扣押肇事船舶的诉前财产保全申请。肇事船方B公司迫于船期压力，经过多轮谈

判同我方达成赔偿协议，B公司向我公司支付赔款748万元。

管理建议：

一、鉴于项目投标过程中存在的不平衡报价导致工程的问题，

在投保的时候不能简单的根据合同清单价进行投保，而应当根据设计

价格进行调整：报价低的部分依据实际情况调高，报价高的部分适当下调。防止保险公司以投保金额超过保险价值只能按照实际损失赔偿

而浪费保费，同时又防止保险公司以出险部分为不足额投保为由而进

行比例赔付。二、类似第三方造成我方工程损失的面临两种索赔选择：一是基于侵权向船方索赔；二是基于保险合同向保险公司进行保

险索赔。我们要适时选择索赔对象，特别是要抓住有赔付实力的保险公司，但要减少损失也不能忽视致害的第三方。一般情况下，选择保

险公司会面临以下几个问题：不足额投保等导致的一定比例的免赔；

保险公司只赔偿我们的直接损失，间接损失等不予赔偿。选择肇事方时虽然可以主张直接和间接的损失，但又面临肇事方赔偿能力或者赔

偿责任限制等问题。所以需要综合运作，适时选择索赔对象。

三、在必要的时候，可以选择诉讼保全的方式给相对方施加压

力，即为谈判增加筹码也为今后的执行做好铺垫。四、发生较大事故时，保险公司为逃避责任常会引用总除外责任中“被保险人及其代

表的故意或重大过失免赔”的免责条款，保险公司千方百计要找出你存在过失的证据，而事故中一般或多或少都会存在一定的过失，甚至

有违规违法。目前，法律上“重大过失”无明确规定，本身也因其主观

属性而不好把握。我们不要因为自己人的过失导致了重大事故，就以为是自己确实存在重大过失，就认为保险人说的有道理，对此我们还

是应该依据保险法第18条据理力争的。

篇二：建筑工程保险的案例

案例1某工程合同规定2007.10.30竣工，在实际施工过程中，

先后因下列原因导致关键线路中的工程延误93天．

2007.5.15-5.25日，因正常阴雨气候影响施工质量，监理工程师

下令停工11天

2007.5.20-7.20日，因承包商设备故障而停工61天

2007.7.15-7.25日．发生了合同规定的不可抗力事件而停工11

天．

问题：1）承包商应要求工期延长索赔多少天？为什么？

2）监理工程师应批准承包商展延工期多少天？为什么？

3）如果业主仍要求承包商在原定的工期内竣工，监理工程师

应如何处理？

案例2

徐某于２００２年１月８日与Ａ房地产公司签订了一份购房

认购书。双方约定，徐某购买Ａ房地产公司房屋一套，房价款为２

３．７万元，同时，双方在认购条件一款中作出约定：“认购方在签

订认购书时交纳认购定金３万元，于２００２年１月２１日至１月３

０日期间，携认购书及其他相关文件到销售中心与卖方签约。如认购方未在认购期限内，与卖方就认购物业一事签订商品房预售合同及其

他相关文件，则卖方有权解除本认购书的履行，并将认购方已购物业另行处理，且认购方已交定金将不予退还。”后

徐某得知开发商没有预售许可证后，又提出待开发商取得预售

许可证后再签订预售合同并付首付款，被开发商拒绝。这种情况下，

徐某将Ａ房产公司诉至法院，要求双倍返还定金６万元。

一审法院审理时认为，本案争议焦点有三个：认购书是否有效；

３万元的性质；原告事先是否知道被告没有预售许可证。一审法院经审理认为，商品房预售必须具有预售许可证，而Ａ房地产公司未取得

预售许可证，违反了法律的强制性规定，认定认购书无效。认购书被确定无效后，定金即失去担保效力，判决被告返还徐某定金３万元，

驳回徐某要求双倍返还定金的诉讼请求。

徐某不服一审判决，向中级人民法院提起上诉，。二审法院经

审理认为，双方当事人签订的认购书约定了定金条款，符合以交付定金作为订立主合同担保的法律特征，应视为有效。该认购书中约定的

立约定金的生效是独立的，在主合同之前就已成立。徐某已按认购书

的规定交纳了定金，故该认购书的效力自其交付定金后即已存在，且

对双方均有约束力。在执行认购书的过程中徐某并无违约行为，导致

双方不能签订主合同系因Ａ公司未取得商品房预售许可证，无权预售商品房。该责任应全部由Ａ公司承担。据此，判决Ａ公司双倍返还徐

某的定金６万元。

篇三：建筑工程一切险案例

1992年11月21日某保险公司承保深圳某广场建筑工程一切

险，扩展“有限责任保证期条款”，保险金额1。5亿元，建筑期从1992

年11月21日至1994年12月31日，保证期12个月，从1995年1月1日至1995年12月31日。1995年1月16日下午，施工人员在

进行土建电器切割钢筋时，不慎将火星溅落到竹篱笆上引发火灾，造

成工程重大损失。后经分析，确认起火原因是施工人员在第十四层楼气焊切割螺纹钢筋头时，产生的高温金属熔珠飞溅到第十层楼墙外排

水架可燃物上，引燃竹片上后火势蔓延成灾，属意外火灾事故。1995年2月21日，被保险人就受火灾损失的玻璃幕墙工程向保险公司提

出索赔。但经调查：核定最终净损失额1100万元，事故发生时实际

工程造价26000万元。请分析本案应该如何赔付，并说明原因。

分析：针对上述案例，应该赔偿1100万元。不能在赔付上让

被保险人或者受益人得到额外的收益。不管造价是多少，都只在保险

金额的范围内，以实际损失额赔付。如果实际损失超过保险金额的，

超出部分保险公司不负责赔偿。但是，事故发生后，被保险人为了减

少损失而支付的必要的、合理的费用，保险公司也要承担。

建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保

险工程的材料、设备运抵工地之时起始，以先发生者为准，但不早于保险单明细表中列明的建筑期保险开始时间。至工程所有人对部分或

全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使

用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的

建筑期保险终止日。

例如，某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移

交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由业主自行承担全部损失。

建筑工程一切险，工程建筑完成时的总价值，包括原材料费用、

设备费用、建造费、安装费、运输和保险费、关税、其他税项和费用，

以及由工程所有人提供的原材料和设备的费用。

慧择提示：一切都是在不断变化发展中的，一定要做好全面的

必要的保障，慧择向您推荐以下产品，供您参考。

保险行业的工程险理赔案例

工程险是一种特殊的保险形式，旨在为工程项目提供风险保障。在工程项目中，一些突发事件或事故可能会导致巨额经济损失，而工程险的作用就是为这些风险提供保障和赔偿。在保险行业中，工程险理赔案例是非常重要的，下面将会介绍一些实际的工程险理赔案例，以及保险公司如何处理这些案件。

案例一：建筑工程意外事故

在某大型建筑工程项目中，发生了一起不可预料的事故。由于不稳定的土壤条件，一座正在施工的建筑物突然倒塌，造成了严重的人身伤亡和财产损失。在这种情况下，施工方向保险公司提出了工程险理赔申请。

保险公司的处理：保险公司首先派出专业的理赔团队前往现场进行勘察和调查。他们对倒塌建筑物的结构和施工过程进行了详细的分析，以确定责任和赔偿范围。在确认事故责任后，保险公司向施工方提供了必要的赔偿，并协助施工方重新开展修复工作。通过及时、高效的理赔处理，保险公司为施工方提供了全方位的支持，并减轻了其经济负担。

案例二：设备损坏导致生产延误

在一家化工厂中，由于某个生产设备的故障，导致了生产线的停工和生产计划的延误。工厂方向保险公司提出了工程险理赔申请，希望得到相应的赔偿。保险公司的处理：面对这个案件，保险公司安排专业的工程师前往现场进行调查。他们分析了设备故障的原因，并评估了工厂的经济损失。在确认责任和损失后，保险公司为工厂提供了及时的赔偿，并帮助工厂尽快修复设备，恢复生产。通过这样的处理，保险公司在理赔过程中展现了对客户的关怀和支持。

案例三：施工质量问题导致工程质量事故

在一座大型桥梁工程中，发现了一系列严重的施工质量问题，包括设计错误、材料不合格等。这些问题直接导致了工程的质量事故和巨额经济损失。工程方向保险公司提出了工程险理赔申请。

保险公司的处理：保险公司成立了专门的调查小组，对桥梁工程进行了全面的审查和分析。通过分析施工记录、相关合同和技术文件等，他们确定了责任方并进行了相应的赔偿。同时，保险公司帮助工程方找到了专业的修复团队，以恢复工程的正常运营。通过这种方式，保险公司在理赔过程中维护了工程方的合法权益，并帮助工程方恢复了信心。

工程施工索赔实例(3篇)

第1篇

随着我国建筑行业的快速发展，工程项目的规模不断扩大，技术含量日益提高。在施工过程中，由于各种原因，常常会出现合同双方因工程变更、工期延误、费用增加等问题产生争议。以下是一起典型的工程施工索赔实例，以供参考。

一、项目背景

某住宅小区项目，总建筑面积10万平方米，总投资约5亿元。该项目由某房地产开发公司投资建设，某建筑施工公司负责施工。合同约定工期为2年，采用固定总价合同形式。

二、索赔事件

1. 工期延误

在施工过程中，由于以下原因导致工期延误：

（1）业主未按合同约定时间提供施工图纸，导致施工进度滞后。

（2）业主未能及时提供施工场地，导致施工队伍无法进场。

（3）市政配套设施建设滞后，影响施工进度。

2. 费用增加

（1）由于业主未按合同约定时间提供施工图纸，导致施工队伍窝工，产生窝工费用。

（2）市政配套设施建设滞后，导致施工队伍加班加点，产生加班费用。

（3）因业主原因导致的工程变更，增加施工成本。

三、索赔处理

1. 工期延误索赔

（1）根据合同约定，业主应承担因自身原因导致的工期延误责任。

（2）施工方按照合同约定的索赔程序，提交工期延误证明材料，包括工程进度计划、施工日志、监理报告等。

（3）经双方协商，业主同意给予施工方工期顺延，共计3个月。 2. 费用增加索赔

（1）施工方按照合同约定的索赔程序，提交费用增加证明材料，包括工程变更通知单、材料价格证明、劳务工资证明等。

（2）经双方协商，业主同意支付施工方因工期延误产生的窝工费用、加班费用和工程变更增加的费用，共计1000万元。

四、结论

通过以上案例，我们可以看到，在工程施工过程中，合同双方应严格遵守合同约定，确保项目顺利进行。当出现争议时，应按照合同约定的索赔程序进行处理，以维护自身合法权益。同时，施工方应加强合同管理，提前做好风险防范，降低工程索赔风险。

第2篇

一、背景

某市某工程项目，甲方为该市房地产开发公司，乙方为某建筑工程公司。该项目为高层住宅楼，合同总价为1.2亿元，工期为18个月。合同约定，乙方需在规定工期内完成施工任务，并按照甲方要求进行工程质量验收。然而，在施工过程中，由于甲方原因导致工程进度延误，乙方为此提出索赔。

工程施工合同履约保险(3篇)

第1篇

一、前言

工程施工合同履约保险是指保险人根据被保险人的要求，在工程施工合同履行过程中，对被保险人因不可抗力、意外事故等原因导致合同不能履行或履行不能达到合同约定的质量、进度等要求，造成损失或责任，承担赔偿责任的保险。本文将从工程施工合同履约保险的定义、特点、作用、投保流程、理赔流程等方面进行阐述。

二、工程施工合同履约保险的定义

工程施工合同履约保险是指保险人根据被保险人的要求，在工程施工合同履行过程中，对被保险人因不可抗力、意外事故等原因导致合同不能履行或履行不能达到合同约定的质量、进度等要求，造成损失或责任，承担赔偿责任的保险。

三、工程施工合同履约保险的特点

1. 保障范围广泛：工程施工合同履约保险涵盖了不可抗力、意外事故等多种原因导致的合同不能履行或履行不能达到合同约定的质量、进度等要求。

2. 责任范围明确：保险合同中明确规定了保险责任范围，便于被保险人了解保险保障内容。

3. 保险期限灵活：工程施工合同履约保险的保险期限可以根据工程施工合同的履行期限灵活设置。

4. 理赔速度快：保险公司设有专门的理赔团队，能够快速处理保险事故，确保被保险人及时获得赔偿。

5. 保费低廉：工程施工合同履约保险的保费相对较低，有利于降低被保险人的风险成本。

四、工程施工合同履约保险的作用

1. 降低被保险人风险：工程施工合同履约保险能够降低被保险人在工程施工过程中因不可抗力、意外事故等原因导致的损失。

2. 保障合同履行：保险合同能够确保被保险人在工程施工过程中按照合同约定履行义务，维护合同双方的合法权益。

3. 提高工程质量：保险合同中的质量要求能够促使被保险人加强施工管理，提高工程质量。 4. 促进工程进度：保险合同中的进度要求能够促使被保险人合理安排施工进度，确保工程按时完成。

5. 维护社会稳定：工程施工合同履约保险能够降低工程风险，维护社会稳定。

五、工程施工合同履约保险的投保流程

1. 确定投保需求：被保险人根据工程施工合同的要求，确定投保需求。